和解协议书及收款收据
和解协议书
甲方（开发商）：江门市江海区连海北路建设投资有限公司
乙方：（幢单元业主）：
身份证号码：
丙方(见证方)：
甲、乙双方就《商品房买卖合同（预售）》及《补充协议》履行过程中发生逾期交付房屋一事，经自愿、平等协商，达成一致的和解意见，现协议如下：
一、乙方同意甲方在年月日前一次性支付和解款人民币元（元× %）至乙方指定收款账户：账户：
账号：
开户行：
二、乙方确认甲方在按时足额支付本协议第一项款项后，甲方因《商品房买卖合同（预售）》及《补充协议》所涉的逾期取得竣工验收备案表、逾期交付房屋等一系列的违约行为所产生的法律责任归于归结。且乙方保证不再就上述合同、协议向甲方提出任何主张，双方自此再无其他争议。
三、本协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份，自甲、乙、丙三方盖章或签字之日起生效。
甲方：江门市江海区连海北路建设投资有限公司
乙方：
丙方：见证方
签订日期：年月日
收款收据
业主（身份证号码：）今收到江门市江海区连海北路建设投资有限公司交来的和解款人民币元（￥）。收款情况以账户到账情况为准。
指定收款账户如下：
账户：
账号：
开户行：
特立收据为证。
收款人：
年月日
[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]
经济纠纷和解协议书范文(标准版)2篇
经济纠纷和解协议书范文(标准版)2 篇 Model text of economic dispute settlement agreement (Standar d Version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
经济纠纷和解协议书范文(标准版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：经济纠纷和解协议书模板(标准版) 2、篇章2：和解协议书范文通用版 篇章1:经济纠纷和解协议书模板(标准版) 立协议人: xxxx建筑工程公司（下称甲方） xxxx百货公司（下称乙方） xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于1999年10月16日送达。 调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于1999年10月16日前一次付清。
逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。 现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。 经甲、乙方反复协商，达成协议如下: （一）甲方同意变更xx区人民法院（1999）x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于1999年10月26日前一次付清”的决定。 （二）乙方于1999年12月30日前，付款43209.26 iG;于20xx年3月 0日付款40000元。 （三）甲、乙双方均应信守协议。 乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。 （四）本协议书一式三份。 甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方:xx建筑工程，A公司（公章）乙方:X X百货公司（公章） 法定代表人:X X X（章）法定代表人:X X X（章）
刑事和解协议书
和解协议书 甲方（受害者）：姓名，性别，民族，出生年月，地址，身份证号。 乙方（犯罪嫌疑人）：姓名，性别，民族，出生年月，地址，身份证号。 XXXX年XX月XX日晚，乙方因被甲方驾驶电动车不小心碰到而产生纠纷，乙方将甲方打伤(经公安机关鉴定为轻伤)，现其已被刑事拘留。鉴于乙方系一时冲动造成甲方伤害，且事后均有悔过意愿，现乙方自愿赔偿甲方的各项损失。甲方鉴于乙方的悔过表现，对乙方的行为表示谅解，并在本案经办公安机关协调下，甲乙双方自愿达成和解方案如下： 1、乙方自愿赔偿甲方包括但不限于医疗费、误工费、护理费、营养费、残疾赔偿金、交通费、住宿费等共计人民币XXXX元（大写：XXXX元整），该赔偿自本协议签订之日一次性支付给甲方。 2、鉴于乙方事后能够赔礼道歉并积极赔偿甲方的各项损失，乙方属于有悔过表现，甲方对乙方的行为表示谅解，同意不再追究其的刑事责任，并向有司法关机关出具不追究刑事责任的书面谅解书。 3、甲方已经收到乙方全部赔偿款XXXX元，甲方自愿放弃其他权利，不再追究乙方的民事赔偿等责任，包括乙方在此之后发生任何后果（包括但不限于日后因此次受伤出现的后遗症、复查等），双方就此事一次性结清，再无其他任何经济纠纷。 4、本协议一式三份，甲乙各执一份，一份交经办公安机关留存附卷，自双方签字后生效。 甲方：乙方： 签订日期：签订日期：
谅解书 XXXX年XX月XX日晚，因XXX与本人因琐事发生纠纷,XXX将本人打成轻伤（经法医鉴定为轻伤二级）,现XXX被羁押在XX市第二看守所。鉴于此次事件系本人因驾驶机动车不小心碰到XXX导致纠纷的发生，自身也存在一定过错，XXX打人后也立即报警处理了双方纠纷，我与XXX以往素无任何过节和矛盾，案发时系XXX情绪一时失控造成。事后，XXX家属已经多次登门致歉，并且XXX与我达成了和解协议，积极充分赔偿了我的全部损失。因此我对XXX的行为表示谅解，同意给其一个改过自新的机会，不再追究其故意伤害的刑事责任。 此致 XX市人民法院、XX市人民检察院、XX市公安局： 被害人： XXXX年X月X日
