见证人员授权告知书

：

我单位决定授权以下人员担任工程的见证人员。

注：告知书一式四份，工程质量监督机构、检测机构、建设（监理）单位、施工单位各一份。

有限公司

年月日

公司的监理授权委托书

公司的监理授权委托书 xxx公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的 ***********工程，委托*********公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的规定服从监理公司的监督与管理。现将授予监理的权限通知如下： 1、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。 2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。 3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位报告。 4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。 5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用；施工全过程中，督促、

检查承建单位严格履行合同；执行国家技术规范、标准、上级主管部门文件；严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。承建单位取得监理公司复工令方可复工。发布停、复工令应当事先报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向我单位作出书面报告。 6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。 7、在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。工程进行期间，进行施工现场经济签证，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。 8、分析发包人与承包人所签署的合同存在的潜在因素，为发包人的风险分析和风险管理提供依据。 9、在工程施工过程中，保证信息传递渠道畅通，为预测工程建设的未来发展状况提供全面、及时和可靠的信息。 10、检查、督促承建单位按有关规定搞好现场文明、安全施工。 11、在委托的工程范围内，监理单位协助我单位进行索赔或反索赔工作。 12、对工程施工期间的工程技术资料的审查、确认权。 13、保修期内，负责检查工程状况；鉴定质量问题责任，督促承建单位按合同要求履行保修义务。 14、监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行

监理授权委托书

关于“XX县XX区二期安置房”项目委托工程建设监理的授权通知 XX监理有限公司、XX设计有限公司、 XX建筑工程有限公司、XX建筑工程有限公司 XX县XX区安置房二期工程已委托XX监理有限公司实施工程建设施工阶段监理，现将建设单位授予监理单位及监理工程师权力的有关事项通知你们。一、委托监理单位：XX监理有限公司二、总监理工程师：XXX；专业监理工程师：XXX；监理员：XXX 三、委托监理工程范围和内容： 1.监理范围：XX县XX区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。 2.监理工作内容：施工阶段监理。四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利： 1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。 2参与工程结算的审查。 3、选择工程总承包的建议权。 4、选择工程分包人的认可权。 5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。 6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。 7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。 8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托

人报告。 9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。 10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。 11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。五、建设单位赋予监理工程师的权力是： 1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求

施2015-20原材料、试块、试件见证取样送检委托书

湘质监统编施2015-20 原材料、试块、试件见证取样送检委托书工程名称：11 抗震等级：年月日编号：001 注：1、施工单位应将本委托书及其检测试验报告一并归档；2、见证人签名处应加盖见证人单位章；3、《见证取样、封样、送检方法要求》见反面附录一。

附录一见证取样、封样、送检方法要求一、取样要求： 1、取样、见证人员必须在取样之前查验发票、出厂质量证明书和进场批(炉、编)号、批量，落实生产厂、供应商(方)所供物、证是否相符，否则不可取样； 2、取样、见证人员必须在取样之前查验施工现场生产条件所形成的取样源，是否符合规范、标准的规定要求，如不符合应记入《原材料、试块、试件见证取样送检委托书》的“取样说明”内，如混凝土、砌筑砂浆的原材料称量、拌制、输送等不规范，其取样源就没有代表性； 3、取样时，其试样与工程部位、构件有关的必须按标高、轴线或构件名称编号，在“见证取样送检委托书”的“代表部位”中写清 4、已经具备条件的地区，商品混凝土试块要执行“见证制芯、检测读芯收样”的规定二、封样方法：清扫试样表面或扎捆牢固后，将封签贴牢在表面或扎口处，并用宽透明胶带纸覆盖保护。封签如附图所示：用拷贝纸统一印制，按单位工程编号于左上角，并在右下角写上月日，盖上见证单位公章。封样单位，属条状物，凡直径大于等于16mm或截面展开长接近 50mm及其以上的试样一件一封；属块状物，同平面尺寸达50mm×50mm 及其以上的试件一件一封；属散装物，如水泥，以袋或桶为单位，封袋(桶)口，袋、桶自定不统一，一袋(桶)一封；条、块、袋、桶过多时，取样、见证双方可另定封样单位，但不得造成试样损坏或易于失真。三、送样措施： 1、必须坚持取样、见证人员共同取样、送样，并宜旁观试验，取回报告，一竿子到底的做法； 2、送样时必须采取切实可行的措施，对易碎破损试件加以保护； 3、必须及时试验，不得拖延，不得超龄期。湖南省建设工程质量安全监督管理总站

