华中科技大学网络教育合同管理
1. 下列属于引起合同法律关系变更的事件的是（）（2分）
A.战争；
B.业主违约；
C.图纸错误；
D.双方协商延长工期；
标准答案： A
2. 某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于( ) （2分）
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
★检查答案
标准答案： B
3. 根据《合同法》的规定，一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,但不损害国家利益，则该合同（）。（2分）
A.无效
B.有效
C.可撤销或变更
D.据具体情况确定
标准答案： B
4. 有关法定抵销与约定抵销说法正确的是（）。（2分）
A.两者的标的物品质一定要相同
B.两者都需要当事人协商一致
C.法定抵消具有双方性
D.约定抵消体现了当事人意思自治的原则
标准答案： C
5. 在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方可能造成人身伤害而（2分）
A.有效
B.无效
C.经公证后有效
D.被拒绝后无效
标准答案： B
6. 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（）（2分）
A.当事人有损失
B.当事人有过错
C.合同尚未成立
D.过错与损失之间的因果关系
标准答案： C
7. 在下列关于评标委员会的规定中，正确的是：评标委员会（）。（2分）
A.成员的名单在中标结果确定之前应保密
B.技术.经济专家为五人以上单数
C.必须参考标底对投标文件进行评审
D.专家均采取随机抽取方式确定
标准答案： A
8. 施工招标中确定中标人后，招标人与投标人应以（）作为合同价。（2分）
A.标底价；
B.投标价；
C.评标价；
D.标底修正价；
标准答案： B
9. 不属于委托监理合同监理人义务的内容是（）。（2分）
A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作
B.负责建设工程外部协调工作
C.按合同约定派驻人员
D.不得泄露申明的秘密
标准答案： B
10. 监理人可以发出终止监理合同通知的条件是（）。（2分）
A.暂停监理业务超过三个月；
B.在应当获得监理酬金之日起30日内未受到支付单据；
C.暂停监理业务超过六个月；
D.委托人未及时提供监理资料；
标准答案： C
11. 某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（）。（2分）
A.整个建筑行业的平均成本
B.所有投标人的平均成本
C.投标人甲的成本
D.项目所在地的平均成本
标准答案： C
12. 某设计合同中，设计单位接受委托方支付定金30万元，无正当理由拒不履行合同，委托方有权要求返还( )万元。（2分）
A.30
B.40
C.90
D.60；
标准答案： D
13. 施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（）承担。（2分）
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人与承包人共同
标准答案： B
14. 某工程部位未得到监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达到合同要求，则剥露.重新隐蔽费用和工期处理为（）。（2分）
A.费用和工期损失由业主承担
B.费用和工期损失由承包商承担
C.费用由承包商承担，工期业主给予顺延
D.费用由业主承担，工期不予顺延
标准答案： B
15. 在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。（2分）
A.设计变更
B.承包方的设备损坏
C.设计变更
D.工程量变化
标准答案： B
16. FIDIC合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险时间点的“基准日”是指投标截止日期前（）天。（2分）
A.14；
B.21；
C.28；
D.35；
标准答案： C
17. 甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。（2分）
A.发出
B.撤回
C.撤销
D.变更
标准答案： C
18. FIDIC合同中，工程师计量审核承包商中期付款的时间为( )天。（2分）
A.7
B.14
C.21
D.28
标准答案： D
19. 出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效期间为( )。（2分）
A.半年
B.一年
C.一年半
D.两年
标准答案： B
20. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。（2分）
A.现场同期记录
B.索赔意向通知
C.索赔报告
D.索赔证据
标准答案： B
21. 某特殊招标项目的招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，由于该项目技术复杂.专业门类多，由9人组成的评标委员会中有5名技术专家，只有1名经济专家。下列关于该项目评标委员会的表述中，错误的是（）。（2分）
A.经济专家数量太少，不满足要求
B.评标委员会专家可以由招标人直接确定
C.因该项目特殊，评标委员会专家不得全部从该招标代理机构专家库的名单中产生
D.评标委员会成员的名单在开标前应当保密
E.因该项目特殊，故招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
标准答案：A,C,D,E
22. 按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括( )。（2分）
B.招标公告
C.递送投标书
D.无价格的商业广告
标准答案：A,B,D
23. 施工合同可撤销的情形有（）。（2分）
A.在订立施工合同时显失公平
B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益
C.违反了《建筑法》的强制性规定
D.订立合同时，建设单位存在重大误解
E.损害社会公共利益
标准答案：A,D
24. 下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。（2分）
A.承包人自检后书面通知工程师验收
B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验
C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验
D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验标准答案：A,B,C
25. FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）。（2分）
A.由业主选定并管理
B.与承包商签订合同
D.承担不属于承包商应完成工作的施工
标准答案：B,D
26. 下列情况中（）属于对法律关系产生影响的“事件”。（2分）
A.不可抗力阻碍当事人履行
B.当事人的违约行为
C.当事人双方通过洽商签定补充协议
D.当事人之间发生合同争议
标准答案： A
27. 下列合同中，（）是要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。（2分）
A.诺成合同
B.实践合同
C.双务合同
D.单务合同
标准答案： B
28. 在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失的，（）。（2分）
