总承包商付款(供货)保函(试行)
【合同标题】总承包商付款（供货）保函（试行）
【合同分类】保证合同
【发文字号】
【发布机构】
____（供货商）：
鉴于贵方与____（以下简称总承包商）就____项目于____年____月____日签订编号为____的《买卖合同》（以下简称主合同），应总承包商的申请，我方愿就总承包商履行主合同约定的货款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的货款。
本保函所称货款指____。
我方保证的金额是主合同约定的货款的____％，数额最高不超过人民币____元（大写：____）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起主合同约定的总承包商应履行支付货款义务期限届满之日后____日。
贵方与总承包商协议变更货款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。总承包商未按主合同约定向贵方支付货款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及总承包商未支付货款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
在出现贵方与总承包商因货物质量发生争议，总承包商拒绝向贵方支付货款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供____部门出具的质量合格的说明。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1．在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2．总承包商按主合同约定履行了货款支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3．我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1．因贵方违约致使总承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或贵方与总承包商的另行约定，免除总承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3．贵方与总承包商协议变更主合同的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担保证责任。
4．因不可抗力造成总承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：____。
保证人（盖章）：____
法定代表人（或授权代理人）（签字）：____
____年####月####日
预付款保函格式.doc
预付款保函格式 制作预付款保函有一定的格式，那么，今天，我给大家介绍的是预付款保函格式，希望对大家有帮助。 预付款保函格式1 本保函旨在保证工程承包合同的顺利履行，保证主合同当事人合法权益，在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后，由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺，本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。具有不可转让性，保证人作为承包方的履约保证方保证具有提供保证 1，本保函从属于工程承包合同的履约能力和资格，本保函担保的金额为：人民币(大写) 元。 2，本保函保证的主债权为主合同承包方在接受发包方预付款后所应承担合同相应义务以及由履行相应义务产生的违约、赔偿责任。 3，本保函保证的主债务履行期限的确定：应为根据主合同发包方支付预付款后，承包方依据合同所应完成的相应工作量，工程量的确定由发包方或其委托的项目管理公司确定。 4，在主合同解除后，保证人对承包方应当承担的民事责任仍应承担担保责任。 5，本保函中保证人承诺代为履行的仅限于金钱债务，如果保证人不能实际代为履行，对发包人因此造成的损失，保证人应当承担连带赔偿
责任。 6，保证期间，发包方依法将主债权转让给第三人的，保证债权同时转让，保证人在原保证担保的范围内对受让人承担保证责任。 7，保证期间，发包方与承包方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻承包方的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重承包方债务的，保证人对加重的部分不再承担保证责任。 8，主合同如对主债务履行期限没有约定或者约定不明的，保证期间自发包方要求承包方履行义务的宽限期届满之日起计算。 9，承包方与保证人共同欺骗发包方，订立主合同和本保函，发包方有权请求人民法院予以撤销。因此给发包方造成损失的，由保证人与承包方承担连带赔偿责任。 10，保证期间，人民法院受理承包方破产案件的，发包方既可以向人民法院申报债权，也可以向保证人主张权利。 11，发包方申报债权后在破产程序中未受清偿的部分，保证人仍应当承担保证责任。发包方要求保证人承担保证责任的，应当在破产程序终结后六个月内提出 ，本保函担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 13，本保涵未经发包方(债权人)书面同意不可撤销，保证人有权监督承包人将预付款专款用于主合同约定目的并按本保函承诺承担无条件保证责任。
总承包商付款分包保函协议书范本
总承包商付款（分包）保函 总承包商：______________________________ 分包商：______________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日 总承包商付款（分包）保函
（分包商）： 鉴于贵方与________ （以下简称“总承包商” ）就_____________ 项目于________ 年 ________ 月________ 日签订编号为_________ 的《分包合同》（以下简称主合同），应总承包商的申请，我方愿就总承包商履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下 担保： 一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的总承包商应向贵方支付的工程款。 我方保证的金额是主合同约定工程款的_________ %，数额最高不超过人民币_______ 元（大写：________________ ）。 本保函所称工程款是指_________________ 。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后 _________ 日内。贵方与总承包商协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支 付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。总承包商未按主合同约定向贵方支付工程款的，由我 方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及总承包商未支付主合同约定的工 程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。 在出现贵方与总承包商因工程质量发生争议，总承包商拒绝向贵方支付工程款的情形时，方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条
