安防工程承包合同通用版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载

安防工程承包合同通用版

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

安防工程就是实现采用现代科技手段实现安全防护的过程，安防产品则是服务于安防工程的设备。

安防监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业，就目前发展看，安防系统工程应用普及越来越广，科技含量越来越高。

几乎所有高新科技都可促进其发展，尤其是信息时代的来临，更为该专业发展提供契机。

今天律图网小编要与大家分享的是2篇安防工程承包合同相关范本，具体内容如下，欢迎阅读!安防工程承包合同范本篇一第一条为切实加强我市建筑工程安全生产,文明施工管理,确保安全防护,文明施工措施费用计价有标准,支付有依据,监督有办法,根据《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号,《建筑工程安全防护,文明施工措施费用及使用管理规定》建办89号,《广西壮族自治区建筑工程安全防护,文明施工措施费及使用管理细则》桂建质22号和《____市建设工程施工现场管理标准》,按照开展城乡清洁工程的要求,结合我市实际,制定本暂行办法第二条本暂行办法适用于本市行政区域内各类新建,扩建,改建的房屋建筑工程包括与其配套的线路管道和设备安装工程,装饰装修工程,市政基础设施工程,园林绿化工程和拆除工程第三条本暂行办法所称建筑工程安全防护,文明施工措施费用范围,是指工程施工期间的施工作业区,办公区,生活区达到现行的建筑施工安全,文明环境与卫生标准的要求,所需购置和更新施工安全防护,文明施工设施的费用详见附件1由现行《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》以下简称《费用定额》的建设工程费用项目的组成中其他措施费所含的环境保护费,文明施工费,安全施工费和临时设施费组成第四条建设工程质量安全监督机构在职责范围内,应按照现行标准规范及《____市建设工程施工现场管理标准》对施工现场安全防护,文明施工措施落实情况进行监督检查,并对建设单位支付及施工单位使用安全防护,文明施工措施费用情况进行监督第五条依法进行工程招投标的项目,招标人或具有资质的中介机构在编制工程招标文件时,依照本暂行办法所列的安全防护,文明施工措施项目范围和内容,结合工程特点,按照《____市建设工程施工现场管理标准》及常规的施工技术方案,单独开列安全施工,文明施工,环境保护和临时设施等项目的详细清单内容,并按照以下规定指定控制措施项目总报价的费率;投标人应当按

照招标文件的报价要求,根据本暂行办法第一条的要求,结合工程特点,工期进度,作业环境,以及施工组织设计文件中制定的相应安全防护,文明施工措施方案开列清单,单独报价对于《费用定额》费率区间的取值一建筑土建工程根据《____市建设工程施工现场管理标准》及____市城乡清洁工程要求按最高值取值;二市政工程按桂建管字83号文《关于调整我区建筑,安装,市政,园林绿化工程安全文明施工增加费的通知》执行;三其余工程根据工程的实际情况取值,但不得低于最低值第六条对安全防护和文明施工有特殊措施要求,未列入安全防护,文明施工措施项目清单内容的,可结合工程实际情况,依照批准的施工组织设计方案另行立项,一并计入安全防护,文明施工措施费用中危险性较大工程应当按照国家《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所规定的分项内容,根据经专家论证审核通过的安全专项施工方案来确定安全防护,文明施工措施项目内容对于基坑围护和沿街安全防护设施等有特殊措施要求,未列入安全防护,文明施工措施项目清单内容的,应另行标明项目内容第七条市造价管理部门应根据建筑市场实际情况,适时测算,调整和发布建筑工程安全防护,文明施工措施费率第八条安全防护,文明施工措施费用为不可竞争费用,不得作为让利因素参与竞标建设单位,设计单位,招标人,招标代理机构,造价咨询机构和投标人应按本办法规定,在编制,审查工程概预算,标底预算控制价,投标报价和工程结算时,应按规定单独列项,足额计取安全防护,文明施工措施费用第九条安全防护,文明施工措施费用不包括建筑施工超标准排污,防噪音设施等措施费用若发生上述费用,应当另行计算,列入工程造价,并计取税金第十条施工单位应在本单位的开户银行或出具资金证明的银行设立安全防护,文明施工措施费用专项帐户,并足额存入按本暂行办法计算出的安全防护,文明施工措施费专项费用,并保证此安全经费专款专用第十一条安全防护,文明施工措施费用专项管理采用定量预付,竣工结算的方式支付一工程开工时,建设单位应按安全防护,文明施工措施费用的60向施工单位预付安全防护,文明施工措施费用二施工至二层楼面,完成二次平场后,支付20;三施工至主体结构封顶,验收合格后,支付15;四工程竣工后,经检查核实,施工

