催告履行合同通知书
催告履行合同通知书
篇一：履行合同通知书
催告履行合同通知书
公司：
我公司与你公司于年月日订立定作合同，合同约定：你公司应于年月日向我公司交付，但你公司至今未向我公司依据合同约定进行交付。因此我公司特致函你公司在接到本通知三日内向我公司进行交付，如在三日内你公司仍未依合同向我公司进行交付，我公司将依合同约定（或法律规定）解除合同并要求你公司赔偿我公司损失。
特此函告
催告人：公司
XX年1月日
篇二：履行协议催告函
履行协议催告函
致######
我公司与你于XX年11月2日签订《认购协议书》（以下简称“协议”）。根据协议约定，你应于协议签订后7日内，即XX年11月9日之前携《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭(含公积金贷款)相关材料到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》，但你至今仍未依约定签署正式《桐城市商品房买卖合同》。
我公司特致函你在本函发出之日起 7 日内携相关材料到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》。如在发函之日起 7 日内，你仍未依协议到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》，我公司将与你签订《认购协议书》上的房屋转售他人，并且不返还定金。
现将《认购协议书》有关约定重申如下：
1、乙方在签订本认购书后。须在 7日内携本《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭(含公积金贷款)相关材料到销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》。
2、如乙方不能在上述约定期间内签订正式《桐城市商品房买卖合同》及缴付上述款项，甲方有权不返还定金，并将该房屋转售他人。
特此函告。望你慎思并妥善对待。
XXXXXXX有限公司
XX年11月15日
篇三：履行合同催告函
催告函
致：泉州市东星房地产开发有限公司
我与你公司于XX年1月4日签订位于台商投资区张坂镇通港公路边东兴豪园小区5#楼507和501的《商品房买卖合同》，合同编号为“XX01040035和XX05250063”。根据合同约定，和贵公司售楼人员的指导，我已按约定交付合同内
的全部购房款项；贵公司应于XX年7月1日内交房，至今已逾期三个月，还未能提供合同约定的交房条件，已经违返合同的约定。
未能提供合同约定的交方条件如下：
1、未见经勘察、设计、施工、监理单位的验收合格报告；
2、未见消防验收合格报告；
3、未见燃气管道及信报箱到位；
4、未见小区内部的道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其
它社区报务和管理等公共配套基础设施。
5、未见商品房《住宅质量保证书》。
6、 501的进户门是木门，且门框已损坏。（合同约定是防火门）我特致函贵公司，请贵公司在收到本函之日起10日内给我书面明确交房时间并按合同及相关规定正确对待违约责任。
特此函告。望贵公司慎思并妥善对待。
函告人：
XX年9月29日
投诉：
贵公司的物业与售楼部的态度让我非常不满意。我于XX 年9月19日到贵公司售楼部要求看看我所购的房，售楼人
员叫我自己直接去看即可，我到了楼梯口才发现门是上锁的，打电话给售楼部，该部门叫我去找物业，我即去找物业，物来说房屋正在组织竣工验收，不能看，我也没看就回去了。让我生气的是9月26日，接贵公司售楼部电话说是可交房，我很即兴冲冲地带上购房合的及相关手续准备去交房；（从交购房款至今都不知道我所购的房子是什么样，想在交房前先看看房子。）但是，到了贵公司的售楼部还是与上次一样的态度叫我自己去看，结果与上次一个样，门是上锁的，物业还在以验收为由不让我看房，这大老远地跑来一次不容易，不能交房也可给我看下房吧。这样小小的要求都不能满足。（等我发的脾气才找人给开门，恶劣！）
售楼部与物业公司明知道房子在组织验收，不能交房，至少也应给我打个电话通知我一下，也不会害我大老远的跑来还什么事都办不成，给我造成不必要的损失。这样的态度让我非常不满意。
XX年9月29日
篇四：通知书(回复相对人催告继续履行合同用)——(民事诉讼- 通知书)
通知书
（回复相对人催告继续履行合同用）
（XXXX）XX破管字第X号
XXX（合同相对人名称／姓名）：
你公司／你于XXXX年XX月XX日向本管理人发送的____________（合同相对人所发送关于继续履行合同的催告函件名称）已收到。经管理人核实，在法院裁定受理破产申请前，XXX（债务人名称）确于XXXX年XX月XX日与你公司／你签订了《____________________合同》，且目前双方均未履行完毕，（简述合同履行情况）。
同意继续履行合同的：
本管理人认为，____________（简述同意继续履行的理由），根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定，管理人决定继续履行上述合同。
同意继续履行合同，但商请延期的：
本管理人认为，____________（简述同意继续履行合同，但需要延期的理由），根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定，管理人商请将上述合同延期至XXXX 年XX月XX日履行。
不同意继续履行合同，决定解除的：
本管理人认为，____________（简述不同意继续履行的理由），根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定，管理人决定解除上述合同。你公司／你可就因上述合同解除所产生的损害赔偿请求权向管理人申报债权。
特此通知。
（管理人印鉴）
XXXX年XX月XX日
说明：
一、本文书依据的法律是《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定：“人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同。”
二、本通知书是管理人接到相对人发出的要求继续履行双方均未履行完毕的合同的催告函，在核实有关情况后，决定同意继续履行合同，或者同意继续履行合同但商请延期，或者不同意继续履行决定解除合同的回复。本通知书应当在收到催告函之日起三十日内向合同相对人发出。
数据来源：http:///ws/
篇五：催告通知书(催交房通知书)
催告履行合同通知书
尉氏县苏豫置业有限公司：
本人与贵公司于XX年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室，合同面积平方米，合同房价款430000元（肆拾叁万元整），本人向贵公司支付首期房款130000元（拾叁万元整），
剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元，房屋维修专项基金5190元。
合同约定贵公司应于XX年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产，是为了孙女今年就读尉氏县明德学校，尽管已经超过90天，但你公司至今仍未通过国家相关验收，不符合交房条件，因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失，因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会，你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。