监理公司对总监授权委托书

监理公司对总监授权委托书我________(姓名)系________(公司名称)的法定代表人，现授权委托我公司的________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义前来贵单位________(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。企业授权委托书范本。代理人:________性别:________年龄:____单位:________ 部门:________职务:________代理人身份证号码:________________ 单位名称(盖章): 法定代表人(签字): 代理人(签字): 日期:________年________月________日委托方：____________ 受托方：_______________ 身份证号码：_______________ 委托方因业务需要，特委托__________在其与__________(付款单位)的业务往来中，作为_____(款项)的收款代理人。代收金额：人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(￥_____)。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律责任与付款单位无关。特此委托! 户名：__________ 账号：__________ 开户行：__________ 委托方签章受托方签章

日期：日期：本授权书宣告，在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称投标人)授权：XXX为XXX公司的合法代理人，授权代理人在XXXXXXX工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。代理人无权转让委托权。本委托有效期限为本次招标活动终止之日。投标人(盖章)：XXXXX公司法定代表人(签字)：代理人(签字)：日期：年月日投标人地址：邮编：联系人：电话：传真：委托单位：________________ 法定代表人：________________ 受委托人：姓名：________，工作单位：________________ 职务：________，职称：________ 姓名：________，工作单位：________________ 职务：________，职称：________________

监理授权委托书范文

监理授权委托书范文 xxxxxxxxxxxxx公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的xxxxxxxxxxx工程，委托xxxxxxxxx公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的规定服从监理公司的监督与管理。现将授予监理的权限通知如下： 1、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。 2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。 3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位报告。 4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。 5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用;施工全过程中，督促、检查承建单位严格履行合同;执行国家技术规范、标准、上级主管部门

文件;严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。承建单位取得监理公司复工令方可复工。发布停、复工令应当事先报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向我单位作出书面报告。 6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。 7、在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。工程进行期间，进行施工现场经济签证，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。 8、分析发包人与承包人所签署的合同存在的潜在因素，为发包人的风险分析和风险管理提供依据。 9、在工程施工过程中，保证信息传递渠道畅通，为预测工程建设的未来发展状况提供全面、及时和可靠的信息。 10、检查、督促承建单位按有关规定搞好现场文明、安全施工。 11、在委托的工程范围内，监理单位协助我单位进行索赔或反索赔工作。 12、对工程施工期间的工程技术资料的审查、确认权。 13、保修期内，负责检查工程状况;鉴定质量问题责任，督促承建单位按合同要求履行保修义务。 14、监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行为提出处罚建议的权利。

监理授权委托书

监理授权书 *************公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的***********工程，委托*********公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的规定服从监理公司的监督与管理。现将授予监理的权限通知如下： 1、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。 2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。 3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位报告。 4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。 5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用；施工全过程中，督促、检查承建单位严格履行合同；执行国家技术规范、标准、上级主管部门文件；严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。承建单位取得监理公司复工令方可复工。发布停、复工令应当事先报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向我单位作出书面报告。 6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。 7、在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。工程进行期间，进行施工现场经济签证，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。