XXX设备买卖合同(标准版).docx
编号：_________________ XXX设备买卖合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
出卖人：______________（以下简称甲方）买受人：______________（以下简称乙方）保证人：______________（以下简称丙方）上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下： 第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受，机器买卖合同范本。 第二条买卖价款与付款条件规定如下： （1）总金额人民币___________元整。 （2）付款方式：___________________________ ①于本合同成立时，即付预付款_______________ 元。 ②余款____________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊寸。 ⑧分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月____日之前截止。 ④为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。 第三条交货的时间与方法规定如下： （1）交货时间____月____日前。 （2）交货地点：约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。（3）交货方法：于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依 第二条第 （2）项第 ④款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。 第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清 第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。
合同纠纷和解协议书.doc
合同纠纷和解协议书 合同纠纷和解协议书【1】 甲方：________________________ 代理人：__________，_____________律师事务所律师 乙方：__________公司_____________支公司甲方诉乙方机动车辆保险合同纠纷一案，现甲乙双方本着自愿公平的原则，经友好协商达成本和解协议，共同遵照执行。 第一条 乙方确定甲方的机动车辆保险定损额为________元人民币 (________________)。因甲方无法提供病历，加扣医疗费用的X%，同时因甲方投保车辆系第二次出险，也须加扣相应金额的X%。最后确定实际赔付金额为__________元人民币(_________________)。乙方在收到甲方符合理赔条件的有关票证之日(全套理赔票证原件已交付乙方)起10个工作日内一次性支付。 第二条 甲方在收到上述第一条所述赔款____________元人民币后，2个工作日内，向__________县人民法院撤回起诉。诉讼费用由甲方承担，与乙方无关。 第三条 有关甲方出险车辆的全部残值由乙方收回，甲方保证不得短少，否则扣减本协议第一条约定的相应的赔付金额。
第四条 本协议签订履行后，甲乙双方无其他争执。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。经双方代表签字或盖章后即生效。 甲方：______________________ 乙方：_______公司______支公司 代理人：_____________________ _________年_____月_____日 _________年_____月_____日 合同纠纷和解协议书【2】 甲方：_________________公司 乙方：_________________公司原甲乙双方的 ______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书： 1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。 2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕; 3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封
刑事案件和解协议书
刑事案件和解协议书 对达成和解协议的案件，人民法院应当对被告人从轻处罚，那么，以下是给大家整理收集的刑事案件和解协议书，供大家阅读参考。 刑事案件和解协议书1 甲方：***，男，汉族，*年*月*日生,户籍地及现住址***，居民身份证号码******。 乙方：***，男，汉族，*年*月*月生,户籍地及现住址***,居民身份证号码******。 简要案情： *年*月*日*时左右，在*地因琐事甲方与乙方发生争执和厮打，乙方将甲方打伤，经法医鉴定甲方身上伤已构成轻伤。 因双方当事人请求和解，根据《刑事诉讼法》第二百七十八条规定，公安机关(或检察院、法院)认真听取了甲、乙双方的意见，对双方和解的自愿性、合法性进行审查，证明和解系双方自愿并合法，公安机关(或检察院、法院)依法主持了和解。 甲、乙双方在自愿、合法的前提下经充分协商达成和解协议如下： 一、乙方深感歉意，向甲方赔礼道歉，请求甲方予以谅解。 二、乙方于本协议签订后一次性赔偿甲方医疗费、误工
