[注册监理工程师考试密押资料]FIDIC合同条件(五)
FIDIC施工合同条件考试题卷及答案
FIDIC施工合同条件考试题卷及答案 一、单项选择题：在备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。 （每小题1分，共10分） 1.工程师（）修改合同。 A.有权 B.无权 C.可局部 D.应根据承包商的要求 2.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于 ．．．（）天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工程师。 A.21 B.28 C.28 D.42 3.按FIDIC施工合同条件规定，如果工程师对任何有缺陷或不符合合同要求的生产设备、材料或工艺的拒收和再次试验使雇主增加了费用，则该费用应由（）负担。 A.工程师 B.雇主 C.承包商 D.分包商 4.在发出继续施工的许可或指示后，（）应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。 A.雇主和工程师 B.雇主和承包商 C.工程师和分包商 D.承包商和工程师 5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料，应按工程师批准的格式，（）填报。 A.每周 B.每月 C.每季度 D.每年 6.因进场通路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由（）承担。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.分包商 7.FIDIC施工合同条件规定，（）应作为投保方，为工程、生产设备、材料和 承包商文件投保。 A.工程师 B.雇主 C.金融机构 D.承包商 8. FIDIC施工合同条件中，争端的最终解决方式是（） A.工程师的决定 B.国际仲裁 C.DAB的决定 D.友好决定 9.对每一笔暂定金额的部分或全部使用，仅能按（）的指示进行，并对合同价格做出相应的调整。 A.工程师 B.承包商代表 C.雇主 D.分包商 10（）应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。 A.担保机构 B.承包商 C.雇主 D.DAB 二、多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题2分，共20分） 11.FIDIC施工合同条件规定”的不可预见物质条件“范围包括（） A.不利于施工的自然条件 B.招标文件未说明的污染物影响 C.不利的气候条件 D.招标文件未提供的地质条件 E.战争或外敌入侵 12. .FIDIC施工合同条件规定的指定包分商，其特点为（） A.由业主选定并管理 B.与承包商签定合同 C.其工程款从工程量清单中的工作项目内开支 D.承担不属于承包商应完成工作的施工
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要 点 单选题（共30题） 1、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。 A.指示承包商修复缺陷后再进行检验 B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书 C.建议业主解除施工合同 D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限 【答案】 D 2、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】 C 3、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。 A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝 B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法 C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包
D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包 【答案】 D 4、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。 A.投标函 B.中标通知书 C.专用条款 D.承包人建议书 【答案】 B 5、在NEC 合同文本中，目标合同（）。 A.适用于签订合同时价格已经确定的合同 B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定 C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目 D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同 【答案】 B 6、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。 A.货样买卖 B.试用买卖 C.分期交付买卖 D.分期付款买卖 【答案】 B
咨询师FIDIC合同条件介绍及要点分析考题及答案
一、单选题【本题型共6道题】 1.关于DAAB下列表述正确的是（）。 A．成员的报酬应由雇主承担 B．由仲裁委员会指定 C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力 D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出 用户答案：[D] 得分：5.00 2.如果竣工检验被业主方无故延误或由业主方应负责的原因延误，且延误累计超过了14天，则视为业主已经在（）接收了该工程。 A．缺陷通知期内补充检验通过日 B．工程实际移交日 C．竣工检验本该完成的日期 D．雇主实际使用日 用户答案：[C] 得分：5.00 3.17版合同条件下，针对工程师做出的裁定，如果合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满意通知，则该裁定的效力是（）。 A．终局的，对双方具有强制约束力 B．不是终局的，但对双方具有强制约束力 C．是终局的，但对双方没有强制约束力 D．不是终局的，对双方也没有强制约束力 用户答案：[A] 得分：5.00 4.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。
A．工程师 B．业主 C．承包商 D．业主代表 用户答案：[C] 得分：5.00 5.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。 A．业主的要求 B．合同数据表 C．专用合同条件 D．通用合同条件 用户答案：[A] 得分：5.00 6.EPC合同从价格类型上来说是（）。 A．单价合同 B．可调总价合同 C．固定总价合同 D．成本补偿合同 用户答案：[C] 得分：5.00 二、多选题【本题型共4道题】 1.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。 A．一贯行为不轨或粗心 B．不遵守当地风俗习惯
《工程合同管理》第5章-FIDIC施工合同条件
