执照延期变更申请书
https://www.360docs.net/doc/a415165977.html,专业的在线论文写作平台
执照延期变更申请书
xx市工商行政管理局：我XX有限公司（注册号：），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。此致敬礼！XX 有限公司2013年12月25日责任编辑：琪
安全生产许可证延期申请办理的指南(2015年12月更新版)
安全生产许可证延期申请办理指南 一开通资质锁 企业在申报前，必须开通资质锁的安全生产许可证申报权限。 开通方法：资质锁号+组织机构代码证传真至68873410进行开通。 资质锁号检测：省建设信息网-网上办事-行政许可一站式服务-公告通知二网上申报 申报网址：省住房和城乡建设厅（-政务大厅-企业资质类-建筑施工企业安全生产许可证-网上申报） 网上申报目录及要求见附件。 三、书面资料申报 （一）企业完成网上申请后，应提交下列申请材料： 1、网上生成的省建筑施工企业安全生产许可证延期申请表2份； 2、建筑施工企业法人营业执照副本复印件； 3、建筑施工企业资质证书副本复印件； 4、《安全生产许可证》正、副本复印件； 5、企业成立安全生产委员会、安全管理机构的文件； 6、企业申请延期当年的安全管理目标、企业安全管理体系网络图； 7、企业“三类人员”（主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）和安全生产考核合格证书； 8、企业特种作业人员及经省级建设行政主管部门核发的建筑施工特种作业人员操作书复印件；
9、企业社会保险登记表及人员花名册； 10、企业社会保险（含工伤保险）缴费单复印件； 11、市建筑施工企业安全生产标准化考评审查表。 （二）将书面申请资料报送到市城建委行政审批服务窗口（D01号窗口）。资料中所有证件、票据复印件应盖企业公章并装订成册，装进档案盒或资料袋，同时提交所有证件、票据原件。 经初审书面资料齐全的，由行政审批窗口予以收取并打印接收凭证；资料不齐全的，一次性告知原因并当场退回。 四、网上初审 书面资料收取后，3个工作日对企业网上申报资料进行初审，初审合格通知企业领取受理通知书；初审不合格，退回企业修改，修改上报后再次审核，直至合格后受理。 五、评审公示 延期申请受理后，定期参加评审，评审结果在市城建委上进行公示。公示通过的企业，请等公示之后的公告结果。公示未通过的企业，请在公示规定时间将整改资料报送行政审批窗口后，关注下一批的公告。 六、公告取证 公示期结束后，市城建委发布公告。公告3个工作日后，企业领证人持单位介绍信原件及本人原件、复印件到行政审批窗口领取同意延期的安全生产许可证副本。 需要更换安全生产许可证正、副本的，由行政审批窗口收取后集中上报省住建厅行政审批办公室换领新证。 附件
工程延期申请报告范本
工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司： 我公司承建的XXX “三个中心”建设工程，合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工，钢结构施工、安装工程、装饰装修工程 （室内装修除外）和施工便道施工”，合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工，工期为360日历天”，实际开工日期为2010年7月18 日，实际竣工验收日期为2013年3月29日（综合楼竣工验收日期），综合验收为2013年4月30日。 然而由于本工程施工图变更较多，外墙装饰主要材料未及时确认， 建设单位追加工程投资等因素，使工程无法按正常合同工期竣工，特 申请该工程延长施工工期，具体情况如下： 一、装饰主要材料确认因素： 三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材，材料为白麻，综合楼 主体验收：2011年5月5日，我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻； 2、背立面外墙装饰材料为“ xxx瓷业有限公司”面砖，需厂方定制，生产周期约为17天； 特申请延期合计97天（详见附件）。 二、施工图变更因素： 本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为XXX
工程设计咨询有限公司，而设计单位在XX与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。 申请延期36天（详见XXX “三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。 三、增加工程投资因素： 三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增 加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012 年8月3日，计84天。 申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。 四、工程量增加因素： 本工程合同总造价为24809050.00元（应扣除暂列金：1804644.45 元）， 实际工程总造价为27858289.00元（初审金额），在施工过程中工程量增 加，工程应作相应调整。 申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。 五、政策性停工及天气因素： 在施工过程中，接XXX行政主管部门停工通知，停工：7天，因高温 天气停工7天，2012年7月23日XX出现50年一遇的特大洪峰，停工3 日，等因素停工合计：17天。 特申请延期17天（详见相关通知） 六、考试中心、食堂的因素： 我公司在施工过程中于2011年2月24日接监理单位通知暂停考试中 心和食堂施工，考试中心、食堂于2012年4月9日开工，2012
