一组第八污水处理厂劳务合同

河南科建建设工程有限公司商丘市第八污水处理厂项目部大清包劳务施工合同

签定日期：年月日

合同编号：

大清包劳务施工合同

甲方：河南科建建设工程有限公司商丘市第八污水处理厂项目部

乙方：滑县通顺建筑劳务有限公司

合同签定地点：河南科建建设工程有限公司商丘市第八污水处理厂项目部经理室依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程的具体情况，甲方将商丘市第八污处理厂工程的二沉池两座，配水排泥井及污泥泵房，初沉池生物池及配水配泥井，初沉池污泥泵站，粗格栅及进水泵房，细格栅及曝气沉砂池的模板工程，钢筋工程，混凝土工程，配合挖槽清理，内外墙粉刷等工作内容承包给乙方。为明确双方的责任、权利、义务，加强施工中的协调与配合，保障双方的合法利益，本着平等自愿，诚实守信的原则，经双方共同协商达成本协议，供双方在施工过程中严格遵守。一、工程概况

(一)工程名称：商丘市第八污水处理厂工程。

(二)工程地点：商宁公路南，周商运河西邻。

(三)承包方式；大清包模式，包人工、机械、周转材料，辅材、设备及配备

管理人员的工资；负责测量放线，包安全文明施工、包质量、包机械设备及工具、包进度。

二、承包内容及范围：

1.模板、脚手架工程：①模板方木的购买及使用，塔吊租赁、架子扣

件租赁、对拉螺栓、山型卡的购买及使用、各种垂直运输机械、所有租赁发生的一切费用。②所有辅材及使用的各种机械，二级以下的电缆、配电箱、盘，照明所有用的电缆，灯具。配电箱的栏杆制作及围护。③对拉螺栓切除，补漆，堵孔。④橡胶止水带的安装及固定。⑤本条款未列明但与

模板工程和脚手架工程施工需要的其他相关辅材及辅助人工、机械等。

2.钢筋工程：①提供用料计划、放样简图、钢筋堆放的地面铺设，钢筋支墩的砌筑，钢筋加工棚架搭拆，安全文明标语，标牌及操作规定标牌的挂设，所有使用各种机械、设备如:电焊机、对焊机、电渣压力焊机械等，附件有卡具、焊剂、电焊条、元钉、扎丝;钢板止水带的安装及焊接，配备塔吊司机及信号员，工资有承包人结算，从两级箱至各种机械的电缆、控制箱、盘、施工所有照明电缆线、灯具、预埋件安装（不含张拉）垫块、支撑购买及安装。②预埋件，预埋管，预埋套管的制作及安装。③各种防腐及油漆（除漆，玻璃丝布材料外）④本条款未列明但与钢筋工程施工需要的其他相关辅材及辅助人工、机械等。

3.混凝土工程：①施工图纸和甲方、设计签署的技术文件及甲方要求在内的所有砼工程浇筑、振捣、抹平、养护、凿毛、闭水试验；提供用料计划,砼浇筑（含二次浇筑）、放料、返泵砼的利用及清理，每次浇筑后期报量，所有使用振动棒、振动器、车辆、电缆线、配电箱、照明电缆、灯具、工具、走道板、顶板上面二次浇筑面层、楼梯上面的加浆抹面、涨模缺陷的修补（必须经监理，甲方同意），落地灰的清理及使用、砼养护及所用的潜水泵、水管、复盖所用塑料农膜。②负责钢筋，钢板止水带上的混凝土清理。③各新老混凝土接茬凿毛及清理。④负责墙，柱，墙板下部的砂浆封堵。⑤后期后浇带清理、凿毛、浇筑、振捣、抹平、养护；冬季施工的积雪清扫、溜冰的处理；配合管理人员成品验收工作。⑥乙方负责混凝土接茬和模板接缝处混凝土表面的打磨。⑦配合甲方对混凝土供应商进行质量和量的审核，负责混凝土试块的制作和养护。⑧负责试水前的各项

