工程垫资协议书范本

工程垫资协议书范本

篇一:建设工程施工承包垫资协议书

建设工程施工承包垫资协议书

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》

等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,

经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

一、工程名称:东方鼎臣广场

二、工程地点:上分线以东、发展大道以北

三、工程结构:框剪结构

总建筑面积约约6万平方米。

四、进场时间:

定于

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部

内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:

工程。

七、施工工期:

自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:

执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据

实结算。

3、工人工资单价:执行元/工日。

4、施工措施费按取费标准的 %计算;

5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下,优先考虑使用。十一、付款办式:

1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还

1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证

金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料,在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理

10、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款二万元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚

金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任。

11、积极配合项目部工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。

12、乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。

13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线,以及烧电炉等违反安全管理行为,一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。

14、在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。

15、夏天炎热,乙方如需安装空调,费用自付,用电按电表度数计算。

16、施工人员一律要参加人身保险,甲方承担30%,乙方承担70%。十五、违约责任

(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向上饶市人民法院起诉。

篇二:建设工程施工承包垫资合同

建设工程施工承包垫资合同

发包人:都昌县源生环保科技有限公司(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。

第一条工程概况

(一)工程名称:都昌县生活垃圾综合处理厂项目

(二)工程地点:江西洪城水业都昌分公司西侧

(三)工程内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程

(四)工程价款:本工程投资额约元人民币。

(五)承办方式:乙方对工程实行总承包,即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。

第二条合同工程

(一)开工日期:2014 年5 月 26日

(二)竣工日期:2015年 11 月26日

(三)合同工程总日历天数180天。

第三条合同价款

(一)合同价款依据

1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

(二)工程结算

1.工程竣工,并符合下列全部条件,甲方予以决算:

A.工程通过城建质监部门竣工验收,全部达到工程设计要求和国家验收标准,无任何质量问题。

B.工程在施工过程中,乙方严把材料质量关,所有材料均为国家合格产品,无任何假冒伪劣产品用于本工程,无偷工减料行为。能严把施工质量关,所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

C.乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。

2.乙方根据实际工程量,按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书,送交甲方审核。

第四条质量标准

工程质量标准为:

(一)乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求,

根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

在施工中根据有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部经济损失,且工期不予顺延。

(二)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则,返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查,乙方视为甲方同意隐蔽,否则,返工费用由甲方承担。

(三)具体质量要求如下:本工程质量标准要求全部达到合格工程,争创优质。

第五条材料供应及机械租赁

(一)乙方采购材料及要求

1.应事先通知甲方,请甲方看样,留滞样品,并经甲方书面同意后,方可采购。

2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单,并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

(二)周转材料及机械租赁:

乙方应根据具体情况,配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

第六条安全文明施工

(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。

(二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,设立安全警告标示牌,并设专职的安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训,持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任,乙方应对以上事件负责,费用自理。

(四)乙方在进行爆破作业时,应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施,并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

(五)乙方必须严格控制火工品,遵守有关火工品的管理制度,严禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。

(六)施工现场材料应堆放整齐,机械设备安装井然有序,施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。

第七条双方职责

(一)甲方职责

1.负责本工程的场地平整、通水电工作,保证施工期间的需要。

2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。

3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

4.确定水准点与座标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验。

5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。

7.负责工程的施工监理,对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。(二)乙方职责

1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

2.负责施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等,并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间:《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。

5.尊重监理,信守合同,维护甲方的信誉。

6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查,确保安全、质量、环保达到标准。

7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线,如有损坏或丢失,乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失,乙方应负责赔偿。

8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

9.项目承包人(或经理)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理,离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。

10.上道工序完成后,未经甲方质检人员或监理同意,不得进入下道工序施工。违反者,损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查,乙方视为甲方同意进入下道工序施工,否则,返工费用由甲方承担。

11.施工现场实行标示牌管理,写明工作范围、作业内容和质量要求,认真执行三检制度(即自检、互检和工序交接检验制度)。根据工程需要,提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。

12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复,直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验,若委托甲方完成,甲方要收取相应的费用。

14.搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好场地。

15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约,服从业主内部治安、物业等相关管理,因乙方责任而引起的法律诉讼、经济

纠纷或公安部门的追究等,由乙方自行处理。

17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。

第八条工程价款的支付

(一)本合同不支付工程预付款,乙方必须具备满足本工程的流动资金。

(二)付款方式本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

第九条违约责任

(一)甲方

未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任。

(二)乙方

1.未按本合同工期完成,每拖延一天扣罚3000元,限额为

10万元。

2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。

3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场,发现一次罚款500。

4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时,甲方有权指定第三方修理,费用由乙方承担,并在质保金中扣除。非乙方责任,乙方不承担费用。