第五章FIDIC施工合同条件 一、单项选择题（每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1．依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( ）. A．预付款的金额不少于合同价22％ B．要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C。预付款保函金额要大于预付款额 D．自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10％的月开始扣回预付款 2．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 A．不利的气候条件B．招标文件未说明的污染 C．不利于施工的外界自然条件D．其他承包商的干扰 3．分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失.对此损失( ）。 A．分包商可直接向工程师递交索赔报告 B．分包商可直接向业主递交索赔报告 C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D．在承包商接到分包商的索赔报告后,向工程师转交分包商的索赔报告 4．按照FIDIC《施工合同条件》规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书. A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日 C．工程实际移交日D．业主实际使用日 5．按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时,（）。 A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C．应由承包商和指定分包商共同承担责任 D．应由指定分包商直接对业主承担责任 6．按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。 A．业主额外支付B．工程师承担 C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿 7。组成FIDIC施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）。 A。合同专用条件B。投标书C。合同协议书D。合同通用条件 8。在FIDIC合同条件种，（）是承包人的义务. A。提供施工场地 B.对施工现场的照管负责 C.在缺陷责任期内负责照管工程现场 D.提供图纸 9。在FIDIC合同条件中，（）是业主的义务。 A.对现场负责清理 B.对施工现场的照管负责 C。在缺陷责任期内负责照管工程现场 D.提供履约担保
2022年监理工程师《合同管理》考点基础题：FIDIC施工合同条件含答案
2022年监理工程师《合同管理》考点基础题：FIDIC施工合同条件含答案 1[单选题]FIDIC标准合同文本中的()，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。 A《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版) B《生产设备和设计—施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版) C《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版) D《简明合同格式》(1999年第1版) 参考答案：A
2[单选题]FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第()天竣工，且被视为已颁发了接收证书。 A7 B14 C24 D28 参考答案：B 3[单选题]FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。
A合同中没有规定此项工作为固定费率 B该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10% C计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01% D数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2% 参考答案：D 4[单选题]FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于()天，向工程师发出申请接收证书的通知。 A7 B14 C28
D72 参考答案：B 5[单选题]FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是()。 A《施工合同条件》 B《简明合同格式》 C《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》 D《设计—建造与交钥匙工程合同条件》 参考答案：B 6[单选题]FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少()小时将其参加试验的意向通知承包商。 A12 B24
建设工程招投标与合同管理 第七章 FIDIC施工合同条件(参考答案)(1)
习题答案 第七章 FIDIC施工合同条件 思考与练习 单选题： 1、FIDIC合同条件规定，在收到工程接收证书后的84天内，承包商应向工程师报送( B )。 A、最终报表 B、竣工报表 C、结清证明 D、临时支付报表 2、FIDIC合同的各个文件之间相互解释和相互补充，如果各个文件规定出现矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ D ）。 A、投标书 B、技术规范 C、合同专用条款 D、合同协议书 3、FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（ C ）。 A、施工完毕之后 B、工程移交之后 C、保修期满之后 D、竣工验收报告批准之后 4、FIDIC合同条件规定，解决合同争议的方法不包括( D )。 A、提交争端裁决委员会决定 B、协商 C、仲裁 D、诉讼 5、根据FIDIC合同条件规定，现场工程师由（ A ）任命。 A、工程师 B、雇主 C、施工单位 D、争端裁决委员会 6、根据FIDIC合同条件规定，下列有关工程师权利的说法正确的是（ C ）。 A、工程师只能定期向承包商发出指令或变更 B、雇主和承包商达不成一致意见时，工程师应当将双方意见详实记录后，提交争端裁决委员会决定 C、承包商应当无条件接受工程师做出的与合同有关的指令 D、承包商实施与建筑工程有关的某项操作时，只要是在确保建筑工程质量的前提下，就可实施，无需得到工程师的批准 简答题： 1、简述FIDIC合同条件的具体运用方式有哪些。通过查资料分析，FIDIC合同条件在我国建筑工程的最主要运用方式是哪种。 答：①具体运用方式：国际金融机构贷款项目直接采用、对比借鉴采用、局部选用、合同谈判时参考。 ②我国建筑工程的最主要运用方式：对比借鉴采用。
2022年咨询工程师继续教育考试--FIDIC合同条件介绍及要点分析
2022年咨询工程师继续教育考试--FIDIC合同条件介绍及要点分析 一、单选题【本题型共6道题】 1.关于分包的规定，错误的是（）。 A．承包商与分包商签订分包合同时，分包合同中应加入有关规定，使得分包合同能够在特定的情况下将分包合同转让给业主 B．材料供货商需经过工程师的同意 C．承包商不得将整个工程分包出去 D．承包商应为分包商的一切行为和过失负责 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：5.00 2.在工程项目中，传统的交易模式是指（）模式。 A．DB B．DBB C．EPC D．DBO 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：5.00 3.如果竣工检验被业主方无故延误或由业主方应负责的原因延误，且延误累计超过了14天，则视为业主已经在（）接收了该工程。 A．缺陷通知期内补充检验通过日 B．工程实际移交日 C．竣工检验本该完成的日期 D．雇主实际使用日 正确答案：[C] 用户答案：[C] 得分：5.00
