监理工程师《合同管理》复习题集(第745篇)

2019年国家监理工程师《合同管理》职业资格考前练

习

一、单选题

1.下列关于连带责任保证的说法，正确的是( )。

A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B、连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

>>>点击展开答案与解析

【答案】：B

【解析】：

本题考查的是担保方式。选项A，当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式，则按照连带责任保证承担保证责任；选项CD，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

2.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由( )组织，应在试验日期提前( )通知对方。

A、承包人或发包人，21天

B、发包人，14天

C、承包人或发包人，14天

D、承包人，21天

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A

【解析】：

本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验，均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方。

3.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于( )的委托任务。

A、岩土工程勘察、水文地质勘察

B、民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

C、为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察

D、要求简单的勘察、要求复杂的勘察

>>>点击展开答案与解析

【答案】：C

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括：岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量；工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)仅涉及岩土工程。

4.设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是( )。

A、承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

B、如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C、承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准

D、设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是设计管理。选项A，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量；选项B，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准；选项C，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议。

5.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。

A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B、分包人的资质能力不需要经过监理人审查

C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D、发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意

>>>点击展开答案与解析

【答案】：B

【解析】：

本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。

6.在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法正确的是( )。

A、设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B、设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C、设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D、设计人不对变更部分的设计质量负责

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是设计合同履行管理。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。

7.勘察合同履行中，下列关于勘察费用的支付的说法，不正确的是( )

A、合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B、勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C、提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用

D、勘察费用计价方式只能按国家规定的现行收费标准取费

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

此题暂无解析

8.关于《建设工程勘察合同(一)》(GF—2000—0203)和《建设工程勘察合同(二)》(GF—2000 —0204)两个示范文本的说法，正确的是( )。

A、两个文本的主要内容是一致的

B、两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目

C、两个文本适用的勘察任务不同

D、两个文本均不应包括任何设计任务

>>>点击展开答案与解析

【答案】：C

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程勘察合同(一)适用于为设计提

供勘察工作的委托任务，包括：岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量；工程物探；建设工程勘察合同(二)仅涉及岩土工程。

9.在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是( )。

A、合同协议书

B、发包人要求

C、承包人建议书

D、价格清单

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

此题暂无解析

10.履约保证有效期( )。

A、从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B、从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C、从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D、从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。

11.下列建设工程的勘察、设计，不可以直接发包的是( )。

A、采用特定的专利

B、建筑艺术造型有特殊要求的

C、采用专有技术的

D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：采用特定的专利或者专有技术的；建筑艺术造型有特殊要求的；国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。

12.下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是( )。

A、可以减少设计变更

B、增加承包人的索赔

C、合同责任单一，责任明确

D、固定工期、固定费用

>>>点击展开答案与解析

【答案】：B

【解析】：

本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

13.在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是( )。

A、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

B、由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

C、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

此题暂无解析

14.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( )。

A、职务代理

B、指定代理

C、法定代理

D、委托代理

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

此题暂无解析

15.发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报( )进行批准。

A、原设计单位

B、原审批机关

C、原备案部门

D、建设行政管理部门

【答案】：B

【解析】：

本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。

16.关于工程设计管理的说法，正确的是( )。

A、设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B、除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C、设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D、设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

>>>点击展开答案与解析

【答案】：B

【解析】：

本题考查的是设计合同履行管理。选项A，设计人不可允许其他单位以本单位名义承担设计业务；选项C，设计注册执业人员只能受聘于一家设计单位完成专门的设计任务；选项D，当发生质量事故时，设计人应当参与与设计相关的工程质量事故分析。

17.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金情形的是( )。

A、投标文件没有按要求密封

B、投标人在投标有效期内撤销投标

C、中标人采用不正当的手段骗取中标

D、中标人不根据规定接受对投标文件错误的修正

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A

【解析】：

本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：①投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；②中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；③中标人根据规定未能提交履约保证金；④投标人采用不正当的手段骗取中标。

18.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是( )。

A、勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

B、勘察工作已经进行了25％，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

C、勘察工作已经进行了40％，发包人应支付预算额100％的勘察费

D、勘察工作已经进行了80％，发包人应支付预算额100％的勘察费

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察丁作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。

19.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在( )一直有效。

A、竣工验收前

B、颁发工程接收证书前

C、工程移交前

D、竣工后试验通过前

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。

20.勘察合同履行中，不可以顺延合同工期的情形是( )

A、变更

B、工作量变化

C、雨季

D、非勘察人原因造成的停、窝工等

>>>点击展开答案与解析

【答案】：C

【解析】：

此题暂无解析

21.下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是( )。

A、保险是保险人根据合同的约定向投保人支付保险费

B、保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度

C、保险的目的是为了避免风险

D、保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是保险概述。选项A，保险是投保人根据合同的约定向保险人支付保险费；选项B，保险是一种受法律保护的分散风险、消化损失的法律制度；选项C，保险的目的是为了分散风险。参见教材P15。