期间一直保持安全防护,文明施工合格标准的,建设单位将工程竣工结算审定的安全防护,文明施工措施费用的余额全部支付给施工单位;否则,不予支付第十二条建设单位与施工单位应在施工合同中明确安全防护,文明施工措施项目总费用,费用预付计划及比例,支付办法,使用要求,调整方式等条款实行工程总承包的,

总承包单位依法将分部分项工程分包给其它单位的,总承包单位与分包单位应在分包合同中明确安全防护,文明施工措施费用由总承包单位统一管理安全防护,文明施工措施由分包单位实施的,由分包单位提出安全防护措施及文明施工方案,经总承包单位批准后及时支付所需费用并应在分包合同中明确安全防护,文明施工措施费用,费用预付计划及比例,支付办法,使用要求,调整方式等条款第十三条建设行政主管部门在进行施工合同备案时,应严格审查上述内容,对不符合规定的,视同没有保证工程质量和安全的具体措施,不予施工合同备案第十四条建设单位在办理安全生产监督手续时,应将施工合同中约定的安全防护,文明施工措施费用的支付证明提交认可未提交的,不予办理安全生产监督手续第十五条建设单位应按照本暂行办法及施工合同约定,及时,足额向施工单位支付安全防护,文明施工措施费用,不得无故拖延,不得跨越总承包单位直接向分包单位支付安全防护,文明施工措施费用,并督促施工单位落实安全防护,文明施工措施第十六条建设单位应按本暂行办法向施工单位支付安全防护,文明施工措施费用并备存支付凭证备查,未按规定支付安全防护,文明施工措施费用的,由建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第五十四条规定,责令限期整改;逾期未改正的,责令该建设工程停止施工;造成事故的,应承担相应的法律责任第十七条工程监理单位应对施工单位落实安全防护,文明施工措施情况进行现场监理对施工单位已经落实的安全防护,文明施工措施,总监理工程师或者造价师应及时审查并签认所发生的费用监理单位发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护,文明施工措施的,应当责令其立即整改;对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的,监理单位应及时向建设单位和建设行政主管部门报告,必要时责令其暂停施工第十八条因建设单位不能按时,足额支付安全防护,文明施工措施费用,致使施工单位不能及时落实安全防护,文明施工措施导致事故发生的,依法追究责任第十九条总承包单位对安全防护,文明施工措施费用的使用负总责总承包单位应按照本办法规定及施工合同约定及时向分包单位支付安全防护,文明施工措施费用总承包单位不按本办法规定及施工合同约定及时向分包单位支付安全防护,文明施工措施费用,造成分包单位不能及时落实安全防护,文明施工措施导致事故发生的,依法追究责任第二十条施工单位在投标报价时,未按本暂行办法规定在投标报价中单列安全防护,文明施工措施费用,计取费率低于本暂行办法规定标准的,不得推荐为中标候选人第二十一条招标人或中介机构

安防施工合同范本

安防施工合同范本篇一：安防监控工程施工合同书甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程范围：监控系统方案书工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装和调试签约地点：第二条设备要求及设备清单乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。第三条工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。

工程款支付方式为： 1、本合同签定后 2日内，甲方支付乙方总工程款的 25%作为预付款，即￥元整，大写：人民币整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。 2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的10天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的25％，即￥元整，大写：人民币整。 3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在 30日内支付乙方总工程款的40%，即￥元整，大写：人民币元整。剩余工程款总额的10%做为两年质保金，保修期一年届满后日内支付5%，￥元整，大写：人民币元整即给乙方，保修期满两年后日内，支付5%，￥元整，大写：人民币元整即给乙方。 4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。第四条工程建设期限合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为30天（年月日开工，