4.17版合同条件下，针对工程师做出的裁定，如果合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满意通知，则该裁定的效力是（）。 A．终局的，对双方具有强制约束力 B．不是终局的，但对双方具有强制约束力 C．是终局的，但对双方没有强制约束力 D．不是终局的，对双方也没有强制约束力 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.FIDIC合同规定的期中支付时间为工程师收到报表及证明文件之日起（）天内。 A．7 B．14 C．28 D．56 正确答案：[D] 用户答案：[D] 得分：5.00 6.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。 A．7 B．14 C．28 D．26 正确答案：[C] 用户答案：[C] 得分：5.00 二、多选题【本题型共4道题】 1.关于履约保证的规定，正确的有（）。 A．承包商应保证在工程全部竣工和修复缺陷之前履约保证一直有效 B．开出履约保证的机构应得到业主的批准
2020监理工程师考试《合同管理》考点：FIDIC施工合同条件
2020监理工程师考试《合同管理》考点：FIDIC施工合同条件 FIDIC施工合同条件 1.合同合同文件包括： 合同协议、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、资料表、其他文件。 2.合同文件中的解释顺序： 在解释时，各文件的优先次序应按上述“合同”中列到的合同文件的顺序进行合同协议—中标函—投标函—合同条件—规范—图纸—资料表—其他文件。应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。 3.施工工期： 指开工日期到项目通过竣工验收移交，工程接收证书中指明的竣工日这一时间段。 4.合同的有效期： 从双方签订合同开始到承包商提交的“结清单”生效而且雇主支付为止的这段时间为合同的有效期。 5.保留金： 合同约定在每月进度款扣取的用于保证承包商在合同履行
过程中恰当履约的一笔金额，其数目大小由双方约定。若承包商认真履约，则这笔保留金应返还。 6.指定分包商的特点 1选择分包单位的权利不同。 2分包合同的工作内容不同。 3工程款的支付开支项目不同。 4雇主对分包商利益的保护不同。 5承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。 7.承包商一般义务 1承包商应根据合同和工程师的指令来施工和修复缺陷。 2承包商应提供合同规定的永久性设备和承包商的文件。 3承包商应提供其实施工程期间所需的一切人员和物品。 4承包商应为其现场作业以及施工方法的安全性和可靠性负责。 5承包商为其文件，临时工程，以及永久设备和材料的设计负责，但不对永久工程的设计或规范负责，除非有明确规定。 6工程师随即可以要求承包商提供施工方法和安排等内容;如果承包商随后需要修改，应事先通知工程师。 8.工程师的职责与权力 1工程师应履行合同中规定的职责，并可以行使合同明文规定和必然隐含的赋予他的权利。
fidic合同条款
案例3：某项工程，钢筋混凝土板结构，地下2层，地上18层，基础为整体底板，混凝土量为840m3，底板底标高-6.0m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24h，连续施工需4天。 事件1：施工单位在合同协议条款约定的开工日期前6天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由如下： (1)电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。 (2)由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场。 (3)为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。 监理工程师接到报告后应如何处理为什么 事件2基坑开挖进行18天时，发现-6.Om地基仍为软土地基，与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作： (1)通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。 (2)通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天交图。确定局部基础深度加深到-7.5m，混凝土工程量增加70m3。 (3)通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。 监理工程师应核准哪些项目的工期顺延应同意延期几天？对哪些项目(列出项目名称内容)应核准经济补偿？ 事件3：工程所需的200个钢门窗框由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中监理工程师进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。对此事故监理工程师应如何处理？ 事件4：由施工单位供货并选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换，分包方增加工作量和费用按照合同规定的责任，试车应由谁组织？监理工程师应如何处理？ 事件5：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格。 事件6：结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总包单位以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。 事件7：在基础开挖中遇有地下文物，乙方采取了必要的保护措施。为此，向业主要求索赔。 事件8：由于台风原因施工现场建筑材料损失价值20万元，施工机械损坏损失10万元。甲方伤1人，乙方伤3人，救治费用6万元。
监理员考试试题及答案
2022年监理员考试试题及答案(新版) 1、[试题]按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，()。 A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C.应由承包商和指定分包商共同承担责任 D.应由指定分包商直接对业主承担责任 【答案】D 2、[试题]脚手架作业面必须()脚手板。 【答案】满铺。 3、[多选]当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括()。 A.经工程师认可的施工进度计划 B.汇率变化表 C.施工会议记录 D.招标文件。E,合同履行中的来往信函 【答案】ABCE
4、[试题]建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了 抵押合同，后来又办理了抵押登记。则()。 A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 【答案】D 5、[试题]监理单位故意损害项目法人利益或因工作失误造成重大 事故可能受到()。 A.警告处分 B.责令停业整顿处罚 C.收缴《监理工程师岗位证书》处罚 D.降低资质等级处罚。E,吊销资质证书或罚款处罚 【答案】B,D,E 6、[试题]不同资质等级的监理单位在()方面的资质标准是相同的。 A.监理业绩 B.注册资金 C.工程技术和管理人员
