排水沟工程施工合同范本

排水沟工程施工合同（天津市大邱庄镇大屯垃圾场排水沟工程）

发包方（甲方）：天津建昌环保股份有限公司

承包方（乙方）：天津市洋源建筑工程有限公司合同签订地点：天津市静海区大邱庄镇大屯垃圾场合同签订日期： 2018 年 04 月 08 日

大屯垃圾场填埋场排水沟工程合同

发包人：天津建昌环保股份有限公司(以下简称甲方)

承包人：天津市洋源建筑工程有限公司(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：天津市大邱庄镇大屯垃圾场排水沟工程

2、工程地点：天津市大邱庄镇大屯村西

3、工程范围：填埋场排水沟施工及调节池护栏预制混凝土底板

4、承包方式：包工包料

5、施工内容包括：

①排水沟高度400-800mm；净宽度600mm；两侧池壁厚200mm底板250mm

钢筋混凝土排水沟，含沟底开挖、清理、回填、夯实、找平、钢筋绑扎、模

板安装拆除及C20混凝土浇筑养护工作，过路段需铺设盖板。

②预制混凝土底板：调节池护栏周圈浇筑宽3000mm厚80mm混凝土底板，

靠调节池内侧高100mm砌挡水石。底板浇筑成型后7日内切割500mm*500mm

方砖，含底板清理、夯实、粗砂找平。

6、具体详细施工以甲方提供施工蓝图为准，施工图（双方签字各留一份）

7、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地方颁

发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，保证混凝土的厚度，不得有裂缝、沉降、空鼓现象，整体外观达到直线段顺

直、无起伏。

二、工程价款及支付

1、本合同总价：为￥618920.00 （大写）：陆拾壹万捌仟玖佰贰拾元整。

1.1、排水沟综合单价为每延米714.5元，暂定工程量为760米，具体以实际

发生量为准。

1.2、调节池护栏预制混凝土底板综合单价为每平米110元，暂定工程量为690pi

平米，具体以实际发生量为准。

2、本合同价款包括施工所需要的全部费用，人工、机械、材料、工期、质量、

安全文明、措施费、施工、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及税费、管理费、利润等费用。

3、本合同综合单价含税。(税率3.28%）

三、工程款结算及支付

当排水沟或预制混凝土底板工程完成混凝土浇筑后，经甲方现场确认工程

量，七个工作日内甲方支付确认量工程款80%，待工程竣工验收合格后，乙

方向甲方全额工程款税票，甲方自接收发票日起七个工作日支付17%工程

款，剩余工程款待工程质量保修期满后，三个工作日内结清。（质量保修期

为6个月）。

四、合同工期

1、开工日期： 2018 年04月 06 日，竣工日期 2018 年 05 月 06 日，合同工期总天数 30 天（以实际进场施工之日算起）；

2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸；

b设计变更或工程量增加；

c 不可抗力；连续2天以上雨雪天；

五、质量标准

1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、天津市相关技术标准、规范；

2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。

3、质量标准：一次性验收合格，竣工资料符合规范要求。

六、施工技术及质量

1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、天津市相关技术标准、规范；

2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。

3、质量标准：一次性验收合格，竣工资料符合规范要求。

七、双方权利责任

甲方：

1、甲方向乙方进行技术交底。负责场地三通一平，水电接入；

2、进行工程协调、管理；

3、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。

4、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

5、按合同约定支付工程款。

乙方：

1、严格按相关施工质量规范组织施工，保证施工工期进度。

2、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。

3、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

4、未经甲方同意不得转包工程。不得使用伪劣建筑材料。

5、负责所施工工程的验收通过，以及施工过程资料。

八、安全文明施工

1、乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任

何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

2、乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章

作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。

3、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相

应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

九、材料供应

1、材料由乙方采购，如不符合质量要求，应禁止使用。若已使用，除无条件返工

外对工程造成的损失由乙方负责。

2、施工中甲方或监理有权抽查乙方采购尚未使用的材料，如发现乙方使用的材料、

设备不符合合同约定质量标准，乙方不得使用，已经使用的必须拆除重做，并将不合格材料清除出现场，由此造成的损失及工期延误的责任均由乙方承担。

十、违约责任

甲方违约：

因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

乙方违约：

1．因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按 2000 元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

2．因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排其他单位按原价两倍的费用完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

十一、工程竣工验收及保修

1、乙方在工程竣工前3日内，应将验收日期以通知发包人届时验收，甲方应及时验收。如发包人不能按期参加验收，以承包人提出的结论，视为合格；

2、乙方在竣工验收后7日内将排水沟等附属施工资料上报监理，监理审核通过后视为整体验收合格。

3、本项目规模小，保修期为6个月。

4、保修期内发生属于保修范围的质量问题，由施工单位免费维修；因不可抗力因素或不正当使用等造成的损坏，施工单位不承担责任；因施工单位原因导致的质量事故给业主造成损失的，由乙方完全承担。

5、保修期内，工程问题需要电话通知后的24小时内到场处理，逾期由乙方承担全部损失。以上款项均在乙方的工程款保修金中扣除。

十二、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，甲方三份乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人：法定代表人：

经办人：经办人：

电话：电话：

年月日