工程垫资协议书范本样本
工程垫资协议书范本样本
工程垫资协议书范本本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
工程垫资协议书范本篇一::建设工程施工承包垫资协议书?建设工程施工承包垫资协议书?甲方:(以下简称甲方))?乙方:（以下简称乙方）?依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》?等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，?经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款::?
一、工程名称::东方鼎臣广场?
二、工程地点::上分线以东、发展大道以北?
三、工程结构::框剪结构?总建筑面积约约66万平方米。
?
四、进场时间::?定于?
五、承包方式::包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部?内容）本工程不得分包、转包。
?
六、承包内容::本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?工程。
?
七、施工工期::?自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。
?
八、工程质量::?执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
?
九、工程造价::本工程投资额约贰亿元人民币。
?
十、结算方式和计价标准::?
11、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。
?
22、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据?实结算。
?
33、工人工资单价::执行元//工日。
?
44、施工措施费按取费标准的%%计算；?
55、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
?
66、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式::本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?
11、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其%%。
拿到竣工验收报告030天的后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
?
22、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满818个月后结清。
十二、协议履约金的支付与返还?
11、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证?金万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。
?
22、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
?
33、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程在竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在030日内返还给乙方剩余部分保证金。
?
44、具体事宜以正式施工合同为准。
?
十三、甲方责任及义务?
11、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
?
22、负责三通一平，提供材料堆放场地。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?
33、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
?
44、负责协调施工期间的各种外界干扰。
?
55、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
?66。
、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
?
十四、乙方责任及义务?
11、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
?22。
、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
?
33、负责各种技术资料的收集、、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
?
44、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严。
格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。 ?
55、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
?
66、对于见证取样的材料，在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
?
77、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
?
88、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?
99、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理?
10、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚?金在工程款中扣除。
如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
?
11、积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
?
12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。
如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。
如发生意外概由乙方承担责任。
?
13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。
如发生意外概由乙方承担责任。
?
14、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。
?
15、夏天炎热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?
16、施工人员一律要参加人身保险，甲方承担30%，乙方承担70%。
十五、违约责任?
（11）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。
垫资协议书
垫资协议书 甲方（垫资方）： ________________________ 住所: ___________________________________ 法人代表： ______________________________ 琥系方式（手机）： ______________________ 乙方（借资方）： ________________________ 住所： __________________________________ 法人代表： ______________________________ 琥系方式（手机）： ______________________ 丙方（担保方）： ________________________ 住所： __________________________________ 法人代表： ______________________________ 联系方式（手机）： ______________________ 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为***************向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议（以下简称“本协议”），并保证共同遵守执行。 笫一条：借资用途