D.单位负责人或技术负责人 【答案】D 7、[试题]监理工程师应充分认识到，建设项目总体质量目标()，在监理工作中应给予重视。 A.含义具有多样性 B.内容具有广泛性 C.形成具有过程性 D.控制具有被动性。E,管理具有微观性 【答案】A,B,C 8、[试题]监理单位在处理与承建单位的关系时()。 A.不越过业主独立作出决定 B.严格监督设计单位履行合同规定义务 C.要注意维护其合法权益 D.帮助其解决工作中出现的疑难问题。E,不可直接与其打交道 【答案】B,C,D 9、[试题]监理工程师对施工单位下达停工指令一般是在：()。 A.施工单位未经质量检验进入下道工序的施工 B.设计图纸变更时
2023年监理工程师《合同管理》考试全真模拟易错、难点汇编叁(带答案)试卷号：45
2023年监理工程师《合同管理》考试全真模拟易错、难点汇编叁（带答案） （图片大小可自由调整） 一.全考点综合测验(共45题) 1. 【多选题】FIDIC 条件中的“费用”，包括( )。 A.管理费 B.利润 C.利息 D.合理分摊的其他费用 正确答案：AD 2. 【单选题】关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是( )。 A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目 B.两阶段招标在第阶段可以要求同时投技术标与商务标 C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性 D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争 正确答案：D
3. 【单选题】人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由（）鉴定部门鉴定。 A.法定 B.人民法院指定的 C.当事人约定的 D.仲裁庭指定的 正确答案：A 4. 【单选题】关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是() A.以投标人同意延长时，可以修改投标文件 B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变 C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审 D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金 正确答案：D 5. 【多选题】工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括( ) 。A.正常的监理工作
B.附属工作 C.附加工作 D.额外工作 E.业主要求的工作 正确答案：ACD 6. 【单选题】发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。 A.发包人 B.原设计人 C.修改单位 D.承包人 正确答案：C 7. 【多选题】在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是（）。 A.邻近建筑物、构筑物的保护工作 B.发包人委托承包人完成工程配套的设计 C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施 D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案) 单选题（共40题） 1、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考） A.指定分包商直接与业主订立合同 B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分 C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费 D.指定分包商对其违约独立承担责任 【答案】 D 2、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于( ) A.15μm B.25μm C.30μm D.40μm 【答案】 D 3、关于技术服务，下列说法错误的是（）。 A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务 B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理 C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担 D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员
【答案】 C 4、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。 A.投标文件的符合性鉴定 B.投标人的资格预审 C.商务标评审 D.技术标评审 【答案】 B 5、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。 A.设计费比选法 B.综合评估法 C.最低评标价法 D.经评审的最低投标价法 【答案】 B 6、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括( ) A.结算方式 B.预付款支付时间 C.质量标准 D.合同争议解决方式 【答案】 C
监理工程师课程讲义-合同管理-第九章第一节FIDIC施工合同条件
第九章国际工程常用合同文本 FIDIC 系列合同条件简介Array中各方责任和义务 典型条款分析 简介 各方责任和义务 典型条款分析 NEC 系列合同条件 ECC 合同的内容组成 ECC 合同中的合作伙伴管理理念 系列合同条件 合同模式 合同模式 第一节FIDIC 施工合同条件 一、FIDIC 系列合同条件简介 1、FIDIC（国际咨询工程师联合会）标准合同条件 (1)《施工合同条件》（“新红皮书”），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计-招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。 (2)《土木工程施工合同条件》（“红皮书”），适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋 建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。
