湖北省建筑工程施工统一用表

湖北省建筑工程施工统一

用表

The latest revision on November 22, 2020

湖北省建筑工程施工统一用表

工程施工资料的分类

当前工程项目施工资料一般按工程技术管理、工程质量保证、工程质量验收三大类进行收集和整理，根据资料的性质，可将其划分为以下七小类：

A 类工程管理资料

1、工程概况表

2、工程开工报告

3、工程竣工报告

4、工程停工报告

5、工程复工报告

6、施工进度计划分析

7、项目大事记

8、施工日志

9、不合格项处置记录

10、施工总结

B类工程技术资料

1、工程技术文件报审表

2、技术管理资料

3、设计变更文件

C类工程测量记录

1、工程定位测量记录

2、地基验槽记录

3、楼层放线记录

4、沉降观测记录

5、建筑物垂直度观测记录

D类工程施工记录

1、通用记录

2、土建专用施工记录

3、建筑安装专用施工记录

E类工程试验检验记录

1、施工试验记录（通用）

2、结构专用施工试验记录

3、设备试运转记录

4、电气专用施工试验记录

5、管道专用施工试验记录

6、通风空调专用施工试验记录

7、电梯专用施工试验记录

F类工程物质资料

施工物质资料统一用表（表F）见现行湖北省建筑工程材料（构件）检验（试验、检测）报告用表。

G类施工验收资料

1、工程检验批质量验收记录

2、分项工程质量验收记录

3、分部（子分部）工程质量验收记录

4、单位（子单位）工程质量竣工验收记录

5、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

6、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

7、单位（子单位）工程观感质量检查记录

8、施工现场质量管理检查记录

9、工程检验批质量检查记录表（通用）

工程概况表

表A1 编号：

附：建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图

本表由施工单位填写，城建档案馆和施工单位各保存一份。

表A2 编号：

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

表A3 编号：

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

表A4 编号：

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

表A5 编号：

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

施工进度计划分析

表A6 编号：

本表由施工单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

项目大事记

表A7 编号：

本表由施工单位填写，建设单位、城建档案馆和施工单位各存一份。

施工日志

表A8 编号：

不合格项处置记录

表A9 编号：

本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各存一份。

建设工程质量事故调（勘）查记录表A10-1 编号：

本表由调查人填写，各有关单位均保存一份。

建设工程质量事故报告书

表A10-2 编号：

本表由报告人填写，各有关单位均保存一份。

工程技术文件报审表

表B1 编号：

本表由施工单位报填，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

技术交底记录

表B2 编号：

本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

图纸会审记录

表B3-1 编号：

由施工单位整理、汇总、各与会单位会签，并经各单位盖章，有关单位各保存一份。

湖北省建设工程施工合同范本

工程编号：合同编号：湖北省建设工程施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：

施工合同发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、工程承包范围包工包料 (合同签订时注明具体施工内容) 三、合同工期开工日期： 2014 年月日竣工日期： 2014年月日合同工期总日历天数：天。四、工程质量、安全文明施工 4.1 质量目标工程质量标准：合格合同质量的奖罚：无工程质量事故，因承包人原因造成的工程质量达不到质量标准的，承包人承担相应责任。 4.2 安全防护和文明施工 4.2.1安全生产目标管理的奖罚：无安全生产事故，因承包人安全措施不力造成的责任，由承包人承担相应责任。 4.2.2文明施工目标管理的奖罚：无文明施工事故，因承包人文明施工措施不力造成的责任，由承包人承担相应责任。