总承包商付款(分包)委托保证合同
总承包商付款（分包）委托保证合同 委托保证人（总承包商，以下称甲方）：_________ 住所：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 保证人（以下称乙方）：_________ 住所：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 鉴于甲方与_________（以下简称分包商）就_________项目于_________年_________月_________日签订编号为_________号《分包合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲乙双方经协商一致，订立本合同。 第一条定义 1．1 本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向分包商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。 1．2 本合同所称工程款是指_________。 第二条保证的范围及保证金额 2．1 乙方提供保证的范围是主合同约定的甲方应向分
包商支付的工程款。 2．2 甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不超过人民币_________元（大写：_________）。 第三条保证的方式及保证期间 3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。 3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_________日。 3．3 甲方与分包商协议变更主合同付款日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 乙方承担保证责任的形式为代为支付。当甲方未按照主合同的约定向分包商支付工程款时，由乙方代为履行支付义务，但乙方付款总额不超过本合同第二条约定的保证金额。 第五条担保费及支付方式 5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定，收取担保费。 5．2 双方确定的担保费率为：_________。 5．3 本合同生效后_________日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_________元（大写：_________）。 第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
工程履约保函格式
中国人民建设银行不可撤销的保函 建银保Ｎｏ：____________ 担保类别：_____________________ 担保受益人：___________________ 担保银行：_____________________ 担保有效期：___________________ 固定条款 ?本保函根据中国人民建设银行总行授权签具。 ?我行的担保是依据《中国人民建设银行担保业务暂行办法》和委托人的申请及我行与委托人签订的担保协议向受益人提供的。 ?本保函是无（或有）条件不可撤销的信用保函。 ?本保函由担保银行自主出具，一经出具即具有法律约束力，各方当事人均不得擅自变更和解除各自的责任。但在担保有效期内发生下列两种情况，可变更或终止保函： 一、担保银行与受益人经过协商双方同意修改，或因担保事项所依据的国家计划修改，得换开新的保函。 二、保函项下合同的标的、数量、履行期限和违约责任等主要条款修改而未经担保银行同意，或因担保事项所依据的国家计划被取消，或因不可抗力致使保函项下合同无法履行，或因受益人违反保函项下经济合同致使保函履行无意义时，担保银行可终止本保函的效力。 ?如本保函受益人、担保事项、担保期限、担保金额、本行公章和法定代表人签字等项内容不全，本保函无效。 ?本保函不得转让，不得贴现，不得用于抵押。 ?本保函有效期自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。保函失效后受益人应将本保函退还我行。 附保函内页 参考格式一： 预收款退款保函 （受益人）： （委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号__________________。该单位已于_________年_________月_________日与你方协商，该单位预收你方备料款_________元，用
关于总承包商付款(供货)保函范本
关于总承包商付款(供货)保函范本 总之，我的行为给公司带来了不好的影响，我的心情非常沉重和羞愧。“人非圣贤， 孰能无过”，我也会努力成长为一个理智的人，一个理得心安的人，从过去的错误中学到 智慧，不再单纯地懊悔。“经师易得，人师难求”，我会在今后的成长过程中，与你们一 起学得到更多的“智慧”，我们一起共同得到教诲和帮助，我倍感幸运和不胜感激!为巨 龙创造更辉煌的明天!谢谢! 双方约定的其他事项 1．_________________________________________________ 2．_________________________________________________ 总承包商付款(供货)保函总承包商付款(供货)保函编号：(工_____字)第_____号 供货商：________________________ 鉴于贵方与______________(以下简称“总承包商”)就_____________________项目于_______年_______月_______日签订编号为 ______________的《买卖合同》(以下简称主合同)，应总承包商的申请，我方愿就总承包 商履行主合同约定的货款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 依法在不改变土地规定用途的前提下，有经营自主权、产品处分权和收益权。未经甲 方同意，不得再次转包出租。 一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的货款。本保函所 称货款指____________________________________ 我方保证的金额是主合同约定的货 款的_______%，数额最高不超过人民币_______元(大写：_____________________)。 二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的 期间为：自本合同生效之日起主合同约定的总承包商应履行支付货款义务期限届满之日后 ______________日。贵方与总承包商协议变更货款支付日期的，经我方书面同意后， 保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。总承包商未按主 合同约定向贵方支付货款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及总 承包商未支付货款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。在出现贵方与总承包商因货物质量发生争议，总承包商拒绝向贵方支付货款的情形时，贵 方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供__________部门出具的质量合格的说明。