监理授权委托书范文格式

监理授权委托书范文格式 *************公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理施行手册的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的***********工程，委托*********公司进行施工阶段及保修阶段全过程施行监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的手册服从监理公司的监视与管理。现将授予监理的权限通知如下： ⑴对工程设计中的技术问习题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议;假如拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量规范时，监理人应当书面汇报委托人要求设计人更正。 ⑵对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，假如提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先获得我单位的同意。 ⑶具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位汇报。 ⑷开停工汇报报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。 ⑸工程上使用的材料和施工质量的检验权。审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家规范的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用;施工全过程中，催促、

检查承建单位严格履行合同;执行国家技术标准、规范、上级主管部门文件;严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工标准和质量规范的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。承建单位获得监理公司复工令方可复工。发布停、复工令应当事先汇报，如在紧急情况下未能事先汇报时，则应在24小时内向我单位作出书面汇报。 ⑹对工程施工进度的检查、监视权，以及工程实际完工日期提前或超过工程承包合同手册的完工期限的签认权。 ⑺在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。工程进行期间，进行施工现场经济签证，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。 ⑻分析发包人与承包人所签署的合同存在的潜在因素，为发包人的风险分析和风险管理提供依据。 ⑼在工程施工过程中，保证信息传递渠道畅通，为预测工程建设的将来开展状况提供全面、及时和可靠的信息。 ⑽检查、催促承建单位按有关手册搞好现场文明、安全施工。 ⑾在委托的工程范围内，监理单位协助我单位进行索赔或反索赔工作。 ⑿对工程施工期间的工程技术资料的审查、确认权。 1⑶保修期内，负责检查工程状况;鉴定质量问习题责任，催促承建单位按合同要求履行保修义务。 1⑷监理单位或监理人有对施工单位违背工程管理相关手册的行

见证取样人员授权书

JS-003 见证取样送检见证人授权书注：此表由建设单位组织填写后送质监站、检测机构备案。

SG—007附图纸会审记录记录内容序号图纸编号提出图纸问题设计答复 7 3/25 设计说明第7项底板电梯和集水坑四角应设置放射筋，图中未明确，请问放射筋的型号、规格、数量？以原位配筋为准 8 3/25图中，集水坑平面尺寸与大样尺寸不符按平面尺寸施工 9 4/25 图中，○7-○8交○D-○G中板面加强筋伸入是否只伸入○7 轴梁中是 10 11/25 结施11/25图中，很多主梁上部主筋为 3 18~25+ （112）箍筋为4支箍，是否在同一断面，左右配筋偏差太大？按图施工 11 11/25 图中非阴影区为-1.25米，请指出具体位置在梁图中以实线为准 12 11/25 图中地下室A轴中次梁比主梁截面高加大主梁，平次梁。 13 18/25 图中，G交○7轴，YAZ-1中没有配筋详见B版图纸 14 18/25 图中GAZ1中与大样中GAZ1平面尺寸不符以大样施工 15 21/25图中，YJZ1至柱表最后在什么部位使用详见B版图纸 16 21/25 图中，剪力墙配筋表中，水平钢筋及垂直钢筋为钢筋，此钢筋用于地下室外剪力墙是否改为钢筋？改为钢筋 17 21/25 柱中主筋为钢筋，其它所有梁板柱主筋为钢筋，该部位钢筋量小，为便于施工是否可以改为？改为钢筋 18 楼梯砼强度为C30，可否调整为C35与梁板强度等级一致调整为C35 19 板面加强筋，加强的具体范围有板面加强筋位置，以柱间距为准注册建造师（项目经理）：（签字）设计单位代表：（签字）监理单位：（监理工程师注册方章）建设单位代表：（签字）注：本表一式六份，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、监督单位、城建档案馆各一份，记录内容可加页，附后。四川省建设厅制