1?乙方向甲方的借资专用于乙方与笫三人 订的 ____________ 合同的**********,不得挪作他用，不得进行违法活动，更不 能随意侵占甲方的所贷款项； 2.在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方耒按本协议约定的用途使用借借资，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约贵任。 第二条：借资金额 乙方向甲方借资相当于人民币______________________元（大写：_____________________ ）, 借资期限为 ______ 月（肖一月一日到一月—FI） 第三条：垫资发放形式 甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方 第四条：还款资金来源及还款方式 1、乙方资金来源为________________________________________________________ 2、乙方还款方式为________________________________________________________ 第五条：三方贵任义务 （一）甲方的主要权利和义务 （1）按照本协议约定按期足额提供垫资，但闵乙方原闵造成迟延的除外： （2）对甲方提供的有关个人资料予以保密： （3）甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件
垫资建房合同(实例版)
垫资建房合同 甲方：乙方： 身份证号：身份证号： 甲方XXX将位于昆明市官渡区关上镇小街社区二组张居村54号的旧房拆除改建新房，为建房，双方在完全自愿的基础上，经充分协商，达成一致协议： 一、鉴于甲方目前无资金建房，甲方将上述住宅的改建事项发包给乙方，乙方承包垫资施工建五层半房屋； 二、双方议定房屋建筑按每平方米2560元计算（包括图纸设计费、建筑材料费、房屋装修费、施工人员工资及乙方应获利润等），房屋质量以一般私人房屋为标准； 三、旧房拆除的所有原料由乙方自主选择用于建新房，用不对房屋施工过程中的任何费用进行管理，所有耗资或节余均归乙方。 四、甲方负责办理张居村54号的旧房拆除改建新房（即乙方承建房屋）的一切合法手续。并负责协调房屋拆建过程中的四邻周边关系，协调施工过程中建筑材料的堆放场地、用水用
电的方便事宜。 五、在乙方施工期间，只要是因与甲方有关联的事件或责任妨碍了乙方正常施工，导致中途终止施工，甲方必须以2000元/平方米购买该建筑的地基，以每层15000元/平方米购买地基以上建筑。 六、房屋建成后十日内甲方一次性向乙方支付乙方垫资和乙方应得利润（即按实际建筑面积乘2560元/平方米）； 七、甲方如不能在上述期限内向乙方付款，则无条件以上述房屋及宅基地使用权抵付所欠乙方债务，乙方支付25万元人民币给甲方作宅基地使用费，乙方获得房屋所有权和宅基地使用权。 八、甲方将房屋所有权及宅基地使用权转给乙方后，若遇国家征收土地，所有征收补偿费全数归乙方所有，甲方有义务协助乙方获取上述补偿费。 九、甲、乙双方在开始履行了本协议后，甲方如有除违反第五条外的违约，还须向乙方支付万元违约金；乙方如有违约，向甲方支付万元违约金。 十、以上协议一经签订双方不得反悔，关于54号房屋的改造所发生的一切费用全由乙方承担。 甲方：乙方：
还款协议书范本3种模版
付款协议 甲方： 乙方： 一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写：），现关于该货款的问题双方达成如下协议，甲方同意乙方在年月日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按 逾期货款的1% 向甲方支付滞纳金。 三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方 可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件 有效。 甲方：乙方：
还款协议 甲方： 乙方： 一、截至年月日，乙方尚欠甲方借款￥元（大写：），现甲乙双方达成协议，乙方在 年月日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期借款的1% 向甲方支付滞纳金。 三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方 可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件 有效。 甲方：乙方：
还款协议书范本（付款协议书范本） 甲方： 乙方： 一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写：），现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决： 第一种：甲方同意乙方偿还人民币元整（￥元）以解决上述欠款问题，但须： 1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方； 2、在年月日前将上述款项汇出。 第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下： 1、年月日前支付元； 2、年月日前支付元； 3、年月日前支付元； 二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款元的求偿权，并自人民币整（元）到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。 四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若 乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写）本金及利息的法律 责任。 五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。 甲方：（盖章）乙方（盖章）： 授权代表：授权代表： 年月日年月日
钢筋垫资合同范本1
钢材供应合同 需货方：（简称甲方）河南省第二建设集团有限公司 供货方：（简称乙方）郑州市管城区超胜物资供应站 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下： 一、工程名称及地点：平原新区凤湖人家1~6号楼项目部 二、甲方购买产品名称、型号及厂家规定。 1、物资名称：建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。 2、规格型号：以需方预算规格为准。 3、预算钢材数量：（ 1000吨） 三、数量、运输、验收规定 1、螺纹、圆钢均按国家理论计算核收，盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙 方向甲方交货时，对于螺纹钢双方须当场清点支数，以现场确认的数量为准，若甲 方现场不清点，则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结 算，若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准；若超过负千分之三，双方重 新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。 2、未经检验合格，甲方不得动用钢材，否则乙方不承担甲方由于未经检测 先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议，应在货到之日起七 日内提出，并出示国家认可的检测机构的检测报告，乙方经确认后再第一时间内予 以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告，视同此批产品全部合 格。 四、钢材价格及付款方式规定. 第一款、该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨（或自供货之日起70日，先到为准）的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑 钢材价格行情”网上对应厂家型号，（规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基 价，规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价，盘螺、盘元 均以济源钢铁的网价为结算基价）。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结 清所有款项。若甲方未结清所欠款项，后续采购价格均以第一款结算基价为准，