建筑工程包工包料承包合同

建筑工程包工包料承包合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。一、工程名称：二、工程地点：三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积元/m2（大写： m2）人民币计算（建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准）。四、开工日期：年月日竣工日期：年月日五、承包范围：工程施工图及设计图说明，图纸会审纪要及设计变更，甲方以包工包料发放给乙方，乙方在施工过程如有图纸改动，必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有：基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料，以室内清水房交工。（乙方

不含图纸里面有的内容：消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门，室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责，一切由甲方自行负责施工）。六、甲方内容 1、甲方提供图纸、水电的来源处。 2、监理方的人员由甲方提供； 3、乙方需要各种手续，甲方必须配合提供。 4、如有更改、变动，所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。七、乙方负责内容 1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。 2、水电预埋和防雷预埋，预埋管和防雷的材料由乙方负责。 3、乙方不负责水电安装，只负责预埋。 4、乙方负责窗子安装，材料以图为准。八、付款方式 1、乙方进场后地梁起，甲方支付乙方工程款20万元。 2、主体封面，甲方支付乙方工程款60万元。 4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60万元。 5、综合验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。 6、其余2%作为保修金，在一年之内付清。九、质量要求

工程施工承包协议书-模板

工程施工承包框架协议书合同编号：甲方：乙方：乙方项目负责人：电话：一、总则：甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。

2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%；完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。四、安全责任和文明施工

住宅小区园林绿化工程施工合同协议书范本

编号： _______________ 住宅小区园林绿化工程施工合同甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月____ 日甲方（发包方）：法定代表人：地址：

联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：第1条工程概况 1.1工程名称：__________________ 。 1.2工程地点：__________________ 。 1.3标段划分：本工程划分_________ 个标段，具体详见标段划分以总平面图上的划分为准。 1.4承包方式：本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包风险、包验收合格等承包方式，招标范围内工程预算加风险一次性包死。乙方负责所承包工程范围内的施工管理，并有义务与其他分包商进行配合，服从甲方、总包的管理。 1.5工程承包范围: （1）本工程招标文件中《分包合同条款》附录1-合同范围（招标范围）及界面划分”所描述的承包范围；

（2）按投标图纸及工程规范深化设计，按合同要求供应、制作、安装、施工完成所承包的工程、对已完工程进行成品保护、保修并按投标须知要求提供劳务、物料及设备；（3）工程施工和安装进行中所需的一切附带杂项零件物料、劳务及设备；（4）对上述工程作规定的测试、调校、试用、验收以及保修等工作时所需的劳务、物料及设备。第2条工期及施工进度 2.1工期：计划开工时间_________ 年______ 月_______ 日。计划完工时间________ 年______ 月_______ 日。总工期：日历天_______ 。具体开工日期以甲方发出的书面通知为准，乙方严格根据施工进度计划完成整个工程的施工、验收等工作，合同完工日期为甲方书面通知的开工日期加上述合同工期总日历天数（总日历天数包括法定节假日、工程验收合格时间等）得到。第3条合同价款本合同金额为人民币（大写）____________________ （￥_______ 元）；第4条付款方式第5条本工程质量目标 5.1 质量标准：质量验收（除绿化种植工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》的要求，达到合格标准；质量验收（绿化工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》的要求，一次种植成活率应达到95% ，补植成活率应达到100%。

安防工程承包合同协议书范本

发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方) 经甲乙双方友好协商，甲方同意将工程中安防安装工程内部承包给乙方进行施工管理。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，为明确本合同双方在施工过程中的权利、义务和经济、法律责任，并结合本工程的具体情况，双方签订如下合同条款，以资共同遵守：一、工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、承包范围：甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》中涉及上述住宅楼及地下车库的安防工程的施工图范围和设计变更、增加的工程项目。二、合同暂定价款（大写）：（小写）：三、付款方式在全部管线安装完毕后支付至合同暂定价款的40%；设备安装到位、调试完毕且通过安防验收合格后支付至合同暂定价款的70%；办理竣工结算且经业主送财政或审计部门依法审核确认后支付至最终审计合同价款的95%；最终审计合同价款的5%工程质保金，工程质保期满后10日内付清。四、合同工期合同工期天，合同签订后甲方通知乙方进场时起计算。乙方必须根据工