费、护理费、交通费、精神损害赔偿金等损失费用共计人民币大写***元整(小写***元)。 三、乙方向甲方切实履行本协议一次性支付上述全部赔偿费用以后，甲方不再追究乙方的刑事责任和民事责任，甲方希望公安机关或人民检察院或人民法院对乙方从宽处理。 四、本协议自甲乙双方签字并经公安机关办案部门盖章后生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，主持调解公安机关(或检察院、法院)一份，三份具有同等法律效力。 甲方：乙方： 年月日年月日 主持调解公安机关(或检察院、法院)(印) 年月日 刑事案件和解协议书2 甲方：身份号码： 乙方(受害人)：身份号码： 因××行为致使被害人××遭受身心及财产损失，现甲方代××诚恳道歉，并就被害人××人身及财产所遭受的损失进行赔偿，双方经协商达成如下协议，以兹双方共同信守履行： 一、甲方对××的行为给乙方造成的伤害，深感歉意，并致以诚恳的道歉，请求乙方予以宽恕。 二、甲方一次性以现金方式赔偿乙方遭受的损失，支付乙方赔偿金共计：元。
关于诉讼和解协议书
编号：_____________关于诉讼和解协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
1.诉讼和解协议书 甲方：____________ 乙方：____________身份证号：________ 甲方与乙方就___________________纠纷(__)___仲案字第____号一案，现甲方与乙方在自愿、平等的基础上协商一致，达成如下和解协议： 一、双方确认乙方就该案件向甲方支付的款项为人民币 ____________元整(￥________)。乙方应于本协议签订之日向甲方一次性支付上述款项，甲方应在收到上述款项时向乙方出具相应发票。 二、本协议执行完毕后，乙方与甲方之间就该案件及其事由不再存在其他任何经济和法律责任。 三、本协议自双方签署之日起生效，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。 甲方：________代表人：________日期：________ 乙方：____________日期：________ 2.诉讼和解协议书 原告(出租人)：______身份证号码：_____________ 原告代理人：______身份证号码：_____________ 被告(承租人)：______身份证号码：_____________ 原告______诉被告______房屋租赁合同纠纷一案[案号 ______民一初字第___号]，在人民法院主持调解下，双方经平等
协商，达成和解协议如下： 一、将双方于20____年8月15日签订的《房屋租赁合同》第四条变更为：“第四条该房屋基础租金自20____年10月1日起调整为每月人民币伍仟伍佰元整，每年人民币陆万陆仟元整。自20____年10月1日起，年租金按每年三千元计算增长。租金按年结算，乙方在每年10月1日之前，以汇款方式向甲方指定账户支付下年度租金。甲方的指定账户为，账号：___________，开户行：_________，户名：_________。” 二、房屋租赁的其他内容，仍按原房屋租赁合同履行。 三、本和解协议签订后日内，原告将被告201X年XX月X日邮寄的邮政储蓄银行汇款单原件还给被告谢彬，以便支付今年租金。原告若不返还的，被告将不向原告支付租金。 四、今年租金(20___.10.1—20___.9.30)人民币陆万陆仟元整由被告于本和解协议签订之日起____日内汇入原告上述指定账户。 五、除上述约定之外，双方无其他争议。 六、本协议壹式叁份，双方各执壹份，法院留存壹份，自双方签字后生效。 原告：_________被告：_________ 代理人：_________ 20____年____月____日20____年____月____日
买卖合同调解书
篇一：原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书 原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第410号 民事调解书 原告某公司，住所地：长沙县黄花镇曹家坪村。 法定代表人李国伟，该厂厂长。 委托代理人王振宇，该厂办公室主任。 被告某公司，住所地：长沙市芙蓉中路3段神农商务楼16楼。 法定代表人曹建奇，董事长。 委托代理人任少根，男，1951年2月1日出生，住长沙市开福区中山路493号。委托代理人刘志军，男，1956年3月5日出生，住长沙市芙蓉区远大一路1293号1栋3门5房 原告某公司（以下简称原告）与被告某公司（以下简称被告）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由审判员张果久公开进行了审理。审理中查明：2008年1月20日，原被告签订《红砖买卖合同》，合同约定：自2008年4月起至同年6月止，由原告向被告承建的“湖南中医药大学”工地送红砖180万块，每块0.375元，被告应在2008年12月31日前付清货款。