营业执照申请书范文
营业执照申请书范文 企业名称预先核准申请书 2、指定代表或者委托代理人的权限需选择“同意”或者“不同意”，请在□中打√。 3、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。 ⑴ 2、投资人应对第（1）、（2）两页的信息进行确认后，在本页盖章或签字。自然人投资人由本人签字，非自然人投资人加盖公章。 （2） 企业名称预先核准登记提交材料规范 【1】企业名称预先核准提交材料规范 １、全体投资人签署的《企业名称预先核准申请书》；２、申请名称冠以“中国”、“中华”、“国家”、“全国”、“国际”字词的，提交国务院的批准文件复印件。 【2】预先核准企业名称延期申请提交材料规范 1、全体投资人签署的《预先核准企业名称延期申请书》； 2、全体投资人签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或者共同委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、《企业名称预先核准通知书》。
【3】企业名称变更审批报送提交材料规范 1、《企业名称变更核准意见书》（加盖企业登记机关印章）； 2、《指定代表或者共同委托代理人的证明》（委派专人递送办理时提交，加盖企业登记机关印章）及指定代表或者共同委托代理人的身份证件复印件； 应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。３、申请名称冠以“中国”、“中华”、“国家”、“全国”、“国际”字词的，提交国务院的批准文件复印件； 注： 1、《企业名称预先核准申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》、《预先核准企业名称延期申请书》、《企业名称变更核准意见书》可以通过广东省工商行政管理局（）下载或者到工商行政管理机关领取。 2、投资人有正当理由，可以申请延长《企业名称预先核准通知书》有效期一次（六个月），经延期的《企业名称预先核准通知书》不得再次申请延期。《企业名称预先核准通知书》的延期应当在有效期期满前一个月内申请办理，申请延期时应缴回《企业名称预先核准通知书》。投资人与《企业名称预先核准通知书》记载投资人不同的，应当另行申请企业名称预先核准。 3、企业向其登记管理机关申请企业名称变更登记，申请名称超出其企业登记管理机关的登记权限的，由企业的登记管理机关报送具有名称审批权限的登记机关审批时，适用本规范；企业的登记管理机关应当在受理了该企业按有关规定提交的全部名称变更登记申请材料
营业执照变更申请书
非公司企业法人变更登记申请书 注册号： 项目原登记事项申请变更登记事项 名称 住所 邮政编码 联系电话 经营场所 法定代表人 经济性质 注册资金（万元）（万元）经营期限长期年年 经营范围 许可经营项目： 一般经营项目：许可经营项目：一般经营项目： 分支机构名称性质登记机关登记类型 法人/非法人 法人/非法人 法人/非法人 备案 主管部门 （出资人） 章程□章程□章程修正案 本企业依照《企业法人登记管理条例》、《企业法人登记管理条例施行细则》 申请变更登记，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。 企业盖章：法定代表人签字： 年月日 注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、原登记事项及申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。 3、分支机构的登记类型填写“新设”、“注销”或“名称变更”；分支机构填写不下，可另行附表。 4、申请变更法定代表人同时填写《变更登记附表――－公司（企业）法定代表人信息》。 5、变更登记同时申请备案的无须提交《非公司企业法人备案申请书》。申请企业章程备案的，在章程 对应的变更登记事项栏打“√”。 6、“营业期限”应选择“长期”/“XX年”，选择“XX年”的从企业法人成立之日起计算。
指定代表或者共同委托代理人的证明 申请人： 指定代表或者委托代理人： 委托事项及权限： 1、办理（企业名称）的□设立 □变更□注销□备案□手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。 指定或者委托的有效期限：自年月日至年月日 指定代表或委托代理人或者经办人信息签字：固定电话：移动电话： （指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处） （申请人盖章或签字） 年月日 注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有 资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登 记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、 4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织 的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。 5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。
营业执照变更申请书
有限责任公司变更登记申请书 2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。 3、“股东”栏只填写股东名称或，出资情况填写《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》。 4、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”栏的□中打√。申请变 更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交《变更登记附表―法定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》、《公司变更登记附表―董事、监事、经理信息》。