第十条争议的解决方式

合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,由江西省九江市仲裁委员会裁决。

第十一条其它

1.乙方不得将本工程转包,如有发现转包,甲方有权终止合同,并按合同价款10%进行处罚。

2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资,否则,甲方在支付乙方工程款时,有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。

3.工程竣工后,保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施,同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾,如不按规定时间内完成,乙方承担每天500元违约金。

第十二条附则

合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分,双方必须遵守。

第十三条

1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书,补充协议与本合同具有同等效力。

2.与本工程签定的其它相关协议、合同,与本合同有冲突的均以本合同为准。

3.本合同书双方约定正副本份数:正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份。

附:1、《工程质量保修书》;

2、议价价格表

3、《工程预算书》。

甲方单位:乙方单位:

甲方代表:乙方代表:

签约地点:

签约日期:年月日

附件1:

工程质量保修书

发包人(全称):都昌县源生环保科技有限公司(以下简称甲方)

承包方(全称):(以下简称乙方)

为保证工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:

上述内容及合同范围内装修工程

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下: 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;

4.装修工程为2年;

5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知

之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;

五、质量保修金的返还

甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年月日年月日

篇三:建设工程施工承包垫资协议书

建设工程施工承包垫资协议书

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。

四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗

量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;

5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙

方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。十一、付款办式:

1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还

1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及

合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作

垫资协议书

垫资协议书 甲方(垫资方): ________________________ 住所: ___________________________________ 法人代表: ______________________________ 琥系方式(手机): ______________________ 乙方(借资方): ________________________ 住所: __________________________________ 法人代表: ______________________________ 琥系方式(手机): ______________________ 丙方(担保方): ________________________ 住所: __________________________________ 法人代表: ______________________________ 联系方式(手机): ______________________ 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。 笫一条:借资用途

1?乙方向甲方的借资专用于乙方与笫三人 订的 ____________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不 能随意侵占甲方的所贷款项; 2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方耒按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约贵任。 第二条:借资金额 乙方向甲方借资相当于人民币______________________元(大写:_____________________ ), 借资期限为 ______ 月(肖一月一日到一月—FI) 第三条:垫资发放形式 甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方 第四条:还款资金来源及还款方式 1、乙方资金来源为________________________________________________________ 2、乙方还款方式为________________________________________________________ 第五条:三方贵任义务 (一)甲方的主要权利和义务 (1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但闵乙方原闵造成迟延的除外: (2)对甲方提供的有关个人资料予以保密: (3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件

垫资建房合同(实例版)

垫资建房合同 甲方:乙方: 身份证号:身份证号: 甲方XXX将位于昆明市官渡区关上镇小街社区二组张居村54号的旧房拆除改建新房,为建房,双方在完全自愿的基础上,经充分协商,达成一致协议: 一、鉴于甲方目前无资金建房,甲方将上述住宅的改建事项发包给乙方,乙方承包垫资施工建五层半房屋; 二、双方议定房屋建筑按每平方米2560元计算(包括图纸设计费、建筑材料费、房屋装修费、施工人员工资及乙方应获利润等),房屋质量以一般私人房屋为标准; 三、旧房拆除的所有原料由乙方自主选择用于建新房,用不对房屋施工过程中的任何费用进行管理,所有耗资或节余均归乙方。 四、甲方负责办理张居村54号的旧房拆除改建新房(即乙方承建房屋)的一切合法手续。并负责协调房屋拆建过程中的四邻周边关系,协调施工过程中建筑材料的堆放场地、用水用

电的方便事宜。 五、在乙方施工期间,只要是因与甲方有关联的事件或责任妨碍了乙方正常施工,导致中途终止施工,甲方必须以2000元/平方米购买该建筑的地基,以每层15000元/平方米购买地基以上建筑。 六、房屋建成后十日内甲方一次性向乙方支付乙方垫资和乙方应得利润(即按实际建筑面积乘2560元/平方米); 七、甲方如不能在上述期限内向乙方付款,则无条件以上述房屋及宅基地使用权抵付所欠乙方债务,乙方支付25万元人民币给甲方作宅基地使用费,乙方获得房屋所有权和宅基地使用权。 八、甲方将房屋所有权及宅基地使用权转给乙方后,若遇国家征收土地,所有征收补偿费全数归乙方所有,甲方有义务协助乙方获取上述补偿费。 九、甲、乙双方在开始履行了本协议后,甲方如有除违反第五条外的违约,还须向乙方支付万元违约金;乙方如有违约,向甲方支付万元违约金。 十、以上协议一经签订双方不得反悔,关于54号房屋的改造所发生的一切费用全由乙方承担。 甲方:乙方:

个人投资入股合作协议书范本样本

个人投资入股合作协议书范本样本 个人投资入股合作协议书范本本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 个人投资入股合作协议书范本投资入股协议书指的是由股东一方 决定入股某公司,在遵守《中华人民共和国公司法》和相关法律规定,本着平等互利、诚实信用的原则,通过友好协商签订的协议书。 下面是为大家收集的个人投资入股合作协议书范本,欢迎阅读。 个人投资入股合作协议书范本一甲方:______性别:______民 族:____身份证号:____________住址:________________联系电 话:____________乙方:______性别:______民族:____身份证 号:____________住址:________________联系电话::甲乙双方共同 遵守《中华人民共和国公司法》和相关法律规定,本着平等互利、诚实信用的原则,通过友好协商,甲方同意投资入股有限责任性质的 ________(以下式工商登记注册为准)),为体现双方公平公正,特订 立本协议。 第一条拟设立的公司名称、经营范围、注册资本、法定地址、法 定代表人:: 11、公司名称:________ 22、经营范围:________ 33、注册资金:________

44、法定地址:________本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 55、法定代表人:__________________第二条投资各方的出资方式、出资额和占股比例::甲方以现金作为出资,出资额______万元人民币,占公司注册资本的______%。 第三条本协议各方的权利和义务:: 11、根据公司的规定组成股东大会及董事会,投资各方承诺公司 的机构及其产生办法、职权、议事规则、法定代表人的担任和财务会计按照《公司法》等国家相关法律规定制定。 具体内容见章程;; 22、投资各方的责任以其投入资金比例为限,各方的责任以各自 对注册资本的出资为限。 公司的税后利润按各方对注册本出资的比例由各方分享。 33、投资各方须在本协议签字生效当日内以现金或现金支票方式 打入投资各方一致同意设立的____________银行帐户,缴足全部出资金额。 第四条投资各方认为需要约定的其它事项:: 11、成立公司筹备组,成员由双股东方派员组成,出任法人代表 一方的股东代表为组长,组织起草早办设立公司各类文件;;

技术入股协议书范本-(优质文档)

合同编号:__________ 技术入股协议书范本 甲方:_________________________________ 乙方:_________________________________ 20____年___月___日

甲乙丙三方一致同意,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定,订立本协议。 第1条_技术增资 1.1_乙方以电池材料相关技术作为出资: (a)委托评估公司进行评估的《天然鳞片高纯石墨的提纯方法》、《锂离子二次电池负极使用的石墨粉及制备方法》、《超低微量元素膨胀石墨的制造方法》三项专利。此三项专利已由乙方于二○____年____月____日向国家专利局提出申请,尚在审核批准过程中; (b)上述三项专利的专利申请权和专利所有权、专利转让权及改进权等权利权益; (c)乙方个人掌握的相关电池材料技术,乙方在甲方任职期间研发或改进的所有相关技术,乙方所掌握的电池材料生产销售相关的信息和资源; (d)以上(a)和(b)和(c)的总和构成本次技术入股的出资内容,与甲方的研发、生产、销售密切相关,为不可分割的整体。 1.2_经甲方原有股东召开股东大会同意: (a)乙方技术出资折合人民币________________圆(rmb)。 (b)乙方以每股________元认购甲方股份。 1.3_本次增资完成后,乙方持有甲方股份________万____千____百股。 1.4_本次增资完成后,甲方注册资本增加至人民币____佰____拾____万____仟____佰圆整(rmb____________)。 1.5_丙方同意放弃对本次增资股份的认购权。 第2条_出资技术的移交 2.1_从本次增资的工商登记变更之日起,所包含的现时应用的所有技术、工艺,以及将来改进和开发的所有技术、工艺,其所有权及一切相关权益属于甲方。 2.2_现有产品的生产技术资料,应以指导生产为编写目的,普通中级技术人员能依照该资料组织生产和控制质量。一般应当包括以下部分: (a)工艺流程及各个工序的技术规范和技术参数; (b)原料及辅料的配方; (c)质量控制点的设置、检测方式、技术指标、技术参数; (d)产品技术指标出现偏差时的调整方法。