五、合同价款及工程款支付 5.1合同价款与调整 5.1.1 合同价格调整方式采用固定总价合同，包干价为：采用固定单价合同：合同价为：（合同风险范围如下： □ 确定合同价款的其它方式合同价款的计算方式和范围：。 5.2工程价款支付 5.2.1 发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：无。 5.2.2 双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：/ 5.3 竣工结算与结算款 5.3.1 结算的程序和时限：双方关于结算时间、程序的其它约定：工程开工前，甲方付款至工程款的90%，工程进度达到50%时，甲方付款至工程款的95%，工程完工后且双方完成工程量核算后七个工作日内，甲方向乙方支付全款。 5.3.2 约定结算特殊要求：甲方未能按时支付工程款，按同期银行基准贷款利率的4倍向乙方支付欠付工程款利息。六、发包人工作发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。负责提供具备施工条件的施工场地及施工所需的水、电、电讯线器、施工便道、工程地质情况及地下管线资料、水准点与坐标控制点资料，负责协调施工配合问题（若因甲方工程相关协调不利，导致乙方发生的损失由甲方承担）、甲方应足额支付乙方工程款、乙方施工完毕后成品保护由甲方负责。七、承包人工作承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，履行本合同所约定的全部义务。（1）加强现场文明施工管理，施工过程中不得影响环境卫生。（2）负责本合同范围内工程技术工作，并接受甲方监督和检查。（3）按时，保质完成本工程，不得损坏已完产品。（4）由基础问题造成路面缺陷问题，乙方概不负责。（5）当甲方要求增加工程量时，乙方应尽量满足甲方要求，但视其工程量收取相应费用。

湖北所有施工企业名单

湖北施工企业中国建筑三局工程总承包公司淮南煤矿建筑安装总公司荆州市星源电力工程有限公司黄冈市保安工业第一建设工程有限公司十堰市腾越建筑工程有限公司十堰市腾越建筑工程有限公司武汉恒升建筑科技开发工程有限公司武汉汉森钢纤维有限责任公司十堰市腾越建筑工程有限公司武汉德源工程劳务有限责任公司武汉德源工程劳务有限责任公司武汉市民用建筑应用技术开发公司江汉油田科瑞德实业有限公司武汉黄鹤特业工程技术有限公司武汉市黄陂区宏伟电力安装工程有限公司湖北友邦建设工程有限公司武汉四达岩土工程公司武汉城开基础工程有限公司湖北省仙桃市第一建筑工程有限公司湖北省阳新县宏发建筑有限公司武汉表面工程成套技术开发公司湖北康泰电力安装工程有限公司洪湖市新堤建筑工程公司大悟县联合建筑工程公司宜昌市伍家岗区峡江水电安装公司湖北省孝感市第五建筑工程公司武汉市鑫野基础工程有限公司宜昌民兴水电安装有限责任公司宜昌民兴水电安装有限责任公司湖北亚太欧光电子系统工程有限公司巴东县兴东建设总公司湖北省港路交通工程有限公司武汉大别山建筑工程有限公司武汉成兴基础工程有限公司黄梅县独山建筑工程公司湖北省房县交通建设工程公司湖北新地建设有限公司武昌区中南振兴设备水电安装工程队鄂州市第四建筑工程公司武汉国方工程科技有限公司武汉市琦光电力工程有限责任公司湖北中鑫建设工程有限公司襄樊市伊科电器有限责任公司大冶建工集团有限责任公司湖北天成建设发展有限公司湖北天凯建筑装饰工程有限公司公安县荆堤建设工程有限公司鄂州实达自动控制工程有限公司东风汽车公司建筑工程公司荆州市长江永兴水利建设有限公司武汉市明洪水电安装工程有限公司孝感市恒北建筑劳务有限责任公司武汉均益建筑设备安装工程有限责任公司武汉经济技术开发区成辉水电设备安装有限公司宜昌华力机械化施工有限责任公司丹江口市富民海磊水电安装有限公司湖北洲天建筑有限公司湖北德盛结构工程加固有限公司武汉大筑建筑科技有限公司荆州市平安交通设施有限公司武汉市民用建筑应用技术开发公司武汉市汛源安装有限责任公司宜昌市宏宇工程劳务有限公司孝感市双德建筑工程有限责任公司武汉中力岩土工程有限公司武汉一冶建筑企业材料加工厂大悟县建筑工程总公司湖北泰兴建筑安装工程有限责任公司烽火通信科技股份有限公司宜昌市信达建筑劳务有限责任公司武汉市明源水电安装有限公司武汉云台建设劳务有限责任公司武汉作舟固结补强工程有限公司湖北省荆州市隆盛建设工程有限公司湖北梁子湖建筑安装工程有限责任公司汉川市第四建筑工程公司十九冶武汉办事处建筑安装工程队武汉瑞新建筑工程有限公司武汉宏兴建安劳务有限公司武汉城乡建设工程公司襄樊市华正暖通安装有限责任公司湖北铁金建筑工程有限责任公司武汉宏扬建设劳务有限责任公司武汉国方工程科技有限公司湖北利航交通开发公司黄石市恒基工程技术有限公司

