一建《工程法规》模拟试题(含答案)
一建《工程法规》模拟试题(含答案)
一级建造师考试想要顺利的过关，练习题少不了的，下文是小编整理的相关练习题，欢迎阅读参考!
单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1)对所有权中占有权的表述中，不正确的是( )。
A. 占有权是指对财产实际掌握、控制的权能
B. 占有权是行使物的使用权的唯一条件
C. 占有权是所有人行使财产所有权的一种方式
D. 占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去
(2)债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的( )。
A. 固定性
B. 排他性
C. 相对性
D. 有偿性
(3)施工现场大气污染的防治重点是防治( )污染。
A. 扬尘
B. 粉尘
C. 悬浮颗粒
D. 硫化物
(4)法人的( )是确定法律管辖的依据。
A. 名称
B. 财产来源
C. 场所
D. 组织机构
(5)建设工程法律具有( )的特点，虽然其主要是经济法的组成部分，但还包括了行政法、民法、商法等的内容。
A. 广泛性
B. 综合性
C. 具体性
D. 适应性
(6)对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起( )日内向人民法院提起诉讼。
A. 3
B. 7
C. 15
D. 21
(7)企业法人依法经( )核准登记后取得法人资格。
A. 税务机关
B. 卫生局
C. 县级以上人民政府
D. 工商行政管理机关
(8)关于综合应急预案的表述中，正确的是( )。
A. 包括应急处置程序、应急处置要点等内容
B. 包括应急组织机构与职责、预防措施等内容
C. 包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序等内容
D. 包括危险性分析、可能发生的事故特征等内容
(9)关于噪声污染防治的表述，不正确的是( )。
A. 在医院附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业
B. 因燃气管道抢修、抢险作业要求，可以在夜间连续作业
C. 环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见
D. 建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报
(10)2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于( )。
A. 合法行为，洗车是司机的权利
B. 违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定
C. 违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定
D. 违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》
(11)生产经营单位申请应急预案备案，应当提交的材料不包括( )。
A. 应急预案危险性分析
B. 应急预案文本及电子文档
C. 应急预案备案申请表
D. 应急预案评审或者论证意见
(12)特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的，( )。
A. 给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款
B. 给予警告，并处2000元以上10000元以下的罚款
C. 处3年以下有期徒刑或者拘役
D. 处3年以上7年以下有期徒刑
(13)关于合同法律特征的叙述中，有误的是( )。
A. 合同是一种非法律行为
B. 合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系
C. 合同的成立必须有两个以上当事人;两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的
D. 合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给男一方
(14)下列关于建筑材料检验的说法，正确的是( )。
A. 对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验
B. 检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用
C. 施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验
D. 设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
(15)招标过程中，资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人在( )没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。
A. 最近3年内
B. 连续3年内
C. 最近5年内
D. 连续5年内
(16)各级建设行政主管部门把在建工程项目开工前( )作为审查企业安全生产条件的重要内容之一。
A. 是否投保建筑意外伤害保险情况
B. 是否投保工伤社会保险情况
C. 是否投保医疗保险情况
D. 是否投保人身保险情况
(17)企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期( )年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
(18)下列融资租赁合同出租人的义务中，出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务时，由承租人行使索赔的权利体现的义务是( )。
A. 向出卖人支付价金的义务
B. 保证承租人对租赁物占有和使用的义务
C. 尊重承租人选择权的义务
D. 协助承租人索赔的义务
(19)根据《节约能源法》的规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正;逾期不改正的，处( )的罚款。
A. 1000元以上1万元以下
B. 5000元以上5万元以下
C. 1万元以上5万元以下
D. 1万元以上10万元以下
(20)建设工程项目规划、选址、设计的重要依据是( )，也是保证施工安全的重要因素和前提条件。
A. 工程勘察
B. 工程勘察成果
C. 提供勘察文件
D. 工程概算
(21)自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后( )年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日。
A. 10
B. 20
C. 40
D. 50
(22)某业主和承包商签订了施工合同甲，承包商和分包商签订了分包合同乙。为保证施工合同甲的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同丁的当事人是( )。