22.下列选项属于合同法律关系内容的是( )。

A、主体

B、权利

C、对象

D、客体

>>>点击展开答案与解析

【答案】：B

【解析】：

本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。

23.下列对于留置担保的说法中，正确的是( )。

A、留置不以合法占有对方财产为前提

B、可以留置的财产仅限于动产

C、留置担保可适用于建设工程合同

D、留置以合法占有对方固定资产为前提

>>>点击展开答案与解析

【答案】：B

【解析】：

本题考查的是担保方式。选项A，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项CD，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。

24.在勘察工作中，出现下列哪种情况时不可以延长工期( )。

A、工程变更

B、工作量变化

C、不可抗力影响

D、季节性雨季

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。可延长合同工期的情况(非勘察人原因)：设计变更、工作量变化、不可抗力影响、非勘察人原因造成的停、窝工。

25.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。

A、扩大的初步设计概算

B、施工图预算

C、投资估算

D、初步设计概算

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是设计合同履行管理。如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费，工程建设期间概算调整，则设计费也作相应调整。

26.下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是( )。

A、工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质

B、工程勘察劳务资质设甲级、乙级，部分专业可以设丙级

C、取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务

D、取得工程勘察专业资质的企业，可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务>>>点击展开答案与解析

【答案】：B

【解析】：

此题暂无解析

27.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。

A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D、项目不转移占有，抵押权自登记时设立

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是担保方式。担保期间，抵押物不转移占有，抵押权自登记之日起生效。

另依据《中华人民共和国担保法》规定：

第四十一条当事人以本法第四十二条规定的财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。

第四十二条办理抵押物登记的部门如下：

(一)以无地上定着物的土地使用权抵押的，为核发土地使用权证书的土地管理部门；

(二)以城市房地产或者乡(镇)、村企业的厂房等建筑物抵押的，为县级以上地方人民政府规定的部门；

(三)以林木抵押的，为县级以上林木主管部门；

(四)以航空器、船舶、车辆抵押的，为

28.设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。

A、结清全部设计费

B、支付一半设计费

C、停止支付设计费

D、预留一定保证金后全部支付设计费

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A

【解析】：

本题考查的是设计合同履行管理。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。

29.下列选项中，不属于合同法律关系的主体的是( )。

A、自然人

B、法人

C、智力成果

D、其他组织

>>>点击展开答案与解析

【答案】：C

【解析】：

本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体可以是自然人、法人、其他组织。

30.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是( )。

A、承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B、承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C、承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D、发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A

【解析】：

本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。经发包人同意，可以改变联合体的组成和修改联合体协议。

31.下列选项中，可以用于质押的是( )。

A、动产和智力成果

B、动产和权利

C、智力成果和权利

D、人身利益和权利

>>>点击展开答案与解析

【答案】：B

【解析】：

本题考查的是担保方式。质押分为动产质押和权利质押。质押以转移占有为特征。智力成果是知识产权的客体，是无形的，不能直接作为质权的客体。可以质押的是商标专用权以及专利权、著作权等知识产权中的财产权。人身利益和权利不能采取转移占有方式，所以不能质押。

32.在下列的法人分类中，不属于非企业法人的是( )。

A、行政法人

B、事业法人

C、社团法人

D、政府法人

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是合同法律关系的构成。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人。

33.关于建设工程勘察设计合同的发包说法，错误的是( )。

A、建设工程勘察设计单位不可以将其业务转包

B、可以将整个建设工程的勘察设计发包给一个单位

C、建设工程主体部分的设计可以分包

D、可以将整个建设工程的勘察设计发包给多个单位

>>>点击展开答案与解析

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。

34.某项目设计费用为150万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时承包方应该返还给发包方( )费用。

A、15万元

B、30万元

C、45万元

D、依据发包方损失而定

>>>点击展开答案与解析

【答案】：C

【解析】：

根据题干：合同违约定金是15%，则违约金为22.5万元；双倍退还即为返还45万。35.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是( )。

A、现场地上障碍物的拆除工作

B、勘察现场设备机具的布置和架设

C、完成通水、通电及道路平整作业

D、提供水上作业用船

>>>点击展开答案与解析

【答案】：B

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。选项ACD均属于发包人应为勘察人提供的现场工作条件。

36.非企业法人不包括( )。

A、行政法人

B、事业法人

C、社团法人

D、法人的分支机构

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

37.下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是( )。

A、房地产开发项目

B、高速公路项目

C、采用特定专利或专有技术的项目

D、市政给水排水项目

>>>点击展开答案与解析

【答案】：C

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：(1)采用特定的专利或者专有技术的；(2)建筑艺术造型有特殊求的；(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。

38.施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于( )。

A、职务代理

B、指定代理

C、法定代理

D、委托代理

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是代理关系。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。

39.《建设工程设计合同示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由( )提供。

A、发包人

B、施工承包人

C、监理人

D、设计单位

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A

【解析】：

本题考查的是设计合同履行管理。发包人有义务为设计人在现场工作期问提供必要的工作、生活方便条件。

40.建筑工程一切险的保险期限( )开始。

A、自工地动工

B、保险合同中约定日期

C、自主要材料、设备运抵工地

D、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生者为准

>>>点击展开答案与解析

【答案】：D

【解析】：

本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书(或验收合格)或工程所有人实际占用(或使用)或接受该部分(或全部工程)之时终止，以先发生者为准。