监理授权委托书样本

监理授权委托书样本监理授权委托书样本2 本授权委托书声明：现将工程授予XXXX建设监理有限公司进行监理工作，并授予监理人以下权利：一、监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利： (1)选择工程分包人的认可权。 (2)对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。 (3)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。 (4)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。 (5)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。 (6)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(7)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对于不符合规范质量标准的工序、分项分部工程和不安全施工作业有权通知承包人停工整改、返工。 (8)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 (9)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权。二、在委托的工程范围内(合同和补充协议)，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争执时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。特此委托! 授权人(盖章)：授权日期：年月日监理授权委托书样本3 xx监理有限公司、xx设计有限公司、 xx建筑工程有限公司、xx建筑工程有限公司一、委托监理单位： xx监理有限公司二、总监理工程师： xxx;专业监理工程师：xxx;监理员：xxx 三、委托监理工程范围和内容：

监理公司对总监授权委托书_委托书.doc

监理公司对总监授权委托书_委托书委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。而委托人不得以任何理由反悔委托事项。接下来小编为你带来监理公司对总监授权委托书，希望对你有帮助。监理公司对总监授权委托书一我________(姓名)系________(公司名称)的法定代表人，现授权委托我公司的________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义前来贵单位________(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。企业授权委托书范本。代理人:________性别:________年龄:____单位:________ 部门:________职务:________代理人身份证号码:________________ 单位名称(盖章): 法定代表人(签字): 代理人(签字):

日期:________年________月________日监理公司对总监授权委托书二委托方：____________ 受托方：_______________ 身份证号码：_______________ 委托方因业务需要，特委托__________在其与__________(付款单位)的业务往来中，作为_____(款项)的收款代理人。代收金额：人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(￥_____)。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律责任与付款单位无关。特此委托! 户名：__________ 账号：__________ 开户行：__________ 委托方签章受托方签章日期：日期：监理公司对总监授权委托书三本授权书宣告，在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称投标人)授权：XXX为XXX公司的合法代理人，授权代理人在XXXXXXX工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。代理人无权转让委托权。

监理授权书

监理授权书经我单位研究，决定将11A地块﹑﹑﹑﹑﹑﹑楼工程施工阶段的工程监理工作授权给天津建工建筑工程监理有限公司进行。为确保规范、有序地进行工程项目施工，实现我单位的既定目标，我单位特向承建单位明确对监理单位的委托授权如下：一、监理单位接受建设单位委托履行监理职责。监理单位在工作中应认真监督承建单位全面履行承包合同和协议，同时也要帮助承建单位解决施工中存在的有关问题。二、承建单位在监理单位履行监理职责时提出的要求和指令应充分尊重并认真执行。三、该项目执行天津市制定的工程建设项目监理统一用表《监理单位与施工单位文函往来目录》、《津监表操作提纲》，为使项目施工得到有序、有效控制，承建单位应按要求认真执行相应的审报管理程序。四、项目若有部分工程需要引进分包单位，监理单位将协同建设单位对分包单位的资质、信用以及管理状态、施工水平进行审查、确认。分包单位选定后，承建单位应对分包工程履行总包责任。五、承建单位应按合同承诺编制总工期计划，并在施工总工期计划指导下编制分部计划（月计划或工序计划），同时提出相应的实施措施。在计划实施过程中，承建单位应听取监理单位的意见，采取有力措施确保实现工期目标和质量目标。六、承建单位应在约定时间内向监理单位报送施工组织设计（若工程系分期出图，也可暂报分期施工方案，条件具备后，仍应报送施工组织设