垫资协议
垫资服务协议书 甲方(出资方)：有限公司，法定代表人： 通讯地址：，联系电话。乙方(借款人)：，身份证号： 通讯地址：，联系电话。鉴于： 1.乙方拟向购买牌商品小汽车壹辆，车架号为：，该车辆乙方购买的总价款人为人民币元（大写：圆整），乙方申请甲方垫资，垫资总额不超过乙方购买该车价款的60%，乙方已经付清其余40%购车款。 2.该车辆委托甲方从省市区（县）路号将该车辆运送到 省市区（县）路号，预计送达时间年月日之前。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方平等充份协商，自愿达成以下垫资服务协议： 一、垫资事项 1.1甲方同意为乙方此次购车需求提供垫资服务，垫资金额为人民币(小写)_________________(大写)_______________。 1.2 乙方同意向甲方支付垫款利息人民币(小写)_________________(大写)_______________。 二、运费 该车的运费为人民币(小写 ) (大写 ) 。 三、滞纳金及违约金 3.1该车辆到达上述目的地后，乙方应立即支付甲方上述垫资款及运费。如有延期，但每延期一天，甲方有权利按垫资款和运费总金额的千分之三向乙方收取滞纳金。 3.2乙方延期付款超过15天的，属于乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方按照垫资款和运费总金额的30%支付违约金。 3.3甲方逾期支付垫资款和运费的，乙方有权扣押该托运车辆。 3.4本协议签订后，甲乙双方均应严格遵守，如有违约，违约方应向守约承担违约责任，并赔偿守约方追究违约方责任而支付差旅费、公证费、律师费、调查费等费用。 四、保证及违约责任 3.1 乙方保证：向甲方提供的个人资料真实有效，乙方个人及家庭除银行房屋贷款外无其他债务纠纷，经济纠纷，资产被查封，乙方拥有该车辆的所有权，该所有权不存在争议等。 3.2 若乙方不能偿还甲方所垫付的全部垫资款、利息及运费的，乙方愿意接受甲方所在地当地法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担，甲方也可凭本协议及已垫资凭证向甲方所在地人民法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。 五、争议处理 在本协议履行过程中，如果有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。 六、通用事项 5.1 其他约定：。 5.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 5.3 本协议自甲、乙双方签字后立即生效。 甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）： 年月日年月日
建设工程垫资合同范本
篇一：建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲：(以下简称甲) 乙：（以下简称乙） 依照《人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则， 经甲、乙双友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称：东鼎臣广场 二、工程地点：上分线以东、发展大道以北 三、工程结构：框剪结构 总建筑面积约约6万平米。 四、进场时间： 定于 五、承包式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以的全部 容）本工程不得分包、转包。 六、承包容： 工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量： 执行现行的有关施工规及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价：执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算； 5、材料价格确定，甲乙双共同考察市场，确定材料质量和价格由乙组织购进，甲在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。 1、本工程先由乙垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲违约责任，乙所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时，甲按有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日，乙先付给甲履约保证 金万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲对乙公司进行考察（公司、工地等），待甲考察结束认可后，甲会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时，返还乙工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲在30日返还给乙剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲责任及义务
还款协议书(范本)
还款协议书 甲方：，男，汉族，年月日生，身份证号码： ，住址：，联系电话： 乙方：，，汉族，年月日生，身份证号码： ，住址：，联系电话： 乙方因资金周转，分别于年月日、年月日、年月日、年月日向甲方 借款共计人民币XXX万元整（￥xxxxx元）。 鉴于乙方借款次数较多，为方便乙方清偿借款，经双方账目核对清楚之后，达成还款协议如下： 一、乙方分期向甲方偿还借款，具体还款时间及数额如下： 年月日前支付元； 年月日前支付元； 年月日前支付元。 二、乙方应按本协议第一条之约定，及时、足额将欠款通过银行转账方式转入甲方指定银行账户，如需现金方式还款，需提前取得甲方书面同意。 三、本协议签订后，乙方应按约定支付款项，如乙方逾期还款： 1、甲方保留追究乙方全部刑事及民事责任的法律权利； 2、甲方有权要求乙方归还已到期款项，并有权要求乙方按该款
项的年利率xx%支付自乙方逾期款项之日起至实际归还该款项之日止的逾期利息。 四、乙方自愿以个人及家庭财产为本协议项下甲方对乙方的债权承担无限连带责任保证。 五、本协议系各方真实意思表示，协议生效后如有违反，违约方应当赔偿因此造成守约方的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、执行费用等）。 七、本协议在履行中如发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可向甲方所在地西安市未央区人民法院提起诉讼解决。 八、甲乙双方均已详细阅读本协议所有条款，双方对本协议条款的含义及法律后果充分理解，认识一致，均无异议。 九、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方：乙方： 身份证号码：身份证号码： 联系方式：联系方式： 年月日年月日
垫资协议书范本【标准版】