为此，本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付，并责令你公司依照合同约定，向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定，本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同，并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利，到时你公司声誉受影响，全乃咎由自取。特此函告！
翡翠城小区10号楼1单元1101室业主：张灵芝
XX年3月8日
篇六：催告通知书
催告通知书
No：海事强字[ ] 号
（当事人名称）：
本机构于年月日作出的
决定，你尚未履行，现依据《中华人民共和国行政强制法》第条的规定，催告如下：
你应在年月日前，按照本机构上述行政决定的规定的方式和要求履行义务。逾期不履行的，本机构将依法：□1、强制执行
□2、申请人民法院强制执行
□3、在本催告三日后实施代履行
你对本催告有异议的，有权在收到本通知书后向本机关提出陈述申辩。
（印章）
年月日
执法机关地址：
执法机关联系人和联系电话：________________________________________________ 当事人陈述申辩意见：
□当事人放弃陈述申辩
当事人签名：年月日
注：本文书一式两份，一份存档，一份交当事人或其代理人。
篇七：房屋交付逾期的催告履行合同义务通知书
催告履行合同义务通知书
XXXXX公司：
我是XX号楼XXXX号房的买受人。我与你公司于XXXX 年X月XX日定立了《商品房买卖合同》。合同签订后我们依约向你公司支付了全部购房款。合同第八条约定你公司应于XXXX年X月XX日前将符合约定条件的商品房交付我们买受人使用。但你公司至今逾期八月未依约定向我们买受人交付商品房。现特致函你公司，请你公司在接到本通知之日起六个月内将符合约定条件的商品房交付我们买受人使用，并按合同第X条第X款第（X）项约定按日向我们支付已付款万分之二的违约金。
XXXX年X月XX日，你公司与XX号楼XXXX号房的买受人XXXX签订了《***********停车位使用权买卖合同书》，并约定将地下一层编号为XXXX的地下停车位的使用权转让给陈惠玲，XXXX已依约定支付了该车位使用权转让款XX万元整（XXXX元）。但你公司未按合同约定将该车位于XXXX年X月XX日前交付使用，至今已逾期XX个月。特请你公司在接到本通知之日起六个月内将符合约定条件的地下一层编号为XXXX的地下停车位交付陈惠玲使用，并参照合同编号为XXXXXXXX的《商品房买卖合同》第X条第X款第（X）项约定按日支付已付车尾款万分之二的违约金。
特此通知
买受人：
XXXX年XXXX月XXXX日
篇八：要求尽快完工催告通知书
催告承包方尽快竣工交工，减小因你方延期交工而继续产生损失(违约责任)的
催告通知书
某某施工单位有限公司（承包方）：
按照贵司与我公司XX年9月15日签订的关于“某某项目”小区一期商业楼工程项目“协议书”、 XX年8月15日签订的“某某项目”小区1、2号楼工程的“建设施工合同”以上项目均应在XX年6月18日竣工并交付使用。
在履行合同(协议)过程中，我司已经按约严格履行了发包方义务，在按时支付每期工程进度款的同时，均要求贵司依法处理劳工关系，按时，足额支付劳工工资；但是，截止本通知书发出之日，项目仍然没有按期竣工使用交付，贵司的违约行为已经严重影响到我公司的声誉和后续项目销售进程；逾期竣工的事实将直接影响与该项目有关的其它相关合同的履行，导致因延期交房而向业主承担一系列的违约责任，现，我司就此事特别做出如下严正催告通知：
一、贵司应严格按照双方合同（协议）的约定，在遵守相关法规、保证劳工合法权益的情况下想尽一切办法，在现
有损失(违约责任)既成事实的情况下，尽早的竣工并交付使用，以减小、控制因你方延期交工而继续产生的损失(违约责任)。
二、严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法规按时向劳工支付工资、补贴，奖金等，不得克扣、拖延支付劳工工资，坚决杜绝再次出现劳工集体上访、投诉讨薪等恶性社会事件。
三、若因贵司延期交工等违约行为导致我司承担了相应的责任的，由此造成的直接和间接损失均应由贵司承担。若贵司的延期交工行为或其它违约行为，导致足以妨碍双方合同目的（协议等）实现时，我司将保留单方通知解除合同的权利，并有权依法追究贵司违约等责任。
特此通知！
注：本通知书一式六份，向贵公司送达一份、人事局一份、司法局一份、城建局一份、县政府一份、我司存留一份。
某某房地产开发有限公司（发包方）
年月日
篇九：催告通知
催告通知
？？：
你于XX年5月19日在我公司定购A5栋44号、45号门面，建筑面积
平方米，单价元/平方米，每个门面的房屋总价款元，
两个门面的房屋总价款为元。你向我公司出具《承诺书》两份，并交
纳购房定金共肆万元（元），并定于XX年8月10日前补齐该房首付
款及维修基金、契税等各项费用，合计：元，余款壹拾柒万捌仟元整
（小写：元）办理银行按揭贷款。你在《承诺书》约定的时间内未履
行《承诺书》约定的义务，按《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定，
现我公司正式通知你自收到本通知之日起三十日内履行《承诺书》规定的义务，
逾期你无权要求返还定金，我公司将有权将A5栋44号、45号门面另行转卖他
人。
特此通知
？？房地产开发有限公司
二0一一年十月十九日
送达人：签收人：送达时间：XX年10月日备注：？？拒收可作留置送达
……………………………贵州？？房地产开发有限公
司…………………………
（存根）
催告通知
？？：
你于XX年5月19日在我公司定购A5栋44号、45号门面，建筑面积
平方米，单价元/平方米，每个门面的房屋总价款元，
两个门面的房屋总价款为元。你向我公司出具《承诺书》两份，并交
纳购房定金共肆万元（元），并定于XX年8月10日前补齐该房首付
款及维修基金、契税等各项费用，合计：元，余款壹拾柒万捌仟元整
（小写：元）办理银行按揭贷款。你在《承诺书》约定的时间内未履
行《承诺书》约定的义务，按《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定，
现我公司正式通知你自收到本通知之日起三十日内履行《承诺书》规定的义务，
逾期你无权要求返还定金，我公司将有权将A5栋44号、45号门面另行转卖他
人。
特此通知
贵州？？房地产开发有限公司
二0一一年十月十九日
送达人：签收人：送达时间：XX年10月日备注：？？拒收可作留置送达
篇十：签约催告函(签了买卖合同)
不履行合同义务催告函范文