清理（池底，浮浆，屋面，施工场区等）。⑨本条款未列明但与混凝土工程施工需要的其他相关辅材及辅助人工、机械等。

4.粉刷工程：包括调制砂浆，所用机械，车辆，工具。

5.基槽清理：预留土清运、修坡、打桩、挖四周排水沟及集水坑的砌

筑，雨、污水排放及所用的潜水泵、水带、污水泵、坑上部四周的栏梗。

6.杂工部分：①施工范围临时用水、养护、用电布置的人工配合。②

施工周边现场材料堆放及道路文明施工清理。③现场文明施工要求的标语悬挂。④甲供材料的装卸车，二次搬运等。

7、工程变更：根据工程需要，图纸变更、答疑、核定单、联系单、签

证单等变更事项部分汇总合并所有的金额，不超五万元的不增加工程款，超过五万元之后只增加超出五万的工程款，所有变更签证在竣工结算时统一核算。

三、质量，文明施工标准：所用承建工程中州杯工程；省级安全文明工地。

四、合同工期要求：

(一)开工日期：2016 年月日

(二)竣工日期：按甲方制定的施工进度计划执行，乙方应根据约定的施工进

度计划，合理安排人员及机械等资源；二沉池（张拉前）、配水排泥井及污泥泵房20天，初沉池生物池及配水井75天，初沉池污泥泵站5天，粗格栅及进水泵房30天。细格栅及曝气沉砂池25天。依垫层浇筑完开始计算工期,不能按期完工，甲方有权派人突击，所发生的赶工费由乙方全部承担。

五、计量方法：依据图纸以广联达软件为准，其中模板工程据实结算，钢筋工程按广联达软件抽取的钢筋量下浮3%结算。

六、承包单价：

1.模板工程：110元/平方（壹佰壹拾元），按展模面积计算。

2.钢筋工程：780元/吨（柒佰捌拾元），预埋件的制作及安装，按钢筋价格780/吨（柒佰捌拾元）计算。

3.混凝土工程：40/立方（肆拾元），实体计算。

4.粉刷工程：12/平方（拾贰元），展开面积计算。

5.基槽清理：8/平方（捌元）。

乙方生产生活区域的所有材料运输费、文明施工清理用工、小型工具费、超高费以及劳保、福利、保险、管理费等其它费用、除因甲方材料供应造成停工7天，及社会原因停水、停电连续4天以上时，其他停、窝工费用均包含在合同单价内，本承包单价为包干单价、不受市场价格因素或其他因素的变化、及政策性调整而调整。

七、结算及付款方式

1.每月25号前，乙方向甲方提交已完成工程量清单，甲方审核后，作为当月结算依据。

2.付款方式

乙方按照图纸、技术文件如实计算工程量，核对无误后按甲方工程量申报要求申报工程量，不如实申报、不按甲方工程量申报要求进行申报，所造成的后果由乙方承担。（申报表见附件一）

乙方应无息垫款完成至所承建工程全部满水试验前的材料费、辅材及周转材料，各种租赁费、人工工资，甲方每月从工程结算款项中预付乙方进场作业人员的必备基础生活费用，甲方直接从结算工程款中扣除。经甲方及监理试验合格后，甲方付给乙方经甲方验收形象进度基础上的已完工程量的70%（含已付生活费）。粉刷完成并经甲方及监理验收合格后，甲方应付给乙方验

收形象进度基础上的已完成工程量的80%。经甲方、监理、法定部门全部竣工验收合格后，竣工工程量确定完毕后，甲方应付给乙方总承包价的90%。通水合格后，甲方应付给乙方总承包价的95%，余5%在试水正常运行一年期满后，一个月内付清。每次付款前7个工作日乙方应全权配合甲方财务手续；如因建设方延期拨付款项，则甲方有权在相应期限内顺延支付。

