光伏组件采购合同

甲方：

乙方：

合同编号：

合同签约地点:

合同签订时间:

光伏发电采购合同范本

光伏发电采购合同范本《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署：购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。双方提供联络通信及开户银行信息如下：购电人名称：收件人：电子邮件：电话：传真：邮编：通信地址：开户名称：开户银行：账号：售电人名称：

收件人：电子邮件：电话：传真：邮编：通信地址：开户名称：开户银行：账号：鉴于：（1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。（2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。

光伏公司合作协议范本新编标准版本

文件编号：RHD-QB-K6568 （协议范本系列）甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 光伏公司合作协议范本新编标准版本

光伏公司合作协议范本新编标准版本操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：甲乙双方本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则，经友好协商就__________兆瓦一期 __________MW光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容：一、合作模式甲乙双发合作模式为EPC总承包模式，即由甲

方负责投融资，乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设，乙方协助甲方在国开行办理贷款。二、合作规模根据双方的战略规划，计划在________年内共同协作完成光伏电站_____兆瓦的装机容量。三、合作期限本项目自__________年_____月_____日开始施工，至__________年_____月_____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按_____元/天计算。不可抗拒的因素除外。四、甲方的权利和义务 1、甲方负责办理光伏电站的立项。行政审批文

件，电站并网等相关申报审批手续。 2、甲方负责乙方在施工地与当地政府等相关部门的协调工作，并协助解决问题。 3、甲方负责整个项目的投融资工作。 4、甲方负责整个项目的地勘工作。 5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求，对安全、质量、环境保护及职业健康等强制性规定，对总承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。 6、甲方严格履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务及其他权利和义务。 7、甲方有权监督检查和考核承包人的安全、质量、进度和分包商的工程情况。五、乙方的权利和义务 1、乙方负责光伏电站项目的设计、采购、施

光伏电池组件销售合同

销售合同[Sales Contract] 编号[No.]：HDGJ1007010 日期[Date]：2010-08-03 买方[The Buyer]：生产商[The Manufacturer]: Jiangyin Hareon Power CO., LTD. ADD: Huangtang Industry Zone, Xiake Town, Jiangyin, Jiangsu, China .: 214407 TEL: +86-5* 8714 FAX: +86-5 买方与卖方及生产商同意按下列条款成交： The undersigned parties agreed to conduct transaction according to the terms and conditions stipulated below: 1.货物简况[Goods]: 货物名称Description 规格Specifications 数量Quantity Poly 220Wp module 1636*992*35mm624 pcs 2.价款（1）单价（Unit Price）: $Wp CIF Los Angeles （2）总价（Amount）: $247, 3.付款条款[Payment terms] （1）买方在合同签订后3个工作日内支付卖方20%预付款，共计$49,，逾期不付合同自动作废。余款共计$197,在见提单复印件后7个工作日内由买方一次性付清。 Buyer should pre-pay 20% as amount of $49, to seller within 3 working days after the date of signing contract, contract will be abolished if any overdue. Rest 80% amount as $197, should be paid with full payment by buyer to seller within 7 working days since receiving the copy of B/L (2) 组件一律按照220Wp/片进行结算，根据卖方的组件功率范围为±3%，在此公差范围内即符合合同要求的组件。 Solar modules are all calculated as 220Wp/pc. According to seller’s power tolerance as ±3%, all modules within this tolerance are qualified and should be paid as 220Wp. 4.单据要求[Documents required] (1) 整套已装船海运清洁提单，标明Freight paid （运费已付） Full set of clean on board OCEAN bills of lading, made out “Freight paid”； (2) 商业发票正本一式3份； Original commercial invoice in triplicate； (3) 装箱单一式3份； Packing list in triplicate； 5.包装与运输[Packing and Shipment] （1）包装[Packing]：海运中性包装，组件需含具有生产日期的条形码或产品编号，每个外包装箱上都须加贴内装组件的产品序号（条码）。外包装上不体现卖方的信息（如附件1）。 Seaworthy neutron-packing；each modules shall contain production date and bar code or serial No. Besides, the serial number (bar code) of containing modules must be indicated on the