合同签订后，原告依约供应了红砖，至2009年2月23日止，被告拖欠红砖款204 409元。 本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议： 一、双方确认，被告某公司至今尚欠原告某公司红砖款204 409元; 二、被告某公司须在签订本协议之日向原告某公司支付150 000元； 三、余欠货款本金54 409元，被告某公司须在2009年4月1日前付清；四、若被告某公司未按本协议第2条、第3条履行，被告某公司须按日千分之零点八向原告某公司支付自2009年1月1日起的违约金； 五、本案受理费4973元，减半收取2486.5元,财产保全费2270元，合计4756.5元,由被告某公司承担。 双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。上述协议，不违反有关法律规定，本院予以确认。 审判员张果久 二○○九年三月二十日 代理书记员才华姣篇二：张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书 张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第1002号 民事调解书 原告张某某，男。 委托代理人陈某某，湖南海天律师事务所律师。 被告张某某，男。 委托代理人谭某某，湖南湘成律博律师事务所律师。 本院于2009年5月19日立案受理了原告诉被告买卖合同纠纷一案。依法由审判员文罗生适用简易程序公开进行了审理。审理查明，原告系湖南雷锋建设有限公司的水泥供应商。2008年4月19日，经与湖南雷锋建设有限公司结算，该公司尚欠原告水泥款290 974元，另该公
纠纷和解协议书范本
合同编号：__________纠纷和解协议书范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
纠纷和解协议书范本一 立协议人： xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_____年__月__日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如 下： (一)甲方同意变更xx区人民法院(20XX)x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清的决定。 (二)乙方于_____年__月__日前，付款____;于_____年__月__日付款____元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每 拖欠一日按30%计算滞纳金。 (四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方：xx建筑工程，A公司(公章)乙方：XX百货公司(公章)
法定代表人：XXX(章)法定代表人：XXX(章) _____年__月__日 纠纷和解协议书范本二 甲方：_________医院：乙方(或患方直系亲属)：_________ 患者基本情况： 姓名：_____性别：_____年龄：_____住址：______________________ ___住院号：患者_____于_____年_____月_____日在甲方住院，诊断为：住院_____天，患者治疗结果：(死亡、伤残、好转、痊愈)后造成纠纷。经过协商，双方就该争议自愿达成如下赔偿协议： 一、甲乙双方自愿放弃上诉、申诉、起诉、医疗事故鉴定等权利，同意不 通过鉴定明确争议的原因和责任的情况下，自行协商或调解解决。 二、由甲方一次性补偿乙方生活补助费共计人民币：__________元。 三、补偿款给付时间： 乙方或直系亲属凭身份证(复印件)、户口本打领条领取补助款。 四、违约责任：本协议一次性处理终结，任何一方不得反悔，在甲方依本 协议约定支付全部款项后，甲、乙双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终 结，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利，甲乙双方任何一方违 反本协议，则需向对方支付补偿金额五倍违约金，且不得以本协议作为其主张
经济纠纷和解协议书
编号：_____________经济纠纷和解协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
下面有一份执行和解协议书范本，你去看看吧，或许对你有用。 经济纠纷和解协议书 立协议人： xxxx建筑工程公司（下称甲方） xxxx百货公司（下称乙方） 调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款*****.*****，于1999年10月16日前一次付清。 逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。 现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。 经甲、乙方反复协商，达成协议如下： （一）甲方同意变更xx区人民法院（1999）x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款*****.6元，于1999年10月26日前一次付清”的决定。 （二）乙方于1999年12月30日前，付款*****.26 iG;于2000年3月0日付款*****元。 （三）甲、乙双方均应信守协议。 乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。 （四）本协议书一式三份。 甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方：xx建筑工程，A公司（公章）乙方：X X百货公司（公章） 法定代表人：X X X（章）法定代表人：X X X（章） 解协议书范本