A. 承包商和分包商
B. 承包商和保证人
C. 业主和保证人
D. 业主和承包商.
(23)民事诉讼的( )既表现在案件的受理上，又反映在裁判的执行上。
A. 强制性
B. 专业性
C. 独立性
D. 程序性
(24)省、自治区、直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为( )建造师执业资格的注册管理机构。
A. 特级
B. 一级
C. 二级
D. 三级
(25)经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件，向有批准权的( )提出建设用地申请。
A. 县级以上人民政府土地行政主管部门
B. 本级人民政府
C. 省级人民政府建设行政主管部门
D. 国务院建设行政主管部门
(26)民事诉讼当事人中，( )，是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。
A. 共同诉讼人
B. 第三人
C. 诉讼代理人
D. 律师
(27)申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由( )审批。
A. 国务院建设行政主管部门
B. 国务院对外贸易经济行政主管部门
C. 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
D. 省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门
(28)根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。但承包人不能按时开工的，应当在协议书约定的开工日期前( )d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 15
(29)根据《劳动法》的规定，在( )时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A. 某单位司机李某因交通肇事罪被判x有期徒刑3年
B. 某单位发现王某在试用期间不符合录用条件1
C. 史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D. 职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
(30)依据法律规定，( )争议提起诉讼或仲裁的时限为4年。
A. 跨国服务贸易合同
B. 国际货物买卖合同
C. 基础设施项目承包合同
D. 知识产权许可使用合同
(31)2011年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝土搅拌机10台，每台售价5万元，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2011年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”下列说法正确的是( )。
A. 该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任
B. 该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任
C. 该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任
D. 该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任
(32)不属于施工总承包企业资质序列类别的是( )。
A. 房屋建筑工程
B. 市政公用工程
C. 机电安装工程
D. 电信工程
(33)某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )万元。
A. 10
B. 7
C. 6
D. 4
(34)货运合同当事人的权利义务中，托运人的权利包括( )。
A. 有条件的拒绝支付运费权
B. 妥善包装的权利
C. 告知的权利
D. 求偿权
(35)招标人采用邀请招标方式的，应当向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
一建《法规》最新模拟题答(三) 答案及解析
2019 一建《法规》模拟题三 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个符合题意。） 1.甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有俩份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。 A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任 B.由于甲单位存在过失，俩份合同均属于表见代理 C.由于乙行为违法，俩份合同均属于无效合同 D.甲对丙应承担付款义务 2. 关于用益物权，说法正确的是（）。 A.用益物权人对物具有占有权和处分权 B.宅基地使用权属于用益物权 C.用益物权人与所有权人可以是同一人 D.用益物权是权利人对他人所有的物的优先受偿权 3．甲在A 地块开一家饭店，但门口没有停车位。为满足客人需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲每月支付乙工厂5000 元，将工厂内停车场供其饭店客人免费停车。后来，甲公司将饭店转让给丙，关于 A 地块权利的说法，正确的是（）。 A.甲对乙工厂的土地拥有租赁权 B.甲乙应签订书面合同，并约定利用目的、方法、期限、费用等 C.甲的权利自合同办理登记后获得 D.甲转让饭店给丙，丙不得再向工厂主张该项权利 4．关于建筑活动中发生债的说法，正确的是（）。 A.施工单位误将本应支付给 A 供应商的材料款转账给 B 供应商，A 供应商可以请求 B 供应商返还 B.施工现场排放施工噪声超标的，居民可追究建设单位的侵权责任 C.施工企业在道路施工时设置警示标志警示行人，属于无因管理之债 D.建筑物倒塌造成他人损毁的，由施工单位和设计单位负连带责任 5. 下列关于知识产权保护期限和续期的说法，正确的是（）。 A.专利权保护期限为 20 年，自专利批准时起计算 B.著作权保护期限为 50 年，自作品发表时起计算 C.商标权保护期限为 10 年，自核准注册时起计算 D.知识产权保护期间届满的，均可以申请续期 6. 甲向银行借款，乙为保证人，则下列说法正确的是（）。 A.乙可以要求甲提供反担保 B.如保证方式没有约定，乙承担一般保证责任 C.保证合同为保证人与债务人签订的书面合同 D.保证期间银行依法转让债权的，须取得乙的书面同意 7. 甲企业与乙银行签订一份 50 万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。 A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效 B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任 C.乙银行仅有权要求丙企业对 50 万元债务本金承担责任 D.乙银行有权直接要求丙企业对 50 万元债务及利息承担责任
(完整版)管理学基础--模拟试题一