光伏隔墙售电协议(购售电)

xxxx地面分布式光伏发电项目购售电协议甲方：乙方：签订日期：二○一八年十一月

购售电协议甲方（购电方）：地址：乙方（售电方）：地址：鉴于： 1、甲方xx市xxxxxxxxx公司距离xxxxxxxxxxx公里，公司占地1000余亩，拥有总资产10多亿元，目前xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。公司现有员工xxxx余人，其中研究生以上学历20人，本科学历200余人。公司先后被评为"xxx市安全标准达标企业"、"xxx省工商AAA级信用企业"、"xxx省诚信经营民营企业"、"xxx市安全生产月活动标兵企业"等荣誉称号。为降低用电成本，甲方拟定向从乙方处采购光伏电站所发电量。 2、乙方xxxxxx光伏发电有限公司是一家主要经营太阳能光伏产品、光伏组件、太阳能发电系统产品的研发、生产、销售、系统安装及售后服务公司。乙方开发的xxxxxxxx光伏电站（xxxxxx地面分布式光伏发电项目）（以下简称“光伏电站”）正在建设中，光伏电站运营后预计每年可向甲方定向输送xxxxx万KWh以上的电量。

3、光伏电站建设前乙方需通过山东省电网的并网接入批复（接入批复文件交甲方一份留存）才可以动工建设及输送电力。虽然是单独建设的电站，但统一由国家电网调度管理。电能质量及供电安全稳定运行是符合国家电网电能质量技术要求并受国家电网监控，所输送电力与国家电网电力一致。 4、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》以及国家其他有关法律法规，就甲方定向从乙方处采购光伏电站所发电量并优先使用、乙方最大限度给予电价优惠等事项达成协议如下：第一条协议期限自本协议签订之日起，甲乙双方建立长期、稳定的供用电协议关系。光伏电站建设期为1年，自光伏电站并网发电后首次向甲方供电之日起为甲方采购期，采购期为20年，若无电价、政策等重大变化，本协议期限届满后，经甲乙双方协商并续签书面协议后，供用电关系继续延期。第二条采购电量鉴于甲方的全年用电量情况，甲方优先采购并使用乙方光伏电站输送的电量。第三条电价及付款方式： 1、电价计算方式电费=甲方消纳的电量×0.93；双方约定最终以实际用电

太阳能采购安装合同范本.doc

太阳能采购安装合同范本阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜

搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。三、合同总价款总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价

光伏电站小EPC规定合同模版

实用文档合同编号: XXXX分布式光伏发电系统项目承包合同发包人：承包人：合同签订地：第一部分：合同协议书本协议由（以下简称“发包人”）与无锡汇金创科智能化工程有限公司（以下简称“承包人”）于（年月日）商定并签署。

鉴于发包人拟建设位于包人以人民币圆整(￥分布式光伏发电项目。发包人接受承元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务等，承包人负责申请电力接入和相关验收工作，并承担相应的接入费用和验收费用。承包人不承担项目监理费用和项目运营时的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1)合同协议书； (2)合同条款及合同附件； (3)其他有关文件。 3、总承包合同总价合同固定总价为人民币（￥4、安全目标元）。杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标本工程质量标准达到国家和行业合格标准。 6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，120个工作日内完成本项目施工安装调试、具备并网验收条件。发包人(盖章):承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）

太阳能电池光伏组件技术协议

太阳能电池组件技术协议书项目名称：内蒙古鑫盛太阳能科技有限公司项目地点：内蒙古呼和浩特市、乌兰察布市需方：内蒙古电力勘测设计院有限责任公司供方：内蒙古太格新能源有限公司签订日期：2015年7月3日

需方：内蒙古电力勘测设计院有限责任公司住所地：呼和浩特市锡林南路21号法定代表人：王治国供方：内蒙古太格新能源有限公司住，住所地：呼和浩特市赛罕区新桥靠法定代表人：高兴根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，供方和需方（以下简称“双方”）本着诚实信用、平等互利的原则，经友好协商，于二零一五年六月日在呼和浩特市就多晶太阳能组件（以下简称“货物”）的购销事宜，签订本技术协议，内容如下：一.供货范围 1.1．包各电站组件配置表（光伏组件要求：255Wp/每片）二、基本性能要求 2.1.总则