计）。监理单位应履行审查职责。七、具备开工条件，承建单位需向监理单位书面提出开工申请，在获得监理单位和建设单位批准后，方可开工。施工过程中，监理单位下达停工令，承建单位应立即停工，停工时要认真对待监理单位的指令。具备复工条件，亦需书面提出申请，并在获得批准后方可复工。八、承建单位在每月二十五日至二十八日应向监理单位报送当月工程进度表、下月进度计划以及其他相关资料。九、主要材料、构件、设备和制成品均须经监理单位确认、符合技术标准后方可在工程中使用。各种合格证、材质检验单、试验单均须监理单位验证，凡不符合质量标准的材料不准进场，否则监理单位有权责令承建单位将其限期清场。十、分部、分项工程和隐蔽工程均须在报请监理单位签字验收后，方可进行下一道工序的施工。监理单位拥有质量否决权。对监理单位提出的整改通知，承建单位要认真处理，并作出书面回复。十一、监理单位在建设单位书面授权范围内参与处理现场签证，并协调项目发生的索赔事宜。十二、承建单位要求建设单位支付工程款时，应先向监理单位申报工程款支付申请表，建设单位根据监理单位的核定和签证意见安排拨款。设计变更、技术洽商也需经监理单位签认后方可施工，并以此作为结算依据。十三、承建单位在施工过程中应当认真、全面、及时地填写质量控制资料和检验批资料，并随时接受监理单位的检查。工程竣工时，应将竣工图和相关技术档案报送监理单位审核，并在完善合格后交建设单位存档。十四、工程竣工由承建单位向监理单位报送《建设工程质量施工单位（竣工）报告》申请工程竣工预验收。监理单位组织工程竣工预验收，监

监理公司对总监授权委托书

监理公司对总监授权委托书委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。而委托人不得以任何理由反悔委托事项。接下来WTT为你带来监理公司对总监授权委托书，希望对你有帮助。监理公司对总监授权委托书一我________(姓名)系________(公司名称)的法定代表人，现授权委托我公司的________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义前来贵单位________(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。企业授权委托书范本。代理人:________性别:________年龄:____单位:________ 部门:________职务:________代理人身份证号码:________________ 单位名称(盖章): 法定代表人(签字): 代理人(签字): 日期:________年________月________日监理公司对总监授权委托书二委托方：____________ 受托方：_______________ 身份证号码：_______________ 委托方因业务需要，特委托__________在

其与__________(付款单位)的业务往来中，作为_____(款项)的收款代理人。代收金额：人民币_____拾_____万_____仟_____佰 _____拾_____元_____角_____分(￥ _____)。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律责任与付款单位无关。特此委托! 户名：__________ 账号：__________ 开户行： __________ 委托方签章受托方签章日期：日期：监理公司对总监授权委托书三本授权书宣告，在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称投标人)授权：XXX为XXX公司的合法代理人，授权代理人在XXXXXXX工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。代理人无权转让委托权。本委托有效期限为本次招标活动终止之日。投标人(盖章)：XXXXX公司法定代表人(签字)：

公司的监理授权委托书

公司的监理授权委托书公司的监理授权委托书委托书是委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。在我们平凡的日常里，委托书在处理事务上的使用越来越广泛，你知道委托书怎样才能写的好吗？以下是为大家整理的公司的监理授权委托书，仅供参考，希望能够帮助到大家。 xxx公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的____________工程，委托____________公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的.规定服从监理公司的监督与管理。现将授予监理的权限通知如下： 1、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。 2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。 3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要

协调事项应当事先向我单位报告。 4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。 5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用；施工全过程中，督促、检查承建单位严格履行合同；执行国家技术规范、标准、上级主管部门文件；严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。承建单位取得监理公司复工令方可复工。发布停、复工令应当事先报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向我单位作出书面报告。 6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。 7、在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。工程进行期间，进行施工现场经济签证，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。 8、分析发包人与承包人所签署的合同存在的潜在因素，为发包人的风险分析和风险管理提供依据。 9、在工程施工过程中，保证信息传递渠道畅通，为预测工程建设的未来发展状况提供全面、及时和可靠的信息。 10、检查、督促承建单位按有关规定搞好现场文明、安全施工。

甲方授权委托书

授权委托书第一条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：（1）选择工程总承包人的建议权。（2）选择工程分包人的认可权。（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得业主的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理公司应当书面报告业主并要求设计人更正。（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包单位提出建议，并向业主提出书面报告。（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向业主报告。（7）征得业主同意，监理公司有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向业主报告。（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包单位停工整改、返工。承包单位得到监理机构复工令后才能复工。（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，业主不支付工程款。第二条监理人在业主授权下，可对任何承包单位合同规定义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理公司所做的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现工程承包单位人员工作不力，监理机构可要求承包单位调换有关人员。第三条在委托的工程范围内，业主或承包单位对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当业主和承包单位发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。 ………………………… 2011年11月