管理学基础模拟试题一 1、“管理就是决策”是下列哪位经济学家的观点？（C ） 选择一项： A. 泰罗 B. 法约尔 C. 西蒙 D. 韦伯 2、管理的首要职能是( A ) 选择一项： A. 计划 B. 控制 C. 协调 D. 指挥 3、泰罗科学管理理论的中心问题是（C） 选择一项： A. 科学技术 B. 加强人的管理 C. 提高劳动生产率 D. 增强责任感 4、企业流程再造的目的是提高企业竞争力，从（ B ）上保证企业能以最小的成本、高质量的产品和优质的服务赢得客户。 选择一项： A. 生产管理 B. 生产流程 C. 作业管理 D. 操作规程 5、企业目标的内容和重点是随着外界环境、企业经营思想、自身优势的变化而变化的。这就是企业目标的（）。 选择一项： A. 层次性
C. 变动性 D. 重合性 6、目标管理是一个全面的（ A ），它用系统的方法，使许多关键活动结合起来。 选择一项： A. 管理系统 B. 评估工具 C. 指标体系 D. 激励手段 7、战略管理是以组织全局为管理对象来确定组织发展的远景和总体目标，规定组织总的行动纲领。这就是战略管理的（ A ）特征。 选择一项： A. 全局性 B. 纲领性 C. 长远性 D. 客观性 8、经常重复发生，能按已规定的程序、处理方法和标准进行的简单化决策，属于（ B ）。 选择一项： A. 日常管理决策 B. 程序化决策 C. 确定型决策 D. 风险型决策 9、在管理学中，组织的静态方面含义就是（ C ）。 选择一项： A. 人事关系 B. 组织目标 C. 组织结构 D. 责权利关系 10、根据每个人的能力大小安排合适的岗位。这就是人员配备的（B ）原则。 选择一项： A. 因人设职
2012二级建造师考试施工管理模拟试题及答案2
背景资料 东安市第一医院门诊大楼项目通过公开招标的方式选择天鑫建筑安装工程公司负责完成该项目的施工任务。在与建设单位签订了施工总承包合同后，天鑫建筑安装工程公司又分别与绿洲铝合金安装公司和众信劳务公司签订了铝合金门窗施工分包合同和劳务分包合同。 根据案例背景，回答1、2题。 1．该项目当中所涉及的施工方单位有（）。 A．天鑫建筑安装工程公司 B．项目建设单位 C．绿洲铝合金安装公司 D．众信劳务分包公司 E．材料及设备供应单位 2．属于天鑫建筑安装工程公司管理任务的有（）。 A．负责整个工程的施工安全 B．控制施工的成本 C．为分包施工单位提供和创造必要的施工条件 D．负责整个工程的投资控制 E．负责施工资源的供应组织 背景资料 东盛药业建设项目的总承包商为实现项目目标，运用常用的组织工具设计了项目组织系统，包括项目结构图、组织结构模式、任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等，同时制定了一系列控制项目目标的主要措施。 根据案例背景，回答3～6题。 3．上述反映相对静态的组织关系的组织工具有（）。 A．工作流程组织 B．组织结构模式 C．管理职能分工表 D．工作任务分工表 E．物资流程组织 4．工作任务分工表应明确的内容有（）。 A．各项工作任务由谁负责 B．各项工作任务由谁决策 C．各项工作任务由谁配合 D．各项工作任务由谁参与 E．各项工作任务由谁筹划 5．属于管理工作流程的有（）。 A．成本控制流程 B．采购工作流程 C．施工作业流程 D．质量控制流程 E．工程变更工作流程
6．项目目标控制的主要措施类型有（）。 A．管理措施 B．技术措施 C．组织措施 D．经济措施 E．结构措施 背景资料 A建筑公司承接了某超高层金融大楼的施工承包任务。针对该工程施工的风险，该建筑公司采取相应的风险对策，编制形成风险管理计划。在进行风险管理时，为了降低风险与回避风险而制定采用了多种风险管理方法和措施。此外，在风险评估的基础上，A建筑公司似针对不同的风险采用不同的风险对策。 根据案例背景，回答7～9题。 7．在形成的风险管理计划中，主要内容应有（）。 A．风险管理目标 B．风险识别方法 C．工程施工方案 D．风险分类和风险排序要求 E．风险管理的职责和权限 8．在制定多种管理方法和措施时，无论采用何种风险管理方法，都应当符合的要求有（）。 A．公众利益 B．人身安全 C．环境保护 D．相关法规 E．盈利水平 9．可供A建筑公司选择的风险对策有（）。 A．规避风险 B．评估风险 C．减轻风险 D．自留风险 E．转移风险 背景资料 蓝天建筑公司拟参加某建设单位组织的某市政工程的总承包招标。该工程招标按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）进行，为此，需要编制工程量清单。 根据案例背景，回答10～13题。 10．该招标工程的工程量清单，编制人可以有（）。 A．蓝天建筑公司 B．该建设单位 C．该建设单位委托的造价咨询单位 D．该工程的设计单位 E．工程造价管理机关
2021年一建建筑工程模拟试题选
2021年一建建筑工程模拟试题选(1) 1. 【典型考题】[2006年真题]某大型商住楼大体积混凝土基础底板浇筑过程中，为了防止出现裂缝，可采取的措施有(ACDE)。 A.优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土 B.适当提高水灰比，提高水泥用量 C.适当降低混凝土的入模温度，控制混凝土的内外温差 D.预埋冷却水管，进行人工导热 E.及时对混凝土保温、保湿材料 答案：ACDE 解题思路：大体积混凝土的裂缝控制措施为历年考核的重点。考生要结 合上表中的内容熟练掌握。 【典型考题】[2005年真题]大体积混凝土采用斜面分层方案浇筑时，混凝土一次浇筑到顶，混凝土振捣工作从浇筑层( )。 A上端开始逐渐下移 B下端开始逐渐上移
C中间开始逐渐向两侧移动 D两侧开始逐渐向中间移动 答案：B 解题思路：大体积混凝土浇筑时，可采用全面分层、分段分层和斜面分 层法。全面分层法中浇筑混凝土时从短边开始，沿长边方向进行浇筑;分段分层法适用于结 构厚度不大而面积或长度较大时采用;斜面分层以法混凝土一次浇筑到顶，由于混凝土自然 流淌而形成斜面，混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移，斜面分层法适用于长度较大 的结构。 【典型考题】在历年的考试中，此处知识点与案例题结合的有：控制大体积混凝土裂缝的措施;钢筋的代换原则;混凝土常见的质量通病。考生在考试时要灵活应试。 【典型考题】地下连续墙中导墙的作用有( )。 A.护壁
B.挡土 C.携渣 D.维持稳定液面 E作为测量的基准 答案：BDE 解题思路：要求考生掌握地下连续墙中导墙与泥浆护壁的作用，两者注意不要混洧。导墙的作用是：挡土、作为测量的基准、作为重物的支撑、维持稳定液面。泥浆的作用是：护壁、携渣、冷却和润滑。 2021年一建建筑工程模拟试题选(2) 1.我国现行规范采用(A)作为混凝土结构的设计方法。. A.以概率理论为基础的极限状态 B.安全系数法 C.经验系数法 D.极限状态 2.在计算杆件内力时，对荷载标准值乘一个大于1的系数，这个系数称为(A)。
一级建造师《工程法规》模拟练习题