甲方： 乙方： 刑事案件发生的原因。 本着公平公正的原则，经甲乙双方协商一致，自愿达成如下条款： 1、乙方愿意一次性赔偿甲方经济损失费元（该费用包括但不限于甲方人员花费的医疗费、误工费及财物损失等），此款可由乙方人员亲友代为赔偿，其中赔偿甲方元。 2、乙方应在本协议签订之日起日内付清上述赔偿款项。 乙方在付清上述赔偿款项后，甲乙双方因本案所产生的债权、债务关系全部终止，甲方同意不再追究本案乙方的民事责任。 3、甲方人员对乙方人员给其造成的伤害和经济损失表示谅解，不再追究乙方人员的刑事责任，并要求司法机关对乙方人员从宽处理或者不追究刑事责任。 4、本协议经甲乙双方人员签字后即对签字人员产生法律效力。 5、本协议一式十份，甲乙双方人员各执一份，一份交司法机关。 甲方：乙方： 民事和解协议书 甲方：年龄：住址：身份证号码： 乙方：年龄：住址：身份证号码： 丙方： 丁方： 甲乙丙丁四方本着互谅互让的原则，综合考虑各方实际情况，就2011年月日发生在方工地的甲方人身损害赔偿问题，经各方协商，现达成和解协议如下：
经济纠纷调解协议书
经济纠纷调解协议书 导语：小编为大家整理了经济纠纷调解协议书。 立协议人： xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_____年__月__日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下： (一)甲方同意变更xx区人民法院(20XX)x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清”的决定。 (二)乙方于_____年__月__日前，付款____;于_____年__月__日付款____元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。
(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方：xx建筑工程，A公司(公章)乙方：XX百货公司(公章) 法定代表人：XXX(章)法定代表人：XXX(章) _____年__月__日 立协议人：xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx 百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于1999年10月16日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元，于1999年10月16日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。 经甲、乙方反复协商，达成协议如下： (一)甲方同意变更xx区人民法院(1999)x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元，于1999年10月26日前一次付清”的决定。
和解协议书范本
协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料，是契约文书的一种。下面是带来的和解协议书范本，欢迎阅读参考。 甲方： 乙方： 根据《刑事诉讼法》等法律的相关规定，现就甲方乙方的犯罪行为，达成如下和解协议，以供双方共同信守。 一、因甲方的j行为给乙方精神上造成了永久无法消失的痛苦，给乙方生活上造成巨大的阴影，甲方答应向乙方赔偿人民币x元(大写：人民币伍万元整)。 二、乙方在收到上述赔偿款后，乙方及其家属不再向法院提起刑事附带民事诉讼，以及向甲方出具谅解书。 三、甲方应向乙方赔礼道歉，甲方出狱后，不得对乙方及其家属进行打击报复，否则乙方将采取法律手段维护自身的权益。 四、甲方应于本协议签订时，即向乙方支付人民币x万元，逾期未支付的，此协议作废，乙方及其家属仍可法院提起刑事附带民事诉讼以维护自身的权益。 甲方(签字) 乙方(签字) 年月日年月日 甲方：刘A，男，汉族，1983年11月6日出生，住MM市DD区FF镇YY村94号。 乙方：许B，男，汉族，1957年10月13号出生，住MM市HH县JJ镇CC村35号。 甲乙双方就甲方受伤一事，双方本着自愿、公平、友好的原则，达成如下协议： 一、甲方的20xx年12月3日在工地因受伤遭受的损失，经双方核算，共计70000元(柒万元整)，该损失包括医疗费、伤残赔偿金、误工费等费用。 二、乙方自愿向甲方支付70000元，其中20xx年1月10日付款20000元，20xx年2月28付款x元，20xx年3月28日付款x元，20xx年4月28日付款10000元。 三、乙方向甲方支付赔偿款后，甲乙双方不得再有任何纠纷，甲方不得再找乙方提出赔偿。 四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
二手车买卖合同