不履行合同义务催告函范文 篇一:履行合同催告函 履行合同催告函 XXXXXXX公司: 为实施XXXXXXX市场的搬迁重建项目，经你公司与我方多次协商，我公司于年月日与你方就该项目合作签订了《合作经营框架协议书》。本合同签订生效执行期间，你公司擅自终止履行合同约定义务，致使我公司为本项目提供的场地闲置近一年，并因你方在双方合作的场地上修建建筑物，导致场地破坏，对我公司造成严重经济损失。我公司就你公司的违约行为特致此函，请你公司在本函发出之日起 7日内派相关工作人员到我公司处理违约事宜。若本函发出7日之后，你公司仍未派人到我公司解决此事，我公司将依据合同约定及相关法律法规的规定，追究你公司的违约责任。特此函告。望你公司慎思并妥善对待。 XXXXXXX公司 年月日 篇二:履行合同催告函 催告函(履行房产买卖合同) 致:某某先生 本人于2014年11月21日与你方签订一份《市存量房(二手房)买卖居间合同》，合同约定您向本人购买一套商品房，房屋地址为某某市98号某某花园A区某某1号楼，房屋建筑面积为186.03平方米，权证号为100000000，总房价为人民币120万元。 合同签订后，本人于2014年--月--日在银行办理了房屋的注销抵押登记，还清了房屋抵押贷款---元，并将房地产证原件交予河南美晨房地产营销策划有限公
司保管。至此，本人已全面履行合同义务。按照合同约定，本人与你方应于签订合同后20个工作日内共同到贷款银行办理相关按揭贷款手续，但由于你方的原因未能如期到贷款银行办理相关按揭贷款手续。之后，本人多次催告你方与本人共同前往贷款银行办理按揭贷款手续，但你方均未曾给予任何答复。 现本人再次通知你方，若你方在接函后3个工作日内履行合同义务，一次性付清房款，并办理过户手续。逾期， 本人将视为你方不再履行《郑州市存量房(二手房)买卖居间合同》，本人将根据《中华人民共和国合同法》的相关规定解除该合同，并依法追究你方的违约责任。 特此函告，望你慎思并妥善对待。 某某 2015年月日 篇三:催告函 催告函 xxx有限公司: 根据贵我双方于2013年 4月31日签订的协议编号为xxx《xxxx》的合同约定，我司已履行了该合同项下的全部义务。但该合同项下的应交142326条毯子中运编号为13E18D0037,数量:4983 箱(每箱内装18条)的货物，按合同约定贵司应于2013年7月23日交付，但截至2013年8月19日，经过双方多次协商，贵司拒不履行交货义务。 按照合同约定，贵方已严重违约，并且导致我司对国外客户履约不能，面临巨额索赔。 特发此函，予以催告。请贵司接此函后立即交货，否则我司将采取法律手
催告通知书范文
催告通知书范文 催告指债权人或其代理人请求债务人履行债务的意思通知。当迟迟未缴款时就会收到催告的通知书。下面给大家带来催告通知书，供大家参考! 催告通知书范文篇一 李xx： 根据你与我公司签订的《商品房买卖合同》及补充协议规定，你已逾期付款多期。限你从即日起15日内付清所欠全部房款，否则，我公司将依法解除与你签订的《商品房买卖合同》，收回房屋。 特此催告 xx： 根据你与我公司签订的《商品房买卖合同》及补充协议规定，你已逾期付款多期。限你从即日起15日内付清所欠全部房款，否则，我公司将依法解除与你签订的《商品房买卖合同》，收回房屋。 特此催告 河南省xx房地产开发有限公司扶沟分公司 年8月13日 催告通知书范文篇二 被催告单位： 住所： 法定代表人： 职务：
年龄： 电话： 你单位建设开发的在建项目，按《湖北省雷电灾害防御条例》属于依法必须安装防雷装置的建筑物。对于你单位的行为，我局执法人员多次上门宣传教育，责令你单位停止违法行为，你单位拒不改正。我局于年月日作出( )气罚〖〗号行政处罚决定书，对你单位罚款。你单位于年月日收到上述行政处罚决定书后，既没有申请行政复议或者提起行政诉讼，也没有在规定的期限内到武汉市气象局缴纳罚款。我局现依据《行政强制法》第五十四条的规定，催告你单位在接到本通知书后十日内到武汉市气象局主动履行行政处罚决定书：1、缴纳罚款;2、加处罚款。对上述催告内容，你单位享有陈述、申辩的权利。如要求陈述、申辩，你单位在收到本通知之日起三日内，向我局提出书面陈述、申辩意见。逾期未提出的，视为放弃此权利。我局将依法向武汉市区人民法院申请强制执行。 我局地址： 邮政编码： 联系人： 电话： (印章) 年月日 催告通知书范文篇三 ：
履行合同催告函例文
履行合同催告函例文 Example of letter of notice for performance of contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
履行合同催告函例文 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 履行合同催告函 XXXXXX医院： 我单位与贵单位于20xx年8月13日签订《厂房租赁合同书》，根据合同第五条约定，贵单位应当于“合同生效后，我方将租赁物交你方装修前”向我单位支付第一租赁年度租金210万元，同时根据合同第10条，贵我双方约定的租赁物装修期自20xx年8月13日起算。本合同已于20xx年8月13日生效，合同约定租赁物同时也符合交付标准。因此，贵单位应当在20xx年8月13日支付210万元租金并接收租赁物，但截至函告之日，贵单位既未按照合同约定支付租金也未接收租赁物，致使我单位权益受到侵害。 我单位特致函贵单位在本函发出之日日内，向我单位支付210万元租金，同时来我单位办理租赁物的交接手续。如在本函发出之日日内，贵单位仍未支付租金并办理租赁物交接手续，我单位将解除与贵单位签订的《厂房租
赁合同书》，我单位将自行出租厂房，由此给我单位造成的损失将由贵单位承担。并且我单位将依据合同约定和法律规定，追究贵单位的法律责任。望贵单位慎思并妥善对待。 特此函告 函告人：xxxxxxx救灾中心 年月日 -------- Designed By JinTai College ---------
要求尽快完工催告通知书
催告承包方尽快竣工交工，减小因你方延期交工而继续产生损失(违约责任)的 催告通知书 某某施工单位有限公司（承包方）： 按照贵司与我公司2011年9月15日签订的关于“某某项目”小区一期商业楼工程项目“协议书”、 2011年8月15日签订的“某某项目”小区1、2号楼工程的“建设施工合同”以上项目均应在2012年6月18日竣工并交付使用。 在履行合同(协议)过程中，我司已经按约严格履行了发包方义务，在按时支付每期工程进度款的同时，均要求贵司依法处理劳工关系，按时，足额支付劳工工资；但是，截止本通知书发出之日，项目仍然没有按期竣工使用交付，贵司的违约行为已经严重影响到我公司的声誉和后续项目销售进程；逾期竣工的事实将直接影响与该项目有关的其它相关合同的履行，导致因延期交房而向业主承担一系列的违约责任，现，我司就此事特别做出如下严正催告通知： 一、贵司应严格按照双方合同（协议）的约定，在遵守相关法规、保证劳工合法权益的情况下想尽一切办法，在现有损失(违约责任)既成事实的情况下，尽早的竣工并交付使用，以减小、控制因你方延期交工而继续产生的损失(违约责任)。 二、严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法规按时向劳工支付工资、补贴，奖金等，不得克扣、拖延支付劳工工资，坚决杜绝再次出现劳工集体上访、投诉讨薪等恶性社会事件。 三、若因贵司延期交工等违约行为导致我司承担了相应的责任的，由此造成的直接和间接损失均应由贵司承担。若贵司的延期交工行为或其它违约行为，导致足以妨碍双方合同目的（协议等）实现时，我司将保留单方通知解除合同的权利，并有权依法追究贵司违约等责任。 特此通知！ 注：本通知书一式六份，向贵公司送达一份、人事局一份、司法局一份、城建局一份、县政府一份、我司存留一份。 某某房地产开发有限公司（发包方） 年月日
催告函(二手房买卖合同纠纷)