一级建造师《工程法规》模拟练习题 距离一级建造师还有几天了，冲刺期间多做真题，有助于我们了解考试题型以及重要知识点。下面是小编分享的一级建造师《工程法规》模拟练习题，一起来看一下吧。 1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是() A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：B P6-7 2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是() A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是() A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是() A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成() A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 参考答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为() A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()
管理学基础模拟试题及答案
管理学基础模拟试题及答案 一．选择题（下列各题答案中，只有1个是正确的，请选择。每题2分，共20 分） 1．由于管理的广泛性和复杂性及研究的侧重点不同，对管理所下定义也各异。法约尔认为，（） A. 管理就是要确切地知道要别人干什么，并注意他们用最好最经济的方法去干 B. 管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制 C. 管理就是决策 2．法约尔的一般管理理论对西方管理理论的发展有重大影响，成为后来管理过程学派的理论基础，他的代表作是 （）。 A.《社会组织与经济组织理论》 B.《工业管理和一般管理》 C.《科学管理理论》 3．系统管理学派认为，组织是由一个相互联系的若干要素组成、为环境所影响的并反过来影响环境的开放的 （）。 A.社会技术系统 B.社会经济组织 C.社会经济系统 4. 在完全竞争的市场环境下，企业在追求自身利益最大化的同时，通过市场中“看不见的手”的引导， 实现 （），从而实现全社会的公共利益最大化。 A.资源配置的优化 B.利益的再分配 C.劳动力的合理利用 5．例外决策，具有极大偶然性、随机性，又无先例可循且具有大量不确定性的决策活动，其方法和步骤也是难以 程序化、标准化，不能重复使用的。这类决策属于（）。 A、风险型决策 B、不确定型决策C非程序化决策 6. 责任、权力、利益三者之间不可分割，必须是协调的、平衡的和统一的。这就是组织工作中的（则。 ）原 A、责权利相结合 B、分工协作C目标任务 7. 以职位的空缺和实际工作的需要为出发点，以职位对人员的实际要求为标准，选拔、录用各类人员。 这就是人员配备的（）原则。
A、因事择人 B、因人择事 C、量才使用 8．领导者与工作人员的职责权限明确划分，工作人员在职权范围内有自主权。这种领导方式属于（导。 ）领 A、集权型 B、分权型 C、均权型 9 ．美国哈佛大学的心理学家詹姆士在对职工的研究中发现，按时计酬的职工仅能发挥其能力的20－ 30 ％；而受到激励的职工，其能力可发挥至（）。 A、60-70% B、70-80% C、80-90% 10 ．企业中体现企业目标所规定的成员之间职责的组织体系就是（）。 A、正式组织 B、非正式组织C企业结构 二．判断题（下列各题有对有错，请指出错误所在并改正。每题 2 分，共20 分） 1．? 现代企业管理学认为，企业管理的重点在经营，而经营的核心是计划。 2．组织的效率，是指组织活动达到组织目标的经济效益大小。 3．梅奥认为，在共同的工作过程中，人们相互之间必然发生联系，产生共同的感情，自然形成一种行为准则或惯 例，要求个人服从。这就构成了“人的组织”。 4．企业战略管理过程一般由战略制定、战略实施和战略评价及控制等环节组成。\ 5．目标管理把以科学技术为中心，以人为中心的两种管理思想统一起来，是对管理学的重要贡献。 6．依靠人的知识和经验，对事物变化发展的趋势作出定性的描述，这就是经济预测。它往往用于对事物远期前景 的预测。 7．究竟采取扁平型或是高层型组织结构，主要取决于组织规模的大小和组织领导者的有效管理幅度等因素。因为 在管理幅度不变时，组织规模与管理层次成正比。规模大，层次多，则呈高层型结构；反之亦然。 8．让管理人员依次分别担任同一层次不同职务或不同层次相应的职务。该方法能全面培养管理者的能力，就是管 理人员培训方法中的职务培训。 9．大批量生产的企业生产专业化程度较高，产品品种少，主要进行标准化生产，对职工技术要求相对较低，适于 采用分权式组织形式。 10．企业要顺利运转，必须根据经营目标，对各生产要素进行统筹安排和全面调度，使各要素间能够均衡配置，各 环节相互衔接、相互促进。这里的统筹安排和全面调度就是组织，它需要管理者的管理行为来执行。 三．名词解释（每题 4 分，共20 分） 1．行为科学
2020年二建《施工管理》模拟试题及答案4
2020年二建《施工管理》模拟试题及答案4 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.“费用目标”对业主而言是()目标。 A.成本 B.预算 C.投资 D.收益 2.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，在设计准备阶段的工作是()。 A.编制设计任务书 B.编制项目建议书 c.编制可行性研究报告D.施工图设计 3-项目管理的目标能否实现的决定性因素是项目管理的()。 A.制度 B.方法 C.组织 D.工具 4.一般情况下，施工总承包管理方不与()直接签订施工合同。 A.分包方和供货方B设计方 C.业主方D工程监理方 5.组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的()关系。 A.指令 B.管理 C.职责 D.职能分工 6.项目结构的编码依据()，对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。 A.组织结构图 B.项目结构图 C.工作流程图 D.工作任务分工表 7.在组织结构图中，矩形框表示()。
A.工作任务 B.工作部门 C.管理职能 D.工作人员 8.审查施工单位申报的月度和季度计量表，认真校对其工程数量，不超计、不漏计，严 格按合同规定进行计量支付签证，这属于建设工程监理工作()阶段的主要任务。 A.设计 B.招标 C.施工 D.验收 9.合同结构图所表达的含义是()。 A.一个建设项目参与单位之间的合同关系 B.一个建设项目的参与单位 C.一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系 D.对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务 10.下列选项中，属于项目经理的职责是()。 A.在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系 B.决定授权范围内的项目资金的投入和使用 C.参与项目招标投标和合同签订 D.主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理 11.一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则横向工作部门 可以是()。 A.技术管理部门 B.计划管理部门 C.项目部 D.人事管理部门 12.在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整项目组织结构、任 务分工、管理职能分工、 工作流程组织和项目管理班子人员属于()措施。
2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题(II卷) (附答案)