指定代表或者共同委托代理人的证明 申请人： 指定代表或者委托代理人： 委托事项及权限： 1、办理（企业名称） 的□设立□变更□注销□备案□手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。 （申请人盖章或签字） 年月日 注:1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产 监督管理机构；股份申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业； 企业集团登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体容；第2、3、 4、5 项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的， 应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的件。 5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。
营业执照变更申请书
有限责任公司变更登记申请书 用圆珠笔。 2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。
3、“股东”栏只填写股东名称或姓名，出资情况填写《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》。 4、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项” 栏的□中打√。申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资 方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交《变更登记 附表―法定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表――股东出资信 息》、《公司变更登记附表―董事、监事、经理信息》。 指定代表或者共同委托代理人的证明 申请人： 指定代表或者委托代理人： 委托事项及权限： 1、办理（企 业名称）的□设立□变更□注销□备案□手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意 见； 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。 指定或者委托的有效期限：自年月日至年月日 （申请人盖章或签字） 年月日 注:1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用
圆珠笔。 2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务 院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会； 非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团 登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其 它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或 者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派 具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。 5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。 企业登记证照颁发及归档记录表
营业执照变更申请书
非公司企业法人变更登记申请书
请勿使用圆珠笔。 2、原登记事项及申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。 3、分支机构的登记类型填写“新设”、“注销”或“名称变更”；分支机构填写不下，可另行附表。 4、申请变更法定代表人同时填写《变更登记附表――－公司（企业）法定代表人信息》。 5、变更登记同时申请备案的无须提交《非公司企业法人备案申 请书》。申请企业章程备案的，在章程 对应的变更登记事项栏打“√”。 6、“营业期限”应选择“长期”/“XX年”，选择“XX年”的从企业法人成立之日起计算。 指定代表或者共同委托代理人的证明 申请人： 指定代表或者委托代理人： 委托事项及权限： 1、办理 （企业名称）的□设立□变更□注销□备案□ 手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。 指定或者委托的有效期限：自年月日至年月日