二手车买卖合同 合同编号： 甲方（买方）：乙方（卖方）： 证件名称及证号：证件名称及号码： 电话（手机）：电话（手机）： 住址：住址： 丙方（第三方）： 电话： 住址： （注：第三方是指二手车交易市场、经纪公司或拍卖公司） 根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》和《二手车交易规范》等有关法律、法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就二手车的买卖事宜签订本合同。具体条款如下： 第一条车辆基本信息（由乙方填写） 第二条价款、定金及支付方式
一、车辆成交价款（未含税费）为元。成交价款已考虑车辆折旧及损耗。 二、甲方在签订本合同时，按成交价款的%（不超过成交价20%）即元向乙方支付定金。定金在合同开始履行后抵作购车款。 三、丙方应按照成交价开具发票。 四、甲方按下列方式支付其余价款： 1、一次性付款：甲方于年月日在（地点）与乙方、丙方共同验收车辆及审验相关文件后，并自验收、审验无误起日内向乙方支付余下价款，即元。 2、分期付款：甲方在交付车辆时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门出具转移登记受理回执时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门核发新机动车行驶证时，支付余款，即元。 第三条车辆转移登记、保管及交付 一、车辆的转移登记手续由甲方负责办理，乙方、丙方应当予以协助并在日内提交办理车辆转移登记手续所需的证件和相关资料。甲乙双方应在日内办理完毕车辆转移登记，转移登记手续费（包含税费）由方承担。 二、合同签订后，在车辆转移登记完成及正式交付前，选择以下第__种方式保管车辆： 1、甲方使用和保管； 2、乙方使用和保管； 3、丙方代为保管。 三、车辆正式交付的时间为：年月日；交付的地点为：。车辆交付时应当由三方共同签署《车辆交付证明》一式三份，三方各持一份。《车辆交付证明》应注明车辆实际交付时间，该实际交付时间应准确到分钟。 第四条车辆的风险承担 本合同签订后，车辆在转移登记完成及正式交付前，与车辆有关的一切意外风险和责任按下列方式承担： 一、甲方使用和保管的，由甲方承担风险和责任； 二、乙方使用和保管的，由乙方承担风险和责任； 三、丙方负责保管的，由丙方承担风险和责任。 第五条三方的权利和义务 一、乙方保证合法享有车辆的所有权或处置权，且车辆符合国家有关规定，能够依法办
纠纷调解协议书范本
纠纷调解协议书范本 对于处理纠纷你有了解了吗?下面是小编挑选较好的纠纷调解协议书范本，供大家参考阅读 医疗机构名称：_____ 医疗机构法定代理人：__________ 调解机构：__________ 患者的姓名__________年龄__________性别__________籍贯__________ 住址_____ 职业 __________ 协议地点：____________________ 患者__________于__________年_____月_____日因__________在医方处住院(门诊)_____科治疗，其间，医患双方因患者医疗问题发生医疗行为争议。经医患双方行为主体同意，医患双方均愿通过协商解决该医疗行为争议;本着当事双方自愿、平等、公平、合法、真实和诚实信用的原则，根据《医疗事故处理条例》及相关法律法规，经充分协商，现达成如下协议，由医患双方共同遵照执行。 第一条：医患双方对自主协商解决该医疗争议不持异议。 第二条：医院同意向患方实行一次性经济补偿：__________ (￥_____元 ) 第三条：医方同意于本协议生效后_____日内向患方一次性支付本协议第二条规定的款项。 第四条：在医方依照本协议约定支付全部款项后，医患双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终结，患方不得再以任何理由和任何方式向医方主张权利，否则患方应无条件返还医方已支付的全部款项，且不得以本协议作为其主张权利的依据。 第五条：本协议一式三份，医患双方各执一份，另一份
由医方交主管部门备案，协议自双方代表人签字后，医方盖上公章、患方盖上指印之日起生效。 调解机构(代表人署名)： 医方代表人签字：_____ 医方法定代表人(签章)： 患方签字： 签注日期：年月日 甲方：_________________公司 乙方：_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书： 1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。 2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕; 3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。 4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
和解协议书