建设工程施工合同范本(普通)

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程施工合同范本(普通) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。

可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载建设工程施工合同范本（普通）甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期：年月日建设工程施工合同条件一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组

成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方（简称甲方）： ^议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）： ^议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8 .工程造价管理部门: 国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9 .工程质量监督部门：务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 1 0 .工程：议条款约定具体内容的永久工程。 1 1 .合同价款：有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 1 2 .经济支出：施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 1 3 .费用：方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期： ^议条款约定的合同工期。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局

说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

建设工程施工合同实例

建设工程施工合同第一节合同协议书发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。、工程概况工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程工程地点：嘉兴市东升路二环西路口工程内容：土建及水电安装工程群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件）工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号资金来源：企业自筹、工程承包范围承包范围：施工总平面图内的工程总包、合同工期开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。竣工日期：年月日合同工期总日历数天。、质量标准工程质量标准：合格。、合同价款金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币）（小写）：￥元、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：（）本合同协议书．（）中标通知书（）投标书及其附件（）本合同专用条款（）本合同通用条款（）标准、规范及有关技术文件（）图纸（）工程量清单（）工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。、合同生效合同订立时间： 2008 年 5 月日合同订立地点：嘉兴本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二节通用条款本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。

2020年最新建设工程施工合同范本

2019 年最新建设工程施工合同范本【通用版】发包方（以下称甲方）： ____________ 承包方（以下称乙方）：______________ 法定代表人： __________________________ 法定代表人： ______________________________ 身份证号码： __________________________ 身份证号码： ______________________________ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况 1、工程名称：___________________________________ 2、工程地点：___________________________________ 3、工程内容：___________________________________ 4、工程面积：___________________________________ 5、工程立项批准文号：__________________________ 第二条工程项目期限 1、合同工期总共历时 __________________ 天（日历天）; 开工日期： ________________ 年______________ 月 _____________ 日; 竣工日期： ________________ 年_____________ 月_____________ 日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：（1）在施工中如因停电、停水 ___________________ 小时以上或连续间歇性停水、停电 _______________ 天以上（每次连续 _______________ 小时以上），影响正常施工;停水停电_____________ 天以上; （2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; （3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容

建设工程施工合同范本(完整版)_1

合同编号：YT-FS-5136-79 建设工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建设工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。发包人（全称）：_____ 承包人（全称）：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_____ 工程地点：_____ 工程内容：_____ 工程立项批准文号：_____ 资金来源：_____ 二、工程承包范围承包范围：_____

三、合同工期：开工日期：_____ 竣工日期：_____ 合同工期总日历天数天。四、质量标准合格。五、合同价款金额（大写）：_____元（人民币）（小写）：_____元（人民币）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、招标文件及答疑澄清 6、投标文件 7、工程建设标准、规范及有关技术文件

建筑工程施工合同范本(通用条款)

建筑工程施工合同范本 (通用条款) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

建筑工程施工合同范本（通用条款）发布者:社区管理员阅读:1779 建设工程施工合同建设工程施工合同条件一、词语涵义及合同文件第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人

员对工程进行的监理。６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。１０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。１１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。１２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。１３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。１４．工期：协议条款约定的合同工期。１５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。１６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

建筑工程施工合同范本[1]

建设工程施工合同 GF—1999—0201 中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局

第一部分协议书发包人（全称）（简称甲方）承包人（全称）（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：（人民币）：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、明确双方权利、义务的纪要、协议 4、本合同通用条款 5、投标书、招标文件和中标通知书 6、施工图纸 7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章) 年月日