二、多选题

1.下列选项中，对于保险合同的概念描述，正确的有( )。

A、保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B、保险人是指承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

C、被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

D、投保人可以为被保险人

E、受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人>>>点击展开答案与解析

【答案】：B,C,D,E

【解析】：

本题考查的是保险概述。选项A，保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。

2.由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括( )。

A、付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

B、工期按实际延误的工日顺延

C、补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

D、付给勘察机构适当的利润

E、继续提供必要的生活条件

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,B,C

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括：(1)付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算；(2)工期按实际延误的工日顺延；(3)补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。

3.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规范，下列关于违约责任的表述中，正确的有( )。

A、合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金

B、发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2‰的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延

C、在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金

D、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决

E、由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,D,E

【解析】：

本题考查的是设计合同履行管理。选项B，发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2‰。的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延；选项C，在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。

4.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。

A、被代理人的法人终止

B、被代理人取得民事行为能力

C、被代理人取消委托

D、代理事项完成

E、代理期限届满

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,C,D,E

【解析】：

本题考查的是代理关系。委托代理关系终止的原因包括：(1)代理期间届满或者代理事项完成；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。选项B，指定代理或法定代理关系的终止条件。

5.下列各项中，关于担保的表述中，正确的是( )。

A、担保合同是被担保合同的从合同

B、主合同无效，从合同也无效

C、担保通常由当事人双方订立担保合同

D、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

E、我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,C,D,E

【解析】：

本题考查的是担保的概念。选项B，担保合同是被担保合同的从合同，担保合同是从合同，主合同无效，从合同也无效，但担保合同另有约定的按照约定。

6.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )之日。

A、施工合同约定的竣工

B、部分工程验收合格

C、工程所有人实际占有全部工程

D、工程动工

E、保修期满

>>>点击展开答案与解析

【答案】：B,C

【解析】：

本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

7.对于发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的( )。

A、发生

B、变更

C、消灭

D、转移

E、冻结

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,B,C

【解析】：

本题考查的是合同法律关系的构成。行政行为和发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的发生、变更和消灭。

8.下列关于代理的说法中，正确的有( )。

A、项目经理是施工企业的代理人

B、项目总监理工程师是监理单位的代理人

C、项目总监理工程师是建设单位的代理人

D、如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任

E、如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,B,E

【解析】：

本题考查的是担保方式。选项C，项目总监理工程师是监理单位的代理人；选项D，如果授权范围不明确，应由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

9.关于承包人的设计义务，下列说法正确的有( )。

A、设计应满足标准规范的要求

B、设计应满足消费者的要求

C、设计应符合合同要求

D、设计应符合物业管理的需要

E、设计应符合发包人要求

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,C,E

【解析】：

本题考查的是设计管理。承包人的设计应满足标准规范的要求、符合合同要求，并符合发包人的要求。

10.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )。

A、发包人应提供的有关资料和文件

B、委托设计任务的范围和内容

C、项目投资要求

D、工程用地规划

E、双方的责任

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,B,E

【解析】：

本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程设计合同示范文本分为两个版

本。建设工程设计合同(一)示范文本适用于民用建设工程设计的合同，主要条款包括：(1)订立合同的依据文件；(2)委托设计任务的范围和内容；(3)发包人应提供的有关资料和文件；

(4)设计人应交付的资料和文件；(5)设计费的支付；(6)双方责任；(7)违约责任；(8)其他。

11.出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有( )。

A、投标人提交的投标文件被确认无效

B、投标人在开标前撤回投标文件

C、投标人在投标有效期内撤销投标文件

D、中标后，投标人拒绝订立合同

E、中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

>>>点击展开答案与解析

【答案】：C,D

【解析】：

本题考查的是保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤销投标书；(2)投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。

12.下列选项中属于法人应当具备的条件的有( )。

A、依法成立

B、有必要的财产或者经费

C、有自己的名称、组织机构和场所

D、能够独立承担民事责任

E、具备公司组织形式

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,B,C,D

【解析】：

本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备的条件：(1)依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称、组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。

13.下列保险合同属于财产保险合同的有( )

A、建筑工程一切险

B、工程监理责任保险

C、货物运输险

D、职工意外伤害保险

E、安装工程一切险

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,B,C,E

【解析】：

本题考查的是保险概述。选项D，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同，职工意外伤害保险属于人身保险合同。

14.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括( )。

A、在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B、设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C、经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D、经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E、施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

>>>点击展开答案与解析

【答案】：C,D

【解析】：

本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。选项E，发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。

15.根据建设工程设计合同示范文本的规定，下列选项中属于发包人义务的有( )。

A、为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件

B、负责组织设计成果鉴定

C、保护设计人的知识产权

D、对外商设计资料的审查

E、负责审查各阶段设计文件

>>>点击展开答案与解析

【答案】：A,B,C

【解析】：

本题考查的是设计合同履行管理。发包人的义务包括：(1)提供必要的现场工作条件；(2)外部协调工作；(3)其他相关工作；(4)保护设计人知识产权；(5)遵循合理设计周期的规律。