保函标准格式
投标保函 保函编号： 开立日期: 致：（受益人名称地址） 本保函作为_________________（保函申请人）（以下简称投标人）在号（合同号）项下向（以下简称受益人）提供__________（货物名称）招标所需的担保文件。 我们，中国光大银行_______分（支）行，注册地，兹承诺，在收到受益人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证给付受益人金额为不超过RMB__________（金额大写：人民币________________元整）的款项。 1、投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件； 2、投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同； 3、合同生效后天内，投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供履约保函。 本保函自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。 本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。 任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。
附件3 Bid Guarantee To:___________(Beneficiary’s name and address) Guarantee No._________ For Bid No. _________ Issuing Date: _________ This guarantee is hereby issued to serve as a Bid Guarantee of ____________(name of applicant)(hereinafter called "the Bidder") for Bid No. __________ for the supply of __________ (name of goods) to _____________ (name of Beneficiary)(hereinafter called the “Beneficiary”). At the request of the Bidder, We, China Everbright Bank __________ Branch having our registered office at (hereinafter called the “Bank”), are bound onto the Beneficiary in the sum not exceeding (amount) (Say Only)for which payment to be made to the said Beneficiary the Bank binds himself by these presents, and hereby unconditionally and irrevocably guarantee to pay you immediately without recourse, up to the sum as aforesaid upon receipt of your written notification stating any of the following effects: (a) the Bidder has withdrawn his bid after the time and date of the bid opening and before the expiration of its validity period; or (b) the Bidder has failed to enter into contract with you after the notification of contract award; or (c) the Bidder has failed to establish Performance Guarantee within ________ (__) calendar days after the effective date of contract. It is fully understood that this guarantee takes effect on __________and expires on _________. Any of your claims accompany THIS ORIGINAL GUARANTEE must be received by us on or before the above expiry date. After the expiry date, this guarantee shall automatically become null and void, and shall be immediately returned to us for cancellation. Any action of maintaining the original of this guarantee or any of its amendments shall then give no right to the Beneficiary for lodging any
工程款支付委托担保合同协议书范本.doc
编号：_________________ 工程款支付委托担保合同 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订日期：____ 年_____ 月_____ 日甲方（委托方）：乙方（受托方）：
鉴于甲方与（以下简称承包商）就项目于年 月 日签订编号的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意 为甲方向承包商提供工程款支付担保。双方经协商一致，订立本合同。 第一条定义 1.1 本合同所称业主支付担保是指，乙方向承包商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款 时，由乙方代为支付的行为。 1.2 本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。 第二条保证的范围及保证金额 2.1 乙方保证的范围是主合同约定的工程款。 2.2 乙方保证的金额是主合同约定的工程款的写: % ,金额最高不超过RMB 元（大 第三条保证的方式及保证期间 3.1 乙方保证的方式为：连带责任保证。 3.2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后 日内 3.3 甲方与承包商协议变更工程款支付日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的支付 日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4.1 乙方承担保证责任的形式是代为支付。 4.2 甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的，由乙方在保证金额内代为支付。 第五条担保费及支付方式 5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。 5.2 双方确定的担保费率为：。 5.3 本合同签订之日起日内，甲方一次性支付乙方担保费共计RMB 元（大 写：）。