和解协议书 申请人：_______市________酒业有限责任公司；地址：________市_____区______路______号；法定代理人：田________，董事长。被申请人：______市________有限责任公司；地址：_______市______区_____路_____号；法定代表人：周_______，总经理。 申请人_______市_______酒业有限责任公司（以下简称“申请人”）与被申请人_______市_____有限责任公司（以下简称“被申请人”），于XX年6月25日在被申请人所在地签订一份《购销合同》。合同约定，由申请人将其生产的“_______牌”白酒供给被申请人经销。申请人售给被申请人“______牌”白酒每件价格为160元人民币，全上供货不得少于500件。产品质量由申请人负责。第一次供货时间是XX 年6月30日，数量为100件。被申请人于XX年7月15日付清第一次供货价款的60%以后，申请人应于收到货款的10天内供应第二批白酒，交货地点为被申请人所在地_____路_______号的______仓库。合同还约定，合同签订后一周内由被申请人付定金2万元人民币。因本合同发生的纠纷协商不能解决时，由_____市仲裁委员会仲裁。XX年3月25日，因履行本合同发生纠纷，申请人向______市仲裁委员会申请仲裁。_______市仲裁委员会依法组成仲裁庭进行了审理，并主持了调解。申请人和被申请人本着互谅互让的原则，自愿达成如下和解协议： 一、解除XX年6月25日签订的《购销合同》。 二、被申请人退还未售出的“______牌”白酒110件，由被申请人负责送到申请人所在地的_______仓库。运输中的风险由被申请人承担。 三、申请人收到被申请人2万元人民币的定金，由申请人返还1万元人民币，其余部分充抵申请人的货款和其他费用。依此结算，申请人和被申请人之间的债权债务得以清结。 四、本案的仲裁费和财产保全费共4000元人民币已由申请人支付，申请人负担XX 元人民币，被申请人负担XX元人民币，被申请人负担部分从申请人应返还给被申请人1万元人民币中扣除。扣除扣的8000元人民币由申请人在验收被申请人退还
保险合同纠纷和解协议书(协议示范文本)
A contract is generally a legal act of both parties and can only be established if the parties reach an agreement. Protect the legal rights of both parties after signing. （协议范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 保险合同纠纷和解协议书(协议 示范文本)
保险合同纠纷和解协议书(协议示范文本)说明：合同一般是双方的法律行为，只有双方当事人达成协议才能成立。签订合同后依法保护双方的合法权益，避免很多不必要的争议。可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 甲方：________________________ 代理人：__________，_____________律师事务所律师 乙方：__________公司_____________支公司甲方诉乙方机动车辆保险合同纠纷一案，现甲乙双方本着自愿公平的原则，经友好协商达成本和解协议，共同遵照执行。 第一条 乙方确定甲方的机动车辆保险定损额为________元人民币 （________________）。因甲方无法提供病历，加扣医疗费用的X%，同时因甲方投保车辆系第二次出险，也须加扣相应金额的X%。最后确定实际赔付金额为__________元人民币（_________________）。乙方在收到甲方符合理赔条件的有关票证之日（全套理赔票证原件已交付乙方）起10个工作日内一次性支付。 第二条 甲方在收到上述第一条所述赔款____________元人民币后，2个工作日
和解协议书模板(标准版)
编号：GR-WR-41459 和解协议书模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
和解协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 ××县人民法院： 国营××机床厂与××县××镇水泥厂因电动机产权纠纷一案诉请来院，已由你院受理。 4月10日在××机床厂的提议下，由××地区工业局副局长平×同志主持，进行了调解。双方本着兼顾国家、集体利益，有利于生产，有利于团结的精神，互谦互让，达成以下协议： 1．××县××镇水泥厂不附条件将争议的“奔*牌”电动机一台返还国营××机床厂。 2．国营××机床厂从19××年4月1日起将该电动机提供给××县××镇水泥厂使用。使用期限为三年（19××年4月1日至19××年4月1日）。 3．在使用期间内，××镇水泥厂负责保养、维修该电动机，并每月付给国营××机床厂电动机使用折旧费××元，租金×××元，合计×××元。该款通过银行托收，每月月底结清。
庭外和解合同协议书3篇
庭外和解协议书范本 3 篇庭外调解，即诉讼外调解，是指由除人民法院之外的其他组织主持，就当事人争议的问题进行协商，从而解决纠纷所进行的活动。在我国，其他组织主要是指人民调解委员会、乡（镇）人民政府及其他行政机关和仲裁委员会，因而诉讼外调解主要包括人民调解委员会的调解、行政调解和仲裁调解。以下是小编为大家精心准备的：庭外和解协议书范本3 篇，欢迎参考阅读! 庭外和解协议书范本一 甲方：_ ，男，汉族，年月日生，户籍地及现住址 ___________ ，居民身份证号码________ 。 乙方：_ ，男，汉族，年月月生，户籍地及现住址 ___________ ，居民身份证号码________ 。 简要案情： ___ 年___ 月___ 日__ 时左右，在____________ 地因琐事甲方与乙方发生争执和厮打，乙方将甲方打伤，经法医鉴定甲方身上伤已构成轻伤。 因双方当事人请求和解，根据《刑事诉讼法》第二百七十八条规定，公安机关（或检察院、法院）认真听取了甲、乙双方的意见，对双方和解的自愿性、合法性进行审查，证明和解系双方自愿并合法，公安机关（或检察院、法院）依法主持了和解。 甲、乙双方在自愿、合法的前提下经充分协商达成和解协议如下： 一、乙方深感歉意，向甲方赔礼道歉，请求甲方予以谅解。 二、乙方于本协议签订后一次性赔偿甲方医疗费、误工费、护理费、交通费、精神损害赔偿金等损失费用共计人民币大写 _____ 元整（小写 _______ 元）。