催告函 林某某先生、福州某某房产代理有限公司： 我与你们双方于2005年10月29日签订了《房产买卖经纪合同》（以下简称《合同》），合同当事人三方为，甲方：林某某，乙方：龚某某，丙方：福州某某房产代理有限公司。根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）的规定，该《合同》各方当事人主体适格，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定和公序良俗，于各方当事人签字之时已依法成立并生效。依法成立的合同，对各方当事人具有法律约束力。经咨询专业律师，现就《合同》履行过程中的有关事宜郑重函告你们： 为了积极履行《合同》，我方已交付定金人民币两万元，并已通过民间借贷方式筹得购房款万元，每日承担利息高达元。根据《合同》第十三条：补充条款⑵“因上述房产尚处于抵押状态，甲方同意于2005年11月5日前自行出资办理银行还贷手续，待解押手续办理完毕后十五个工作日内开始办理产权交易受理手续及乙方购买上述房产的按揭贷款手续。”甲方迟至今日仍未完成交易标的房产的解押手续，丙方未能尽到催告督促义务，甲方、丙方未与乙方办理产权交易手续及乙方购买上述交易标的房产的按揭贷款手续，系迟延履行《合同》规定的主要义务，已构成违约。根据《合同法》第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”《合同法》第一百一十二条规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”《合同法》第九十四条规定，“有
下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；”《中华人民共和国担保法》第八十九条规定，“当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”以及三方签订《合同》第十条：“违约责任……2、甲乙双方任何一方未能及时备齐材料并进行交易受理、甲方未能按时进行房产交接、乙方未能按时解款至丙方，丙方因自身原因未能及时放款给甲方，属不按时履行行为。不按时履行方应自不按时履行之日起每日按本合同第二条约定的房产交易总价的0.05%向利益受损方支付滞纳金。”我方郑重催告你们（甲方、丙方）：1、限你们于收到本函日之内办理完毕交易标的房产的解押手续，并办理产权交易手续及乙方购买上述房产的按揭贷款手续。2、乙方保留追究甲方、丙方违约责任的权利。 如果于上述时限内甲方、丙方仍未履行，我方有权选择： 一、通知解除《合同》，并依法主张以下权利，包括但不限于： 1、要求双倍返还定金； 2、要求支付违约金（每日按约定房产交易总价的0.05%计算）； 3、不支付中介费用； 4、要求赔偿损失，包括但不限于：⑴购房筹资的利息损失； ⑵自合同生效日至通知解除日的交易标的房产增值部分价 值；⑶乙方的房租损失。 二、要求继续履行《合同》，并依法主张以下权利，包括但不限于： 1、要求支付违约金（每日按约定房产交易总价的0.05%计算）；
催告函房屋买卖合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 催告函房屋买卖合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：催告函（二手房买卖合同纠纷） 催告函 林某某先生、福州某某房产代理有限公司： 我与你们双方于20XX年10月29日签订了〈〈房产买卖经纪合同》（以下简称〈〈合同》），合同当事人三方为，甲方：林某某，乙方：龚某某，丙方：福州某某房产代理有限公司。根据〈〈中华人民共和国合同法》 （以下简称〈〈合同法》）的规定，该〈〈合同》各方当事人主体适格，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定和公序良俗，于各方当事人签字之时已依法成立并生效。依法成立的合同，对各方当事人具有法律约束力。经咨询专业律师，现就〈〈合同》履行过程中的有关事宜郑重函告你们： 为了积极履行〈〈合同》，我方已交付定金人民币两万元，并已通过民间借贷方式筹得购房款万元，每日承担利息高达元。根据〈〈合同》第十三条：补充条款⑵ 因上述房产尚处于抵押状态，甲方同意于20XX 年11月5日前白行出资办理银行还贷手续，待解押手续办理完毕后十五个工作日内开始办理产权交易受理手续及乙方购买上述房产的按揭贷款手续。”甲方迟至今日仍未完成交易标的房产的解押手续，丙方未能尽到催告督促义务，甲方、丙方未与乙方办理产权交易手续及乙方购买上述交易标的房产的按揭贷款手续，系迟延履行〈〈合同》 规定的主要义务，已构成违约。根据〈〈合同法》第一百零七条规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担
继续履行合同催告函
继续履行合同催告函 要求对方继续履行合同可以委托律师发催告函，发催告函可以保全证据作为你主张权利、延续诉讼时效的证据，那么，下面是人才给大家收集的继续履行合同催告函，供大家阅读参考。 致：孙xx先生 我司就与您的居间合同(亦称“中介合同”)纠纷事宜，现依据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》及相关法律法规郑重致函：因您与徐小姐已达成房产买卖合意，徐小姐作为买方，您作为卖方，我司作为中介方，于xxxx年6月13日共同签订三方协议：《二手楼买卖合同前程远扬地产经纪有限公司二手物业买卖协议书》，合同约定：您向徐小姐出售位于河源市源城区沿江东路18号恒基大厦雅江轩1704单元，约定成交价为25万元，过户费及中介费15500元由您与徐小姐共同承担。因一方原因(包括拒绝履行、迟延履行等) 导致合同不能继续履行的，违约方除需向买卖的另一方支付20000元违约金外，还需承担5000元中介代理费。 合同签订后，您与徐小姐均依约向我司提交了房产过户的相关材料，但在办理房产过户登记过程中，因您存在双重户口问题导致无法过户，故徐小姐要求退还定金，待您注销了其中一个户口(身份证)后，徐小姐与我司多次催促要求重新履行合同、办理房产过户手续，您以各种原因拒绝履行合同义务，拒绝重新向我司提交房产过户的相关材料，导致合同不能继续履行。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条:“合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。”以及第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”故该合同并不因您户口的注销而失去效力，并且您应该继续履行合同义务，协助办理过户手续，否则依据三方合同约定，您应该承担包括但不限于违约金、中介费、律师费、诉讼费、交通费等违约责任。 请您尽快全面履行合同义务，诚望你在收到本函三日内给予书面答复，并就有关事项作出明确说明。否则，我司将采取法律手段就您的违约行为追究您相应法律责任，并就我司可能因此遭受的经济损失向你追偿。 特此函告，望你慎思并妥善对待。 XXX公司 xxxx年8月19日 致：XX先生 广东xx律师事务所系在广东省司法厅登记注册的律师事务所，本律师函署名律师系中国注册律师，具有合法执业资格。本所受XX(以下称委托人)之托，指派颜xx律师(执业证号：xxxxxxxxxxxxxxx)处理委托人与您的房屋买卖合同纠纷事宜，现依中华人民共和国相关法律郑重致函：
履行合同催告函范本