A.代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任
B.被代理人独自向第三人承担责任
C.代理人独自向第三人承担责任
D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任
标准答案： D
29. 下列原则中，不属于《合同法》基本原则的是（）。（2分）
A.自愿原则
B.平等原则
C.诚实信用原则
D.效率优先原则
标准答案： D
30. 下列（）不属于效力待定合同。（2分）
A.当事人签订损失第三方利益的合同
B.无代理权人签订的合同
C.无处分权人处分他人财产订立的合同
D.限制民事行为能力人签订的经有权人追认的合同
标准答案： A
31. 某承包公司向某水泥厂乙方发出采购10吨水泥的要约，某水泥厂于5月1日寄出承诺信，5月8日信件寄至，适逢某承包公司总经理王某外出，5月9日王某知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知某水泥厂收到承诺。该承诺何时生效？（）（2分）
A.5月1日
B.5月8日
C.5月9日
D.5月10日
标准答案： B
32. 招标文件中投标须知是为了（）（2分）
A.指导投标人正确报价
C.避免泄漏标底
D.进行资格预审
标准答案： A
33. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。（2分）
A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人
B.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件
C.须经过招标人的同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件
D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
准答案： A
34. 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。（2分）
A.现场考察时招标人口头解释
B.招标文件规定
C.书面回函解答
D.仲裁机构裁定
E.不予淘汰，在订立合同前予以澄清.补正即可
F.不予淘汰，在评标结束前予以澄清.补正即可
G.不予淘汰，允许投标人重新报价
H.初评阶段予以淘汰
标准答案： C
35. 委托监理合同中所称的“监理人”是指（）。（2分）
B.监理单位
C.总监理工程师
D.监理单位的法定代表人
标准答案： B
36. 在选择工程施工分包人方面，监理人有（）。（2分）
A.选定权
B.认可权和否决权
C.建议权
D.直接指定权
标准答案： B
37. 下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。（2分）
A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工
D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
标准答案： C
38. 下列文件中，不属于建设工程施工合同订立时已形成的文件是（）。（2分）
A.施工合同协议书
B.工程报价单或预算书
C.工程量清单
标准答案： D
39. 依据施工合同示范文本规定，组织投料试车工作应在工程竣工( )。（2分）
A.验收后由发包人负责
B.验收前由发包人负责
C.验收后由工程师负责
D.验收前由工程师负责
标准答案： A
40. .工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前（）以书面形式通知工程师验收。（2分）
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.7天
标准答案： B
41. FIDIC合同条件规定当颁发部分工程接收证书时，（）。（2分）
A.不应返还保留金
B.应退还一半保留金
C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的40%
D.应全部退还保留金
标准答案： C
A.承包商承担部分责任
B.业主可要求承包商承担全部责任
C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任
D.应由指定分包商承担全部责任
标准答案： C
43. FIDIC《施工合同条件》中规定的保留金，属于（）。（2分）
A.承包商应得的工程款
B.合同价内的暂列金
C.承包商应交付的定金
D.业主应交付的预付款
标准答案： A
44. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。（2分）
A.现场同期记录
B.索赔意向通知
C.索赔报告
D.索赔证据
标准答案： B
45. 对无权代理行为，所谓“被代理人”有（）。（2分）
A.撤回权
B.追认权
D.催告权
标准答案：B,C
46. 合同权利义务终止的方式有哪些？（5分）
标准答案：要点: 合同的权利义务终止情况有: 1）债务已按照约定履行；2）合同解除；3）债务相互抵销；4）债务人依法将标的物提存；5）债权人免除债务；6）债权债务归于同一人；7）法律规定或者事人约定终止的其他情形。
47. 常见的谈判技巧有哪些？结合实例分析其中一种技巧的应用。（5分）
标准答案：要点: 1）掌握谈判议程，合理分配各议题时间；2）高起点战略；3）注意谈判氛围；4）拖延和休会；5）避实就虚；6）分配谈判角色；7）充分利用专家的作用；8）狐假虎威。
48. 货物运输合同的客体是（）。（2分）
A.被运货物
B.运输费用
C.运输行为
D.运输工具
标准答案： C
49. 在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）。（2分）
A.有效
B.无效
C.经公证后有效
D.被拒绝后无效
标准答案： B
50. 订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。（2分）
A.订立合同时订立地
B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地
D.履行合同时履行地
标准答案： B
51. 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（2分）
A.撤销合同，无须通知对方
B.撤销合同，但应当通知对方
C.解除合同，无须通知对方
D.解除合同，但应当通知对方
标准答案： D
52. 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（2分）
A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
标准答案： A
53. 监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。（2分）
A.能力
B.人员
C.设备
D.报价
标准答案： A
54. 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书。（2分）
A.投标报价1000万元，评标价950万元
B.投标报价1050万元，评标价940万元
C.投标报价980万元，评标价970万元
D.投标报价950万元，评标价960万元
标准答案： B
55. 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（）。（2分）
A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