建设工程施工合同案例分析

建设工程施工合同案例分析随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则

湖北省建筑施工企业三类人员安全培训试题题库 (1)

湖北省建筑施工企业三类人员安全培训法律法规试题题库一、单选题 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（A ） A.法律 B.法规 C.规章 D.规范性文件 2、建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C ）合同，明确双方的权利和义务。 A.口头 B.口头和书面 C.书面 D.其他形式的 3、建筑工程实行总承包，（ C ）将建筑工程肢解发包。 A.允许 B.原则上禁止 C.禁止 D.原则上允许 4、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。 A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分 5、实行监理的建筑工程，由（C ）委托具有相应资质条件的工程监理单位建立。 A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门 6、《建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由（A）决定。 A.建设行政主管部门 B.中国建筑业协会 C.工商行政管理部门 D.各地人民政府 7、依照《建筑法》规定被吊销资质证书的，由（C ）吊销其营业执照。 A.建设行政主管部门 B.中国建筑业协会 C.工商行政管理部门 D.各地人民政府 8、《建筑法》规定建筑工程实行直接发包的，发包单位（B）将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。 A.可以 B.应当 C.可以不 D.应当不 9、《建筑法》规定大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（ B ） A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任 10、总承包单位和分包单位就分包工程（ D ） A.独立承担各自的责任 B. 不承担责任 C. 承担适当的责任 D. 承担连带责任 11、禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。（B ）分包单位将其承包的工程再分包。 A.允许 B.禁止 C.原则上禁止 D.原则上允许 12、施工总承包的工程，建筑工程（B ）的施工必须由总承包单位自行完成。 A.地基基础工程 B.主体结构 C.装修工程 D.一半以上工程量 13、（C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。 A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设行政主管部门 14、建筑活动应当确保（ B ） A.经济性 B.建筑工程质量和安全 C.技术先进 D.有利于推动当地经济发展 15、建筑工程的发包单位（ B ）将建筑工程的勘查、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。 A.不得 B.可以 C.应当 D.必须 16、（D ）不得滥用行政权力，限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位。 A.建设单位 B.监理单位 C.主管部门 D.政府及其所属部门 17、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的（ A ） A.不得施工 B.在某些部门许可下可以施工 C.在质量监督部门监督下可以施工 D.不确定 18、房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和（ B ） A.全部结构 B.承重结构 C.部分结构 D.重要结构 19、（ B ）施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。 A.许可 B.禁止 C.在某些特殊情况下许可 D.在建设主管部门许可下可以 20、（B ）施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

建设工程施工合同范本

建设工程施工合同范本依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。这里给大家分享一些关于建设工程施工合同范本，希望对大家有所帮助。建设工程施工合同1 甲方(全称)：(简称：甲方) 乙方(全称)：(简称：乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：苏地20__-B-23地块项目外遮阳工程(一标段)(16#17#21#楼) 工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园工程内容：外遮阳制作供货和安装二、工期要求根据现场实际施工进度要求四、质量标准及质保期工程质量标准：合格;质保期：贰年五、合同价款单价：252元/㎡，图纸面积为2851.68㎡总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥*****元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣

工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款、本合同补充条款 3、本合同通用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立地点：苏州本合同双方约定签字盖章后生效。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日建设工程施工合同2 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况

湖北省建设工程施工合同(标准版本)

工程编号：合同编号：湖北省建设工程施工合同湖北省工商行政管理局湖北省建设厅二○○七年九月

目录第一部分协议书一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、工程质量 (1) 五、合同价款 (2) 六、组成合同的文件 (2) 七、发包人承诺 (2) 八、承包人承诺 (2) 九、合同生效 (2) 十、合同备案 (2) 第二部分通用条款一、总则 1 定义 (3) 2 合同文件及解释 (5) 3 语言及适用的法律、标准与规范 (5) 4 通讯联络 (6) 5 工程分包 (6) 6 现场考察 (7) 7 投标文件的完备性和义务 (7) 8 文物、化石和地下障碍物 (7) 9 安全事故处理 (8)