垫资协议

垫资服务协议书 甲方(出资方):有限公司,法定代表人: 通讯地址:,联系电话。乙方(借款人):,身份证号: 通讯地址:,联系电话。鉴于: 1.乙方拟向购买牌商品小汽车壹辆,车架号为:,该车辆乙方购买的总价款人为人民币元(大写:圆整),乙方申请甲方垫资,垫资总额不超过乙方购买该车价款的60%,乙方已经付清其余40%购车款。 2.该车辆委托甲方从省市区(县)路号将该车辆运送到 省市区(县)路号,预计送达时间年月日之前。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方平等充份协商,自愿达成以下垫资服务协议: 一、垫资事项 1.1甲方同意为乙方此次购车需求提供垫资服务,垫资金额为人民币(小写)_________________(大写)_______________。 1.2 乙方同意向甲方支付垫款利息人民币(小写)_________________(大写)_______________。 二、运费 该车的运费为人民币(小写 ) (大写 ) 。 三、滞纳金及违约金 3.1该车辆到达上述目的地后,乙方应立即支付甲方上述垫资款及运费。如有延期,但每延期一天,甲方有权利按垫资款和运费总金额的千分之三向乙方收取滞纳金。 3.2乙方延期付款超过15天的,属于乙方违约,甲方有权解除合同,并要求乙方按照垫资款和运费总金额的30%支付违约金。 3.3甲方逾期支付垫资款和运费的,乙方有权扣押该托运车辆。 3.4本协议签订后,甲乙双方均应严格遵守,如有违约,违约方应向守约承担违约责任,并赔偿守约方追究违约方责任而支付差旅费、公证费、律师费、调查费等费用。 四、保证及违约责任 3.1 乙方保证:向甲方提供的个人资料真实有效,乙方个人及家庭除银行房屋贷款外无其他债务纠纷,经济纠纷,资产被查封,乙方拥有该车辆的所有权,该所有权不存在争议等。 3.2 若乙方不能偿还甲方所垫付的全部垫资款、利息及运费的,乙方愿意接受甲方所在地当地法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担,甲方也可凭本协议及已垫资凭证向甲方所在地人民法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。 五、争议处理 在本协议履行过程中,如果有争议,双方应友好协商解决,协商不成的,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。 六、通用事项 5.1 其他约定:。 5.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 5.3 本协议自甲、乙双方签字后立即生效。 甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章): 年月日年月日

建设工程垫资合同范本

篇一:建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲:(以下简称甲) 乙:(以下简称乙) 依照《人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则, 经甲、乙双友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称:东鼎臣广场 二、工程地点:上分线以东、发展大道以北 三、工程结构:框剪结构 总建筑面积约约6万平米。 四、进场时间: 定于 五、承包式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以的全部 容)本工程不得分包、转包。 六、承包容: 工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量: 执行现行的有关施工规及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价:执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算; 5、材料价格确定,甲乙双共同考察市场,确定材料质量和价格由乙组织购进,甲在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 1、本工程先由乙垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲违约责任,乙所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时,甲按有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日,乙先付给甲履约保证 金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲对乙公司进行考察(公司、工地等),待甲考察结束认可后,甲会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲在30日返还给乙剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲责任及义务

入股合作协议书范本-协议书

入股合作协议书范本-协议书 协议书是社会生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后,签订的书面材料。下面是整理收集的入股合作协议书范本,欢迎阅读参考! 入股合作协议书(一) 甲方:_________ _________ 乙方: 以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,双方本着互惠互利的原则,就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议,以共同遵守。 第一条共同投资人的投资额和投资方式 甲、乙双方同意,以双方注册成立的公司(以下简称 )为项目投资主体。 各方出资分别:甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。 第二条利润分享和亏损分担 共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。 共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。 共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。 第三条事务执行 1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于: (1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务; (2)在股份公司成立后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务; (3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置; 2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况; 3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担; 4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时,应承担赔偿责任; 5.共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由全体共同投资人共同决定。 6.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意:

技术入股合作协议书范本

技术入股合作协议书范本 技术入股合作协议书 甲方:______身份证号:__________________ 乙方:______身份证号:__________________ 甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作开办______公司、明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。 一.合作方式: 公司注册资金______万元甲方出资占股80%;乙方出技术,占股20%。 二.合作项目:____________ 三.合作时间 合作时间为永久,自本合同签字生效之日算起。 四.合作分工: 五.技术,市场保密: 六.收益分配: 1.该项目所得利润按合作方所占的不同股权比例按股分成,其中甲方占股权分成80%,乙方占股权分成20%。在保证项目正常运作的情况下,每年进行年终分红一次(每年元月对上一年度红利进行分成)。扩大业务运营如需要提留利润时,必须经过双方认可,该提留按双方所占股权比例计为各方的的股本金投入。 2.考虑到乙方的个体情况,乙方有权预支薪酬,但该薪酬从乙方年终分红中予以扣除。