（申请人盖章 或签字） 年月 日 注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔 或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资 公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管 理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申 请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业 集团登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□ 中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、4、5 项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他 组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另 行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文 件、具体经办人的身份证件。 5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。
工期延期申请报告
工期延期申请报告 工期顺延申请报告 致:状元镇人民政府 温州市大众城建监理有限公司 我方施工的状元镇石坦村石坦北岸河道综合治理工程2标工程，自2010年5 月24日开工，于2011年1月20日竣工验收。合同完工日期为2010年10月20日，现将因非我方的原因影响工期延误的各个方面陈述如下: 1、A0+592,A0+605段居民房屋位于施工管线上，我方于2010年8月初已向塘河指挥部及业主要求加快此处房屋拆迁的政策处理工作，以便我方排水管线顺利施工;经塘河指挥部及业主单位与该户主多次协商解决房屋拆迁工作未果，后经指挥部、业主、监理单位现场协商决定，将排污管绕过该村民房屋外侧沿河道铺设，再与原设计管线接通。在我方已完成该段管道的围堰桩时，屋主强烈阻挠致施工暂停。后经各方多次协调，该段排污管道仍从该村民房屋外侧沿河道铺设。于2010年9月12日完成此段污水管施工，共延误工期30天; 2、A0+378,A0+493段工程范围内的房屋尚未拆迁，我方自开工以来曾多次向塘河指挥部及业主要求加快处理，以便工程能顺利施工并如期完成。各有关部门也多次到现场协调处理，然而，至我方完成本工程范围内能施工部分的合同项目内容后，各有关部门对此段房屋拆迁的政策处理工作何时能落实仍迟迟无明确答复，鉴于工期要求及我方工程成本的投入，我方申请对此段工程项目予以甩项，共延误工期60天; 3、因本工程排污管线需接入经七路接口，A0+493处即新桥桥头至开发区经七路间道路为居民主要出行路段，且此段道路地下埋设管线较多，经指挥部、业主、设计、监理现场查看商定:此段污水管采取DN400PE实壁管牵
引法施工。因接入口经七路路段归属经济技术开发区管辖，我方需办理道路临时占用审批手续(开挖管道牵引工作坑)，加之牵引施工过程中遇地下障碍物阻碍致施工难度加大，共延误工期30天; 4、由于工程进度款未能按时支付，我方资金周转困难，工程材料不能及时到位; 5、由于气候原因，出现的大、暴雨天气使我方无法进行施工，影响工期;同时，由于现场停电使我方正常施工受到影响; 对以上各种影响工期的因素进行叠加、累计，我方申请工程延期:工期延长92天，合同项目工期顺延92天，完工日期从2010年10月20日延至2011年1月20日。请各贵单位予以批复～ 特此报告～ 浙江明远建设有限公司 2011年4月20日
公司申请营业执照范文
公司申请营业执照范文 营业执照是企业法人营业执照的简称，是公司或组织是合法经营权的凭证，那么公司的营业执照申请书怎么写呢?下面第一范文网小编给大家介绍关于公司申请营业执照范文的相关资料，希望对您有所帮助。 公司申请营业执照范文一 崇信县工商行政管理局： 中国水电建设集团崇信发电有限责任公司为方便对外接待，在崇信县锦屏镇铜城村投资兴建招待所一栋共三层，建筑面积2200 ㎡，共投入资金 528.73 万元，经营范围为住宿、餐饮。房屋产权为我公司所有(目前工程还没有整体竣工，未办房屋所有权证) ，设施设备齐全，各项管理制度健全，已通过各种安全检查，并取得《公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》《特种行业许可证》《餐饮服、、务许可证》。招待所完全符合食品卫生安全和消防安全的标准，现申请办理营业执照。 二〇一一年十月二十四日 公司申请营业执照范文二 ××税务局：为解决我厂劳动制度改革中编余人员的安排和部分职工子女就业问题，拟成立炉具商店。商店共30 人，为集体所有制，固定资金 20 万元，主要经营炉具及其
配件，经营方式批发、零售。现已由市轻工业局批准，工商行政管理局核发了《营业执照》，同意开业。根据税收法规定特申请办理开业税务登记，领取税务有关征件，以便及时缴纳税款。(登记表略) 申请人：××× ×年×月×日联系方式： 公司申请营业执照范文三 金沙县城关工商所： 我叫**，现年*岁，居住在城关镇河滨路 36-8 附 6 号。 20xx 年大学毕业后参加了“一村一名大学生工程” 服务于城关镇三合村。为了减轻社会负担，为社会做一些有益的事，也为了改变依靠父母养活的状况，我想在金沙县西洛乡农里老公社，申请开办一个个体户中国移动代办点，并已得到移动公司的许可与中国移动金沙分公司签定合同，且取名为“中国移动农里大象特约代理点” 。目前，西洛乡农里老公社还没有移动公司的代办点，可方便原农里公社所有的移动用户缴费和办理移动相关业务，为经过农里和为农里的流动客户服务。如能批准，开业后，我保证遵守国家有关法规法令、方针政策，做到诚信经营，服务热情周到，让顾客满意。并按照有关规定，按时交纳税金。请接受我的申请，及时考核我门市部的其他条件，批准我的请求。 附：农里大象移动代办点与移动公司的合同书。 此致敬礼! 申请人：
《食品经营许可证》延续申请书
《食品经营许可证》延续申请书 申请者名称（盖章或签字）： 申请日期：年月日