总承包商付款委托保证合同正式版
总承包商付款委托保证合同正 式版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-012125
总承包商付款委托保证合同正式版 委托保证人（总承包商，以下称甲方）：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 保证人（以下称乙方）：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 鉴于甲方与_____（以下简称分包商）就_____项目于_____年 _____月_____日签订编号为_____号《分包合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲乙双方经协商一致，订立本合同。
第一条定义 1．1 本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向分包商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。 1．2 本合同所称工程款是指_____。 第二条保证的范围及保证金额 2．1 乙方提供保证的范围是主合同约定的甲方应向分包商支付的工程款。 2．2 甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不超过人民币_____元（大写：_____）。 第三条保证的方式及保证期间 3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。 3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_____日。 3．3 甲方与分包商协议变更主合同付款日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的日期做相应调整。
保函格式
附件三保函格式 履约保函 保函号：_________ 致：_______________________（贵公司的名称） _______________________（贵公司的地址） 鉴于，________（供货商的名称和地址）（以下简称“供货商”）已保证按________（合同名称）合同（编号_______，______年____月____日签署）(以下称“合同”)实施和_______（合同的简要概况）鉴于，贵公司已在合同中规定供货商将向贵公司递交一家由贵公司认可的银行出具的特定数额的银行保函，以符合合同规定的供货商的义务； 且鉴于，我们已同意向贵公司出具该无条件的、不可撤销的、见索即付的独立银行保函； 因此，我行在此不可撤销的承诺，我行将在收到贵公司关于供货商违约的书面索赔通知后的5个工作日内，无条件且无追索的按贵公司要求向贵方支付总金额不超过（保函金额）的一笔或数笔履约保证金。 本保函构成我行对贵公司直接和独立的责任，不因合同的无效而无效。供货商与贵公司发生任何纠纷，或是供货商提出任何抗辩和异
议，均不影响我行按本保函无条件且无追索的支付履约保证金。 本行同意本保函项下的付款将是全额付款，将免予扣除任何现在或将来可能发生的税、费。 我们进一步同意对合同条款、履行的工程或贵公司与供货商之间的合同文件内容的任何变动、增加或修改均不能免除我们在此保函项下的责任，同时我们也放弃任何此类变动、增加或修改必须通知我们的权利。 索赔文件必须以书面形式提出，并由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。索赔文件必须在保函有效期内送达我行。 本保函自签发之日起生效，有效期至年月日止。到期后保函自动失效，本行不再承担任何担保责任。 如果在本保函到期日前的一个月时，项目业主尚未签发质保期结束证书及延长质保期结束证书，那么申请人必须（按照你方的要求）立即申请对本保函进行与你方要求一致的延期，延长的期限必须使本保函在项目业主签发质保期结束证书及延长质保期结束证书后30天内保持有效。上述延长须经申请人向我行申请并经我行同意后出具相应的延期书面文件方生效。如果因申请人或者任何其他原因使得本保函在到期日前15天尚未能按照上述要求办理完延期，那么本银行在收到你方提交的书面索赔通知后，应立即向你方支付本保函的担保金额。） 本保函除上述要求外，应受中国法律管辖，并应适用《见索即付保函统一规则》（国际商会第758号出版物）。
见索即付预付款保函-工程项下(推荐版格式)
预付款保函 我行编号： 开立日期： 致：///（以下简称“受益人”）(可以根据合同实际情况，将“受益人”表述为“发包商”、“发包方”、“总包商”等) 地址：/// 鉴于///，地址：///（以下简称“申请人”）(可以根据合同实际情况,将“申请人”表述为“承包商”、“承包方”、“分包商”等)和受益人于///年///月///日(如有)签订了合同编号为///（如有）的///合同（以下简称“合同”）。 根据合同规定，应申请人的要求，中国银行股份有限公司///分行，地址：///（以下简称“我行”）兹开立以贵方为受益人，担保金额为人民币///（CNY///）的见索即付预付款保函，作为申请人按合同要求履行偿还合同预付款义务的担保。 我行，作为开立人，在此不可撤销的承诺在收到受益人提交的以下索赔单据后7个工作日内向受益人支付累计总额不超过上述担保金额的款项： 1、一份由受益人签字并加盖受益人公章的声明申请人未能根据合同要求履行相关义务且未偿还合同预付款及列明保函项下需支付的金额和收款的银行及账号的书面索赔通知纸质原件； 2、本保函正本原件。 本保函的担保金额随我行收到申请人提交的中期支付证书复印件中显示的预付款抵扣金额而相应减少。 本保函自申请人在中国银行股份有限公司///账户///中收到受益人支付的金额为人民币///（CNY///）的合同预付款之日起生效，有效期至///年///月///日（以下简称“有效期”）。本保函项下的任何索赔单据，必须于有效期内我行营业时间结束前送达我行上述地址。 本保函到期后，无论保函正本原件是否退还我行，我行保函有效期届满即告失效，我行不对任何有效期届满后递交至我行的索赔承担责任。 本保函不可转让, 我行对除受益人之外任何第三人不承担责任。 本保函适用国际商会第758号出版物《见索即付保函统一规则》URDG758（2010年修订版）。 格式使用说明 该格式为中国银行推荐版预付款保函标准格式。可适用于工程类合同背景项下的预付款保函开立。
各种保函格式
附件8： 履约担保 （发包人名称）： 鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。 2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。 3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。 6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 年月日
附件9 ： 预付款担保 （发包人名称）： 根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。 3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。 6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 年月日