程进度同步施工。因乙方原因，乙方未按约定工期完工的，自违约之日起算，乙方每日按合同总价的万分之三向甲方支付违约金。五、工程质量标准按国家现行施工验收规范工程质量达到合格等级以上。乙方保证质监等部门验收通过。工程质量达不到国家现行施工验收规范合格等级标准的，乙方除无条件返工外（工期不予顺延、返工部分不予计量），还须向甲方支付合同总价款百分之二的违约金，同时无条件负责修复到合格。六、承包方式、施工工艺及工程质量 1、乙方自行组织人员、材料及设备，按照甲方提供的安防设计图纸、本合同约定工程内容施工，不得擅自改变施工图纸和施工内容。 2、管线的安装及走向，经甲方认可，可结合施工现场情况和其他专业要求具体确定，但应符合有关规范。 3、乙方采购的材料、设备应符合设计施工图及相关文件所规定的型号、规格、数量、品牌和有关的质量技术标准并符合国家验收标准，不符合质量要求或型号规格有差异的材料和设备禁止使用。所使用的材料进场前报甲方审批后方可施工。 4、乙方在本合同施工范围内的安装施工质量不符合有关规范和验收标准，由乙方负责返工重做，一切费用乙方自负。七、工程验收 1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，以书面形式报验。 2、工程竣工后，乙方应通知甲方初步验收，甲方自接到初步验收通知书7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织初步验收，需及时通知乙方，另定验收日期。 3、主管部门对本工程进行安防验收，确认系统的性能、施工质量、设备器材质量及使用功能是否达到设计要求、是否符合国家有关规范和标准。 4、本安防工程由乙方负责申报本合同范围内安防验收，发生的相关安防业务费由乙方承担，如属甲方的事项达不到安防验收标准的，相关费用及责任由甲方承担，乙方有义务配合甲方协调。

包工包料工程承包合同

工程承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。第一条、工程项目及内容一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：除电梯外，施工图纸范围内的所有项目。四、工程质量标准：一次性验收合格。如达不到一次性验收合格，扣除合同总价的5%作为质量保修金。五、合同价款：固定单价合同：砖混结构人民币800元/m2（大写：捌佰元每平方米）；混凝土结构人民币1050元/m2（大写：一千零伍拾元每平方米）。六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日至年月日。如不按时完工，每推迟一天罚款叁仟元。七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，但所产生的

水、电费用由乙方承担支付。八、结算方式：固定单价合同：固定单价x实际工程量。九、主材进场：该工程项目所有的材料必须使用国标产品，如不合格的产品进入工地，造成甲方损失，其费用由乙方负责。十、付款方式：开工前不支付工程预付款，工程封顶后支付%的工程款；工程内外墙装饰装修结束后，支付%工程款；待工程竣工验收合格后支付%工程款，其余款项待工程保修期满后一次性支付。保修金为5%。十一、保修时间：从该工程验收合格之日起，保修期为一年。第二条、双方的权利和义务一、甲方的权利和义务 1、负责联系现场工程师，向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控制点，并对乙方测量数据进行审核。 2、向乙方提供所需施工图纸。 3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。 5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。二、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，

工程项目承包合同

发包人（以下简称甲方）：______________________________ 法定代表人：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：________________________ 代表人：__________________________________________ 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：一、承包的方式：风险抵押、个人承包乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。二、承包的期限：自_____年____月_____日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。三、承包工程项目概况： 1、工程名称：___________________________ 2、工程地址：___________________________ 3、建设单位：___________________________ 4、设计单位：___________________________ 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加

或调整的工程内容。） 6、建筑面积：____平方米 7、施工工期：总日历工期：____天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求， 5、其他约定：_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责（1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。（2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料

住宅小区绿化、景观工程施工合同协议范本模板

编号：_____________住宅小区绿化、景观工程施工合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

建设单位：________________________（以下简称甲方）施工单位：________________________（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任、权利、义务关系，经双方协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。第一条工程概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点： 3、工程内容：________________________________________ 4、工程承包形式及范围：________________ 5、工程预算总投资：________________________________ 第二条工程进度与验收 1、根据双方约定，乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于年月日进场施工，乙方进度依据甲方场地情况尽快实施，竣工日期定为年月日，并提供绿化验收证明，乙方在施工期内不得以任何理由推迟工期。 2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行，道路工程按国家及上海市有关标准验收。第三条工程结算与付款方法 1、本工程合同造价结算，绿化按________园林定额，道路基层、园林小品、地面铺装按________土建定额，水、电按________安装定额，四类取费，黑色马路按市政定额，其余地材按上海市定额站________年________月造价信息的平均价，主要材料、苗木价格按合同附件所列单价，苗木数量以图纸所示、设计变更及现场清点为准，乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格，不再计取其他费率，进出土方总量以现场甲方核定为准，以签证形式发生，税金另取。 2、工程验收合格后，乙方应在________天内提出竣工结算，甲方在接到结算书后及竣工资料及