填报说明 1.经营者名称应当与营业执照或法人登记证等主体资格证明上标注的名称一致。 2.社会信用代码（身份证号码）栏参照营业执照填写社会信用代码，无社会信用代码的填写营业执照号码；无营业执照的机关、企、事业单位、社会团体以及其他组织机构，填写组织机构代码；个体经营者填写相关身份证件号码。 3.本申请书内所称法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人； ②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。 4.填写住所、经营场所时要具体表述所在位置，明确到门牌号、房间号，住所应与营业执照（或组织机构证、相关身份证件）内容一致。 5.提交的申请材料应当是原件，如需提交复印件的，应当在复印件上注明与原件一致，并由申请人或者指定代表（委托代理人）签字（盖章）。 6.提交的申请材料、证件复印件应当使用A4纸。 7.填写申请书应当字迹工整，使用钢笔或签字笔（蓝色或者黑色）。 8.在申请许可过程中，申请人应当认真阅读申请书的内容。
《食品经营许可证》延续申请表 委托书
兹指定（委托）（代表或代理人姓名）向食品药品监督管理部门办理（名称）的《食品经营许可证》延续申请的相关手续。 委托事项及权限： 1.□同意□不同意核对申请材料中的复印件并签署核对意见； 2.□同意□不同意修改自备材料中的填写错误； 3.□同意□不同意修改有关表格的填写错误； 4.□同意□不同意领取《食品经营许可证》和有关文书； 5.其他委托事项及权限（请详细注明）： 指定或者委托的期限：自年月日至年月 日 指定代表或委托代理人签字： 指定代表或委托代理人联系方式：固定电话 移动电话 指定（委托）人签字或加盖公章： 年月日 备注：1.指定（委托）人是指申请人。申请人是法人和经济组织的由其盖章；申请人是自然人的由其本人签字或盖章。 2.委托事项及权限，由指定（委托）人选择“同意”或“不同意”，并在 □中打√；第5项按授权内容自行填写。
工程延期申请报告
工程延期申请报告 广州广骏工程监理有限公司： 我公司承建的富强路（北江路至人民西路）道路工程于2010年4月9日正式开工，计划竣工时间为2011年10月9日，工程合同总工期为548日历天。 然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下： 一、征地拆迁问题 总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间2010年3月1日至2010年12月31日，共计305天（前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延），但由于本工程分三次征地：第一次于2010年3月26日进行K1+080~K1+880段征地，第二次于2010年8月10日进行K0+560~K1+080段征地，第三次于2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地（其中K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付使用），因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段K0+560~K1+880于2010年4月12日—2011年1月1日完成，第二阶段K0+090~K0+560于2011年5月4日—2011年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天（详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表）。 二、征地后遗留问题 本工程于2011年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面，于
2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决： 1、第一次K0+160~K0+560段于2011年4月19日交付用地，存在的问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁（其中有2栋居民楼在主车道上）、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天（详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。 2、第二次K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付用地，存在的问题主要是：K0+000~K0+030段树木（绿化）未征地迁移；K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁；K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁；K0+170处有高压线1条、家用电线（弱电）1条；K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天（详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。 三、施工图变更问题 本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后重复施工，造成工期延误共184天，（详见附见富强路变更（签证）汇总表）。 四、海仔明渠改造工程问题 海仔明渠改造工程位于富强路（北江路至人民西路）道路工程东侧（具体桩号：K1+200~K1+880左幅），于2011年8月15日正式开工。由于富
变更营业执照经营范围所需资料