2.1.1.本技术规范书适用光伏电站项目之晶体硅太阳能光伏组件采购供货项目。 2.1.2.本技术规范书提出的为最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供货方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。 2.1. 3.本技术规范书所使用的标准如与供货方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。 2.1.4.本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。2.1.5.在签定技术协议之后，需方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，供方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方商定。 2.1.6.产品必须通过金太阳认证。 2.2.标准和规范供货设备应符合本技术条款的要求，本技术规范未作规定的要求按照下述标准执行。除本规范对标准和规范另有规定，供货项下所使用和提供的所有设备、器件、材料和所有设计计算及试验应根据以下最新版本的标准和规程、或经批准的其他标准或同等的适用于制造国的其他相关标准。如提供的设备或材料不符合如下标准，其建议标准和以下标准之间的所有详细区别应予以说明，供方应就其可能影响设备设计或性能内容的标准用中文文本提供给供货人，供其批准。（1）国际电工委员会标准： IEC 61215-2005 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 IEC 61345-1998 《太阳电池组件的紫外试验》 IEEE 1262-1995 《太阳电池组件的测试认证规范》（2）国家标准： GB2297-1989 《太阳光伏能源系统术语》 GB6497-1986 《地面用太阳电池标定的一般规定》 GB 6495.1-1996 《光伏器件第1部分：光伏电流－电压特性的测量》 GB 6495.2-1996 《光伏器件第2部分：标准太阳电池的要求》 GB 6495.3-1996 《光伏器件第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》GB 6495.4-1996 《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》 GB 6495.5-1997 《光伏器件第5部分：用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)》 GB 6495.7-2006 《光伏器件第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》

(完整版)2017年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同合同编号: XXXX分布式光伏发电系统项目 EPC总承包合同发包人：承包人：合同签订地：年月日

第一部分：合同协议书）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； (3) 其他有关文件。 3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。 4、安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。 6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。

发包人(盖章): 承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系人：联系人：电话: 电话: 传真: 传真: 日期：年月日日期：年月日

光伏行业购销合同

购销合同甲方：XXXXXXX新能源应用技术开发有限公司（以下简称甲方）乙方：XXXXXX工贸有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经协商一致，签订本同，以兹遵守。一、产品的名称、种类、规格和数量 1、名称： 2、种类： 3、规格： 4、产品的数量：二、产品的质量标准 1、产品的等级和质量，按国家有关部门明确规定的标准确定，附产品样本，作为合同附件。三、产品的价格、货款结算办法 1、产品的价格和合同总金额：按照市场原材料价格和生产条件改变而变动，而变动价格时，应经甲乙双方共同协商而定。否则，造成损失由违约方承担经济责任。 2、货款结算：甲方先期预付乙方货款10万元，待乙方交货后结算其余尾款。

四、交货时间、地点和方式 1、交货时间：预付订金15日内交货。 2、交货地点：甲方公司指定地点 3、交货方式：乙方负责运输产品到甲方公司指定处，运费由乙方承担。五、违约责任 1、甲方延付货款，使乙方造成损失，应偿付对方此批货款总价1%的违约金。 2、乙方如提前或延期交货或交货不足数量，应偿付甲方此批货款总价1%的违约金。 3、任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。 4、乙方所发货品有不合规格、质量等情况，甲方有权拒绝付款，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知乙方，因此所发生的一切费用损失由乙方负责。 5、甲方任意一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。六、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决或申请调解。如调解不成则按以下方式进行处理。 1、提交甲方所在地的仲裁委员会仲裁。 2、依法向甲方注册地人民法院起诉本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。七、合同期限、变更、续签