三、乙方向甲方切实履行本协议一次性支付上述全部赔偿费用以后，甲方不再追究乙方的刑事责任和民事责任，甲方希望公安机关或人民检察院或人民法院对乙方从宽处理。 四、本协议自甲乙双方签字并经公安机关办案部门盖章后生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，主持调解公安机关（或检察院、法院）一份，三份具有同等法律效力。 甲方：__________ 乙方：_________ ___ 年____月___ 日 __ 年 __ 月___ 日 庭外和解协议书范本二 甲方：______ 有限公司乙方： _____ 有限公司 甲方诉乙方买卖合同纠纷一案，经____ 人民法院审理并作出了 _______ 号民事判决书。甲、乙双方在诚实信用、公平自愿、协商一致的原则下，就本案事宜达成以下协议： 1、甲、乙双方一致同意以____ 号民事判决书判决为基础协商处理本案赔偿事宜。 2、乙方一次性向甲方支付支人民币___ 元（大写：_____ 元整）。 上述款项乙方在本协议签订后7 日内一次性支付到甲方指定的账户内。除以上费用之外甲方放弃其他应由乙方支付给甲方的包含违约金等费用在内的一切费用及损失。乙方未按照本协议约定的时间全额支付的，甲方可以向法院申请执行号民事判决书。 甲方指定账户账号：_____ 贸易有限公司 账户名称：______ 开户行：______
工程施工合同纠纷和解协议书范本
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权 利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
庭外和解协议书
庭外和解协议书 【第1篇】庭外和解协议书 甲方： ________ 有限公司法定代表人：________ 地址：________________ 乙方： ________ 有限公司法定代表人：________ 地址：________________ 鉴于乙方欠甲方一笔货款尚未偿还，甲方于____年月____日向 _市人民法院提起诉讼。市人民法院于年月日向乙方发出案号为（）民初字第—号开庭传票。 为维护双方良好贸易关系，甲乙双方共同决定采纳和解方式终结本案，现双方就相关权 利义务内容约定如下： 一、权益确认 ________ 1、双方共同确认，乙方尚欠甲方货款共计：_____________ 元（大写： ____________ ）。该笔数额为乙方所欠甲方的款项总和，即甲方对乙方所拥有的全部债权， 甲乙双方对该数额均无异议。 ________ 2、本案诉讼费用在撤诉完成，明确诉讼费数额后由________ 方承担。 二、还款方案 考虑到乙方目前的经营状况，甲方同意乙方采纳以下方式偿还本协议款项： 1、年月日前支付甲方人民币元; 2、年月日前支付甲方人民币元; 3、年月日前支付甲方人民币元; 4、年月日前支付甲方人民币元; 5、年月日前支付甲方人民币丿元。 上述还款中，甲方应当在乙方付款前向乙方提供相应数额发票。 三、撤诉及同类交易 1、乙方于 ___ 年 ___ 月____ 日偿还第一笔协议款项，收到款项后________ 日内，甲方撤回对乙方的起诉。 2、本协议履行期间，双方商业往来可进行。
四、法律责任 1、本协议生效后，乙方不履行本协议，或履行本协议不符合约定的，甲方有权就本协议向有管辖权人民法院提起诉讼并追究乙方相应违约责任。 延迟支付的利息计算方式为：___________________ 。 2、本协议生效后，甲方未按照约定撤回起诉的，乙方有权拒绝支付本协议款项，并不放弃所有答辩及起诉权益。 五、其他 1、双方明确，本协议所有内容为双方和解状态下协商签订，不作为案号为（ _____ ） 民初字第号案件庭审证据直截了当适用。 2、本协议签订后双方再无其他争议。 3、本协议壹式贰份，自双方签字、盖章之日起生效。 甲方：________ 有限公司乙方：__________ 有限公司 签约代表：____________ 签约代表： ____________ 年月日年月日 【第2篇】庭外和解协议书 买卖合同纠纷 甲方：_______ 有限公司乙方: ________ 有限公司 甲方诉乙方买卖合同纠纷一案，经__________ 人民法院审理并作出了__________ 号民事判决书。甲、乙双方在老实未来信用、公平自愿、协商一致的原则下，就本案事宜达成以下协 议： 1、甲、乙双方一致同意以 _________ 号民事判决书判决为基础协商处理本案赔偿事宜。 2、乙方一次性向甲方支付支人民币___________ 元（大写：________元整）。 上述款项乙方在本协议签订后7日内一次性支付到甲方指定的账户内。除以上费用之外甲方放弃其他应由乙方支付给甲方的包含违约金等费用在内的一切费用及损失。乙方未按照