变更营业执照经营范围所需资料 增加营业执照上的经营范围，需要提供哪些材料, 1.《公司登记(备案)申请书》。 2.《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件。 3.法律、行政法规和国务院决定规定公司变更事项必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证件复印件。 4.关于修改公司章程的决议、决定(变更登记事项涉及公司章程修改的，提交该文件;其中股东变更登记无须提交该文件，公司章程另有规定的，从其规定)。? 有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署的股东会决议。? 股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签署的股东大会会议记录。 ? 一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。 ? 国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 5.修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署)。 6.变更事项相关证明文件。 ? 变更经营范围的，公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关批准文件或者许可证件的复印件。审批机关单独批准分公司经营许可经营项目的，公司可以凭分公司的许可经营项目的批准文件、证件申请增加相应经营范围，但应当在申请增加的经营范围后标注“(限分支机构经营)”字样。 ? 涉及其他登记事项变更的，应当同时申请变更登记，按相应的提交材料规范提交相应的材料。 7.公司营业执照正副本原件。 事项名称办理《人力资源服务许可证》项目变更
凡经我局核准持《人力资源服务许可证》的机构变更机构名称、机构负责人、服务对象经营地址的，应办理变更项目登记手续。 (1)《中华人民共和国劳动合同法》(2007年6月29日第十届全国人民代表大会常委 委员会第二十八次会议通过) 办理依据 (2)《中华人民共和国就业促进法》(2007年8月30日第十届全国人民代表大会常委 委员会第二十九次会议通过) (3)《就业服务和就业管理规定》(劳动和社会保障部第28号令) 1、变更名称的须经工商行,政管理部门核准; 2、变更经营地址的,新迁入地的场所应有与经营规模相适应的、商业用途的、 办理条件属永久性建筑的(不允许在临时建筑开办)、场地经营面积不低于50平方米的 (不含公摊面积)、合法的、固定的经营场所; 3、变更法定代表人的,新法定代表人应持职业介绍从业人员资格证。 办理程序到市中区人力资源和社会保障行政部门办理变更手续。 1、《人力资源服务许可证》项目变更申请表一式三份; 2、法定代表人签署的变更登记申请书原件; 3、《人力资源服务许可证》正、副本原件; 5、营业执照复印件; 6、变更公司名称的，应当提供经工商行政管理部门核准的企业名称变更核准通 知书或变更后的营业执照原件和复印件; 所需材料
工商延期年检申请书
营业执照延期年检申请书 延期年检申请书 工商行政管理局： 本企业有限公司（注册号：）因原因，未能在今年6月30日前向企业登记机关提交书式年检材料： 现向企业登记机关申请延期30日参加年检，请予批准。 有限公司 申请日期：20 年月日 国家工商行政管理总局公告---《国务院关于修改〈中华人民共和国公司登记管理条例〉的决定》（国务院令第451号）于2006年1月1日起施行。修订后的《中华人民共和国公司登记管理条例》规定，公司年度检验的时间为每年3月1日至6月30日。为便于工作衔接，国家工商行政管理总局决定，各级工商行政管理机关对非公司企业进行年度检验的时间也相应由每年的1月1日至4月30日调整为3月1日至6月30日。 国家工商行政管理总局在企业年检时主要审查以下内容： 企业使用的名称与核准的企业名称是否一致； 企业的土要办事机构所在地与登记主管机关核准的住所是否一致。 企业在注定代表人的变更决议或者决定作出后，是否按照规定办理变更登记； 公司的实收资本与注册资本是否一致； 非公司企业法人出资人是否按照规定缴纳出资； 企业法人设立后，发起人、股东和出资人是否有抽逃出资的行为； 企业类型或者经济性质发生变化，企业是否按照规定办理变更登记； 企业是否按照核准的经营范围从事经营活动； 企业营业执照的营业期限或者经营期限是古到期； 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人是否发生变化；11、企业有无伪造、涂改、出租、出借、转让营业的行为； 企业成立后是否超过6个月未开业或者自行停业连续6月以上。 其他需要审查的事项。三、延期时间 企业安全生产许可证有效期满前3个月内，提出延期申请。 四、延期范围 （一）属于下列范围的建筑施工企业，应当重新对其安全生产条件进行审查： 1、在安全生产许可证有效期内，发生生产安全事故且对事故发生负有责任的； 2、在安全生产许可证有效期内，曾被暂扣过安全生产许可证的； 3、在安全生产许可证有效期内，受到各级建设主管部门3次以上（含3次）处罚、通报批评或有安全生产行为不良记录的； 4、未在原颁发管理机关规定时间内提出延期申请的； 5、因其它原因认为有必要重新审查的。 （二）在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律、法规、规章和工程建设强制性标准，不属于第（一）项规定应当重新审查范围的建筑施工企业，可以不再重新对其安全生产条件进行审查，但此类企业仍需提交本通知规定的有关申请材料。
关于工程延期的申请报告
关于工程延期的申请报告 致：成都市成华区统一建设办公室 我部承建的新客站农迁房“兴城.嘉苑”四期项目工程于2016年12月30日正式开工。由于本工程的特殊性，纯地下部分有成都地铁7#线（在建）通过，为保护地铁7#线的正常运行及安全性，经成都地铁公司组织有关专家于2016年12月9日联合会审，要求在2017年6月30月前完成地铁保护范围内（纯地下室部分）工程后，再施工主楼部分的基础及主体工程。（详附件1：地铁保护专家会审意见）目前我部严格按照专家会议内容组织施工，本工程地铁保护线范围内的基础工程负二层已全部施工完毕，负一层正在紧张施工过程中（且主楼部分的基础桩详勘正进场提前开始施工）。预计地铁保护线范围内的地下室结构工程正常完工时间为2017年6月28日，能够保证“6·30”节点工期要求。 由于先施工纯地下室再施工主楼的施工顺序打破了常规工程施工工艺做法，也违背了我单位投标时的策划与安排，合同工期为660天，开工日期为2016年12月30日，竣工日期为2018年10月30日，导致总工期严重滞后。 其次，我部计划主楼部分的（土方开挖）施工从2017年6月30日正式开始，从而导致了该工程基础施工正处于雨季，也需相应延长了基础及主体的施工工期；进而再次影响总工期约2个月。 鉴于上述情况，为了保证该工程的工程质量和施工安全，我部特