光伏组件技术协议

太阳能电池组件技术协议书项目名称：鑫盛太阳能科技项目地点：呼和浩特市、乌兰察布市需方：电力勘测有限责任公司供方：太格新能源签订日期：2015年7月3日

需方：电力勘测有限责任公司住所地：呼和浩特市锡林南路21号法定代表人：王治国供方：太格新能源住，住所地：呼和浩特市赛罕区新桥靠法定代表人：高兴根据《中华人民国合同法》等相关法律法规，供方和需方（以下简称“双方”）本着诚实信用、平等互利的原则，经友好协商，于二零一五年六月日在呼和浩特市就多晶太阳能组件（以下简称“货物”）的购销事宜，签订本技术协议，容如下：一.供货围 1.1．包各电站组件配置表（光伏组件要求：255Wp/每片） 1.2.F包光伏组件供货围：二、基本性能要求

2.1.总则 2.1.1.本技术规书适用光伏电站项目之晶体硅太阳能光伏组件采购供货项目。 2.1.2.本技术规书提出的为最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规的条文。供货方应保证提供符合本技术规书和有关最新工业标准的优质产品。 2.1. 3.本技术规书所使用的标准如与供货方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。 2.1.4.本技术规书经双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。2.1.5.在签定技术协议之后，需方保留对本规书提出补充要求和修改的权利，供方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方商定。 2.1.6.产品必须通过金太阳认证。 2.2.标准和规供货设备应符合本技术条款的要求，本技术规未作规定的要求按照下述标准执行。除本规对标准和规另有规定，供货项下所使用和提供的所有设备、器件、材料和所有设计计算及试验应根据以下最新版本的标准和规程、或经批准的其他标准或同等的适用于制造国的其他相关标准。如提供的设备或材料不符合如下标准，其建议标准和以下标准之间的所有详细区别应予以说明，供方应就其可能影响设备设计或性能容的标准用中文文本提供给供货人，供其批准。（1）国际电工委员会标准： IEC 61215-2005 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 IEC 61345-1998 《太阳电池组件的紫外试验》 IEEE 1262-1995 《太阳电池组件的测试认证规》（2）国家标准： GB2297-1989 《太伏能源系统术语》

壁挂平板式太阳能设备采购安装合同

壁挂式太阳能热水器设备采购、安装合同发包方：潍坊市水清木华置业有限公司（以下简称：甲方）承包方：潍坊索兰商贸有限公司（以下简称：乙方）甲乙双方就潍坊市同方信息港1-3,5-13号住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1．产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2．太阳能设备主机规格型号为：80L平板式 1、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 2、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 3、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1．开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点（潍坊市同方信息港项目），设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2．施工工期：自年月日至年月日。

2.3．设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4．竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。三、合同总价款总价包干合同总价款：￥1357000 元（大写人民币壹佰叁拾伍万柒叁仟元）。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。四、付款方式本工程无预付款，货款须抵甲方住宅楼房二套（见附表），做完支架预埋，付总工程款的5%（现金），本合同约定的太阳能制作完毕，货到工地后付至抵房后余款的50%，安装完毕后付至抵房后余款的80%，验收合格后，甲方付至合同总价款的95%（含抵房款）；余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。五、设备保修及售后服务 5.1．产品保修期为 1 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。 5.2．保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。 5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。 5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”（包修、包退、包换）服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。六、甲方责任及义务 6.1．设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。 6.2. 甲方在阳台预留地面以上0.2米以上冷热水管，并加阀门。 6.3．安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承担。七、乙方责任及义务 7.1．乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。 7.2．在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。 7.4．施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。 7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。 7.6 施工所需水电费用由乙方承担。

分布式光伏发电项目EPC总包合同

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。一、工程概况 1.1.工程名称： 1.2.工程地点： 1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。 1.5.光伏电站总装机容量： MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准） 1.6.乙方承包范围： 1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计； 1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。 1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等； 1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。 1.6.5.负责本工程的调试，试运行，和协助各相关单位完成项目的并网验收，取得并网验收的各项文件，确保项目正式商业化运营； 1.6.6.光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。二、承包方式本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。三、合同及施工期限 3.1.合同期限：合同有效期自签订之日开始，合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。（工程质保期为项目竣工验收后壹年） 3.2.项目工期：项目工期为60日历天（含前期备案、后期并网时间，其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成），具体开工日期以甲方书面通知为准。四、工程质量：合格，并达到甲方要求验收通过。 4.1项目验收标准：北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF003.1:2009《并网光伏发电系