标准答案： C
56. 《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（）。（2分）
A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
B.承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人
D.监督监理招标的一方
标准答案： B
57. 某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（）的范围。（2分）
A.正常监理工作
B.额外监理工作
C.变更监理工作
D.附加监理工作
标准答案： D
58. 在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。（2分）
A.5年
B.2年
C.1年
D.工程设计年限
标准答案： A
59. 设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（）设计人为合同项目的服务结束，合同终止。（2分）
A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸
B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费
C.工程施工完成竣工验收工作
D.工程通过保修期检验
标准答案： C
60. 施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。（2分）
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和工程师
标准答案： B
61. 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。（2分）
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
标准答案： D
62. 在施工合同履行过程中，（）是错误的。（2分）
A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认
C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
D.承包人对工程师的错误指令不承担责任
标准答案： C
63. 施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（）。（2分）
A.发包人负责检验，费用由发包人负责
B.发包人负责检验，费用由承包人负责
C.承包人负责检验，费用由发包人负责
D.承包人负责检验，费用由承包人负责
标准答案： D
64. FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（）。（2分）
A.业主合同内的暂列金
B.承包商应交付的定金
C.业主应交付的定金
D.承包商应得的工程款
标准答案： D
65. 依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（）。（2分）
A.在首次支付工程进度款时起扣
B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10％那个月起扣
D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
标准答案： C
66. FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（）。（2分）
A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
标准答案： D
67. 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（）。（2分）
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
标准答案： C
68. 对无权代理行为，被代理人有（）。（2分）
A.撤回权
B.追认权
C.拒绝权
D.催告权
E.行使权
标准答案：B,C
69. 列情况中，（）的合同属于效力待定合同。（2分）
A.无处分权人处分他人财产
B.以胁迫手段订立
C.因重大误误解订立
D.限制民事行为能力人订立
E.表见代理人订立
标准答案：A,D
通用版教育咨询服务协议 培训合同
教育咨询服务协议 甲方： 乙方：能量致远企业管理咨询（武汉）有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在自愿、平等的基础上，就乙方为甲方提供教育咨询服务事宜，经协商一致乙方接受甲方的委托，为甲方提供教育咨询服务，为明确双方的权利和义务，特签订本协议。内容如下： 一、服务内容： 此合同乙方为甲方提供的教育咨询服务产品为： 如有附加内容以乙方本次活动内容为准。 二、服务费用及支付方式 1、教育咨询服务费用：元整，大写金额为 2、甲方须在本协议签订之日将教育咨询服务费用全款支付给乙方。乙方收到全款后安排服务内容。 3、乙方收款账户信息如下： 公司名称（开户名）： 银行账号： 开户行： 备注：汇款后请及时联系乙方相关人员确认
三、双方的权利和义务 1、甲方在接受乙方的产品服务期间，需按照乙方提供的产品标准来安排学习时间。针对单次服务产品甲方获得乙方提供的服务期间，如因甲方原因决定中断服务，责任由甲方承担，且视为乙方本次已按照本协议提供了教育咨询服务，且乙方所收费用不再退还。 2、对于甲乙双方的商业机密乙方的商业模式及相关服务内容为商业机密，甲方须严格保密。 3、甲方承诺其所从事的行业与乙方无恶性竞争关系。如有此类情形，则须在签订此次协议前主动向乙方披露、且需得到乙方同意。 4、甲方承诺不复制（包括但不限于录音、录像等）服务的内容、模式、场景布局、音乐、图片及其他与服务内容相关的信息，不得利用服务内容及相关信息创作或汇编成文字作品、音像制品或其他制品予以发表、出版、销售，或举行相同或类似内容的服务产品进行有偿或无偿讲授或网络发布等。如违反本条承诺，甲方需向乙方支付赔偿金，金额按照发表、出版、销售制品、讲授发布课程的收入总额来计算，甲方需确认自愿接受。 5、甲方选择此次服务时需确认和承诺未患有心脏病、高血压、糖尿病、精神病及其他可能因强烈情绪或体力运动而引发危险的疾病。甲方人员在乙方提供服务时如有感到身体不适，应立即告知乙方工作人员，并即时就医。如违反本条承诺，甲方自行承担全部责任。 6、甲方可申请参与乙方举办的相关企业活动。 7、确定此合同的服务内容后，乙方应立即安排对接的咨询顾问为甲方提供服务，保障服务的顺利进行。 8、乙方全权负责服务产品所有相关的场地、人员配备、设备设施，包括但不限于：各服务内容的场地、讲师、咨询顾问、资料、物料等配套供应。 9、乙方应在开展服务活动的前30天告知甲方详细的服务内容与时间安排，确认甲方是否参与并再次说明服务内容等其他相关事宜。 10、乙方有义务持续跟进甲方对服务内容的吸收与转化。 四、保密及不透露原则 1、甲乙双方不得向第三方透露有关本协议的任何条款内容； 2、甲乙双方以乙方服务产品为合作内容的情况下，产品归乙方所有，未征得乙方同意，不得在实施或开展前向任何第三方透露其中的细节与详情。所有对外宣传内容必须由乙方确认后方可投放。
华中科技大学土木工程与力学学院期刊级别规定2018