建设单位委托监理单位委托书

建设监理委托书赣州龙源工程建设监理有限公司：根据《中华人民共和国建筑法》国家推行建设工程监理制。为保证我单位新建项目大余农商银行池江老街分理处营业用房项目工程的顺利进行，决定委托贵公司进行施工阶段的建设监理(即三控制二管理一协调)工作。双方的主要职责，权利和义务及监理取费标准同意按照上级文件规定和监理合同标准文本中约定。委托单位：年篇二：监理授权委托书监理授权书 *************公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的***********工程，委托*********公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的规定服从监理公司的监督与管理。现将授予监理的权限通知如下： 2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。 3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位报告。 4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。 5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用；施工全过程中，督促、检查承建单位严格履行合同；执行国家技术规范、标准、上级主管部门文件；严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。承建单位取得监理公司复工令方可复工。发布停、复工令应当事先报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向我单位作出书面报告。 6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。 7、在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。工程进行期间，进行施工现场经济签证，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。 8、分析发包人与承包人所签署的合同存在的潜在因素，为发包人的风险分析和风险管理提供依据。 9、在工程施工过程中，保证信息传递渠道畅通，为预测工程建设的未来发展状况提供全面、及时和可靠的信息。 10、检查、督促承建单位按有关规定搞好现场文明、安全施工。 11、在委托的工程范围内，监理单位协助我单位进行索赔或反索赔工作。 12、对工程施工期间的工程技术资料的审查、确认权。 13、保修期内，负责检查工程状况；鉴定质量问题责任，督促承建单位按合同要求履行保修义务。 14、监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行为提出处罚建议的权利。未尽事宜另行补充。 *************** 年月日篇三：监理授权委托书

见证单位及见证人员授权书

见证单位及见证人员授权书工程名称：编号：B1-5-3

见证单位及见证人授权书（表B1--5） 1、见证单位及见证人授权书是建设单位或建设单位委托监理单位向监督该工程的质量监督部门申报备案用表，也是通知施工单位和委托进行试验检验的试验单位的用表。 2、本表由建设（监理）单位填写，单位盖章并填写日期，上报监量监督站一份，并由施工单位通知试验室一份。见证人员应由该工程的监理单位或建设单位中具备建筑施工知识和具有见证员资格的专业技术人员担任。 3、见证取样送样程序：（1）取样和送检人由施工单位有资格的人员担任，取样和送样见证人由建设单位书面授权，委派具有资格的建设或监理人员1~2名担任。（2）建设单位应向工程受监督的质量监督站和工程检测单位递交《见证单位及见证人授权书》。（3）施工单位取样人员在现场进行原材料及施工试验项目取样时，见证人员必须在旁见证。（4）见证人员应对试样进行监护，并与取样人一起将试样交于检测人员或采取有效的封样措施送样。（5）检测单位在接受委托检验任务时，须由送检单位填写委托单，见证人员检查委托单上的签名。（6）检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人姓名，发现试样不合格情况时首先要通知见证单位。填表要求： 1、质量监督站：填写监督本工程和质量监督部门的名称。 2、试验室：填写委托试验单位的名称。上报质量监督站的，只填写质量监督站的名称；通知试验的只填写试验单位的名称。 3、现委托：填写见证单位的名称。 4、工程：单位工程的全程。 5、具体见证人员：填写见证人的姓名、本人签字手迹和见证人编号并盖上见证印章。 6、见证单位地址、联系电话、法人代表姓名：填写见证单位的地址、联系电话、法人代表姓名。 7、加盖申报的建设或监理单位公章，注明日期。