2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题（ II卷） (附答案) 考试须知： 1.考试时间：180分钟，满分为160分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、某装配式钢筋混土屋盖的砌体结构，横墙间距２４ m ，其静力计算方案是（）。 A．刚性方案 B．弹性方案 C．刚弹性方案 D．塑性方案 2、气焊电石起火时，可以采用的灭火材料或器材是（）。 A．干砂 B．水 C．四氯化碳灭火器 D．泡沫灭火器 3、下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（）。 A.桁架结构体系 B.简体结构体系 C.框架剪力墙结构体系 D.棍台结构体系 4、建筑防水工程施工作业易发生的职业病是（）。 A.氮氧化物中毒 B.一氧化碳中毒 C.苯中毒 D.二甲苯中毒 5、木材物理力学性质是否随含水率而发生变化的转折点是（）。 A.平衡含水率 B.吸水率 C.纤维饱和点 D.孔隙率 6、混凝土搅拌通常的投料顺序是（）。 A、石子-水泥-砂子-水 B、水泥-石子-砂子-水
C、砂子-石子-水泥-水 D、水泥-砂子-石子-水 7、场地高程测量中，已知后视点X的高程为48.126m，后视读数为1.126m,前视点Y的读数为0.621m，则前视点Y的高程为（）。 A．48.631m B．47.621m C．48.501m D．48.531m 8、防水等级为（）的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。 A．I级 B．II级 C．III级 D．Ⅳ级 9、其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于（）。 A．5N／mm2 B．10 N／mm2 C．15 N／mm2 D．20 N／mm2 10、关于建筑幕墙施工的说法,正确的是（）。 A.槽型预埋件应用最为广泛 B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用T形焊接 C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶 D.幕墙防火层可采用铝板 11、一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是（）。 A、提高强度等级，提高水胶比 B、提高强度等级，降低水胶比 C、降低强度等级，提高水胶比 D、降低强度等级，降低水胶比 12、关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法，正确的是（）。 A、级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，骨料比表面积越小 B、级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，骨料比表面积越小 C、级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，骨料比表面积越大 D、级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，骨料比表面积越大 13、在多层及高层钢结构工程柱子安装时，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。 A. 地面控制桩 B. 地面控制轴线 C. 首层柱轴线 D. 下层柱的轴线 14、规范要求砌体结构实测实量检测，外窗洞口尺寸检测，（2）测量时( )抹灰收口厚度。 A．必检 B.综合检测 C．实测
一建法规练习题
一级建造师《建设工程法规及相关知识》专项练习试题合集 一、多项选择题（每道2分） 第 1 题下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（）。 A.未达到注册建造师继续教育要求 B.聘用单位破产 C.聘用单位被吊销营业执照 D.与聘用单位解除了合同关系 E.注册有效期满但未延续注册正确答案：B,C,D,E, 第 2 题根据《建造师执业资格制度暂行规定》，建造师的执业范围包括（）。 A.担任工商管理工作 B.担任建设工程施工的项目经理 C.从事其他施工活动的管理工作 D.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 E.地方政府根据当地实际需要规定的其他业务正确答案：B,C,D, 第 3 题下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。 A.使用注册建造师名称 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.在执业范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申诉 E.介入与自己有利害关系的商务，正确答案：A,B,D, 第 4 题下列选项中，注册建造师应当履行的义务包括（）。 A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德 B.执行技术标准、规范和规程 C.能力较强者应担任两个以上建设工程项目施工的负责人 D.保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密 E.对本人活动进行解释和辩解正确答案：A,B,D, 第 5 题现行注册建造师执业的专业中，只设一级建造师执业资格的专业有（）。 A.铁路工程 B.机电工程 C.港口与航道工程 D.民航机场工程 E.通讯与广电工程正确答案：A,C,D,E, 二、单项选择题（每道1分） 第 6 题根据《注册建造师管理规定》在下列情形中，不予注册的情形包括（）。 A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年 B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月 C.丙某今年已经63周岁 D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故 E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人正确答案：A,D,E, 第 7 题下列与工程建设相关的法律中，属于民法部门的是（）。 A.建筑法 B.合同法 C.招标投标法 D.仲裁法 正确答案：B, 第 8 题我国法的形式主要是以宪法为核心的各种规范性文件，下列选项中不属于法的是（）。 A.某省人大制定的地方性法规 B.某经济特区人民政府制定的规范性文件 C.某市高级人民法院发布的判例 D.我国参加的国际条约正确答案：C, 第 9 题法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（） A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释 B.法律>行政法规>地方政府规章>地方性法规 C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章 D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章正确答案：D, 第 10 题当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是（）。 A.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商 B.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决 C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决