土木工程与力学学院期刊分类办法 为了统一学院期刊的分类，特制定本办法： 1、SCI期刊按中科院JCR分区（小类或大类）进行分类，其中，1、2区期刊归为A类，3区期刊归为B类，4区期刊归类为C类；SSCI期刊以WOS-JCR分区为准。 2、中文顶级期刊（见附表1）归类为C类期刊。 3、附表2中的期刊归类为A类期刊。 4、期刊分类以论文发表年份的分区为准，如当年分区在中科院系统中查不到，按最新年度的分区为准。 5、本分类办法适用于土木工程与力学学院的教师职称评定、教师聘期及年度考核业绩计算、研究生论文答辩及各种奖励评定等。 6、本办法从2018年开始执行。 本办法解释权归土木工程与力学学院学术委员会。 土木工程与力学学院学术委员会 2018年2月 附表1、中文顶级期刊目录 《土木工程学报》、《建筑结构学报》、《力学学报(中文版)》、《岩土工程学报》、《中国公路学报》、《中国科学（系列）》、其他国家一级学会主办最顶级学报（如中国机械工程学会主办的《机械工程学报》、中国水利学会主办的《水利学报》等） 附表2、升级期刊目录 在下列3区期刊上发表的SCI论文视作A类论文： 力学类：Journal of Applied Mechanics-Transactions of the ASME; International Journal of Non-linear Mechanics; Engineering Fracture Mechanics; Computers & Fluids 土木类：ASCE Journal of Structural Engineering; Earthquake Engineering and Structural Dynamics; ASCE Journal of Computing in Civil Engineering; Geotechnique;ASCE Journal of Bridge Engineering. 工程管理类：Journal of Management in Engineering 交通工程类：Transportation Research Part A-Policy and Practice; Transportation
教育服务合同模板
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 教育服务合同
编号：FS-DY-91061 教育服务合同 甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分友好协商，就甲方向乙方指定人员(以下称为“学生”)提供教育服务达成如下协议内容，双方应在严格遵守诚实信用原则的条件下积极履行本合同约定内容。 一、服务内容 1、甲方为本合同约定的服务供应方，乙方为本合同约定的服务需求方，学生为本合同约定服务的实际受益人。本合同之签订，默认为乙方对学生执行本合同约定的相关内容享有完全的管理权利和管理能力，学生亦认可甲乙双方达成的有关学生权利义务的相关内容，并自愿遵守执行。学生未完全执行本合同相关内容的视为乙方违约，事后乙方不得以学生不认可该协议内容对本合同效力进行抗辩。 2、甲方根据学生的实际学习水平、个性化需求，通过与乙方及学生商议达成个性化的服务方案，根据该方案对学生
提供教育服务并收取相应服务费用。乙方及学生根据服务方案对甲方的工作进行监督和评价。服务方案应包括但不限于服务项目、课时、培训资料、教学进度、阶段目标、讲师人选等。 3、甲乙双方均有义务对履行本合同而知悉的对方当事人的隐私信息进行保密，未经当事人同意不得将所获信息用于任何的商业经营和其他违反社会基本道德、法律的事项。 二、甲乙双方权利义务 (一)甲方的权利义务 1、服务期内，甲方为学生提供个性化辅导教材及相关材料，培训期间甲方提供的所有教材及资料的费用均包含在服务费用内，不额外收取。 2、服务期内，甲方为学生提供价值1000元/月的自习服务，包括自习教室、辅导教师等，该费用包括在服务费用内，不额外收取。 3、服务期内，甲方有义务定期或不定期的为学生提供心理辅导服务，并将结果及时反馈给学生和乙方。 5、服务期内，甲方根据服务方案对学生的学习情况应根
华中科技大学专业排名
华中科技大学专业排名 华中科技大学专业排名华中科技大学各专业在全国排名本一级学科学科整体水平得分学科在全国排名机械工程941光学工程891公共卫生与预防医学911电气工程902生物医学工程853动力工程及工程热物理855公共管理835新闻传播学815基础医学807建筑学739水利工程749船舶与海洋工程709临床医学819计算机科学与技术7710城乡规划学7310社会学7310电子科学与技术7711材料科学与工程8212物理学7612教育学7612中西医结合7312信息与通信工程7913管理科学与工程7814风景园林学7115生物学7516理论经济学7316口腔医学6516药学7316力学7217土木工程7517护理学7217哲学7318工商管理7722软件工程7223化学7323应用经济学7324环境科学与工程7226统计学7226数学7228法学7029生态学7130马克思主义理论7431中国语言文学7232外国语言文学7037中国史6453 华中科技大学比较好的专业有：新闻学、信息安全、电子科学与技术、软件工程(设2个专业方向)、临床医学、机械设计制造及其自动化、热能与动力工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、工程力学、预防医学、生物技术、材料成型及控制工程、自动化、通信工程、广播电视新闻学、光信息科学与技术、药学、物流管理、经济学、材料科学与工程、城市规划、公共事业管理、临床医学、数字媒体技术、公共事业管理、交通
工程、会计学、思想政治教育、信息与计算科学、工程管理。 华中科技大学部分专业学费标准：英语专业--4500元德语专业--4500元 社会工作专业--4500元 法学专业--4500元 广告学专业--4500元 工商管理专业--4500元 新闻学专业--4500元 汉语言文学专业--4500元 国际商务专业--5750元 城乡规划专业--5850元 工程管理专业--4500元 药学专业--4500元 公共事业管理专业--4500元 口腔医学专业--4500元 交通工程专业--4500元 交通运输专业--4500元 土木工程专业--4500元 工程力学专业--4500元 物流管理专业--4500元 数字媒体技术专业--4500元 传播学专业--4500元 给排水科学与工程专业--4500元 环境工程专业--4500元
教育培训机构合作协议书
合作协议书 金牌教育（甲方）：介休名师助学中心（乙方）： 甲方负责人：乙方负责人： 甲方联系方式：乙方联系方式： 一、双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 ①甲方有义务保证对辅导学生的教学质量 ②甲方根据家长和学生需求有权利决定辅导方式，乙方不得干涉。 ③甲方有权利定期对辅导学生和家长进行沟通回访，如发现反馈情况不符合事实，有权利取消合作关系。 2、乙方的权利和义务 ①乙方有义务及时联系和反馈甲方提供的信息。原则上当天反馈联系情况，无论成否。 ②乙方有权利对甲方的服务进行监督。 ③乙方有权利对甲方的服务进行评定，并决定是否继续合作。如果对金牌教育的服务不满意，可以随时取消合作关系。 二、合作细则 1、乙方与甲方共同编写广告短信，家长答问，课程设计，招生策划，乙方为甲方选派初中老师团队。 2、甲方为乙方提供高中老师住宿，高中辅导教室。乙方可付5000元的住宿和教室费。开课两日内付清。 3、前期招生方案由甲方和乙方共同商讨制定，招生方案由甲乙双方共同执行，初中招生不利，需甲乙双 方共同探讨解决办法，开课后一周时间，乙方为甲方选派老师不得擅自离开岗位。 4、如果乙方招生不利，无需甲方住宿和教室，甲方应付乙方前期策划和选派老师的除房租预付款的费用 5、甲方对乙方推荐的五位初中教师（语数理化英）要开课前说明薪酬即代课费，开课3天内做出评价， 认为不满意的辞退按说好的代课费给付已上课时，乙方可以再推荐一位同科目教师顶替。3天内甲方没有提出，则乙方认为教师合格，不负责更换教师。如教师离开需推荐顶岗教师，否则按违规处理 6、甲方对外地初中教师的交通安全要特别重视，为他们提供力所能及的帮助。由于外地初中老师对甲方 服务不周或代课费没有按提前约定给付导致的教师流失，乙方不负责再推荐教师。 7、乙方选派教师有义务推广金牌教育北京四中网校网络课程和新学年精品晚辅班。 三、招生宣传方式 1、对甲方现有学生进行宣传，利用甲方现有信息对暑假课程进行电销，短信群发等 2、由甲方制作宣传海报，传单等在各小区发放，设置宣传位；在考试期间在考场附近散发传单对暑期初高中课程进行统一宣传，由乙方承担宣传品制作费用的百分之三十 3、由乙方向甲方提供选派教师信息，教学成就，方便甲方宣传（例如将乙方教师打造为辅导名师等） 4、由乙方承担后续宣传费用的百分之三十 四、收费方式 1、七年级课程招生，学习数学英语，阅读写作，写字25天共四门600元单科300元 2、八年级课程招生，学习数学英语物理25天共三门700元单科350元