总承包商付款委托保证合同(示范合同)
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 总承包商付款委托保证合同(示 范合同) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
总承包商付款委托保证合同(示范合同) 委托保证人（总承包商，以下称甲方）：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 保证人（以下称乙方）：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 鉴于甲方与_____（以下简称分包商）就_____项目于_____年_____月_____日签订编号为_____号《分包合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲乙双方经协商一致，订立本合同。 第一条定义
1．1 本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向分包商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。 1．2 本合同所称工程款是指_____。 第二条保证的范围及保证金额 2．1 乙方提供保证的范围是主合同约定的甲方应向分包商支付的工程款。 2．2 甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不超过人民币_____元（大写：_____）。 第三条保证的方式及保证期间 3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。 3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_____日。 3．3 甲方与分包商协议变更主合同付款日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式
总承包商付款(分包)保函
总承包商付款（分包）保函 总承包商（甲方）：_____________________________________ 法定代表人：___________________________________________ 联系方式：_____________________________________________ 电子邮箱：_____________________________________________ 住所：_________________________________________________ 分包商（乙方）：_______________________________________ 法定代表人：___________________________________________ 联系方式：_____________________________________________ 电子邮箱：_____________________________________________ 住所：_________________________________________________ 鉴于贵方与______________________ （以下简称“总承包商”）就 项目于年月日签订编号为的《分包合同》（以下简称主合同），应总承 包商的申请，我方愿就总承包商履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是主合同约定的总承包商应向贵方支付的工程款。
我方保证的金额是主合同约定工程款的_________ %,数额最髙不超 过人民币______ 元（大写：______ 元）。 本保函所称工程款是指_________________________________ 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：___________ 责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付 之日后____________ 日内。 贵方与总承包商协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保 证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。总承包商未按主合同约定向贵 方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及总承包 商未支付主合同约定的工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。 在出现贵方与总承包商因工程质量发生争议，总承包商拒绝向贵方支 付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_________ 个工 作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
建筑工程支付担保协议书范本
建筑工程支付担保协议书范本 合同编号：_________ 甲方（担保人）：_____公司 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 乙方（被担保人）：_______ 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月 _________日在_________市订立。 鉴于： 甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下： 第一条为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规
定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的 条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。 第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须： 1．向甲方提供下列一项或数项反担保： （1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。 （2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。 （3）经甲方认可的其他方式反担保措施。 2．同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。 第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据 或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。 第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代 偿金额的_________‰／天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。 第六条担保条款的修改