安防监控工程施工合同书

安防监控工程施工合同书甲方：乙方：依据《中华人民国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。第一条工程概况工程名称：梓潼县中医院监控设备安装工程容：监控设备安装线路铺设后端录像系统建设第二条设备要求及设备清单及工期乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。本次监控安装预计设备安装期为30天，调试及验收期为5天第三条工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为元整，大写：人民币整。工程款支付方式为： 1、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，甲方应在日支付全部工程款 2、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料第四条产品质量及安装调试要求

1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案，并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件资料文件等。 2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品，且包装为原包装，外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明，经甲方验收，不得以次充好，以假充真，如发现非正品一律以一赔十。 3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在5个工作日完成安装布局设计图纸，在甲方对设计图纸确认后，方能开始设备安装、调试，要求做到布局合理、布线规，便于使用和维护，符合国家相关技术标准。 4、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。 5、乙方施工过程中需保证以下起码标准：（1）所有线路封闭，不存在任何管线外露；（2）所有摄像头视频设备能稳定运行，不存在任何不稳定或黑屏；（3）所有线路排线科学、有序，不存在可能导致线路混乱不清、短路的情况。 6、为确保工期和工程质量，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组，甲方有义务为乙方提供必要的支持。第五条技术标准和质量保证 1、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担。 2、乙方对监控布线、设备质保期限为一年。 3、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后24小时派人员检修。第六条工程设备的验收 1、双方合同签订后，乙方应将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方。

工程分包合同规范包工包料

承包施工合同发包方（以下简称甲方）：（填上项目部名称）承包方（以下简称乙方）：（填上承包公司名称）依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《武汉市建筑工程施工合同》及有关法律、法规，结合本公司有关规定和本工程的具体情况，为明确甲、乙双方施工过程中的权利、义务和经济责任，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务。为明确甲、乙双方在本工程施工中的权利、义务和责任，双方本着平等自愿、平等互利、诚实守信的原则，按甲方在招标时提出的要求和乙方在投标书中的承诺，经双方协商一致达成如下协议，望共同遵守并严肃履行。第一条：工程承包方式、范围及内容 1、1 工程名称： 1、2 工程地点： 1、3 工程承包方式： 1、4 工程承包范围：（若乙方不按承包范围施工，未施工的部分

由甲方另行组织人员施工，甲方将按承包价格倍扣除） 1、5 承包内容第二条：工期、甲乙双方提供人员设备２、１施工工期１）、开工时间：年月日（具体时间以乙方进场之日起）２）、竣工时间：年月日３）、工期总日历天数：天４）、 1 ２、２甲乙双方提供设备、人员１）、甲方负责项目主要管理人员，提供吊栏、升降机、塔吊及司机操作人员。

2）、本工程所有工程资料均由甲方负责整理，乙方积极配合。3）、乙方负责施工内容及自行带工具、用具等：第三条：合同价款、支付方式、结算办法 3、1 合同价款本合同单价已包括安全风险、文明施工、进度赶工、质量等费用。(由分公司及项目部验收达到优良为准，若未达到优良标准该合同价下浮3%为合同结算单价。)安全、文明及进度见后相关条款。3、2 工程款支付方式： 1）、合同签订前，乙方向甲方支付元安全质量保证金，工程结算后甲方无息返还乙方。主体分项工程付款为：主体封顶后付至80%，二次结构及其它所有承包范围内的内容完成后付至95%，余款交房后付清。（装修分项工程付款：分项工程完工后付至80%，验）95%收交房后付至，余款保修期满后付清。３）、甲方在支付给乙方工程款费用时，乙方应首先满足其作业人员

(完整版)工程项目总承包合同模版

合同编号: ###################光伏工程 EPC总承包合同发包人：###############公司承包人：****************公司合同签订地： 2015 年10 月06 日