最新教育培训机构培训服务合同
教育培训机构培训服务合同 （示范文本） 甲方（教学方）： 机构名称（与办学许可证一致）： 办学地址（与办学许可证一致）： 审批机关： 登记注册机关： 办学许可证编号： 办学许可证有效期： 统一社会信用代码： 法人证（营业执照）有效期： 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 乙方（学习方）： 学生姓名：性别： 出生日期： 身份证号： 就读学校： 就读年级： 联系电话： 监护人姓名： 与学生关系： 身份证号： 联系电话：联系地址： 电子邮箱： 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民办教育促进
法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，遵循教育规律和青少年健康成长规律，经协商一致，订立本合同。 第一条本合同适用培训对象（学生）为18岁以下的未成年人。 第二条培训服务 课程名称：班级编号： 课程顾问（经办人）：总课时数（节）：每次培训课时（节）：上课时间： 开课日期：预计结课日期： 培训方式： ?一对一面授?小班额面授课（班级限额人）?大班额面授课?网络教育 ?其他方式： 授课教师：?指定教师姓名：?不指定是否有教师资格证?有?没有 培训地点： 第三条培训收费 （一）培训费用合计：（大写）（小写）元。 课时费：元或者元/节。 培训资料费：元，包括： 其他费用：元，包括： （二）付费时间 乙方于年月日付款共计元。 乙方于年月日付款共计元。 （三）付费方式 ?现金?银行卡?转账?第三方支付?其他：
学杂费专用账户开户银行： 学杂费专用账户： （四）甲方不得一次性收取时间跨度超过三个月的费用。甲方应当依照相关规定开设并使用学杂费专用账户，足额留存学习保障金，保障其收取的学杂费主要用于教学活动。甲方收取培训费用后应当及时向乙方开具合法票据。 第四条合同的生效 从乙方支付培训费用开始，本合同生效。 第五条合同的变更 （一）合同一方需要变更合同约定的内容，合同双方应提前日协商一致。 （二）甲方或乙方更改联系方式或其他信息时应及时告知另一方。 第六条教学管理 （一）甲方应依照法律、法规相关规定对乙方进行管理，乙方应遵守甲方的依法管理。 （二）甲方应为监护人提供学生接受培训的表现、成绩等信息。 （三）甲、乙双方未经对方书面同意，不得将本合同项下的课程转让于第三方。 （四）甲方应在其办学场所醒目位置公示教育培训资质证书、收费项目、收费标准，并提供与其资质和承诺相符的教育培训项目。 （五）甲方应当加强消防、食品、公共卫生等安全管理，落实安全防范措施，建立健全安全管理制度和应急预警处理机制，防范各类安全责任事故发生，保障学生安全。 （六）学生上课结束后，应由其监护人接走，甲方应保证其安全，不得允许其私自离开（经乙方书面授权声明的除外）。 第七条保密事项 （一）甲方不得泄露、散布乙方的个人隐私和信息，不得擅自将乙方的姓名、肖像、影像用于商业宣传。如甲方违反保密义务的，乙方有权解除合同、要求甲方立即停止侵权行为并要求甲方赔偿损失。
继续教育培训协议模板
编号：GR-WR-84461 继续教育培训协议模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
继续教育培训协议模板 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方： 法人代表： 联系电话： 联系地址： 乙方： 身份证号码： 手机号： 根据乙方个人需要，由乙方书面申请，经甲方审批同意，就乙方参加_________高校组织的学历提升的教育学习，双方签订如下协议： 1、乙方参加继续教育时间从______年______月______日到______年______月______日。乙方在不影响工作的前提下，经乙方分管领导审批同意后，每月可获得不超过______天的学习假，每年可获得不超过______天的学习假，以上假期包含年假天数，且需先扣除乙方年假；
2、自双方签订协议之日起，乙方需为甲方服务期从______年______月______日到______年______月______日； 3、如乙方和甲方所签《劳动合同》服务期限与本协议冲突，甲方将视公司实际情况及乙方工作表现决定是否将《劳动合同》的服务期限顺延； 4、在乙方服务期内，甲方根据《劳动法》的规定，为乙方提供劳动场所和有关待遇； 5、乙方为甲方工作，遵守甲方各项规章制度，并达到岗位工作要求。否则，甲方有权提出提前终止本协议； 6、乙方无故中断学习或未取得相应的结业证书，乙方在培训开始后未完成本协议规定的服务年限，乙方所获得的学习假（扣除年假）均按当年月平均工资的事假计算； 7、本协议未涉及的有关劳务问题，均按甲乙双方签订的《劳动合同》规定办理； 8、本协议与甲乙双方签订的其他培训合同年限分别计算； 9、违约条款：乙方参加乙方申请并且甲方同意参加的培训后，凡乙方不能按甲方规定的劳动合同期限为甲方服务，
教育服务合同书
教育服务协议书 现因＿＿＿＿（家长）需要，XX教育中心研究决定，由XX体教育中心，承担乙方孩子的教学生活工作。甲乙双方在合法公正、平等自愿的基础上，经过充分的友好协商达成如下协议： 一、甲方为乙方的孩子进行_______(跆拳道、散打、拉丁舞、街舞、民族舞、绘画）（科目）课程辅导，经双方协商决定，教学费________元人民币；乙方支付甲方劳务酬金共计______元，学习地点为XX教育中心。 二、具体辅导时间：按甲方具体安排的辅导时间进行辅导，若有变动，双方另行协商。 三、具体辅导科目：______(跆拳道、散打、拉丁舞、街舞、民族舞、绘画） 四、乙方权利和义务： 1．乙方若不满意甲方教学方法，可向甲方或甲方教员提出并可指出其不合理的地方，有要求其调整教学方法，经双方协商达成一致。 2．乙方对调整后教学方法仍不满意，乙方可申请中心更换教员。 3．乙方有权利根据自己的需要与甲方协商一致后添加合情合理的条款。 4．乙方应积极配合甲方做好教学工作，为甲方提供必要的有关学生的信息，按时付给甲方相应报酬，乙方不得以不正当理由拒付甲方酬金。 5．乙方不得要求甲方教师从事教学服务以外的活动，不得诱导甲方教师参与违法犯罪等相关活动，若造成损失的，须承担其民事刑事责任。 6．乙方在甲方中心接受辅导期间，若因乙方原因造成财务损坏，承担直接损失，若由该行为引起其他学员或教员对中心提出索赔要求时，乙方还应承担相关费用。 五、甲方权利和义务： 1．甲方有权要求乙方在服务前预付其相应劳动报酬的权利，若因乙方缘故造成事故的，甲方有权获得与其等价劳动补偿的相关权利，有权决定是否继续提供乙方教育服务的权利。 2．甲方教员必须遵守乙方约定的辅导时间，不得无故迟到、旷课，如确实遇到特殊情况而无法及时辅导，应提前通知乙方并协调调整辅导时间或更换教员，但不得缺少课时。 3．甲方必须认真教学并且应做好相应教学准备工作，在辅导期间应尽职尽责，为孩子解答疑难问题，努力帮助其提高学习成绩。 4．甲方教员不得以任何借口向乙方索要礼品和额外报酬。 六、甲乙双方在平等自愿的基础上商议的其他（附加）合理条款： 1．甲方教学期间，乙方的孩子必须完成教学要求。当教学任务完成，未达成预期目标者：若在教学期间完成教员教学要求，甲方愿退还教学费，若未能完成教员教学要求，甲方不予退还教学费。 2．甲方必须负责教学区内的安全管理工作。