管理学模拟试卷及答案.docx
精品文档 《管理学》模拟试卷 一、选择题（每小题2分，共 20分） 1、对于基层管理者来讲，其最重要的管理技能是（） A、技术技能 B、概念技能 C、人际技能 D、创新技能 2、法约尔划分的管理的五项职能分别是（） A 、计划、组织、领导、控制和创新B、计划、组织、指挥、领导和控制 C、计划、组织、指挥、协调和控制 D、计划、组织、协调、领导和控制 3、古典管理理论把人假设为（） A、“社会人” B、“理性人” C、“感性人” D、“经济人” 4、以下不属于定量的决策方法是（） A、盈亏平衡分析法 B、德尔菲法 C、期望值法 D、决策树法 5、汪力是一民营企业的职员，他工作中经常接到来自上级的两个有时甚至相互 冲突的命令。以下哪种说法指出了导致这一现象的最本质原因？（） A、该公司在组织设计上采取了直线型结构。 B、该公司在组织运作中出现了越级指挥问题。 C、该公司的组织层次设计过多。 D、该公司组织运行中有意或无意地违背了统一指挥原则。 6、管理层次与管理幅度的关系是（） A 、成反比B、成正比C、没什么关系D、有时正比有时候反比 7、以下不属于企业进行外部招聘的缺点是（） A、筛选难度大，时间长 B、进入角色慢，了解少 C、影响内部员工积极性 D、招聘成本低 8、作为总经理所拥有的职权类型是（） A、直线职权 B、职能职权 C、参谋职权 D、专业职权 9、管理方格论中 9.1 型的领导方式被称为（） A、任务型 B、贫乏型 C、协作型 D、乡村俱乐部型 10、人们常说“未雨绸缪”“防患于未然”等通常是指（） A、反馈控制 B、即时控制 C、现场控制 D、 二、多项选择题。（每题的备选项中有 2 个或 2 个以上符合题意，多选、漏选、错选均不得分。每小题 2 分，共 10分） 1、管理的两重性是指（） A、自然属性 B、社会属性 C、科学性 D、艺术性 2、以下（）是内部提升的优点 A 、对被提升人员了解全面B、来源广，有利于招到高质量的人员 C、被提升人员对组织有较深的了解 D、有利于带来新思想、新方法 3、按照双因素理论，下列属于保健因素的有（） A、工作条件 B、与主管的关系 C、工作自身 D、薪水 4、美国心理学家麦克利兰（D·C·McClelland ）提出成就动机论认为人的三大社 会性需要有（）
建设工程施工管理模拟试题二
建设工程施工管理模拟试题（二） 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 甲企业是某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲自行分包的分包单位，丙企业为该工程项目业主指定的分包单位，这三家企业在施工及管理中的正确关系是（）。 A．甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B．甲企业负责组织和指挥乙企业与丙企业的施工 C．丙企业只听从业主的指令 D．丙企业可指挥乙企业的施工 2. 新源职业技术学院拟建设1栋6000m2的学生宿舍楼，中兴建设公司参加了投标。在编制投标文件过程中确立采用线性组织结构模式。这种组织系统的特点是( )。 A. 没有相互矛盾的指令源 B. 有纵向和横向的指令源 C. 可能有多个矛盾的指令源 D. 指令源惟一 3．针对某写字楼项目编制的施工组织设计属于（）。 A．施工组织总设计B．施工规划 C．单位工程施工组织设计D．分部工程施工组织设计 4．下列选项中属于单位工程施工组织设计编制依据的是（）。 A．合同文件B．资源配置情况C．计划文件D．资金需求计划 5．单位工程施工组织设计中最具决策性的核心内容是（）。 A．施工平面图设计B．资源需求计划编制 C．进度计划编制D．施工方案设计 6．某项目确定工期总目标后，又确定区段工期目标和每月的计划工期，其目的是确定用于目标控制的（）。 A．偏差值B．调整值 C．计划值D．实际值 7．作为对施工活动实行科学管理的重要手段，具有战略部署和战术安排双重作用的是（）。 A．施工组织设计B．施工风险管理 C．施工项目管理D．施工进度计划 8．用以衡量组织施工的水平，对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价的是（）。 A．主要管理措施B．技术措施 C．主要技术经济指标D．组织措施 9．施工组织总设计的编制对象是（）。 A．整个建设工程项目的施工方法B．整个建设工程项目 C．整个建设工程项目的施工质量D．工程施工进度计划 10．为了对项目目标进行动态跟踪和控制，在确定了项目目标计划值后的施工过程中，首先应做的是（）。 A．调整项目目标B．采取纠偏措施进行纠偏 C．收集工程进度的实际值D．比较项目目标的实际值与计划值 11．施工单位编制分部工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据是（）。 A．单位工程施工组织设计B．施工组织总设计 C．分部工程施工组织设计D．分部工程作业计划 12．在项目实施过程中，为了对工程进度目标进行动态跟踪与控制，在按照进度控制的要求收集施工进度实际值之后，应做的工作是（）。
2019版一建《建设工程经济》模拟试卷(II卷) (含答案)
2019版一建《建设工程经济》模拟试卷（II卷） (含答案) 考试须知： 1、考试时间：120分钟，满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 单项选择题（每小题1分，本题共计60分） 1、某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。 A.增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担 B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担 C.因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担 D.工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担 2、财务评价的基本方法包括( )。 A．定量分析和定性分析 B．确定性分析和不确定性分析 C．静态分析和动态分析 D．事前分析和事后分析 3、某工程合同价6000万元,合同约定:工期6个月:预付款120万元,每月进度款按实际完成工程价款的80%支付:每月再单独支付安全文明施工费50万元:质量保证金按进度款的3%逐月扣留:预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表,则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为( )万元。
2017年一建法规真题及答案