第一部分：合同协议书本协议由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于2015年10月06 日商定并签署。鉴于发包人拟建设位于###################光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(￥万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价合同固定总价为人民币万元(￥万元)。杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479 《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》

住宅小区绿化、景观工程施工合同

住宅小区绿化、景观工程施工合同建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任、权利、义务关系，经双方协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。第一条工程概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点： 3、工程内容：住宅小区土方、绿化、景观小品、铺地、景观照明等所有图纸包含及甲方指定内容。 4、工程承包形式及范围：包工包料（部分材料甲供） 5、工程预算总投资：人民币：（以甲方审核的预算为准）第二条工程进度与验收 1、根据双方约定，乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于年月日进场施工，乙方进度依据甲方场地情况尽快实施，竣工日期定为年月日，并提供绿化验收证明，乙方在施工期内不得以任何理由推迟工期。 2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行，道路工程按国家及上海市有关标准验收。第三条工程结算与付款方法 1、本工程合同造价结算，绿化按93园林定额，道路基层、园林小品、地面铺装按93土建定额，水、电按93安装定额，四类取费，黑色马路按市政定额，其余地材按上海市定额站2003年10、11月造价信息的平均价，主要材料、苗木价格按合同附件所列单价，苗木数量以图纸所示、设计变更及现场清点为准，乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格，不再计取其他费率，进出土方总量以现场甲方核定为准，以签证形式发生，税金另取。

2、工程验收合格后，乙方应在三十天内提出竣工结算，甲方在接到结算书后及竣工资料及时报有关审计部门进行审计，审计期贰个月。甲、乙双方按相关规定承担各自的审计费用。 3、工程款支付方式：本协议生效乙方进场后支付暂定总价的20%，乙方完成绿化、铺地、景观照明等所有工程量后，甲方支付乙方暂定造价的40%，审计结束后一周内支付乙方至结算总价的80%，剩余20%工程质保金在保修期满后结清。 4、付款形式为支票。第四条：双方职责甲方职责： 1、甲方应在开工前向乙方提供施工图纸六套，同时向乙方做好技术交底工作。 2、甲方应在乙方施工前，根据乙方要求迁移和拆除施工范围内重大障碍物，并协调好现场各施工队之间的配合。 3、根据乙方要求，提供施工用水源、电源，由乙方接表以便计量。 4、甲方按乙方工程进展及时提供甲供材料。 5、甲方如需变更或修改设计方案，须出变更通知书，双方及时办妥图纸、手续，由于变更产生的工程费增加部分，按定额由甲方签证后结算。乙方职责： 1、根据甲方要求，乙方须按质、按量、按期完成，因质量不符合要求而造成的经济损失，由乙方承担。 2、乙方在施工中应严格按施工安全操作规范进行施工，如发生伤亡事故，由乙方自行负责。 3、乙方保证苗木成活率100%，并符合苗木清单中所示的规格，竣工验收后养护壹年，乙方不再收取任何费用。 4、园林土建工程中的隐蔽工程，乙方必须提前向甲方提出通知，经甲、乙双方到现场验收后，方可进行下一道工序施工，如乙方不经甲方检查即进行下一道工序施工，甲方有权提出拆除检查，由此造成的损失由乙方负责。（此处所指“甲方”亦可是甲方委托的监理） 5、凡因不符合验收标准造成的返工，以及竣工验收交付后保修期内发生

安防工程施工合同协议书范本

编号：_________________ 安防工程施工合同甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日

日日至年第一条总则依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方同意按下述条款和条件签署本合同书 “合同”)。 (1) 本合同的设备及实施方案以设计施工单位提交的经建设单位审定确认的设计方案书为依据。 (2) 甲方应提供乙方的施工材料堆放地，等便利条件。 (3) 乙方提供的设备及服务，设备使用的培训。 (4) 双方在合同签定后，甲方、乙方为履行合同的真实性负责，双方有权对合同的履行、项目的实施提出质疑。 (5) 适用法律：《中华人民共和国合同法》的有关规定进行解释。第二条合同文件组成及解释程序本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分： (1) 合同书 ⑵报价表 (3)施工方案第三条合同范围和条件本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。工程项目: 委托方(甲方) 承接方(乙方) 签订地点: 签订日期: 有效期限: (以下称