华中科技大学网络教育《电机学》试题答案
导论 1.现代电机常用的E级和B级绝缘，分别对应的温度限值为（）℃和（）℃。 A.120，130 2. 一个带有铁芯的电感，增加线圈的匝数，其电感大小会（）。 B.变大 1.磁滞损耗和涡流损耗是是什么原因引起的？它们的大小与哪些因素有关？ 答案：铁磁材料在交变磁场的作用下，磁畴之间相互摩擦产生的能量损耗成为磁滞损耗。当交变磁通穿过铁磁材料时，铁磁材料会感应出电动势，产生涡流，涡流产生的焦耳损耗称为涡流损耗。磁滞损耗和涡流损耗合起来一起称为铁耗。在铁磁材料重量一定的情况下，比号的大小与磁场交变的频率fβ(1.2小于β小于1.6）成正比，和最大磁通Bm2成正比。 2.自感系数的大小与哪些因素有关？有两个匝数相等的线圈，一个绕在闭合铁芯上，一个绕在木质材料上，哪个自感系数大？哪一个自感系数是常数？哪一个自感系数是变数，随什么变化？ 答案：自感系数L等于N2Λm，自感系数和线圈匝数N的平方及自感磁通所经过的磁路的磁导Λm成正比。 由于铁磁性材料的磁导率远大于非铁磁性材料的磁导率，铁磁性材料存在饱和现象，其磁导率是非常数。因此，在匝数相等的情况下，铁芯线圈的自感系数大于木芯线圈的自感系数。木芯线圈的自感不变。铁芯线圈的自感随铁芯饱和程度的提高而减小。 3.电机运行时，热量主要来源于哪些部分？ 答案：电机运行时，热量主要来源于以下三个部分：(1)电路中的电阻损耗；(2)铁芯中的磁通密度交变产生的铁耗；(3) 运动部件产生的摩擦、通风损耗(机械损耗)。 4.电机和变压器的磁路常采用什么材料制成？这些材料各有哪些主要特性？ 答案：电机和变压器的磁路主要采用硅钢片制成。硅钢片具有良好的导磁性能，其磁导率极高，能减小电机或变压器的体积。同时由于硅钢片加入了半导体硅，增加了材料的电阻率，从而能够有效降低材料在交变磁通作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗。 5.什么是磁饱和现象？ 答案：当铁磁材料中的磁通密度B达到一定程度之后，随着外加磁场H的增加，B的增加逐渐变慢，磁导率逐渐减小，这种现象称为磁饱和现象。
华中科技大学网络教育计算考试作业机第二次
注意事项： ●作业提交截止时间：11月30日。三次考试作业成绩共占最后课程总成绩的60%，请大 家认真完成，并按照要求提交。 ●作业提交注意事项： ?直接给出题号和答案序号（A、B、C、D）即可，不需要提交答题步骤，也不要将原 题目放上去。 ?作业不要以附件形式提交，否则作业将不予批改，没有成绩。 ?有些同学反映作业提交不成功，这很可能是因为提交时内容过多。提交内容只需如 下所示的1行：1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 XXXX 9 XXXX 10 XXXX（X为答 案序号，即A、B、C、D之一）。由于有多选题，为避免答案混淆而影响作业批改， 一定要写题号。在答题界面中输入答案后单击界面上方的“发送”按钮即可。 ?作业提交完毕后，请务必检查该作业是否提交成功（可点击自己的作业标题进入查 看），如果由于网络问题提交不成功（如内容为空等），务必要重新提交。若因为提 交不成功而导致作业答案为空，作业将被判为0分。 ?在作业提交截止时间（11月30日）之前，若自己的作业尚未被批改，可对作业进 行修改。 ?作业提交截止时间（11月30日）之后，教师会在公告栏处公布作业的答案。 ?由于学生人数较多，教师需要一定的批改时间，若自己的作业暂时没有批改，请不 要在答疑区催促老师批改作业。符合要求的作业都会被批改。 ●如果另有疑问，在提问前可先查看公告栏和答疑区，公告栏上对大家的共性问题会给出 回答，答疑区中可能有类似问题的回答。这样可避免大家对相同问题的反复询问。注意：操作环境为Windows 7+Office 2010 单选题（每个10分，共70分） 1. 某文件的大小为58MB，其中的58MB是指（A ）。 A.58×1000×1000个字节 B.58×1024×1024个字节 C.58×1000×1000×8个字节 D.58×1024×1024×8个字节 2. 在Internet中，主机的IP地址与域名的关系是（A ）。 A.IP地址和域名是等价的 B.域名是IP地址中部分信息的表示 C.IP地址是域名中部分信息的表示 D.IP地址和域名分别表达不同含义 3.用Outlook Express接收电子邮件时，收到的邮件中带有回形针状标志，说明该邮件（A ）。 A.有附件 B.有病毒 C.有木马 D.有黑客 4. 下面关于计算机病毒的说法中正确的是（C）。 A.都破坏EXE文件 B.有些病毒无破坏性 C.都具有破坏性 D.不破坏数据，只破坏程序
教育培训合同模板
XXX培训合同 甲方：乙方： 注册号： QQ号： 身份证号码： 经甲乙双方协商，就 __XXX 甲方为乙方提供教育咨询服务相关事宜达成如下协议，共同遵守执行。乙方应该全面， 积极地参与到学习中。 一、培训方向 甲方接受乙方 ___XXXX 培训的方向：通过培训，甲方为乙方指导基于 XXX 的技术问题。乙方指定人员能够清晰的对 XXX 有着正确的认识。乙方应当认真、全面的参与学习不得破坏课堂纪律，影响他人学习。 二、培训的课程内容： 课程内容：针对 XXXX 培训、 XXXX 技巧等。 甲方发送乙方的课程网络连接，24小时内乙方未提出异议，则视为乙方已有效下载取得全部视频课程资料。 三、培训时间 乙方向甲方交齐学费后，甲方向乙方提供 XXXX 培训以及课后老师一对一指导。学习周期 X 个月，学习年限及赠送学习年 限二年。 四、培训相关费用及支付方式 1、乙方参加甲方培训课程的培训总费用为人民币 XXXXX 圆整（￥： XXXXX 元） 2、预定：乙方向甲方支付预定费用为人民币 / 圆整（￥： /元）预定费用不退还。 3、补余款：乙方向甲方支付剩余费用为人民币 / 圆整（￥： / 元）累计支付费用为人民币￥： / 。 4、乙方应将培训费用支付到甲方指定账户。支付宝、微信、淘宝、网银 五、双方的权利 1.培训过程中，若一方未履行合同书，另一方则有权终止该合同。本合同未尽事宜，双方另行协商，协商不成的，任何一方均可 向甲方所在地人民法院提起民事诉讼。 2、履行本合同过程中，甲方有权根据实际培训效果和讲师表现，对培训讲师、培训方式、培训时间予以及时调整和更换，乙方 对此予以认可。 六、退费政策 1、若出现以下情形，甲方应在决定后立即在7个工作日内通知乙方。 a,甲方无论出于何种原因无法在开课日期开课； b.甲方无论出于何种原因在开课之前终止课程； c.甲方无论出于何种原因无法完成课程； 2、若甲方未能履行本合同规定的任何一项义务或者出现第六条第一项中的a至c中的任何情况时未能履行相关义务，乙方有权 以书面形式向甲方申请退学，甲方应立即按照本合同退费标准办理退学事宜。 3、若出现第六条第1项所述的情况，甲方应在通知学员相关情况后15个工作日内按照本合同退费标准向学员退还培训费用。 4、退费标准：乙方满足退费政策按退费标准根据课程计算退还相关费用。（不含赠送课时和活动优惠，教材以及快递费），乙方 已取得的视频课程资料培训费用概不退还，但乙方报名后凡获得所报名课程的整套学习资料或视频，或获得视频权限后，一律不退还 学费。 七、违约责任 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》承担违约责任。若因乙方原因单方面终止合同，甲方不退还培训费；若甲方原因而终止 合同，甲方在15个工作日内按照本合同退费标准退还培训费，若乙方报名后凡获得所报名课程的整套学习资料或视频，或获得视频权 限后，一律不退还学费。 八、信息保密 甲方所有课程的视频、音频享有著作权。仅限乙方本人学习使用、不经甲方同意，不得传播、不允许用于商业用途，一经发现， 将取消乙方所报课程的资格，并予追究其法律责任。其追偿范围包括且不限于甲方直接损害、甲方预期收益、维权费用等。因此乙方 应当遵守本条款。 九、合同的生效 1.本合同一式二份，双方各执一份，传真件，扫描件和电脑打印签字与原件具有同等法律效应，乙方付款到甲方指定账号，公司 盖章授权后生效。 2.甲方为保护乙方的合法权利，特设立以下投诉热线：XXXXXXXXX ，乙方在培训期间，发现甲方课程及服务人员存在问题的， 可通过该热线向甲方进行反馈。 甲方：XXXXXXXXXX（盖章）乙方：XXX 联系电话：XXXXXXXXXXX 年月日年月日