甲方向乙方支付款项时均应扣除：（1）甲方向乙方所供材料费用、机械、零工费用等；（2）乙方向甲方所借的费用；（3）甲方向乙方开据的材料赔偿金额及罚款金额；（4）合同规定应扣除的其他款项。

3、承包范围内的工程质量验收合格，工期、安全文明应依据合同如期完成，若乙方中途毁约或者退出按照单价的50%清算退场。

八、双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、提供各分项工程施工所需的材料及加工场地。

2、提供乙方施工所需的控制线、标高。

3、负责向乙方进行技术及安全技术交底。

4、负责施工现场的总体协调，有权要求调换乙方的管理人员和班组。

5、根据工程进度安排向乙方下达施工任务计划。

6、施工前向乙方提供相关图纸1套，收取押金1000元。

7、乙方如不能按照合同完成承包范围内的相应工作，甲方有权单方终止合

同，另派施工队伍进行施工，其施工费用从乙方工程款中扣除（扣除

依据为与所派施工队伍的工程结算单）。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应服从甲方管理，按照甲方施工方案、技术交底、现场管理人员安

排组织施工。如不服从管理影响工程施工时，甲方有权采取相应措施，必要时，甲方有权要求乙方退场，无条件终止合同，由此造成的损失

由乙方承担。

2、乙方应严格按照甲方及设计要求组织施工，建立质量控制制度，对各个

分项工程施工进行系统的科学管理，其施工质量必须符合设计要求和

国家标准、规范的要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方的质量验收，如验收不合格造成返工，其返工所需一切费用均由乙方承担。

3、乙方进场后应将所有施工人员名单填写花名册上报甲方，提供身份证复

印件，（老弱病残和童工禁止使用）。

4、乙方指定为工地代表，向甲方开具委托授权书，工地代表及

工种专业负责人必须在现场跟班作业，每月出勤不少于25天，离开工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责工地作业。

乙方主要管理人员配置表

5、乙方必须与甲方签署《优先发放民工工资保证书》并遵照执行，为保证

《优先发放民工工资保证书》的执行，乙方每次付工程款时，乙方应

甲方要求，按照《优先发放民工工资保证书》等约定提供《农民工花

名册》及有民工本人签字的《民工工资发放表》（必须经乙方负责人签字及公司盖章）、所有发放民工的身份证复印件（必须经乙方负责人签字及公司盖章），作为支付乙方工程款的必备依据，否则甲方不予付款。