2017年法规真题及答案 一、单项选择题 1. 某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定:签约后一周内交付货物， 届时合同生效。施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法, 正确的是（）。 A. 该仓储合同签订即生效，不以交付为要件 B?如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C. 该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D. 如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2. 根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互吊通投标情形的是（）。 A. 约定部分投标人放弃投标或者中标 B. 投标文件相互混装 C. 投标文件载明的项目经理为同一人 D. 委托同一单位或个人办理投标事宜 答案:A 解析：P94-95 3. 关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。 A. 未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B. 申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C. 只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D. 施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221 4、屮建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告屮还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。 A?诉讼时效的中止 B?诉讼时效的中断 C. 诉讼时效的延长 D. 改变法定时效期间 答案：B 解析:P345 5、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。 A. 不同类型的建设工程，质量保修范用不同 B. 合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C. 丄程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D. 建设工程保修期的起始日是丄程实际竣工之日 答案：A 解析:P325 12?关于保险索赔的说法，正确的是（） A?保险事故发生后，索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证
管理学模拟题
模拟试题（一） 一、选择题（下列各题答案中，只有1个是正确的，请选择。每题2分，共20分） 1．由于管理的广泛性和复杂性及研究的侧重点不同，对管理所下定义也各异。法约尔认为，（）。A．管理就是要确切地知道要别人干什么，并注意他们用最好最经济的方法去干 B．管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制 C．管理就是决策 2．法约尔的一般管理理论对西方管理理论的发展有重大影响，成为后来管理过程学派的理论基础，他的代表作是（）。 A．《社会组织与经济组织理论》 B．《工业管理和一般管理》 C．《科学管理理论》 3．系统管理学派认为，组织是由一个相互联系的若干要素组成、为环境所影响的并反过来影响环境的开放的（）。 A．社会技术系统 B．社会经济组织 C．社会经济系统 4．在完全竞争的市场环境下，企业在追求自身利益最大化的同时，通过市场中“看不见的手”的引导，实现（），从而实现全社会的公共利益最大化。 A．资源配置的优化 B．利益的再分配 C．劳动力的合理利用 5．例外决策，具有极大偶然性、随机性，又无先例可循且具有大量不确定性的决策活动，其方法和步骤也是难以程序化、标准化，不能重复使用的。这类决策属于（）。 A、风险型决策 B、不确定型决策 C、非程序化决策 6．责任、权力、利益三者之间不可分割，必须是协调的、平衡的和统一的。这就是组织工作中的（）原则。 A、责权利相结合 B、分工协作 C、目标任务 7．以职位的空缺和实际工作的需要为出发点，以职位对人员的实际要求为标准，选拔、录用各类人员。这就是人员配备的（）原则。 A、因事择人 B、因人择事 C、量才使用 8．领导者与工作人员的职责权限明确划分，工作人员在职权范围内有自主权。这种领导方式属于（）领导。 A、集权型 B、分权型 C、均权型 9．美国哈佛大学的心理学家詹姆士在对职工的研究中发现，按时计酬的职工仅能发挥其能力的20－30％；而受到激励的职工，其能力可发挥至（）。 A、60-70% B、70-80% C、80-90% 10．企业中体现企业目标所规定的成员之间职责的组织体系就是（）。 A、正式组织 B、非正式组织 C、企业结构 二、判断题（下列各题有对有错，请指出错误所在并改正。每题2分，共20分） 1．现代企业管理学认为，企业管理的重点在经营，而经营的核心是计划。 2．组织的效率，是指组织活动达到组织目标的经济效益大小。 3．梅奥认为，在共同的工作过程中，人们相互之间必然发生联系，产生共同的感情，自然形成一种行为准则或惯例，要求个人服从。这就构成了“人的组织”。 4．企业战略管理过程一般由战略制定、战略实施和战略评价及控制等环节组成。 5．目标管理把以科学技术为中心，以人为中心的两种管理思想统一起来，是对管理学的重要贡献。6．依靠人的知识和经验，对事物变化发展的趋势作出定性的描述，这就是经济预测。它往往用于对事物远期前景的预测。 7．究竟采取扁平型或是高层型组织结构，主要取决于组织规模的大小和组织领导者的有效管理幅度等因素。因为在管理幅度不变时，组织规模与管理层次成正比。规模大，层次多，则呈高层型结构；反之亦然。 8．让管理人员依次分别担任同一层次不同职务或不同层次相应的职务。该方法能全面培养管理者的能力，就是管理人员培训方法中的职务培训。 9．大批量生产的企业生产专业化程度较高，产品品种少，主要进行标准化生产，对职工技术要求相对较低，适于采用分权式组织形式。 10．企业要顺利运转，必须根据经营目标，对各生产要素进行统筹安排和全面调度，使各要素间能够均衡配置，各环节相互衔接、相互促进。这里的统筹安排和全面调度就是组织，它需要管理者的管理行为来执行。
二级建造师施工管理备考模拟试题
2010年二级建造师《施工管理》备考模拟试题 1.在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是（ A.项目总监理工程师）。 B.项目总工程师 C.施工方项目经理 D.设计方项目经理 2.关于项目管理班子人员的获取，下列说法不正确的是（ A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配）。 B.可以通过招标来获取特定的人员 C.必须在组织内部安排人员 D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员 3.项目管理最基本的方法论是项目目标的（）。 A.静态控制 B.动态控制 C.主动控 制 D.被动控 制 4.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为（） 年。 A.2 B.3 C.4 D.5 5.建设工程项目管理中的“费用目标”对施工方而言是（ A.投资目标）。 B.成本目标 C.概算目标 D.预算目 标 6.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的（A.法律责任对应当监督检查的项目不检查或 ） 。 B.违约责任 C.赔偿责任 D.连带责任