垫资协议书范本【标准版】 垫资协议书范本【标准版】 甲方(垫资方)：_______________________________ 法定代表人：___________________________________ 身份证号码：___________________________________ 联系方式：_____________________________________ 地址：_________________________________________ 统一社会信用代码：_____________________________ 乙方(借资方)：_______________________________ 法定代表人：___________________________________ 身份证号码：___________________________________ 联系方式：_____________________________________ 地址：_________________________________________ 统一社会信用代码：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：第一条：借资用途 乙方与_____________有限公司签订有买卖合同，乙方购买_____________有限公司___________。由于乙方购买的___________数量较大，现乙方委托甲方对其购买的__________款进行垫付，乙方向甲方的借资专用于乙方与__________有限公司签订的___________买卖合同的购
建设工程施工承包垫资协议书
建设工程施工承包垫资协议书 Agreement on advance payment for construction contract of co nstruction project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建设工程施工承包垫资协议书 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目：总建筑面积约平方米 （栋楼）。 四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。 五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价：执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算；
还款协议书范本正式版
YOUR LOGO 还款协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
还款协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方(债权人) 地址：________邮编：________ 电话：________ 乙方(债务人) 地址：________邮编：________ 电话：________ 为了使___________，双方经过友好协商，就有关事项协议如下： 第一条还款内容 1.还款金额：________人民币。 2.还款期限：自签订此协议之日起乙方至__年__月__日前还清。 3.利率：按照的利率执行，具体为：_____. 第二条抵押物 乙方将作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。 第三条甲乙双方的义务 (一)甲方的义务： 1.对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2.在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。 (二)乙方的义务： 1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。 2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。 第四条违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。 第五条本合同经___________见证后生效。 本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。 甲方：(公章) 代表人：________ 乙方：(公章) 代表人：________ 签约日期：________ 见证单位：(签章) 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
建设项目垫资合同协议书范本
甲方： 乙方： 为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度，确保项目前期资金的准备充分，甲方经过股东及公司董事会决议并决定，根据国家有关法律、法规和政策，本着诚实信用、互惠互利的原则，就乙方垫资建设项目，经友好协商达成本协议。 一、项目概况 1、项目主体为棚户区改造，项目所在位置 2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付部分资金，该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定为准。 二、垫资方式 1、为了加快推进棚改项目的进一步实施，由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金，金额 万元。 2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。 3、甲方承诺收到乙方款项后，项目的建设工程部分交由乙方承包建设，具体承包价格结算以及项目实施，按照建筑承包合同执行。 三、垫资期限 1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起，个月内，保证图纸设计完毕，拆迁进场，尽快推进项目建设招投标各项事宜。 2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的，如需相应顺延，在取得乙方同意后，垫资部分按照银行贷款同等档次计算利息。按月付息，直至招投标阶段结束。
3、甲方在与乙方签订本协议后，不在与其他建筑公司签订建设项目协议，乙方持本协议有优先权。 四、附则 1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。 2、本协议自双方签字盖章之日起生效，对双方有法律约束力。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章） 甲方代表（签字）：乙方代表（签字）： 日期：日期： 签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。 四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的
委托垫资解押和再贷款协议书
委托垫资解押和再贷款协议书 NO: 甲方（委托方）： 乙方（受托方）：_临沂吉美房地产营销策划有限公司（以下简称：吉美房产）在平等互利，诚实信用的原则下，经双方友好协商，就乙方为甲方的抵押房产出资还贷问题，即甲方委托乙方办理“垫资解押和再贷款”业务达成如下协议： 第一条：甲方解押标的范围 甲方位于的房产(铺面)，房屋产权证号：字第号。（土地使用权证号：字第号）。 第二条：甲方委托乙方垫资解押及费用支付方式 ⒈甲方为了将其名下抵押房产（铺面）还贷街押，特向乙方借款人民币元（￥元），用于偿还其用本合同第一条标的范围之抵押房产（铺面）在银行抵押贷款后尚欠银行余下的贷款；乙方同意以垫资方式借款给甲方偿还其银行余下欠款（借款具体金额以乙方到抵押行替甲方还款当日银行出具的本息单据为准），甲方同时委托乙方办理解押及注销房产抵押登记手续。. ⒉代理费支付方式 ⑴甲方按实际垫资额的%向乙方支付垫资解押及注销抵押登记代理费，预计该费用为人民币元（￥___________元）。 ⑵在协议签订当日，甲方向乙方支付代理保证金人民币元（￥___________元），在乙方完成委托事项时甲方即一次性付清代理费人民币元（￥______元），保证金可冲抵代理费。 ⑶完成委托事项所需费用预计为人民币元（￥元），根据实际需要，按支出凭据向委托人报销，无票据的，按委托人事先同意支出的费用报销。如实际发生费用与原预计金额不符的按多还少补方法处理。 ⑷上述酬金以_____________(转帐或现金)结算。 第三条：甲方应向乙方提供以下证件（需提交的打“√”） 甲方应提供： ⒈房产证明（房产证□，若无房产证的须提供购房合同、备案证明及购房发票□） ⒉土地证明（土地证□，如无土地证的须提供土地证发票□） ⒊身份证明<包括共有人>（身份证□、军官证□、护照□、其它□） ⒋户口簿<包括共有人> □ ⒌婚姻状况证明（包括结婚证□、离婚证□、法院判决书□、未婚证□） ⒍收入证明□ ⒎评估报告□ ⒏装修合同□、装修单位资质证□、装修预算清单□。 以上证件均须提供原件，如有关部门须补充其它证件的，甲方应及时配合乙方办理。