31 工期延误 (22) 32 加快进度 (23) 33 竣工日期 (24) 34 误期赔偿 (24) 五、质量与安全 35 质量的管理 (24) 36 质量目标 (24) 37 已完工程及设备材料保护 (25) 38 安全防护和文明施工 (25) 39 放线 (26) 40 钻孔与勘探性开挖 (27) 41 发包人供应材料设备 (27) 42 承包人采购材料设备 (28) 43 材料设备的检验 (29) 44 检查和返工 (30) 45 隐蔽工程和中间验收 (30) 46 重新检验和额外检验 (31) 47 工程试车 (31) 48 竣工资料 (32) 49 竣工验收 (32) 50 质量保修 (33) 六、造价

建筑工程施工合同模板

建筑工程施工合同模板发包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况 1、工程名称：; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;(详见施工图纸内容); A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。 4、承包方式：_ 。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。二、合同工期及工期延误施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人; 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电; 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场

建筑工程合同案例(含答案)

【案例1】建筑工程合同管理和索赔某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。问题1：该合同是否有效？请说明理由问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费）【案例评析】（1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。（2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7）（3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。

湖北省建设工程施工合同(标准版本)--EF-2007-0203

工程编号：合同编号：湖北省建设工程施工合同湖北省工商行政管理局湖北省建设二○○七年九月

11 联合体的责任 (8) 12 保障 (9) 13 财产 (9) 二、合同主体 14 发包人 (9) 15 承包人 (10) 16 现场管理人员任命和更换 (12) 17 发包人代表 (12) 18 监理工程师 (13) 19 造价工程师 (14) 20 承包人代表 (14) 21 分包人和另行分包 (15) 22 承包人雇员 (15) 三、担保、保险与风险 23 工程担保 (16) 24 发包人风险 (18) 25 承包人风险 (18) 26 不可抗力 (18) 27 保险 (19) 四、工期 28 进度计划和报告 (20) 29 开工 (21) 30 暂停施工和复工 (21) 31 工期延误 (22) 32 加快进度 (23) 33 竣工日期 (24) 34 误期赔偿 (24) 五、质量与安全 35 质量的管理 (24) 36 质量目标 (24) 37 已完工程及设备材料保护 (25)

湖北省房屋建筑工程施工总承包壹级资质企业名单

湖北省房屋建筑工程施工总承包壹级资质企业名单 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

湖北省房屋建筑工程施工总承包壹级资质企业名单孝感远大建设有限公司武汉新七建筑集团有限公司武汉市黄陂第十建工集团有限公司武汉市第六建工集团有限公司潜江市建筑工程公司湖北中大建设有限公司湖北省云梦建设工程有限公司华天建设股份有限公司武汉市盘龙明达建筑有限公司湖北梁子湖建筑安装工程有限责任公司湖北省林贸建设股份有限公司湖北南楚建筑工程有限公司武汉祥和建筑集团有限公司湖北中浩建筑有限责任公司武汉建工股份有限公司

武汉新八建筑集团有限公司山河建设集团有限公司武汉新建总建设集团有限公司大冶建工集团有限责任公司黄冈市保安工业第一建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司湖南省第四工程公司湖北中进建设工程有限公司武汉东方建筑集团有限公司湖北沼山建设工程有限公司武汉新科建设集团有限公司武汉阳逻建筑集团有限公司武汉市黄陂建筑集团有限公司湖北威鹏建设工程总承包有限公司武汉市鸣辰建设工程有限责任公司湖北远升建筑工程有限公司

武汉市常发建筑有限责任公司湖北黄鑫建设工程有限公司武汉振发建筑工程有限公司武汉镇安建设集团有限公司武汉钢铁集团民用建筑工程有限责任公司湖北金青牛建筑工程有限公司湖北中亿建设工程有限公司武汉新十建筑集团有限公司湖北扬子江建筑工程有限公司随州市三箭建筑工程有限公司湖北宏鑫建设工程有限公司武汉钢铁建工集团有限责任公司湖北鼎新建设集团有限公司湖北立方建设工程有限公司湖北利达建设工程集团有限公司湖北五三建设有限公司