如因乙方没有严格执行此款说明和落实保障民工工资而引起的纠纷，

乙方承担全部责任。《优先发放民工工资保证书》样式见（附件二），

与本合同具同等法律效力。

6、按照合同工期的要求组织满足现场施工的人员，保证每月完成的工程

量。

7、按照图纸及施工规范节约施工材料，如甲方提供的材料，发现浪费甲方

拍照确认后按照等倍价格索赔。

8、乙方应向甲方提供指定的领料专员，开具公司盖章的授权委托书及身份

证复印件，交付甲方。如有变更，再行提供。

九、安全文明施工

1、乙方应遵循安全生产、文明施工、甲方安全管理制度及安全协议的有关

规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的

事故的责任和因此发生的费用。

2、如因乙方原因，造成安全生产、文明施工验收不合格，由乙方承担责任

和相关费用。

3、乙方班组长自签订本合同之日起，即为本施工班组的专职安全员，每天

上下班前必须做好班前安全技术交底，要勤给本班组工人开安全教育

会议。工人进场后，及时到安全科进行入场人员的登记。同时，在施

工过程中，必须及时制止一切违规操作及排除一切可能的不安全因素。

有事必须及时上报项目部。

4、现场严禁随地大小便，特别是在池体内大便，发现一次罚款500元。

严禁打架斗殴，如发生打架现象，不管双方是否有理，动手方罚款3000

—5000元，情节严重时送交公安机关处理。

5、乙方在现场的临舍内禁止开小灶和使用大功率用电器，承担违反本条款

规定的安全事故责任费用，并承担因此给甲方造成的损失。

6、做到工完场清（作业面完成后所有周转材料清理，现场锯屑、刨花清理），

材料分类堆放在现场甲方指定地点。

7、乙方负责施工过程当中的“三宝”、“四口”、“五临边”的防护工作和半

成品、成品的保护工作。如因乙方原因造成损失的，照价赔偿或无条

件返修。

8、乙方应设有专职安全员，对乙方人员进行日常安全教育和检查，确保安

全生产。乙方人员因违章作业，野蛮施工，发生安全事故者，甲方视

其情节给予50---5000元的罚款。

十、施工进度

1、为确保工程进度乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工，施工期间乙方不得中途退场，农忙季节不得放假，乙方对自身进场人员作调动时，必须经甲方同意，否则，造成的影响和损失由乙方自负，必要时甲方可要求乙方退场。

2、因不可抗力因素影响乙方施工时，工期相应顺延；如因乙方的人员或技术力量不足影响施工进度时需承担其他工种的误工费和甲方的材料费用。

十一、质量验收；

1、按国家现行施工及验收规范GB50204-2002和其它相关规程、规范进行

验收，质量评定必须达到现行主体结构合格要求，达不到约定条件的，乙方负责修理、返工，所需的人工费用、材料费用及其它相关费用均由乙方承担，并承担监管单位所开出的罚款费用。

2、要求天棚达到不抹灰（清水混凝土）的验收标准，如达不到甲方的要求，

所发生的抹灰人工材料费由乙方承担，费用按照元/㎡计算。

3、浇注混凝土时如有炸模现象发生时，立即派人时清理混凝土，属于自身

的原因，承担清理的人工费和砼浪费的材料赔偿费。

4、模板接茬部位缝隙必须粘贴密封条，模板缝隙粘贴双面胶带，如果发现

没做每条缝隙按照30元处罚；使用不上的模板眼必须封堵。

5、浇筑混凝土时，应组织人员值班，及时修整模板，钢筋，没有人值班发

现一次处罚500元。

6、如因乙方原因造成混凝土振捣不密实、阳角不方正，由乙方负责修整，

其修整所需费用由乙方承担。

7、乙方负责施工质量缺陷的修补，费用由乙方承担。

十二、违约责任：

1、如因一方违约给另一方造成损失的，由责任方赔偿另一方相应损失。

2、乙方如不能按照合同完成承包范围内的相应工作，甲方有权安排其他施

工队伍人员进行施工，每人每天240元人工费；其施工费用从乙方工程款中扣除（扣除依据为与另一方施工队伍的工程结算单）

十三、解决争议的方法：本合同如有未尽事宜，双方应本着实事求是的原则协商解决，协商不成时可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、其它约定；

1、乙方不得将该工程再次分包或转包，如经发现；甲方有权终止合同，因

此造成的损失由乙方承担。

2、发生合同外零星用工按照100元/工日进行结算。

3、施工过程中产生的罚款、代扣款项，乙方拒绝签字的，视同乙方自

愿承担、无异议。

4、在施工过程中要保证农民工工资的及时发放，并且有能力制止农民

工聚众闹事，毁坏工程项目财产等不良行为。每发现一次甲方有权利从

工程进度款中双倍扣除直接支付农民工工资。

5、本合同有效期自双方签字盖章之日至工程完工费用结清后自动终

止。

6、乙方所承包的工程工期，是依据垫层浇完，首批钢筋进场计算，如

因乙方原因没有按合同工期完工，每推迟两天，罚款5000元（伍仟元），推迟5天后（含5天），每天罚款5000元（伍仟元），依次类推。

十五、合同份数及合同附件

本合同壹式肆份，甲方两份，乙方两份。

甲方：河南科建建设工程有限公司商丘市第八污水处理厂项目部

代表人：

电话：

日期; 年月日

乙方：

代表人：

电话：

日期：年月日