(3)《简明合同格式》（“绿皮书”），适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计。 (4)《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（“银皮书”），适用于承包商以交钥匙方式进行设计-采购-施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同。 (5)《设计-建造与交钥匙工程合同条件》（“橘皮书”），适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。 (6)《生产设备和设计-施工合同条件》（“新黄皮书”），适用于“设计-建造”模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。 (7)《设计施工和营运合同条件》（“金皮书”），适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目。 (8)《土木工程施工分包合同条件》（“褐皮书”），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。 (9)《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》（“白皮书”），适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。 2、《施工合同条件》是 FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本 （1）由专用条件和通用条件共同组成； （2）FIDIC 把适用于多数（但非全部）合同的条款纳入合同通用条件中，以方便用于各个不同的项目； （3）专用条件是对通用条件的修改和补充，对每个具体的合同还需要编制其专用条件（考虑提到专用条件的通用条件条款）。 （4）《施工合同条件》和《设计采购施工（EPC)/交钥匙工程合同条件》主要推荐通用于国际招标项目，考虑不同国家和地区的法规特点，尤其是应用于国内招标项目时，可根据项目实际情况和用户需要做些修改。 二、《施工合同条件》中各方责任和义务 1、在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主（Employer)、承包商（Contractor) 和工程师（Engineer)。
监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》考试历年真题汇总含答案参考41
监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》考试历年真题汇总含答案参考 1. 多选题：【2011年真题】FIDIC合同条件下，下列属于工程量清单以外支付的款项有() A.暂列金额 B.动员预付款 C.保留金 D.价格调整费用 E.工程变更费用 正确答案：BCDE 2. 单选题：在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节 点和完成节点均为关键节点，则该工作的()相等。 A.总时差与自由时差 B.最早开始时间与最迟开始时间 C.最早完成时间与最迟完成时间 D.时间间隔与自由时差 正确答案：B 3. 单选题：项目监理机构在施工招标阶段投资控制中的主要任务包括()。 A.编制投资估算 B.组织设计招标 C.协助评审投标书 D.协商确定工程变更的价款 正确答案：C 4. 单选题：【2011年真题】采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的 选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。 根据计 算，应优先选择分部工程()为价值工程对象。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
正确答案：C 5. 多选题：工作班子一般划分为（） A.领导班子 B.领导小组 C.职能小组 D.班组小组 E.个人小组 正确答案：ABC 6. 多选题：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，在分部分项工程费中，材料基价包括()。 A.材料原价 B.材料运杂费 C.运输损耗费 D.供销部门手续费 E.检验试验费 正确答案：ABC 7. 多选题：当工程具备()条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。 A.设计交底与图纸会审已完成 B.施工组织设计已由总监理工程师签认 C.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求 D.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立 E.管理及施工人员已到位，主要工程材料已到位 正确答案：ABCD 8. 单选题：（）应当组织设备的调整试车和整机性能检测。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.项目经理 D.建设单位项目负责人 正确答案：A
2023年江苏省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2023年江苏省监理工程师《合同管理》考 试试题(含答案解析) 学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________ 一、单选题(50题) 1.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。 A.专业监理工程师 B.建设单位代表 C.监理员 D.施工项目技术负责人 2.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。 A.6 月27 日 B.7 月11 日 C.8 月1 日 D.8 月30 日 3.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括 A.招标文件 B.投标函及投标函附录 C.委托监理协议书 D.投标企业定额标准 4.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。 A.承包人 B.勘察人 C.监理人 D.发包人 5.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货，参考答案：人对应供货总量报价 B.不同材料分几个合同包一次招标，参考答案：人可自主选择个或几个合同包报价 C.个合同包内台有几种类型的材料，允许参考答案：人只针对其一种娄型材料报价 D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价 6.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于( ) 评审的内容。 A.资格 B.程序 C.响应性 D.形式 7.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。 A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失 B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失 C. 因超负荷造成的电气设备损失 D.因自然磨损造成的设备损失 8.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地 9.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是( )
FIDIC合同主要条款解读(完整版)
FIDIC合同主要条款的解读 第1条一般规定 1.1定义 解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。 定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。 比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。 第1.1.1.1条合同 解读：本条主要讲明合同组件。与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。这个装订过的合同有时会有数千页之厚。这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。如果发生本应该是合同组件