工程垫资合同(详细范本)
工程垫资合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1．合同文件适用的法律、法规和标准、规范 1．1适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。 1．2适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。 2．合同文件组成及解释顺序 2．1合同条款及合同附件 2．2补充合同（协议）书 2．3中标通知书、投标书及其附件 2．4标准、规范及有关技术文件 2．5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件
2．6施工图纸及设计要求 2．7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 2．8有关会议纪要 2．9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。 3．资质验证：乙方资质情况（详细填写） 3．1资质证书号码：_____________________________________ 3．2资质许可范围：_____________________________________ 3．3发证机关：_________________________________________ 3．4复审有效期：_______________________________________ 3．5甲方查验原件的人员及时间：_________________________ 3．6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。 3．7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。 4．工程概况 4．1工程名称：___________________________________________ 4．2工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此
还款协议书范本
还款协议书 甲方：武汉南洋金地置业有限公司 乙方：孙元和 丙方：郑全进 甲乙双方基于201 0年元月20日签订的二份《借款合同》，甲方借取乙方2000万元，在借款逾期后，甲方仍然不能还款。针对还款事宜，双方经过协商一致特签订此还款协议： 一、甲方借取乙方的2000万元本金，自201 2年4月1 9日起仍按月利率35‰计息。此2000万元本息，甲方分三次全部还清，分别于年月日偿还乙方本息万元、于2012年月日偿还乙方本息万元、余下的借款本息于2012年月日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。 二、在甲方未还清乙方的2000万元借款本息前，乙方有权参与甲方的位于武汉市青山区的______________项目的销售资金管理，甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理，具体方式是在位于武汉市青山区的_____________项目的所有的销售资金银行帐户的印鉴中加入乙方本人的印章，该印章由乙方保管和使用，在甲方还清借款本息后，由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章，乙方退出该项目的资金管理。 三、甲方若违反本协议约定，除借款本金仍按月利率35‰
计息外，还应当向乙方支付违约金万元，同时将乙方的借款本息一次性全部还清。 四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任，担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。 五、因履行本合同发生纠纷，由三方协商解决，协商不了，在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。 六、本协议一式三份，甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字（盖章）生效。 甲方：武汉南洋金地置业有限公司（盖章） 甲方代表： 乙方：丙方： 二○一二年月日
项目工程垫资合约协议书范文示范
工程垫资协议书范本 篇一：建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲方：(以下简称甲方) 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则， 经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称：东方鼎臣广场 二、工程地点：上分线以东、发展大道以北 三、工程结构：框剪结构 总建筑面积约约6万平方米。 四、进场时间： 定于 五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部 内容）本工程不得分包、转包。 六、承包内容：
工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量： 执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价：执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算； 5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。 6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、付款办式：
1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证 金万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
建设项目垫资合同协议书范本
编号：_____________ 建设项目垫资合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方: 乙方: 为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度，确保项目前期资金的 准备充分，甲方经过股东及公司董事会决议并决定，根据国家有关法律、法规和政策，本着诚实信用、互惠互利的原则，就乙方垫资建设项目，经友好协商达成本协议。 一、项目概况 1、项目主体为棚户区改造，项目所在位置 2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付 部分资金，该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定 为准。 二、垫资方式 1、为了加快推进棚改项目的进一步实施，由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金，金额 万元。 2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。 3、甲方承诺收到乙方款项后，项目的建设工程部分交由乙方承包建设，具体承包价格结算以及 项目实施，按照建筑承包合同执行。 三、垫资期限 1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起，个月内，保证图纸设计完毕，拆迁进场，尽快推进项目建设招投标各项事宜。 2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的，如需相应顺延，在取得乙方同意后，垫资部分按照银