第四条工程项目 1、工程名称： 2、工程施工地点： 3、工程内容：监控系统安装、监控线路布线、监控设备调试 4、工程工期：本工程有效期限自：年月日至年月日如果岀现人力不可抗拒因素或非乙方原因造成的工期延期经双方核实、协商后顺延。 4. 1质量等级 ⑴符合ISO IS 1 1801 , EIA/TIA568B 标准； (2) 《建筑弱电系统工程设计手册》； ⑶《建筑设计防火规范》(GBJI6 —37); ⑷《智能建筑工程质量验收规范》GB50339; (5)《视频安防监控系统技术要求》CA/ T 367 4. 2合同价款 1 、合同的总金额为：￥元 2、合同签订生效后甲方应付乙方合同总款的的预付款；即： 3、乙方带设备、材料入场施工时甲方应付合同款的的材料款，即： 4、本项目工程完工甲方验收合格后在5工作日内付完剩余的即: 5、本工程设备质保维护壹年，工程完工验收合格后扣总合同款的作为质保押金，壹年后质保期到期后日内甲方退还乙方的质保押金。即：￥ 6、本工程款甲方必要以支票或转账形式支付乙方不得用货物或其他任何方式带抵工程款。第五条甲方驻工地代表 5. 1甲方任命驻工地现场总代理及其委托的代理人必须由具备相关专业知识的技术人员担任。若甲方代表换人，须提前五个工作日通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 5. 2甲方代理或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代理，乙方代理在回执上签署姓名、收到时间后生效。

外墙涂料工程施工合同-包工包料

外墙涂料工程施工合同发包方：承包方：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：外墙涂料工程 1.4承包方式：包工包料包辅材 1.5工期：甲方通知进场到工程竣工。 1.6工程质量:合格。 1.7合同价款（人民币）：单价：25 元/m2 （不含税收）工艺：_①、外墙漆腻子粉采用昆明市广元佳巢腻子粉（打底二遍并打磨）； ②、外墙漆采用三棵树SGD103底漆一遍；③、三棵树SGE000高级面漆一遍；④、三棵树SGE000高级面漆一遍。工程完工后按实际涂装面积结算，合同单价不变工程总价以结算审计定价为准。第2条甲方工作 2.1开工前7天，向乙方提供电子版施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。全部交出工作面，清除影响施工的障碍物，对不能清除的墙面设施采取保护措施。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 提供乙方施工所需住宿、用水、电源等设施，须提供设备材料放置场地，具体可双方协商。 2.3指派同志为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜。第3条乙方工作 3.1 参加甲方组织的施工图现场交底，提供施工工艺说明和拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2指派同志为乙方驻地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸和施工工艺说明进行施工，参加竣工验收，编制工程结算。 3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5负责工程完工验收前的成品保护工作。 3.6在施工现场应服从总包单位的统一管理。 3.7根据图纸及现场尺寸，结合效果图，重新优化设计墙面涂料分块尺寸图，经甲方确认后实施。 3.8 参加工地例会及其它相关会议。第4条关于工期的约定 4.1 合同生效后 3 日内原材料及工人进场；按现场进度，在外墙抹灰完成15 天内完成施工任务，超出15天，则支付相应的外架及机械等配合费。 4.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.3 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.4 因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。 4.5 如遇下列情况，经甲，乙双方协商，工期相应顺延：（1）施工中因停电，停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延；（2）工作面不能及时交接而影响施工；（3）需要甲方解决的问题，乙方以书面形式提出后，甲方在24小时内未予答复而影响施工。第5条关于工程质量及验收的约定 5.1 乙方必须严格按照甲方认可的样板颜色进行施工，并接受甲方工地代表和监理的监督。 5.2本工程质量须达到国家质量评定标准。 5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，

工程项目承包合同

工程项目承包合同工程项目承包，是我国基本建设体制改革的具体措施，对于工程项目承包合同你了解多少呢?下面是出guo的“工程项目承包合同”，供您参考，请点击出guo()查看。现针对xx工程项目，双方本着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《 * 合同法》、《 * 建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。 xx有限公司 (以下简称甲方) xx (以下简称乙方) 项目内容：消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表;