履行合同催告函范本 题要 书信格式，内容写明事情缘由，有关法律法规，具体要求，希望尽快回复，最后写明联系电话，传真，邮政编码，日期。 热门城市：惠州律师咸阳律师信阳律师承德律师巴中律师岳阳律师江西律师张掖律师宝鸡律师白山律师 在我们签订合同之后，可能会引起各种各样的纠纷，其中对方不按时履行是一种最常见的纠纷。这时候，我们就要首先考虑通过向对方发出▲履行合同催告函的形式，进行协商解决。可是，履行合同催告函该如何撰写呢？下面，跟小编一起学习一下履行合同催告函范本是怎么撰写的吧。 ▲一、履行合同催告函 ▲ 履行合同催告函范本 XXXXXXX公司： 为实施XXXXXXX市场的搬迁重建项目，经你公司与我方多次协商，我公司于年月日与你方就该项目合作签订了 合作经营框架协议书。
本合同签订生效执行期间，你公司擅自终止履行合同约定义务，致使我公司为本项目提供的场地闲置近一年，并因你方在双方合作的场地上修建建筑物，导致场地破坏，对我公司造成严重经济损失。我公司就你公司的违约行为特致此函，请你公司在本函发出之日起 7日内派相关工作人员到我公司处理违约事宜。若本函发出7日之后，你公司仍未派人到我公司解决此事，我公司将依据合同约定及相关法律法规的规定，追究你公司的违约责任。 特此函告。 望你公司慎思并妥善对待。 XXXXXXX公司年月日 ▲二、合同履行的内容 1、合同履行的概念 合同履行是指债务人全面的、适当的完成其合同义务债权人的合同债权得到完全实现。合同履行是合同法律效力的主要内容，是整个合同法的核心。合同履行以合同成立为前提，依据和动力的所在是合同的法律效力。 2、合同履行的含义 ①履行是当事人实施合同的行为。订立合同的目的在于实施。 ②履行是当事人全面、适当完成合同义务的行为。
催告函,房屋买卖合同
催告函,房屋买卖合同 篇一：履行合同催告函 催告函（履行房产买卖合同） 致：某某先生 本人于XX年11月21日与你方签订一份《市存量房（二手房）买卖居间合同》，合同约定您向本人购买一套商品房，房屋地址为某某市98号某某花园A区某某1号楼，房屋建筑面积为平方米，权证号为100000000，总房价为人民币120万元。 合同签订后，本人于XX年--月--日在银行办理了房屋的注销抵押登记，还清了房屋抵押贷款---元，并将房地产证原件交予河南美晨房地产营销策划有限公司保管。至此，本人已全面履行合同义务。按照合同约定，本人与你方应于签订合同后20个工作日内共同到贷款银行办理相关按揭贷款手续，但由于你方的原因未能如期到贷款银行办理相关按揭贷款手续。之后，本人多次催告你方与本人共同前往贷款银行办理按揭贷款手续，但你方均未曾给予任何答复。 现本人再次通知你方，若你方在接函后3个工作日内履行合同义务，一次性付清房款，并办理过户手续。逾期，本人将视为你方不再履行《郑州市存量房（二手房）买卖居间合同》，本人将根据《中华人民共和国合同法》的相关规定解除该合同，并依法追究你方的违约责任。
特此函告，望你慎思并妥善对待。 某某 XX年月日 篇二：催告函(二手房买卖合同纠纷) 催告函 林某某先生、福州某某房产代理有限公司： 我与你们双方于XX年10月29日签订了《房产买卖经纪合同》（以下简称《合同》），合同当事人三方为，甲方：林某某，乙方：龚某某，丙方：福州某某房产代理有限公司。根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）的规定，该《合同》各方当事人主体适格，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定和公序良俗，于各方当事人签字之时已依法成立并生效。依法成立的合同，对各方当事人具有法律约束力。经咨询专业律师，现就《合同》履行过程中的有关事宜郑重函告你们： 为了积极履行《合同》，我方已交付定金人民币两万元，并已通过民间借贷方式筹得购房款万元，每日承担利息高达元。根据《合同》第十三条：补充条款⑵“因上述房产尚处于抵押状态，甲方同意于XX年11月5日前自行出资办理银行还贷手续，待解押手续办理完毕后十五个工作日内开始办理产权交易受理手续及乙方购买上述房产的按揭贷款手续。”甲方迟至今日仍未完成交易标的房产的解押手续，丙方未能
【优质】催告通知,英文-word范文 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 催告通知,英文 篇一：催告通知 催告通知 ？？： 你于201X年5月19日在我公司定购A5栋44号、45号门面，建筑面积 21.75平方米，单价16388.00元/平方米，每个门面的房屋总价款356439.00元， 两个门面的房屋总价款为712878.00元。你向我公司出具《承诺书》两份，并 交 纳购房定金共肆万元（40000.00元），并定于201X年8月10日前补齐该房首 付 款及维修基金、契税等各项费用，合计：177162.00元，余款壹拾柒万捌仟元 整 （小写：178000.00元）办理银行按揭贷款。你在《承诺书》约定的时间内未 履 行《承诺书》约定的义务，按《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定， 现我公司正式通知你自收到本通知之日起三十日内履行《承诺书》规定的义务， 逾期你无权要求返还定金，我公司将有权将A5栋44号、45号门面另行转卖他 人。 特此通知 ？？房地产开发有限公司
二0一一年十月十九日 送达人：签收人：送达时间：201X年10月日 备注：？？拒收可作留置送达 ……………………………贵州？？房地产开发有限公司………………………… （存根） 催告通知 ？？： 你于201X年5月19日在我公司定购A5栋44号、45号门面，建筑面积 21.75平方米，单价16388.00元/平方米，每个门面的房屋总价款356439.00元， 两个门面的房屋总价款为712878.00元。你向我公司出具《承诺书》两份，并 交 纳购房定金共肆万元（40000.00元），并定于201X年8月10日前补齐该房首 付 款及维修基金、契税等各项费用，合计：177162.00元，余款壹拾柒万捌仟元 整 （小写：178000.00元）办理银行按揭贷款。你在《承诺书》约定的时间内未 履 行《承诺书》约定的义务，按《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定， 现我公司正式通知你自收到本通知之日起三十日内履行《承诺书》规定的义务， 逾期你无权要求返还定金，我公司将有权将A5栋44号、45号门面另行转卖他 人。 特此通知 贵州？？房地产开发有限公司 二0一一年十月十九日
二手房买卖中如何发催告通知书以及解约通知书
二手房买卖中如何发催告通知书以及解约通知书[提要] 二手房买卖中不仅涉及到各方当事人签订的书面合同，有时还会涉及到单方的书面通知。书面通知可以分为两类，一类是催告通知，一类是解约通知。催告通知是用来向对方催告，要求对方按合同履约;解约通知是在行使合同解除权时向对方发出的书面通知。二手房买卖中不仅涉及到各方当事人签订的书面合同，有时还会涉及到单方的书面通知。书面通知可以分为两类，一类是催告通知，一类是解约通知。催告通知是用来向对方催告，要求对方按合同履约;解约通知是在行使合同解除权时向对方发出的书面通知。两种通知都会产生相应的法律后果，所以各方对此千万要引起重视: 催告通知 对催告通知而言，一般是在合同签订后，如果对方有违约行为，或者有迹象表明对方不准备履约时，就应当发出催告通知，包括以下几种情况: 1、签订定金合同(居间合同)后，一方以各种理由拖延签订买卖合同，或者明确表示拒绝签订买卖合同; 2、签订买卖合同后，一方以各种理由拖延或明确表示拒绝履行合同义务，如上家不办理抵押贷款撤销手续，下家不支付首付款或办理贷款手续、不在约定的时间办理过户手续、拖延交房时间等等; 催告通知的作用是催告对方履行合同，但更重要的是为将来追究对方违约责任形成证据，以证明造成合同不能履行或未按约定履行的责任是因对方责任而非已方原因。 通知以书面形式发出，同时保留复印件，并以挂号或特快专递寄给对方，保留回执。邮寄的地址应当是经对方确认的地址，否则不能起到通知的作用。 解约通知