关于华中科技大学的专业详细介绍
四大天王——机械、电气、光电、同济 五小天王——能源、电子、计算机、电信、材料 八仙过海——环境、物理、化学、水电、控制、船海、软件、数学 文科老大——新闻 小强学院——外语 奇葩学院——人文学院 金碧辉煌——经济、管理、公管 下面是详细介绍~~~ 2013届的童鞋你们就要开始选学校填志愿了，作为在你们考虑范围内的华中科 技大学的学长一枚，我觉得我可以告诉你们关于华科的细微点滴，不管你们最后是否成为了我的校友，我都希望我的科普能够帮助到你们了解这所可爱的学校。 那山——喻家山 全国校园依山傍水的大学不少，华科就是其中之一。背倚武汉市市区地理制高点的喻家山，侧拥世界上最大的城中湖东湖。往东望去，马鞍山上那座小塔小巧可爱。她们使华科
的校园更安宁更舒坦。瑜伽山上有一座广东顺德校友会捐建的凤归台，晴朗的天气，上面的视野很好，东北望去武广高铁飞驰而过，西北望去东湖长江，南部一片中国光谷，你不会想象得到十年前这里还是一片荒凉，我家那位炒房团舅舅当年都没考虑过投资这里的房子而现在追悔莫及。 喻家山不想珞珈山那般有灵气有历史，他只是很沉稳很大气，为这所校园遮挡来自北方的凛冽冬风，他告诉我们什么叫做安全感。 那人——根叔，李娜 媒体提到根叔都是打引号的，他们会说华科大的“根叔”，华科的学生提到根叔都是不打引号的，就像你提到你的爷爷，不会说我“爷爷”一样。媒体报道的根叔没有错，略有夸张的嫌疑。在华科学生的眼中，根叔是校长，更是一位和蔼可亲的老爷爷；根叔会喜欢听学生的意见，会每年都开几次校长见面会，会时不时在BBS上发帖，他会问学生我们要向上交浙大等兄弟院校学习什么，也会激情写下“娜是我们共同的骄傲”，根叔的马甲叫pgli~突然一天，根叔就红了。红得让我们这些学生觉得不知所措，我们不知道让我们热泪盈眶的一场毕业典礼为什么突然就受到了热捧。在我们眼中，这
教育培训服务合同范本
教育培训服务合同范本 本文是关于教育培训服务合同范本，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 教育培训服务合同范文1 甲方(委托方)： (以下简称甲方) 乙方(受托方)： (以下简称乙方) 甲乙双方经过友好的协商，在互利互惠的基础上，特订立本咨询服务合同。 第一条、咨询时间 为解决甲方所面临的人力资源问题，甲方聘请乙方作为紧密的合作伙伴，乙方将根据甲方出现的具体问题来制定解决方案并提供相应的服务内容，总体合作时间为三年。首期服务时间为半年。 自20xx年4月起，至20xx年3月31日止。双方对合作结果满意再延续。 第二条、咨询服务的目的 双方合作的目的是，通过三年时间建立起系统的基础人力资源管理体系，并教练管理团队的成长，奠定公司总部功能中的人力资源管理基础，使之能够支撑公司的发展。 第三条、咨询服务内容 具体内容见合同附件一《年度咨询计划》。 3.1 第1年咨询要达成的目标： 3.2乙方为甲方所提供的具体服务内容，事先需拟定工作计划，经甲方确认后实施。 第四条、咨询方式 为达成良好的咨询效果，咨询采取现场工作与后台工作相结合的方式。 现场工作：平均每月15~20天(不含咨询师路途时间)，乙方到甲方企业所在地，以解决必须在现场才能解决的问题，比如管理团队的培训与教练、项目指导、研讨、考试、信息收集等。 后台工作：不需要在现场完成的工作则放在咨询团队内部完成，因系统服务
内容复杂，后台工作任务繁重耗时较多，比如信息分析、方案制定、课件制作、报告撰写，平时还将通过电话、邮件进行沟通，以保证双方合作的顺畅。 第五条、乙方项目组成员 为保证项目质量，乙方将指定项目经理负责甲方的项目，咨询期间到企业现场服务的咨询师为3人(后台支持人员将根据实际情况另外配备)。 在第一年的咨询中，公司首席顾问将参与以下内容： 1)诊断：经营管理诊断、管理团队诊断把关; 2)培训：战略系统课培训、组织结构系统课培训; 3)研讨：总体战略制定;企业文化中的价值体系建立; 4)总经理、个别高层人员的一对一辅导。 注：若双方在咨询合作中，当甲方经过评估，对乙方个别顾问的专业能力提出异议，乙方将根据甲方的要求及时更换顾问。乙方项目组成员若有更换，应提前明确具有同等资历的人员并与甲方协商确定。 第六条、咨询费用及支付方式 6.1咨询服务项目费用计算 收费标准为15万元/月，本次咨询费为人民币壹佰捌拾万元整(RMB1800,000元)。咨询期间的人才测评把关、HR辅导、总经理顾问内容作为赠送。 HR部门人员免费参加俱乐部的培训以及各项活动。 6.2支付方式：提前预付制，每半年支付一次。 签订合同后一个月内，支付首笔咨询费为人民币玖拾万元整(RMB900,000元)。乙方收到咨询费用后，正式成立项目组，筹备项目启动的所有事宜。 六个月结束前的十五天内，提前预付下半的咨询费玖拾万元整(RMB900,000元)。收到甲方汇款凭证或支票之后乙方出具发票。 6.3 其它相关费用差旅费 根据国际惯例，咨询服务过程中，因工作必需而发生的交通、食宿费用由甲方承担，乙方出差应事先经过征得甲方的同意，并凭有效凭证每月向甲方报销一次。具体标准见附件二。 如乙方违约致使合同解除，上述费用由乙方承担。
继续教育培训协议范本
继续教育培训协议范本 甲方： 法人代表： 联系电话： 联系地址： 乙方： 身份证号码： 手机号： 根据乙方个人需要，由乙方书面申请，经甲方审批同意，就乙方参加 ___________________________高校组织的学历提升的教育学习，双方签订如下协议： 1、乙方参加继续教育时间从_________年______月______日到_________年______月 ______日。乙方在不影响工作的前提下，经乙方分管领导审批同意后，每月可获得不超过 ______天的学习假，每年可获得不超过______天的学习假，以上假期包含年假天数，且需 先扣除乙方年假； 2、自双方签订协议之日起，乙方需为甲方服务期从_________年______月______日到 _________年______月______日； 3、如乙方和甲方所签《劳动合同》服务期限与本协议冲突，甲方将视公司实际情况 及乙方工作表现决定是否将《劳动合同》的服务期限顺延； 对于培训期间的待遇要明确，包括培训期间的补贴、工资福利、保险等。要特别注意：在培训协议中写明培训费包括什么费用，不包括什么费用，以防在员工违约时不致引起争议。要明确在培训期间的住宿标准、交通费等。要注意较长时间的培训是否有探亲假，如 有规定要写明。 4、在乙方服务期内，甲方根据《劳动法》的规定，为乙方提供劳动场所和有关待遇； 5、乙方为甲方工作，遵守甲方各项规章制度，并达到岗位工作要求。否则，甲方有 权提出提前终止本协议； 6、乙方无故中断学习或未取得相应的结业证书，乙方在培训开始后未完成本协议规 定的服务年限，乙方所获得的学习假（扣除年假）均按当年月平均工资的事假计算；
华中科技大学文华学院学部专业设置