1.在合作期内,项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目,责任方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作 期内应得收益(具体为:按合作之日起至产生变故时为止的被侵害方 应得的收益平均值计算,责任方赔付被侵害方剩余合同期的总收益)。并且必须遵守技术,市场保密条款,并不得在当地使用或经营本项 目的同类技术内容及市场内容。否则项目合作各方有权追究违约方 的一切经济,法律责任。 八.其他事项: 1:乙方现有生产设备由甲方出资,在生产设备搬离乙方所在地,甲方付乙方设备款共21万元 2:生产期及时开发及样品制作由甲方出资,在做出合格的样品时,甲方付乙方每月8000元生活补助。 3:在做出合格样品后如甲方未履行承诺拒绝支付乙方8000元生活补助乙方有权终止此合同。 九.本合同一式二份,甲乙双方各一份。 十.其它未尽事宜经双方共同协商后作补充,补充条款同具本合 同法律效力。 甲方:______(签字)乙方:______(签字) 日期:___________日期:____________ 技术入股合作协议书 甲方:专利权人:________________ 乙方:区域合作人:______________ 为使新技术尽快转化为生产力和专利新产品迅速占领市场,现实行技术入股联营生产和产值提成的方式紧密合作,现达成如下协议: 一、甲方责任:

垫资协议书范本【标准版】

垫资协议书范本【标准版】 垫资协议书范本【标准版】 甲方(垫资方):_______________________________ 法定代表人:___________________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 统一社会信用代码:_____________________________ 乙方(借资方):_______________________________ 法定代表人:___________________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 统一社会信用代码:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:第一条:借资用途 乙方与_____________有限公司签订有买卖合同,乙方购买_____________有限公司___________。由于乙方购买的___________数量较大,现乙方委托甲方对其购买的__________款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与__________有限公司签订的___________买卖合同的购

建设工程施工承包垫资协议书

建设工程施工承包垫资协议书 Agreement on advance payment for construction contract of co nstruction project 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

建设工程施工承包垫资协议书 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目:总建筑面积约平方米 (栋楼)。 四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。 五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。 十、结算方式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价:执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算;

个人入股合作协议书范本

下载后自由修改 个人入股合作协议书范本专业人员精心编制,内容完整清晰可直接套用

个人入股合作协议书范本 个人入股合作协议书范本1 甲方: 乙方: 甲乙双方经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,双方本着互惠互利的原则,就甲乙作为合同投资人的方式合作投资项目事宜达成如下协议,以期共同遵守。 第一条合伙投资经营项目和范围:。 第二条合伙投资期限为________年,自________年____月____日起,至________年月_____日止。 第三条投资出资额及方式 1.本合伙投资出资共计人民币元。甲方以__________方式出资,计人民币元。占投资总额的___%;乙方以____________方式出资,计人民币元。占投资总额的___%; 2.甲、乙双方决定在银行开设一专用账户(户名:,账户:),用于合伙投资使用; 3.甲、乙双方的出资,于____年__月__日以前缴入上述账户,逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此给对方造成的损失造成的损失; 4.合伙投资期间甲、乙双方的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙投资终止后,各合伙投资人的出资仍为个人所有,至_______时予以返还; 5.资金增减由合伙投资人共同决定,双方另附补充协议约定根据资金增减合理调整本协议有关分配比例的规定。

第四条利润分享和亏损分担 1.甲、乙双方按各自出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。 2.甲、乙双方的出资形成的收益及其孳生物为双方的共有财产,由甲、乙各方按其出资比例共有。 第五条事务执行 1.甲、乙双方协商,由甲方代表双方执行共同投资的日常事务,包括但不限于: ①对外开展业务,订立合同; ②对合伙投资事业进行日常管理; ③出售合伙投资的产品(货物),购进常用货物; ④支付合伙投资债务; 2.乙方的权利: ①参予合伙投资事业的管理; ②听取甲方开展业务情况的报告; ③检查合伙投资帐册及经营情况; ④共同决定合伙投资重大事项; 3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归甲、乙共同共有,所产生的亏损或者民事责任,由甲、乙共同承担;

技术入股股权合作协议书模板

精心整理 股权合作协议模板 甲方: 身份证号: 常用住址: 乙方: 一、 1. 2. 3. 4. 5. 6. 二、 合作分工及权责 1. 甲方作为资本提供方与乙方开展合作,承担公司市场拓展及整体运营方面职责。甲方完成入股后,按照股份比例享受约定股权所拥有的法定权利。 2. 乙方作为技术提供方与甲方开展合作,承担公司技术产品研发,技术咨询服务方面职责。乙方作为技术入股方,承担以下责任:

(1)乙方向甲方提供其合法持有的,以及其自身所掌握的工程技术等智力成果、技术方案、技术产品等证明材料及详细清单作为协商作价入股凭证并成为本协议附件,与 本协议享有同等法律效力; (2)乙方保证其入股技术及技术背景在同行业中的先进性和可行性; (3)乙方技术入股的智力成果、技术方案、技术产品由公司无偿使用,并享有改进、销 3. 三、 1. 2. 3. 四、股东和股东会 1.股东权利 (1)甲、乙双方按本协议出资完成后即成为股东。各股东按股份比例享有自己权利和承担义务。 (2)公司对外投资必须经全体股东同意。

2.股东义务 (1)股东不能以公司名义和资产为公司股东或第三方提供担保,否则此股东赔偿公司所有损失; (2)股东不得经营与本公司相同业务,如有违反,此股东此项目所有收入全部归本公司所有; 3. 五、 1. 2. (2)根据公司运营需要招聘员工; (3)审批日常事项; (4)不得泄露公司秘密; (5)不得侵占和挪用公司财产,否则双倍赔偿; (6)不得公款私用,或以自己或第三方名义开立账户存储转账;

(7)注册公司经营管理工作,接受乙方监督; (8)公司日常经营需要的其他职责。 3.乙方为公司的董事,具体负责: (1)对甲方的运营管理进行必要的协助; (2)检查公司财务; 4. 下方式处理:。 (5)《中华人民共和国公司法》第三十八条规定的其他事项。 六、资金、财务管理 1.公司成立前,资金由临时账户统一收支,并由甲,乙双方共同监管和使用。 2.公司成立后,资金将由开立的公司账户统一收支,财务统一交由聘任的财务会计人员处理, 经甲方签字认可备案。

委托垫资解押和再贷款协议书

委托垫资解押和再贷款协议书 NO: 甲方(委托方): 乙方(受托方):_临沂吉美房地产营销策划有限公司(以下简称:吉美房产)在平等互利,诚实信用的原则下,经双方友好协商,就乙方为甲方的抵押房产出资还贷问题,即甲方委托乙方办理“垫资解押和再贷款”业务达成如下协议: 第一条:甲方解押标的范围 甲方位于的房产(铺面),房屋产权证号:字第号。(土地使用权证号:字第号)。 第二条:甲方委托乙方垫资解押及费用支付方式 ⒈甲方为了将其名下抵押房产(铺面)还贷街押,特向乙方借款人民币元(¥元),用于偿还其用本合同第一条标的范围之抵押房产(铺面)在银行抵押贷款后尚欠银行余下的贷款;乙方同意以垫资方式借款给甲方偿还其银行余下欠款(借款具体金额以乙方到抵押行替甲方还款当日银行出具的本息单据为准),甲方同时委托乙方办理解押及注销房产抵押登记手续。. ⒉代理费支付方式 ⑴甲方按实际垫资额的%向乙方支付垫资解押及注销抵押登记代理费,预计该费用为人民币元(¥___________元)。 ⑵在协议签订当日,甲方向乙方支付代理保证金人民币元(¥___________元),在乙方完成委托事项时甲方即一次性付清代理费人民币元(¥______元),保证金可冲抵代理费。 ⑶完成委托事项所需费用预计为人民币元(¥元),根据实际需要,按支出凭据向委托人报销,无票据的,按委托人事先同意支出的费用报销。如实际发生费用与原预计金额不符的按多还少补方法处理。 ⑷上述酬金以_____________(转帐或现金)结算。 第三条:甲方应向乙方提供以下证件(需提交的打“√”) 甲方应提供: ⒈房产证明(房产证□,若无房产证的须提供购房合同、备案证明及购房发票□) ⒉土地证明(土地证□,如无土地证的须提供土地证发票□) ⒊身份证明<包括共有人>(身份证□、军官证□、护照□、其它□) ⒋户口簿<包括共有人> □ ⒌婚姻状况证明(包括结婚证□、离婚证□、法院判决书□、未婚证□) ⒍收入证明□ ⒎评估报告□ ⒏装修合同□、装修单位资质证□、装修预算清单□。 以上证件均须提供原件,如有关部门须补充其它证件的,甲方应及时配合乙方办理。

工程垫资合同(详细范本)

工程垫资合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。 1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范 1.1适用的法律、法规:本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。 1.2适用的标准、规范:本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。 2.合同文件组成及解释顺序 2.1合同条款及合同附件 2.2补充合同(协议)书 2.3中标通知书、投标书及其附件 2.4标准、规范及有关技术文件 2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