对解除通知而言，发出解约通知的一方一定要有合同的解除权，比如根据合同第九条、第十条的约定，买方逾期付款或卖方逾期交房达到一定的期限，则守约方就可以发出解约通知，通知到达对方时合同就解除了。但一般来说解除合同仅针对严重的违约行为，对轻微的违约行为不适用。 解约通知的作用则是终止合同，根据最新的合同法司法解释二的规定，收到解约通知的一方如果对解约通知有异议，应当在约定的期限内提出异议，如果当事人没有约定异议期限，则收到解约通知的一方应当在三个月内向法院起诉，否则法院均不支持。这也就意味着，哪怕解约通知并没有依据，但也仍然可能产生解除合同的法律后果。 催告通知示例: 催告通知 张三: 本人与你于2009年12月1日签订了《居间合同》，约定在12月11日前签订《买卖合同》，2009年12月5日你电话告知中介不准备签订买卖合同。现本人向你郑重通知如下: 1、《居间合同》合法有效，你应当按约在12月11日前与本人签订买卖合同; 2、如未在上述期限签约，你应当承担相应法律责任。 李四 12月6日 解约通知示例: 解约通知 张三: 本人与你于2009年12月1日签订了《北京市房地产买卖合同》，约定你应当在签约后十日内支付房款首付50万元，但你至今未付，且逾期超过十五日，根据
工商局催告通知书
工商局催告通知书 篇一：工商行政决定履行催告书 XXX工商行政管理局 行政决定履行催告书 工商履催告字[20XX]号XXXXXXXXXXXXXXX： 本局于年月日作出关于你单位的 《工商行政管理局行政处罚决定书》（工商处字[]号）， 决定对你单位处以10000元罚款。你单位在法定期限内对该行政决定未 申请行政复议或者提起行政诉讼，也未履行该行政决定。依据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，本局现催告你单位自收到本催告书之日起十日内，到中国农业银行支行（账 号：）缴纳罚款10000元及加处罚10000元，共计20000 元。 收到本催告书后，你单位有权进行陈述、申辩。无正当理由逾期 仍不履行行政决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。 联系人： 联系电话： 年月日 送达回证
本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份承办机构 本文书一式两份，一份送达，一份留存。 篇二：催告通知书 催告通知书 XX： 你于X年X月X日到我公司就职，公司人力资源负责人曾多次提醒你需尽快办理社保转移，便于公司为你缴纳社保费用，因你一直拖延办理，导致公司虽每月均有向XX社保局提交社保增加名单但无法进行费用缴纳。现特别进行书面催告，根据《中华人民共和国社会保险法》规定，职工应当参加社会保险，限你X日以内完成社保转移工作，逾期未完成社保转移的，公司不再为其补缴之前的社保费用。特此通知 催告人： 篇三：催告通知书 催告通知书 no：海事强字[]号 （当事人名称）： 本机构于年月日作出的 决定，你尚未履行，现依据《中华人民共和国行政强制法》第条的规定，催告如下： 你应在年月日前，按照本机构上述行政决定的规定的方式和要求履行义务。逾期不履行的，本机构将依法：
催告函(房屋租赁合同纠纷)
催告函 九江市回归职业培训学校： 中房物业管理中心（以下简称“甲方”）与九江市回归职业培训学校（以下简称“乙方”）于2012年5月4日签订《房屋租赁合同》。但贵校却未如实认真履行合同约定，具体如下： 1、按照合同第2条规定：租金按季支付，乙方应在每年的2月1日、 5月1日、8月1日和11月1日向甲方支付租金3万元[（大写）叁万元整]。 乙方逾期不交租金，从应交租金的五日后，每日按未交租金总额的千分之一计算违约金，逾期半个月不交，甲方有权解除租赁合同，并由乙方承担违约责任和经济损失。但（现场实际情况）㈠贵单位于2013年2月27日拖欠交纳我物业管理中心租金长达27天之久，已属违约，考虑当时春节期间故而未给予追究；㈡截止2013年5月18日贵单位再次拖欠交纳我物业管理中心租金长达18天之久，我物业管理中心在此之前已多次通知催交，贵单位却一直未能按约履行，现已严重违约。 2、按照合同第3条规定：为确保合同的顺利履行，乙方应在本合同生 效之日向甲方交纳违约保证金20000元[（大写）贰万元整]，合同期满，乙方无违约行为，甲方如数退还乙方。但（现场实际情况）我物业管理中心之前已多次通知催交，截止2013年5月18日贵单位一直未能按约履行，现已严重违约；如若按合同第3条所列情形规定甲方有权扣除乙方向甲方交纳的违约、保证金20000元[（大写）贰万元整] 的费用并有权单方解除租赁合同”。 基于以上原因我方认为，九江市回归职业培训学校汪金小（先生）迟延履行《合同》主要义务，事实清楚，证据确凿，已经构成违约，严重损害了我方的合法权益。为依法维护我方的合法权益，同时也为了避免九江市回归职业培训学校汪金小（先生）的责任进一步扩大，我方诚望九江市回归职业培训学校汪金小（先生）能够高度重视此事，采取积极合作的态度，抓紧履行《合同》义务。如果发函之日起，九江市回归职业培训学校汪金小（先生）仍未依合同不采取主动的态度或继续借故拖延，我方只能通过其它合理手段处置所造成的损失
催告履行合同通知书
催告履行合同通知书 篇一：履行合同通知书 催告履行合同通知书 公司： 我公司与你公司于年月日订立定作合同，合同约定：你公司应于年月日向我公司交付，但你公司至今未向我公司依据合同约定进行交付。因此我公司特致函你公司在接到本通知三日内向我公司进行交付，如在三日内你公司仍未依合同向我公司进行交付，我公司将依合同约定（或法律规定）解除合同并要求你公司赔偿我公司损失。 特此函告 催告人：公司 XX年1月日 篇二：履行协议催告函 履行协议催告函 致###### 我公司与你于XX年11月2日签订《认购协议书》（以下简称“协议”）。根据协议约定，你应于协议签订后7日内，即XX年11月9日之前携《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭(含公积金贷款)相关材料到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》，但你至今仍未依约定签署正式《桐城市商品房买卖合同》。