的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。 关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。它的内容，也就不是合同范围。 合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。在法律意义上，这个规定是很严格的。比如某个文件，图章完备齐全，但文件没有完成送达程序，就仍然不能算是有效合同文件。完成文件送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。一般的快递公司的收件证明是不能作为送达证明的。只有拿到这样的快递公司送达对方的签收复印件，才算法定送达证明。这种名词定义外延边界上的细节把握，才真正体现了对合同名词理解的准确度。一点点的理解出入，都是“差之毫厘，谬以千里”。合约工程师千万不要忽略这种细节的研究与把握，包括定义与程序，否则很容易犯错误。 机械工业出版社出版的《FIDIC施工合同条件》在本条款中有一个词的翻译我觉得不太好，“schedule”翻译成“资料表”虽然涵盖面足够了，但资料表这个说法容易引起岐义。在中国人的感觉中，资料一般都只是做参考用的，通常不认为资料也会具有法定意义而成为合同依据。虽然“schedule”涵盖范围有明确定义，什么样的“资料”才能算得合同“资料表”不大会理解的错误，但毕竟在感觉上有点不理想。“schedule”一般是指先期提供，后期用来执行的表式，所以不如直接翻译成“图表”，或者“工作表”取工作用表之意。这样翻译虽然与图纸定义有重叠，但涵盖面与理解上，感觉要好一些。 第1.1.1.2条合同协议书 解读：合同协议书，简单了理解就是给合同当事人一个签字的地方。设计这样一个文件，将合同主架构搭起来：当事人、标的物、工期、合同价款、合同组件及其解释程序等，然后列明签字人及证明人，让大家来签
FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件(橘皮书)
FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件 （橘皮书） 设计－建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(1-3) 设计－建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(4) 设计－建造与交钥匙工程合同条件(第一部分）（5-7） 设计－建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条
件)(8-11) 设计－建造与交钥匙工程合同条件(第一部分）（12-13） 设计－建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(14-17) 设计－建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(18-20) 第二部分附注
设计－建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(1-3) 1.合同 定义 1.1在合同（如下文所定义的）中，下文定义的措词和用语，除上下文另有要求外，应具有本款赋予的含义： 1.1.1文件 1.1.1.1“合同”指本合同条件（第一与第二部分）、雇主的要求、投标书、承包商的建议书、资料表、中标函、合同协议书（如已签订）以及其他明确列入中标函或合同协议书（如已签订）中的此类进一步的文件。 1.1.1.2“雇主的要求”指合同中包括的对工作范围、标准、设计准则（如有时）和进度计划的说明，以及根据合同对其所作的任何变更和修正。 1.1.1.3“标书”指承包商为了工程间雇主提出并为中标函接受的报价书。 1.1.1.4“投标书附录”指包括在投标书中已填写完的附录。 1.1.1.5“承包商的建议书”指包含在合同中、随投标书一同递交的初步设计。 1.1.1.6“资料表”指包含在合同中、与投标书一同递交的信息与数据。1.1.1.7“支付计划表”指第1.4款中所指的计划表（如有时）。 1.1.1.8“中标函”指雇主对投标书的正式接受函。 1.1.1.9“合同协议书”指第1.5款中所述的合同协议书（如有时）。 1.1.2人员 1.1. 2.1“雇主”指投标书附录中指定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但不指（除非承包商同意）此当事人的任何受让人。
FIDIC施工合同条件(红皮书)
FIDIC施工合同条件 （红皮书）
引言 国际咨询工程师联合会（FIDIC）出版有下列四份合同标准格式： 1、施工合同条件（Conditions of Contract for Construction） 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works）。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计. 2、永久设备和设计-建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build） 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式）. 3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，（ii）承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作.在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 4、合同的简短格式(Short Form of Contract） 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。 FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。 说明 FIDIC施工合同条件,推荐用于由雇主设计的、或由其代表-工程师设计的房屋建筑或工程。 本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中,以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件.对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i) 期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； (ii) 如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入; (iii) 如果通用条件中的某条款涉及某一事件,而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为： (a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便； （b）而在原则(a）不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。 例如,将第14.2款[预付款］编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用(即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。