2.6施工图纸及设计要求 2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 2.8有关会议纪要 2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。 3.资质验证:乙方资质情况(详细填写) 3.1资质证书号码:_____________________________________ 3.2资质许可范围:_____________________________________ 3.3发证机关:_________________________________________ 3.4复审有效期:_______________________________________ 3.5甲方查验原件的人员及时间:_________________________ 3.6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。 3.7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。 4.工程概况 4.1工程名称:___________________________________________ 4.2工程类别:乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此

集资入股协议书范本

集资入股协议书范本 集资入股是一件很重要的事情,下面小编整理了集资入股范本,欢迎阅读! 集资入股一 为了发展旅游事业、服务社会、推动农工商各业兴旺,我村经上级批准在××玻璃化 纤厂西、310国道北兴建一座××旅游官。为吸引村内外各种投资者,顺利实施这一方案,我村多方征求意见和建议,制定出入股、集资、商业区建房集资等形式的优惠条件和平等互利互约的合同条款。XX村称甲方,集资八股户称乙方,具体条件如下: 一、入股 分土地入股和资金入股两种。 1.土地入股。占用本村X组土地X亩经协商并参照有关规定。土地、地面附作补偿 及其他安置费每亩X元,合计金额X元,作为入股投资。见效益后,乙方按照甲方统一 规定的股份分红办法,长期参与分红。 2.资金入股。每股为1万元(或以物作价),乙方共缴x元,为x股。见效益后乙方按 照甲方制定的股份分红办法参与分红5年,并承担相应的风险,不计算利息,5年后须还本退股。 最新集资最新集资合同范本 二、商业规划区建房集资、一般集资 1.甲方每商业宅提供0.2亩的土地使用面积,并负责办理有关手续。以抓号的办法确 定商业位里。乙方每宅需缴1.4万元的集资款。其中:(1)1万元还本,并按年息8.496 付给利息。(2)4000元作为土地使用费不付利息、不还本。乙方共缴款1.4万元,甲方提 供商业宅1所,期限3年。合同到期甲方负责还清乙方1万元本金与利息2520元,共 计12520元,商业宅仍归乙方使用。 2一般集资。期限2年,年利息15%.乙方共级集资款x元。合同到期甲方须将本金 x元与利息x元,共计x元付给乙方。 三、为使乙方无后顾之忧,甲方决定让村锻造厂作为担保单位(入股户除外)。 四、以上日期从xxxx年x月x日起计算。 五、合同生效后,甲乙双方共同自觉遵守,任何一方不得私自撤回。

技术入股分红协议书怎么写

技术入股分红协议书怎么写 技术入股分红协议书范本1 甲:_____住址:_____身份证号:_____ 乙:_____住址:_____身份证号:_____ 甲、乙双方因共同投资设立_____有限责任公司(以下简称公司)事宜,特在友好协商基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关法律规定,达成如下协议。 一、拟设立的公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围及性质 1、公司名称:有限责任公司 2、住所:_____ 3、法定代表人:_____ 4、注册资本:_____元 5、经营范围:_____,具体以工商部门批准经营的项目为准。 6、性质:公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司,甲、乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、股东及其出资入股情况 公司由甲、乙两方股东共同投资设立,总投资额为50万元,包括启动资金和注册资金两部分,其中: 1、启动资金_____元 (1)甲出资25万元,占启动资金的50%; (2)乙出资25万元,占启动资金的50%; (3)该启动资金主要用于公司前期开支,包括租赁、装修、购买办公设备等,如有剩余作为公司开业后的流动资金,股东不得撤回。 (4)在公司账户开立前,该启动资金存放于甲、乙双方共同指定的临时账户(开户行:__________账号:_____),公司开业后,该临时账户内的余款将转入公司账户。 (5)甲、乙双方均应于本协议签订之日起_____日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户。 2、注册资金(本)50万元