光伏发电采购合同范本

光伏发电米购合同范本《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署：购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。双方提供联络通信及开户银行信息如下：购电人名称：收件人：电子邮件：电话：传真：邮编：通信地址：开户名称：开户银行：账号：售电人名称: 收件人：电子邮件：电话：传真：邮编：通信地址：

开户名称：开户银行：账号：鉴于：（1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MW）p的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MW）本合同为期兆瓦（MWP的光伏发电站。（2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。第1章定义和解释 1.1本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。 1.1.2年实际上网电量：指售电人每年在计量点输送给购电人的电量。电量的计量单位为兆瓦?时（MW h）。 1.1.3年（月）累计购电量：指本合同第4.1款规定的购电量的全年

40MW光伏支架买卖安装合同Word版

××××嘉峪关40MW光伏电站项目支架买卖安装合同签订日期：2014年7月19日签订地点：济南市市中区 ⑴品种和数量以实际使用和验收品种与数量为准。合同为以总价款为结算标准，并且材料包含17%增值税专用发票，施工开具建筑安装发票。在本合同约定使用量以满足施工图纸中实际安装量为准。 ⑵本合同价款为货物运至甲方指定项目地之含税价格。合同总价已包含但不仅限于货物价款、包装、运输、装车、卸货、安装调试、设备的验收、技术指导、原施工部分的返工和材料及费用、试桩、乙方人员食宿费用、培训、咨询、服务、保险、检测以

及各种技术支持和售后服务等或其他各项有关费用（设备安装基础设施的水、电、气等除外），甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

2 质量标准与技术要求 2.1乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量标准，以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标（简称“约定标准”）；甲乙双方在招标、投标文件中对质量要求和技术指标的内容如有相互抵触或冲突的事项，则按照质量要求和技术指标要求较高的内容确定该项的约定标准。具体的技术参数及验收标准见双方签署的技术协议。 2.2乙方提供的货物（含整机及零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，否则应按本合同第八条的约定承担违约责任。 2.3包装和运输： 2.3.1乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。 2.3.2包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、规格、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书、产品检验报告及产品合格证。 2.3.3乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括但不仅限于：基本原则、操作使用和维护保养等。 3 付款方式与期限 3.1合同签订生效后，甲方支付乙方合同总款额10%的预付货款；安装完毕、通过电力公司并网检测及并网验收、顺利实现并网，支付乙方合同总款额的50%；工程竣工验收后支付乙方支合同总款额的90%；剩余10%作为质保金，对于质保金，届满一年后15个工作日内无息支付，质保期自竣工验收合格并签署验收报告之日起次日计算。乙方要求甲方支付合同进度款前将按合同结算金额开具全部发票交付到甲方。 3.2 乙方应准确列明收款单位账户名称、开户银行、行号及银行账号，相关信息如有变更以书面方式通知到甲方。 4 交货时间、地点与方式

光伏支架采购合同范本

光伏支架购销合同需方：供方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，就项目需方向供方采购支架事宜，供需双方经协商，同意签订本合同，以资共同遵守。第一条产品的名称、规格、金额第二条质量要求、技术标准 1. 供方保证提供的所有产品及其包装是全新的且质量合格，采用合格的材料制造，各方面符合国家相关标准。 2. 因组件及屋顶的特殊性而需要的质量要求和技术标准，见附件二《技术要求》。若此附件要求低于国家相关标准的,按国家相关标准执行。 3.供方需将此次项目所需的合格支架及相关配件样品于合同签订之日起日内提供于需方作为产品交付验收标准。