我公司特致函你在本函发出之日起 7 日内携相关材料到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》。如在发函之日起 7 日内，你仍未依协议到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》，我公司将与你签订《认购协议书》上的房屋转售他人，并且不返还定金。 现将《认购协议书》有关约定重申如下： 1、乙方在签订本认购书后。须在 7日内携本《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭(含公积金贷款)相关材料到销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》。 2、如乙方不能在上述约定期间内签订正式《桐城市商品房买卖合同》及缴付上述款项，甲方有权不返还定金，并将该房屋转售他人。 特此函告。望你慎思并妥善对待。 XXXXXXX有限公司 XX年11月15日 篇三：履行合同催告函 催告函 致：泉州市东星房地产开发有限公司 我与你公司于XX年1月4日签订位于台商投资区张坂镇通港公路边东兴豪园小区5#楼507和501的《商品房买卖合同》，合同编号为“XX01040035和XX05250063”。根据合同约定，和贵公司售楼人员的指导，我已按约定交付合同内
二手房合同纠纷催告函
二手房合同纠纷催告函 房产代理有限公司： 我与你们双方于年月日签订了《房产买卖经纪合同》以下简称《合同》，合同当事人三方为，甲方：，乙方：，丙方：房产代理有限公司。根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）的规定，该《合同》各方当事人主体适格，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定和公序良俗，于各方当事人签字之时已依法成立并生效。依法成立的合同，对各方当事人具有法律约束力。经咨询专业律师，现就《合同》履行过程中的有关事宜郑重函告你们：为了积极履行《合同》，我方已交付定金人民币元，并已通过民间借贷方式 筹得购房款万元，每日承担利息高达元。根据《合同》第十三条： 补充条款⑵“因上述房产尚处于抵押状态，甲方同意于年月日前 自行出资办理银行还贷手续，待解押手续办理完毕后十五个工作日内开始办理产权交易受理手续及乙方购买上述房产的按揭贷款手续。”甲方迟至今日仍未完成交易标的房产 的解押手续，丙方未能尽到催告督促义务，甲方、丙方未与乙方办理产权交易手续及乙方购买上述交易标的房产的按揭贷款手续，系迟延履行《合同》规定的主要义务，已构成违约。根据《合同法》第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。” 《合 同法》第一百一十二条规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”《合同法》第九十四条规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：______________________ （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；”《中华人民共和国担保法》第八十九条规定，"当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务
催告通知书范文
( 通知) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-018497 催告通知书范文Model notice of demand
催告通知书范文 催告通知书范文篇一 李xx： 根据你与我公司签订的《商品房买卖合同》及补充协议规定，你已逾期付款多期。限你从即日起15日内付清所欠全部房款，否则，我公司将依法解除与你签订的《商品房买卖合同》，收回房屋。 特此催告 xx： 根据你与我公司签订的《商品房买卖合同》及补充协议规定，你已逾期付款多期。限你从即日起15日内付清所欠全部房款，否则，我公司将依法解除与你签订的《商品房买卖合同》，收回房屋。 特此催告 河南省xx房地产开发有限公司扶沟分公司 年8月13日 催告通知书范文篇二 被催告单位：
住所： 法定代表人： 职务： 年龄： 电话： 你单位建设开发的在建项目，按《湖北省雷电灾害防御条例》属于依法必须安装防雷装置的建筑物。对于你单位的行为，我局执法人员多次上门宣传教育，责令你单位停止违法行为，你单位拒不改正。我局于年月日作出( )气罚〖〗号行政处罚决定书，对你单位罚款。你单位于年月日收到上述行政处罚决定书后，既没有申请行政复议或者提起行政诉讼，也没有在规定的期限内到武汉市气象局缴纳罚款。我局现依据《行政强制法》第五十四条的规定，催告你单位在接到本通知书后十日内到武汉市气象局主动履行行政处罚决定书：1、缴纳罚款;2、加处罚款。对上述催告内容，你单位享有陈述、申辩的权利。如要求陈述、申辩，你单位在收到本通知之日起三日内，向我局提出书面陈述、申辩意见。逾期未提出的，视为放弃此权利。我局将依法向武汉市区人民法院申请强制执行。 我局地址： 邮政编码： 联系人： 电话： (印章) 年月日
催告通知书格式
催告通知书格式 篇一：催告通知书(催交房通知书) 催告履行合同通知书 尉氏县苏豫置业有限公司： 本人与贵公司于20XX年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室，合同面积129.79平方米，合同房价款430000元（肆拾叁万元整），本人向贵公司支付首期房款130000元（拾叁万元整），剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元，房屋维修专项基金5190元。 合同约定贵公司应于20XX年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产，是为了孙女今年就读尉氏县明德学校，尽管已经超过90天，但你公司至今仍未通过国家相关验收，不符合交房条件，因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失，因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会，你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。 为此，本人特(:催告通知书格式)致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付，并责令你公司依照合同约定，向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定，本人将依照合同第九条第
二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同，并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利，到时你公司声誉受影响，全乃咎由自取。特此函告！ 翡翠城小区10号楼1单元1101室业主：张灵芝 20XX年3月8日 篇二：催告通知书 催告通知书 XX： 你于X年X月X日到我公司就职，公司人力资源负责人曾多次提醒你需尽快办理社保转移，便于公司为你缴纳社保费用，因你一直拖延办理，导致公司虽每月均有向XX社保局提交社保增加名单但无法进行费用缴纳。现特别进行书面催告，根据《中华人民共和国社会保险法》规定，职工应当参加社会保险，限你X日以内完成社保转移工作，逾期未完成社保转移的，公司不再为其补缴之前的社保费用。特此通知 催告人： 篇三：催告函模板 催告函 将“号店面”租赁给贵方经营使用，租期年，自年月日至年月日止。双方在合同中对租赁面积、价格、租金交付时间，违约责任及合同解除条件等进行了详尽的约定。合同签订后，我公司依约将租赁房屋交付
催促履行合同通知书