行贷款同等档次计算利息。按月付息，直至招投标阶段结束。 第2页共3页
3、甲方在与乙方签订本协议后，不在与其他建筑公司签订建设项目协议，乙方持本协议有优先权。 四、附则 1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。 2、本协议自双方签字盖章之日起生效，对双方有法律约束力。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）： 甲方代表（签字）：日期：乙方（盖章） 乙方代表（签字）：日期：
垫资承包协议(标准通用版)
建设工程施工承包垫资协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目：总建筑面积约____ 平方米（____栋楼）。 四、进场时间：定于____年__ 月底前（以进场通知书为准）。 五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。 六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为____ 天。 八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约____ 亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价：执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算； 5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。 7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式： 1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。 2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。 十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金__万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平，提供材料堆放场地。 3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。 4、负责协调施工期间的各种外界干扰。 5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。 6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
还款协议书范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 还款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
XXX公司（以下简称甲方） 住所：XXXXXX 法定代表人：XXX （法定代表人的代理人：XXX ） XXX公司（以下简称乙方） 住所：XXXXXX 法定代表人：XXX （法定代表人的代理人：XXX ） 鉴于： XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX （工程项目名称）签订了《建设工程施 工合同》（合同编号：XXX）,建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。该项目已于XX年XX月XX日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订 的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整,截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外, 双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXX X万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX 万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX月XX日 至XX年XX 月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。 第三条强制执行条款 1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证 的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起XX个工作日内，向甲方和 北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证
垫资协议书模板
编号： HT-20211101 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 垫资协议书模板 Parties hereto may revise or supplement through negotiation matters not mentioned herein.
[标签: titlecontent] 垫资协议书 编号： 甲方： 乙方（借款人）：身份证号： 鉴于乙方拟向银行支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人汽车消费贷款，由于客观原因，乙方客户需提前提车，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。 一、垫资事项 1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写）百 拾万仟佰拾元整（小写：RMB ）甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户： 户名：； 账号：； 1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项， 并出具划款
授权委托书： 户名：； 账号：； 1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天。否则，经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的‰（千分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。 二、乙方贷款事项 2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币（大写）百拾万仟佰拾元整（小写：RMB）的个人汽车贷款（贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准）。 2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。 三、保证及违约责任 3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷； 3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受郑州市区法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向郑州市区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出