(1)甲以现金作为出资,出资额25万元人民币,占注册资本的50%; (2)乙以现金作为出资,出资额25万元人民币,占注册资本的50%; (3)该注册资本主要用于公司注册时使用,并用于公司开业后的流动资金,股东不得撤回。 (4)甲、乙双方均应于公司账户开立之日起7日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户。 3、任一方股东违反上述约定,均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任。 三、公司管理及职能分工 1、公司不设董事会,设执行董事和监事,任期三年。 2、甲为公司的执行董事兼总经理,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括: (1)办理公司设立登记手续; (2)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任); (3)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,须按本协议第三条第5款处理;甲财务审批权限为_____元人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行)。 (4)公司日常经营需要的其他职责。 3、乙担任公司的监事,具体负责: (1)对甲的运营管理进行必要的协助; (2)检查公司财务; (3)监督甲执行公司职务的行为; (4)公司章程规定的其他职责。 4、甲的工资报酬为_____元/月,乙的工资报酬为_____元/月,均从临时账户或公司账户中支付。 5、重大事项处理 公司不设股东会,遇有如下重大事项,须经甲、乙双方达成一致决议后方可进行: (1)拟由公司为股东、其他企业、个人提供担保的; (2)决定公司的经营方针和投资计划; (3)《公司法》第三十八条规定的其他事项。

入股协议书格式模板(标准版)

编号:GR-WR-18411 入股协议书格式模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

入股协议书格式模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 入股协议书格式范本(一) 甲方:xxx乙方:xxx 经甲、乙双方协商,就乙方入股给甲方发展产业,甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:第一条、乙方自愿入股甲方投入_____产业。 第二条、公司注册资本为人民币_____万元。本次将公司资本金增加至_____万元人民币。公司现有股东实持资本金_____万元人民币,本次增各股东出资额_____万元人民币,出资方式为:现金方式。投资各方的出资方式、出资额和占股比例:甲方以_____作为出资,出资额_____万元人民币,占公司注册资本的_____%; 乙方以_____作为出资,出资额_____万元人民币,占公司注册资本的_____%; 第三条投资各方认为需要约定的其他事项 1、出任法人代表的股东方先行垫付筹办费用,公司设立

技术入股合作合同书范本文档

2020 技术入股合作合同书范本文档 CONTRACT TEMPLATE

技术入股合作合同书范本文档 前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合 同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范, 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 篇一:餐饮技术入股合作合同书篇一:餐饮技术入股合作书 甲方:住址:身份证号: 乙方:住址:身份证号: 丙方:住址:身份证号: 丁方:住址:身份证号: 鉴于甲方目前甲方利用自身具备的资金管理优势,乙方、丙方、丁方利用自身具备的包子、餐饮等加工技术,因此,甲乙丙丁四方在平等自愿,互惠互利,协商一致的基础上,就甲方以资金、乙方、丙方、丁方以技术共同出资设立项目公司一事达成本合同,以资遵照履行: 一、项目公司概况 1、项目公司名称暂定为北京大爱缘包子餐饮管理有限公司。 2、项目公司注册资本为人民币万元。 3、项目公司的主要经营项目为速冻包子、现加工包子、粥、凉拌热加工菜品等餐饮,范围餐饮加工、餐厅、超市、软件技术开发、软件技术服务、劳务派遣等,暂定经营期限为3年。

4、项目公司具体设立事宜和前期筹办事项由甲方安排,相关费用计入公司开办费用。 二、各方出资 1、乙方、丙方、丁方同意以其拥有的以制作供应包子馅调味品及包子加工技术的独家使用权和乙方、丙方、丁方的长期劳务服务作为出资。 2、甲方出资人民币万元现金,根据公司经营发展需要在公司成立之日起2年出资完毕。由于乙方、丙方、丁方出资很难在法律和财务上予以评估,公司登记时仅以甲方作为唯一股东。 3、由于乙方、丙方、丁方出资仅为使用权,因此其作为技术股东仅享有公司利润分配权(其中甲方70%、乙方10%、丙方10%、丁方10%),并不享有分配公司财产等其他财产性权利。乙方股权不得转让、质押等处分。公司每年在2月前对前一年度税后利润进行分配。如扩大业务运营需要提留利润时,必须经过四方认可方可进行。 4、乙方、丙方、丁方移交给项目公司的上述制作包子的技术资料必须是清晰、完整、可靠的。 (a)清晰:技术人员能够明确和掌握有关生产、调整、检验、控制的方式; (b)完整:包含所有的生产环节和技术细节。 (c)可靠:真实准确,无重大错误和疏漏。 (d)项目公司可随时要求乙方补齐不足的资料,乙方应在接到通知后的2个工作日内提供。

项目工程垫资合约协议书范文示范

工程垫资协议书范本 篇一:建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则, 经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称:东方鼎臣广场 二、工程地点:上分线以东、发展大道以北 三、工程结构:框剪结构 总建筑面积约约6万平方米。 四、进场时间: 定于 五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部 内容)本工程不得分包、转包。 六、承包内容:

工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量: 执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算方式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价:执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算; 5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下,优先考虑使用。十一、付款办式:

1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证 金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

相关文档
最新文档