向贵司申请将该工程有效工期延长240天，将该工程竣工时间顺延至2019年6月19日（详见附件二：总工期计划）。 特此报告！ 中铁八局集团建筑工程有限公司 兴城.嘉苑四期项目部 2017年6月16月签收： 建设单位： 监理单位： 抄送：成都交大工程建设集团有限公司
延期申请书范文
延期申请书范文 延期申请书范文1 公司领导、人力资源部： 我财务部各同事受工作时间的限制（月初月末：当月28日至次月10日为结账周期），日常的工作中周六、日多要加班收取水泥款，平时的补休都是补休周六、日加班，未能使用完毕当年的年假，故在此申请跨年度安排我部室各同事当年的年休假，申请将20xx年休假延期至20xx年03月31日前使用。请公司领导酌情批准。 申请员工：xxx 日期： 延期申请书范文2 申请人：河南某某有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区某某号。 法定代表人：张某某，总经理。 请求事项 关于郑州高新技术产业开发区人民法院（20xx）开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。 事实与理由 被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只
眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20xx年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理；且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。 此致 郑州高新技术产业开发区人民法院 申请人：河南某某有限公司 20xx年5月18日 延期申请书范文3xx市工商行政管理局： 我XX有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于20___年__月__日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。 此致 敬礼！ XX有限公司 20___年__月__日 延期申请书范文4xx监督管理局：
工程延期申请报告
工程延期申请报告文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
关于瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程 影响工期原因的报告 致：温州市新龙商贸业建设投资有限公司 由我公司承建的瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程，为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于2015年10月22日正式开工，合同工期150历天。工程于2017年2月22日预验收，于2017年5月12日与土建工程一起联合竣工验收。 然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度： 一、室外小区景观绿化整体标高调整变更的影响 因该工程受周边市政道路龙霞路标高调整的影响，工程开工后，由区审管办组织相关部门召开南湖城市综合体拆迁安置房一期工程与龙霞标高衔接论证会议，对小区内景观绿化工程标高调整。具体调整的文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达各相关部门。 我司在工程开工至文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》下达后开始进行陶粒及矿渣回填，影响工期44天。 二、设计变更工作的影响 《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达后对以下项目进行调整，具体如下： 1、因我单位投标时，河坎无设计施工图纸，为暂定项目。施工进场后，我部与监理、代建、设计、业主单位多次会议沟通协商决定，从地
质勘测到设计由设计院负责，对驳坎项目由设计院重新出图调整。 设计院于2016年3月29日出具2011-A15-河坎-02G号联系单，联系单下 发后我单位开始施工，影响工期57天。 2、因车库雨棚的施工图与商务标清单中的项目不一致，我部与监理、代建、设计、业主单位商议决定，对车库雨棚由设计院重新出图进行调整。 设计院于2016年5月11日出具2011-A15-03号联系单，联系单下达后我 单位开始施工。影响工期43天。 3、因原设计河边设计为河坎及围墙，考虑围墙自重大的原因，取消河边围墙，变更为木栏杆，由设计院重新出图。影响工期32天。 三、国家法定节日春节放假 1、2016年2月7日至 2016年2月13日，停工7天； 2、2017年1月27日至 2017年2月2日，停工7天； 共计停工14天。 四、台风袭击停工 1、2016年7月08日，台风“伯尼特”，停工3天。 2、2016年9月14日，台风“莫兰蒂”，停工2天。 3、2016年9月23日，台风“鲶鱼”，停工2天。 共计停工7天。 五、专项验收的影响
营业执照变更登记申请表
申请类1.3（共3页） 个体工商户变更（换照）登记申请书