7.在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（ A.施工单位搭设的临时设施费 B. 危险作业意外伤害保险费 C. 生产工人劳动保护费 D. 已完工程和设备保护费 8.某分项工程的直接工程费仅为人工费， 工程的直接工程费计算的间接费费率为则, 万兀。 元材料费和机械费，其人工费为600万元按该分项 利润率为则，则该分项工程的不含税造价为 （） A.819 B.809 C.960 D.1050 9.施工成本核算的基本环节中，不包括（ A. 衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况进行总结和评价 B. 计算出施工费用的实际发生额 C. 计算出该施工项目的总成本和单位成本 D. 按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配 A. 预测、分析，B.比较，C.纠偏，D. 检查 E. 分析， F. 检查， G. 预测， H.比较， I. 纠偏 J. 比较， K. 分析， L. 预测， M.纠偏， N. 检查 O. 比较， P. 预测， Q. 分析， R.检查， S. 纠偏 10.施工成本控制的实施步骤为（ ） 11.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（ A. 会计核算主要是成本核算 B. 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C 统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映 D.业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点 ）。 12.某土方工程，工程量清单的工程量为 1100m3,合同约定的综合单价为 16元/m3，且实际 工程量减少超过10%寸可调整单价，单价调整为 15元/m3.经工程师计量，承包商实际完成 的土方量为1000m3,则该土方工程的价款为（ A.1.76万元 ） 。 B.1.6万元 C.1.5万元 D.1.65万元
一建《法规》最新模拟题(一)答案及解析
2019 一建《法规》模拟题一 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个符合题意。） 1.某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（）。 A.所有权 B.用益物权 C.债权 D.担保物权 2. 关于地役权，说法正确的是（）。 A.设立地役权是为了提高供役地的效益 B.地役权合同可以采用书面或口头形式 C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人 D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权 3．关于建设工程担保，说法错误的是（）。 A.设定建设工程担保是为了保障债权人债权的实现 B.建设工程担保方式包括抵押、质押、违约金和定金 C.被担保的合同无效，担保合同必定无效 D.担保分为法定担保和约定担保，留置属于当事人根据法律规定单方面采取的担保方式4．关于抵押的说法，正确的是（）。 A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 5.甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行质押的（）。 A.施工设备（汇票） B.流通股 C.房屋产权 D.知识产权中的财产权 6.行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（）。 A.《建设工程质量管理条例》 B.《建设工程勘察设计管理条例》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建筑业企业资质管理规定》 7. 关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。 A.宪法至上 B.同一部门制定的新法优于旧法 C.同一部门制定的特别法优于一般法 D.新的一般和旧的特别冲突时由全国人大裁决 8.下列关于我国土地所有权的制度表述，正确的是（）。 A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有 B.城市市区的土地属于全部市民所有 C.宅基地和自留地、自留山,属于农民个人所有 D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地 9.无权代理主要包括没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责任。 A.被代理人
管理学模拟试题一
管理学模拟试题一 （解答仅供参考） 一、选择题（每题1.5分，共45分） 1、提出官僚组织结构的学者是（ B ） A．美国行为学家梅奥B．德国管理学家韦伯 C．美国管理学家泰罗D．法国管理学家法约尔 2、我国决定开发西部的决策属于（ D ） A．战术决策B．激进决策C．目标决策D．战略决策 3、下列原则中，不属于领导用权的基本原则的是（ D ） A．合法性原则B．目的性原则C．民主原则D．例外原则 4、彼得·德鲁克认为：“领导者都是受人瞩目的，因此必须以身作则”。这可以增加领导者 的（A） A．模范权B．专长权C．合法权D．奖励权 5、下面哪种理论关注下属的成熟度（ D ） A．情境理论B．菲德勒的权变理论C．途径-目标理论D．领导者参与模型6、事后控制的致命弱点是（ C ） A．垂直性B．强制性C．滞后性D．超前性 7、所有的备选方案都进行成对的比较，先表决两个方案，获得群体成员过半数赞成票的方案再同余下的方案进行成对的比较，依次表决直到得出最终的结果。这种群体决策的方法被称为（ B ） A．博尔达计数B．孔多塞标准C．赞成投票制D．淘汰投票制 8、“无批评”原则在下面哪种方法中最为重要（ D ） A．“零起点”法B．哥顿法C．挑错法D．头脑风暴法 9、霍布森选择是（ C ） A．多个方案中选择一个方案B．多个方案中选最优方案 C．只有一个方案，没有其他选择D．两个方案中选择一个方案 10、根据赫塞和布兰查德的情景领导理论，当下属处于第二阶段，即没有工作能力，却愿意工作时，领导者应采取（ B ） A．指示型领导B．推销型领导C．参与型领导D．授权型领导 11、下列表述中，是有机式组织的特征的是（ D ） A．组织环境相对稳定而明确 B．组织结构和制度规范而严密 C．技术相对统一而稳定 D．组织层次少，具有较大的可变性和灵活性 12、下面对于正式组织和非正式组织理解错误的是（ C ） A．正式组织中必然存在非正式组织，无论管理者作出多大的努力，非正式组织都是不可避免的 B．正式组织有明确的规章制度，而非正式组织没有明确的规章制度 C．正式组织的功能是积极的，非正式组织的功能是消极的 D．正式组织和非正式组织都可以被管理者灵活的加以运用以实现其管理目标 13、下列因素属于激励因素的是（A） A．责任和晋升B．人际关系C．工资水平D．工作环境