催促履行合同通知书 篇一：履行合同通知书 催告履行合同通知书 公司： 我公司与你公司于年月日订立定作合同，合同约定：你公司应于年月日向我公司交付，但你公司至今未向我公司依据合同约定进行交付。因此我公司特致函你公司在接到本通知三日内向我公司进行交付，如在三日内你公司仍未依合同向我公司进行交付，我公司将依合同约定（或法律规定）解除合同并要求你公司赔偿我公司损失。 特此函告 催告人：公司 XX年1月日 篇二：履行协议催告函 履行协议催告函 致###### 我公司与你于XX年11月2日签订《认购协议书》（以下简称“协议”）。根据协议约定，你应于协议签订后7日内，即XX年11月9日之前携《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭（含公积金贷款）相关材料到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》，但你至今仍未依约定签署正式《桐城市商品房买卖合同》我公司特致函你在本函发出之日起7 日内携相关材料到我公司XXX 销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》如在发函之日起7日内，
你仍未依协议到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》，我公司将与你签订《认购协议书》上的房屋转售他人，并且不返还定金。 现将《认购协议书》有关约定重申如下： 1、乙方在签订本认购书后。须在7 日内携本《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭（含公积金贷款）相关材料到销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》。 2、如乙方不能在上述约定期间内签订正式《桐城市商品房买卖合同》及缴付上述款项，甲方有权不返还定金，并将该房屋转售他人。 特此函告。望你慎思并妥善对待。 xxxxxxXT限公司 XX年11月15日 篇三：催告通知书 催告通知书 No：海事强字［］号 （当事人名称）： 本机构于年月日作出的 决定，你尚未履行，现依据《中华人民共和国行政强制 法》第条的规定，催告如下： 你应在年月日前，按照本机构上述行政决定的规定的方式和要求履行义务。逾期不履行的，本机构将依法： □1、强制执行
履行合同通知书
履行合同通知书 篇一：履行合同通知书 催告履行合同通知书 公司： 我公司与你公司于年月日订立定作合同，合同约定：你公司应于年月日向我公司交付，但你公司至今未向我公司依据合同约定进行交付。因此我公司特致函你公司在接到本通知三日内向我公司进行交付，如在三日内你公司仍未依合同向我公司进行交付，我公司将依合同约定（或法律规定）解除合同并要求你公司赔偿我公司损失。 特此函告 催告人：公司 XX年1月日 篇二：履行合同通知 履行合同通知 混凝土有限公司： 贵公司与我公司于XX年9月25日签订的《商品混凝土定作合同》履行至今，贵公司仅送货约100m3，经我公司通知，贵公司承诺在XX年11月16日开始送货，我公司工地已做了浇注的所有准备工作，但贵公司的混凝土迟迟没有送货，我公司多次派员及电话与贵公司联系，但贵公司均未履行送货义务。为不影响贵我双方友好合作关系，不影响我公
司引航道闸北枢纽景观配套工程的正常施工，特书面通知贵公司立即按合同约定履行送货义务，否则，我公司将蒙受巨额经济损失！ 特此通知！ 通知人：建设有限公司 XX年11月16日 篇三：继续履行合同通知书 ____破产清算组 关于继续履行合同的通知书 （____） ____字第____号 ________： ____因不能清偿到期债务，已由____人民法院于____年____月____日以（____）字第____号民事裁定书，依法宣告其破产。根据破产清算工作的需要以及法律规定，本清算组经研究决定继续履行破产企业于____年____月____日与你（合同相对人）____签订的《____合同（或协议）》。双方的权利义务仍执行原合同中的约定（或根据需要另行协商变更）。 特此通知。 ____年____月____日 （清算组印） 篇四：合同履行告知书
行政强制措施催告书
NO: XXX交通路政管理所 催告书 XXXX路政催字〔〕号 当事人姓名（名称）： 你（单位）一案，本机关于年月日依法向你（单位）送达《决定书（通知书）》（文号：），但你（单位）在本机关决定的期限内不履行义务。 根据的规定，现催告你（单位）（见打√处）： □1.自收到本催告书之日起１０日内将罚款元和加处 罚款元合计元，缴至，账号； □2.在年月日前□自行拆除、□清除、□打捞、□恢复原状排除妨碍。 你（单位）逾期仍不履行的，本机关将依法采取如下强制执行方式（见打√处）： □1.对扣押的等物品（文号：）依法拍卖抵缴罚款。 □2.申请人民法院强制执行。 □3.由本机关代履行：□拆除、□清除、□打捞、□恢复原状排除妨碍。 □4.委托代履行：□拆除、□清除、□打捞、□恢复原状排除妨碍。 你（单位）可在接到本催告书之日起三日内向本机关进行陈述或申辩；逾期不陈述或者申辩的，视为放弃陈述和申辩的权利。 XXX交通路政管理所（印章） 年月日 （本文书一式两份：一份存根，一份交被当事人或其代理人）
一、制定依据 1.依法拍卖财物的事先催告 《中华人民共和国行政强制法》第四十六条行政机关依照本法第四十五条规定实施加处罚款或者滞纳金超过三十日，经催告当事人仍不履行的，具有行政强制执行权的行政机关可以强制执行。 行政机关实施强制执行前，需要采取查封、扣押、冻结措施的，依照本法第三章规定办理。 没有行政强制执行权的行政机关应当申请人民法院强制执行。但是，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，经催告仍不履行的，在实施行政管理过程中已经采取查封、扣押措施的行政机关，可以将查封、扣押的财物依法拍卖抵缴罚款。 2. 申请人民法院强制执行的事先催告 《中华人民共和国行政强制法》第五十四条行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达十日后当事人仍未履行义务的，行政机关可以向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行；执行对象是不动产的，向不动产所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。 3.代履行催告 《中华人民共和国行政强制法》第五十条行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。 《中华人民共和国行政强制法》第五十一条代履行应当遵守下列规定：（一）代履行前送达决定书，代履行决定书应当载明当事人的姓名或者名称、地址，代履行的理由和依据、方式和时间、标的、费用预算以及代履行人； （二）代履行三日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行； （三）代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督； （四）代履行完毕，行政机关到场监督的工作人员、代履行人和当事人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章。 代履行的费用按照成本合理确定，由当事人承担。但是，法律另有规定的除外。 代履行不得采用暴力、胁迫以及其他非法方式。