第三条产品交付 1.交付地点： 2.交付时间： 3.运输方式： 4.收货人：第四条付款方式 1.需方发出发货通知单日内，需方以电汇形式支付供方预付款（发货确认单对应合同额的30%,付款前供方需向需方提供等额增值税发票原件）； 2.全部货物到需方指定交付地点，预验收合格并提供合同第六条第4条要求提供的全部资料后10个工作日内，需方以电汇形式支付支付供方到货款（合同结算额的90% 减去预付款金额,付款前供方需向需方提供除预付款外全额增值税发票原件）。 3.货物全部到现场且经甲方验收合格后2个月内，需方以电汇形式支付供方合同结算金额的10%。第五条包装标准、包装物及供应与回收：供方应对产品进行有效、安全的包装，应做到防雨、防潮湿、防震等保持措施，以不损坏产品为包装原则，并确保产品能够安全无损的运抵交付地点。包装需方便吊装，确保产品在吊装过程中完整性，所有产品需成套包装（压块与标准件（含螺栓、螺母、平垫、弹垫）的组装）。若预组装错误或不到位导致需方现场重新组装的,由供方承担相关人工费用。同一型号、规格、尺寸的产品独立包装。第六条产品的质量与检验及验收地点 1.需方对供方所交付产品依据本合同约定的标准和相关法律法规及行业规范的要求进行验收。供方保证本合同范围的产品为全新的，如果产品本身质量存在问题，需方有权退货，不承担任何责任，并保留进一步索赔的权利。

电气设备采购合同范本

电气设备采购合同范本电气设备采购合同范本【篇一：电气部分采购合同范本】分布式光伏发电工程开关柜米购合同需方（甲方）：供方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定、甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方向乙方采购光伏电站项目高低压开关柜（变压器、箱变、汇流箱、svg、二次设备）事宜达成一致意见，订立本合同。 1.工程概况 1.工程名称： 12工程地点： 1.合同标的

2.1合同设备（1）供货范围包括xxx47mwp分布式光伏发电项目所用的高低压开关柜，具体详见技术规范约定的供货范围、规格、参数和数量。设备的技术规范、技术经济指标和性能保证指标以甲方提供的技术规范和合同为准。除明确排除在外，在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是乙方工作范围中应该有的，并且是满足合同要求所必须的，均应由乙方负责补上，发生费用由乙方承担，且不调整合同总价。（2）乙方应在合同及技术规范的要求对合同设备提供质量保证。

（3）乙方应在合同设备整个设计使用寿命内（> 25年），按照业主方的要求以最优惠价格提供合同设备正常运行所需的备品备件。届时，业主方与乙方将就此签署采购供货合同。 2.2技术文件乙方应根据合同及技术协议的规定向甲方及设计院提供技术文件 2.3服务（1 ）乙方负责合同设备运输。并按甲方要求的交货进度交付货物。（2 ）乙方应派遣数量足够的、有经验的、健康的和称职的并且具有相关技术专业工作经验的技术人员到甲方项目地提供技术服务，并在甲方项目地及乙方工厂提供技术培训。（3）乙方应对在其指导、监督下的合同设备安装、调试、验收试验和试运行的质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。（4）乙方负责对甲方及业主方派遣的技术人员培训（含现场在岗培训）。接受培训人员的人数，培训的内容及培训期间的待遇条件见合同相关条款。（5）在本合同有效期内，乙方有义务向甲方及业主方免费提供与本合同设备有关的最新运行经验，以及技术和安全方面的改进资料。（6）在供方工厂的检验和监造 1、需方有权派遣其检验人员到供方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。需方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供方。 2、如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，需方可以拒收，供方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，需方不承担上述的费用。

分布式光伏发电项目总包合同

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。一、工程概况 .工程名称： .工程地点： .工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。 .光伏电站总装机容量： MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准） .乙方承包范围：根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。负责本工程的调试，试运行，和协助各相关单位完成项目的并网验收，取得并网验收的各项文件，确保项目正式商业化运营；光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。二、承包方式本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。三、合同及施工期限 .合同期限：合同有效期自签订之日开始，合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。（工程质保期为项目竣工验收后壹年） .项目工期：项目工期为60日历天（含前期备案、后期并网时间，其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成），具体开工日期以甲方书面通知为准。四、工程质量：合格，并达到甲方要求验收通过。项目验收标准：北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/:2009《并网光伏发电系统工程验收基本要求》等，达到甲方要求验收通过并通过当地电力公司的并网验收，系统正常投入运行。甲乙双方确定以下列方式对功能性完工进行验收：