申请类 1.3（第2页） 填写个体工商户变更（换照）登记申请书须知 1. 个体工商户变更登记事项的，应当依照《个体工商户条例》和国家工商总局《个体工商户登记管理办法》以及税收法律法规的有关规定，向其经营场所所在地登记机关提交：①经营者签署的《个体工商户变更（换照）登记申请书》； ②经营者的身份证复印件。 申请变更的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，应当提交有关许可证书或者批准文件复印件。 委托代理人办理的，还应当提交经营者签署的《委托代理人证明》及委托代理人身份证复印件。 2. 个体工商户变更经营者的，限在已备案的参与经营的家庭成员范围内，应当由全体参加经营家庭成员在《个体工商户变更（换照）登记申请书》经营者签名栏中签字予以确认。原经营者和变更后的经营者都应当在经营者签名栏中予以签字确认。 3．已领取加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户申请变更的，需填写统一社会信用代码及变更事项。 未领取加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户申请变更的，除填写变更事项外，还需填写“经营者移动电话”、“经营者电子邮箱”、“经营场所邮政编码”、“经营场所联系电话”。 首次换领加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户，也需填写“经营者移动电话”、“经营者电子邮箱”、“经营场所邮政编码”、“经营场所联系电话”。 4. 经营者本人姓名、住所发生变更的，应当提交姓名、住所变更后的身份证复印件。 5. 港、澳居民个体工商户和台湾农民个体工商户不填写本申请书“经营者”
申请类 1.3（第3页） 一栏内容，但应当分别填写“个体工商户经营者（港澳居民）登记表”和“个体工商户经营者（台湾农民）登记表”作为替代。 6.个体工商户变更组成形式的，应当由全体参加经营家庭成员在《个体工商户变更（换照）登记申请书》经营者签名栏中签字予以确认。其中：由个人经营变更为家庭经营的，应当提交居民户口簿或者结婚证复印件作为家庭成员亲属关系证明，同时提交其他参加经营家庭成员的身份证复印件，对其姓名及身份证号码予以备案。 家庭经营的个体工商户备案内容发生变化的，应当向登记机关申请办理备案变更，参照变更登记程序办理。办理备案变更适用本申请书。 7. 申请经营场所变更的，限在同一登记机关辖区范围内。应当在迁入新经营场所前申请变更登记，并提交新的经营场所使用证明。新经营场所在其他登记机关辖区的，应当按照“一废一立”原则办理，即注销原个体工商户登记，向新经营场所所在地登记机关重新申请个体工商户登记。 8. 应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签名，请勿使用圆珠笔。 9. 在选择的类型□中打√。 10. 提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。 以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由个体工商户经营者或者由其委托的代理人签字。
公司营业执照变更流程
营业执照变更流程。 企业登记事项发生变化，应当向原登记机关办理营业执照变更登记。其中变更的事项不同，变更登记时提交的材料也有所不同。营业执照变更流程包含了变更营业执照企业名称、变更住所、变更营业执照经营范围、增加营业执照注册资本或变更营业执照经营期限的变更登记、减少注册资本的变更登记、董事会人员、正、副总经理变更等内容。 (一)变更营业执照企业名称，应向原登记机关提交以下文件： 1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》(一式二份，下同); 2.企业董事会决议; 3.有关合同、章程的补充修改协议; 4.营业执照正、副本; 5.登记机关要求提交的其他材料。 (二)变更住所，应提交以下文件： 1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》; 2.董事会决议; 3.新住所使用证明; 4.营业执照正、副本。 (三)变更营业执照经营范围，应提交以下文件： 1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》; 2.董事会决议; 3.合同、章程的补充修改协议及原审批机关的批准文件及换发的新批准证书; 4.经营范围变更中涉及国家法律、法规需进行专项审批的批准文件; 5.营业执照正、副本。 (四)增加营业执照注册资本或变更营业执照经营期限的变更登记，应提交以下文件： 1.由企业正、副董事长签署的《营业执照变更登记申请书》; 2.董事会决议; 3.原有注册资本已出齐的验资报告(未出调整注册资本的除外); 4.合同、章程的补充修改协议及原审批机关的批准文件及换发的新批准证书; 5.营业执照正、副本; 6.登记机关要求提交的其他文件。 (五)减少(指未出调整的)注册资本的变更登记，应提交以下文件： 1.由企业董事长签署的减少营业执照注册资本的申请书; 2.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》; 3.董事会一致通过的决议; 4.合同、章程的补充修改协议及原审批机关的批准文件及换发的新批准证书; 5.企业在省级以上报纸上三次登载企业减少营业执照注册资本公告的证明; 6.企业债务清偿或债务担保情况说明书; 7.营业执照正、副本; 8.登记机关要求提交的其他文件。 公司更名，首先拿上董事会（股东会）决议、公司章程修正案等资料，到工商局办理营业执照变更。 2、带上变更后的营业执照、组织机构代码证的正副本、IC卡、公章、新旧法人代表身份证、经办人身份证等资料，办理组织机构代码证的变更。 3、带上变更后的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公章等资料，办理税务登记证的变更。