(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调乙方组织有关部门验收。 2、乙方的职责 (1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求，乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。 (2)乙方在本合同正式签订后，应根据甲方的要求，及时做好施工前的各项准备工作，并根据甲方提供的总体进度要求，制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件，并报甲方核校和确认。 (3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期，乙方应及时派出该项目的主管人员，技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。 (4)乙方在收到甲方开工通知后，应立即组织项目管理人员和施工人员进场。 (5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责，甲方不承担连带责任。

住宅小区建设工程施工合同

XX住宅小区建设工程承包合同建设单位：XX房地产开发有限公司（以下简称甲方）施工单位: (以下简称乙方) 《中华人民共和国合同法》《中国人民共和国建筑法》规定的原则，结合本工程的实际情况，为确保工程优良如期竣工交付使用，经甲、乙双方协商一致，签订如下合同：第一条工程概况 1、工程名称：XX住宅楼土建工程。（号楼多层住宅楼）。 2、工程地点：XX大路口。 3、建筑面积：以实际建筑面积计算为准。第二条承包方式（一）承包方式 1、按设计施工图纸的内容和图纸变更、场地与基地的现状、甲方要求、采取包工、包料、包机械设备、包间接费、税费、包建安各种保险和安全生产专项经费及施工现场文明施工设施费等各种费用的大包干方式，工程具体价格：阳台按元/㎡计算，地下室按元/㎡计算，砖混标准层按元/㎡计算，一个单元一栋的住宅楼标准层补元/㎡，全框架铺面元/㎡；6楼平面天棚按实际发生额加10%管理费；其他增加工程按实际发生额另加10%管理费。 2、乙方按包工包料的承包方式进行总价大包干，在施工过程中无论是政府行为，定额发生变化、客观等因素影响，地质因素，材料及人工工资涨跌不再增减，均以合同包干价为准。钢材价格在4000元/吨内不调差，超过4000元/吨双方再行议定。 3、此价格包括了乙方的加班、赶工、施工用水、用电费用、场地的处理及清洁卫生、民工的食宿等附属设施费用在内。 4、承包范围内的各阶段验收及费用等均由乙方负责。 5、承包价格包括：（1）各种保险；（2）计育费；（3）施工管理费；（4）渣土费；（5）建筑税费；（6）化粪池；（7）临时设施费；（8）劳动保险基金；（9）排污费；（10)利润；（11）地材税费、材料试验与检测费以及按相关部门规定应由乙方交纳的各种税费，承包价格（不包括入户防盗门）。（二）承包范围：辰阳春天( #)号楼设计图纸上的所有内容及正常变更范围内的内容、具体尚应包括房屋建筑施工中的一切建筑材料、机械、人工、工具、运输及施工中的一切工艺制作安装、安全设施和安全规范包括：施工围墙、施工现场道路硬化、临建设施搭设、建筑基础、（含条形基础、及桩上基础、有桩的桩上承台、基础地梁等）建筑主体、建筑装修（外墙砖、楼梯间用花岗岩贴面、不锈钢

最标准的安防监控工程合同书(1)

安防监控工程合同书订立合同双方：甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。第一条合同概要双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。第二条设备要求及设备清单乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单（详见本合同的附件1）该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。第三条工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。工程款支付方式为： 1、本合同签定后日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即￥元整，大写：人民币整。 2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的%，即￥元整，大写：人民币整。 3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在日内支付乙方总工程款的%，剩余工程款总额的%做质保金，保修期一年届满后日内支付给乙方。上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。第四条工程设备的验收 1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，甲方验收后应予确认并负责保管。 2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。第五条工程安装、调试

建房承包合同包工包料

建房承包合同包工包料篇一：包工包料建房施工合同书包工包料建房施工合同书甲方：身份证号：电话：乙方：身份证号：电话：甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。二、施工要求 1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。 2、乙方自本合同签订后开始施工，月天），即自按期交房。 3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。三、付款方式工程报价：每平方元，以实际建筑面积为准。

1、地基挖好后甲方支付乙方首批款 2 万元。 2、第一层盖好后付4 万元。 3、第二层盖好后付4 万元。 4 后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。四、工程内容：从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。五、违约责任： 1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。 2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金 2 万元。 3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于万元的违约金。六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，均可向西峡县人民法院提起诉讼。七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。甲方：乙方签字：