华中科技大学文华学院 下设 机电学部 信息学部 经管学部 城建学部 人文学部 外语学部 机械与电气工程学部 机械设计与制造（现代制造技术）理工类专科学制３年 专业特色：本专业培养掌握现代制造技术基础理论知识，具有较强的现代机械设备操作维护能力，并能进行一定生产组织管理，可适应现代制造技术快速发展的大学专科层次实用型技术人才。 主干课程：画法几何与机械制图、工程力学、机械设计基础、工程材料、材料成型工艺基础、电工技术、电子技术、机械制造技术基础、微机原理、数控技术、模具设计方法。 就业领域：制造、电子、计算机应用、金融和服务等众多行业。 电气工程及自动化 理工类本科学制４年 专业特色：本专业的特点是电气与电子并重，电力电子与信息电子相融，软件与硬件兼备，装置与系统结合。培养从事电力系统、电气工程、电力电子有关的系统控制、信息处理、管理维护、技术开发以及电子与计算机应用等领域工作的宽口径、应用型高级工程技术人才。 主干课程：电路理论、电子技术、计算机语言、软件技术基础、网络与通讯、单片机原理及应用、自动控制理论、电机学、电力电子学、电气工程基础、高电压技术、电力系统继电保护。 就业领域：发电厂、供电局、电力设备制造工厂、电力设计院以及相关的企业与公司，邮电与通讯部门，环保，电子、电工等高科技企业。 热能与动力工程 理工类本科学制４年 专业特色：根据国民经济建设的需要，本专业分能源与动力工程方向和制冷与空调方向。为电力工业，制冷、空调设备工业，船舶、汽车工业以及钢铁、化
工、轻工纺织等工业培养生产运行、检修试验、设计与建设诸方面的应用型人才。在考研方面，2009年为本校热能与动力工程专业第一届毕业生，其中考研录取率达20.1%，2010届毕业生考研形势会好于上一届。 主干课程：工程流体力学、工程热力学、传热学、电厂能源与动力装置、制冷原理与装置、热力发动机、供热工程、计算机自动控制系统、现代测试技术、电工电机技术等。 就业领域：电力部门（火电厂、核电厂、电力建设公司、电力试验所、电力设计院、大型企业自备电厂）；制冷、空调设生产与运行管理；船舶与汽车动力装置的生产运行管理；大型企业（钢铁、机械制造、轻工、纺织、化工、食品加工、冷藏冷冻）动力设备及供热涉及运行管理。2009、2010届毕业生除去考取研究生的学生，热能与动力工程专业就业率达到了100%。 材料成型及控制工程理工类本科学制４年 专业特色：本专业主要培养掌握机械制造设计应用能力，金属、非金属材料成型的基础理论及各类成型模具的材料选择与设计方法，计算机技术基础和应用知识及能力的高级工程技术人才。本专业要求学生系统掌握专业领域宽广的技术理论基础知识，主要包括材料学与制造技术、机械学、电工与电子技术、材料成型工艺基础、模具设计、市场经济及企业管理等基础知识，具有本专业必须的制图、计算、测试和工艺操作等基本技能以及从事各类材料成型工艺设计、生产组织管理的能力。 主干课程：工程化学、工程力学、机械设计基础、材料科学基础、检测与控制、材料成型原理、材料加工工程、模具设计方法。 就业领域：适合在先进制造业，装备制造产业的工业企业、科研和设计单位以及高等院校，从事与材料制备与成型有关的科研、教学、技术开发、技术改造及经营管理等方面的工作，还可从事机关和物质部门、外贸部门的工作。本专业学生就业前景好，就业面广，符合未来社会对综合型人才的要求。 机械设计制造及其自动化（机电一体化） 理工类本科学制４年 专业特色：机械设计制造及其自动化专业是工程领域社会需求量较大、应用面很广的专业，也是众多专家为选择进一步学习深造的学生力荐的首选平台专业。本专业培养具备机械设计制造基础知识及应用能力，能在生产一线从事机械制造领域的设计制造、科研开发、应用研究、运行管理及经营销售等方面的高级工程技术人才。 主干课程：画法几何与机械制图、工程力学、机械原理、机械设计、模拟电子技术、数字电路与微机原理、机电传动控制、工程材料、机械制造技术基础、数控技术等。 就业领域：制造、电子、计算机应用、金融和服务等众多行业与政府机关。 应用电子技术理工类专科学制３年 专业特色：本专业是电子信息与计算机技术相互渗透的专业，培养掌握电子技术的基本理论和应用技术，应用计算机进行各种信息处理的理论和技术，熟练运用电子知识和技术进行电子产品设备生产、经营与管理，具有电子仪器，视听
教育服务合同书范本
教育服务合同书范本 现因＿＿＿＿（家长）（以下简称乙方）需要，经金程教育中心研究决定，由金程教育中心（以下简称甲方）承担乙方孩子的教学生活工作。甲乙双方在合法公正、平等自愿的基础上，经过充分的友好协商达成如下协议： 一、甲方为乙方的孩子进行初三（理化、数学、英语）（科目）课程辅导，经双方协商决定，教学费5000元人民币；乙方支付甲方劳务酬金共计5000元，学习地点为金程教育辅导中心。 二、具体辅导时间：按甲方具体安排的辅导时间进行辅导，若有变动，双方另行协商。 三、具体辅导课科目：初三（理化、数学、英语） 四、乙方权利和义务： 1、乙方若不满意甲方教学方法，可向甲方或甲方教员提出并可指出其不合理的地方，有要求其调整教学方法，经双方协商达成一致。 2、乙方对调整后教学方法仍不满意，乙方可申请中心更换教员。 3、乙方有权利根据自己的需要与甲方协商一致后在本协议第六条添加合理的条款。 4、乙方应积极配合甲方做好教学工作，为甲方提供必要的有关学生的信息，按时付给甲方相应报酬，乙方不得以不正当理由拒付甲方酬金/。
5、乙方不得要求甲方教师从事教学服务以外的活动，不得诱导甲方教师参与违法犯罪等相关活动，若造成损失的，须承担其民事刑事责任。 6、乙方在甲方中心接受辅导期间，若因乙方原因造成财务损坏，承担直接损失，若由该行为引起其他学员或教员对中心提出索赔要求时，乙方还应承担相关费用。 五、甲方权利和义务： 1．甲方有权要求乙方在服务前预付其相应劳动报酬的权利，若因乙方缘故造成事故的，甲方有权获得与其等价劳动补偿的相关权利，有权决定是否继续提供乙方教育服务的权利。 2．甲方教员必须遵守乙方约定的辅导时间，不得无故迟到、旷课，如确实遇到特殊情况而无法及时辅导，应提前通知乙方并协调调整辅导时间或更换教员，但不得缺少课时。 3．甲方必须认真教学并且应做好相应教学准备工作，在辅导期间应尽职尽责，为孩子解答疑难问题，努力帮助其提高学习成绩。 4．甲方教员不得以任何借口向乙方索要礼品和额外报酬。 六、甲乙双方在平等自愿的基础上商议的其他（附加）合理条款： 1、甲方教学期间，乙方的孩子必须完成教学要求。当教学任务完成，未达成预期目标者：若在教学期间完成教员教学要求，甲方愿退还教学费，若未能完成教员教学要求，甲方不予退还教学费。 2、甲方必须负责教学区内的安全管理工作。 3、甲方必须提供最基本的教学环境。
华中科技大学网络教育工商管理专升本培养计划
华中科技大学远程与继续教育学院学分制人才培养计划 【工商管理专业】网络教育专升本 一、培养目标 本专业培养适应中国社会主义现代化建设和信息化社会需要，德、智、体、美全面发展，具有较高文化素养和良好的心里品质，掌握本专业必须的理论知识和专业技能，具有较强实际工作能力及必须的基本素质，能在企业、事业单位及政府部门从事管理工作的高级应用型人才。 二、基本规格要求 本专业学生主要学习管理学、经济学和企业管理的基础理论和基本知识，受到企业管理与技能方面的基本训练，具有分析和解决企业管理问题的基本能力。 本专业毕业生应获得以下方面的知识和能力： 1、掌握管理学、经济学的基本原理和现代企业管理的理论和基本知识； 2、掌握运作管理、组织理论与设计、人力资源管理、财务管理、会计学、财政学、市场营销学等多方面的专业知识和技能； 3、具有较好的组织领导能力、好的人际沟通能力，适应复杂管理环境的应变能力； 4、熟悉我国企业管理的有关方针、策和法规以及国际企业管理的惯例和规则； 5、具备实际运用管理技术的能力，包括定量分析能力、算机应用能力和英语应用能力 等； 6、掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的科学研究和实际工作能力。 三、参考学程年限 2.5～5学年 四、计划总学分与毕业学分 计划总学分：97 理论课学分：85 占总学分的比例：88% 其中：必修课程学分：68 占总学分的比例：70% 选修课程学分：17 占总学分的比例：18% 实践环节学分：12 占总学分的比例：12% 毕业学分：80 其中：理论课学分：68 实践环节学分：12 五、学位与学位课程 授予学位：管理学学士 学位课程：大学英语管理学人力资源管理市场营销学 六、主干课程 管理学人力资源管理市场营销学组织行为学财务管理战略管理管理经济学运作管理