总承包商付款(供货)保函
总承包商付款(供货)保函 Payment (supply) guarantee of general contractor 编订：JinTai College
总承包商付款(供货)保函 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 编号：（工字）第号 （供货商）： 鉴于贵方与（以下简称“总承包商”）就 项目于年月日签订编号为 的《买卖合同》（以下简称主合同），应总承包商的申请，我方愿就总承包商履行主合同约定的货款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是主合同约定的货款。 本保函所称货款指 。 我方保证的金额是主合同约定的货款的%，数额最高不超过人民币___元（大写：）。 二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起主合同约定的总承包商应履行支付货款义务期限届满之日后日。 贵方与总承包商协议变更货款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。总承包商未按主合同约定向贵方支付货款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及总承包商未支付货款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。 在出现贵方与总承包商因货物质量发生争议，总承包商拒绝向贵方支付货款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供部门出具的质量合格的说明。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除
工程款支付担保制度
工程款支付担保制度 担保是促使债务人履行债务，保障债权人实现债权的法律措施。担保分为人的担保、物的担保和金钱担保。人的担保即为保证，债务人不履行债务，由保证人履行债务或者承担责任的担保方式；物的担保是债务人不履行债务，债权人就担保物优先受偿的担保方式；金钱担保是债务人是否履行债务与金钱的得丧变更相联系，从而保障债权实现的担保方式。 《物权法》、《合同法》、《担保法》已经构筑了一套完整的担保制度体系。在建设工程领域，为规范建设工程承发包交易行为，保证工程质量和施工安全，遏制拖欠工程款和农民工工资行为，建设部又先后制定了《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）》、《工程担保合同示范文本》和《关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见》，深入推行工程担保制度。 一、业主工程款支付担保 建设部所述的担保包括投标担保、业主工程款支付担保、承包商履约担保和承包商付款担保。投标担保可采用投标保证金或保证的方式，业主工程款支付担保，承包商履约担保和承包商支付担保应采用保证的方式，工程担形式主要是保证。 业主工程款支付担保是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务，由担保人为业主向承包商提供的，保证业主支付工程款的担保。提供工程担保的保证人可以是在中华人民共和国境内注册的有资格的银行、专业担保公司、保险公司。保证分为一般保证与连带责任保证，根据《担保法》第19条，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。保证人提供连带责任保证的，当业主不按期支付预付款、进度款、结算款时，由保证人代为履行或承担代偿责任。 工程建设合同造价在1000万元以上的房地产开发项目（包括新建、改建、扩建的项目），施工单位应当提供以建设单位为受益人的承包商履约担保，建设单位应当提供以施工单位为受益人的业主工程款支付担保。不按照规定提供担保的，地方建设行政主管部门应当要求其改正，并作为不良行为记录记入建设行业信用信息系统。 目前，工程担保尚不是强制性制度，但是要求业主提供工程款支付担保已经有充分法律依据，承包人应当尽力争取。为获取工程款支付担保，承包人应当通过多种途径呼吁政府运用行政权力实行强制性工程款支付担保制度，国家力量干预可以有效弥补当事人自我调节机制的局限性，从而逐步建立和谐正义的建筑市场秩序。 二、承包人优先受偿权 承包人优先受偿权规定于《合同法》286条，内容为“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。最高人民法院2002年6月20日发布了《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，对《合同法》第286条理解与适用进行答复，该批复第一条规定：“人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中
总承包商付款(供货)保函(试行)
合同编号：JY-96063 总承包商付款(供货)保函(试行) ——Contracts usually consist of mutual promises. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：______年____月____日 说明：合同是为了更好的维护双方权益，只要符合法律法规，合同自订立后立 马生效，在合同期间违反约定，须按约定赔偿。
总承包商付款(供货)保函(试行) [备注：合同必须是平等的两个或以上的当事人互相作出一致的协议，调整所属物的归属关系，约束且维护签署人各自的权利与义务，而订立的一种相互合作、相互制约的契约。文档为word电子版本，下载后可直接编辑打印。] 编号：(工字)第号 （供货商）： 鉴于贵方与（以下简称“总承包商”）就项目于年月日签订编号为的《买卖合同》（以下简称主合同），应总承包商的申请，我方愿就总承包商履行主合同约定的货款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是主合同约定的货款。 本保函所称货款指。 我方保证的金额是主合同约定的货款的%，数额最高不超过人民币___ 元（大写：）。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起主合同约定的总承包商应履行支付货款义务期限届满之日后日。
贵方与总承包商协议变更货款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。总承包商未按主合同约定向贵方支付货款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及总承包商未支付货款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。 在出现贵方与总承包商因货物质量发生争议，总承包商拒绝向贵方支付货款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供部门出具的质量合格的说明。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2、总承包商按主合同约定履行了货款支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保
分包商付款保函
分包商付款保函 总承包商付款(分包)保函(试行) 编号:(工字)第号 (分包商): 鉴于贵方与(以下简称”总承包商”)就项目于年月日签订编号为的《分包合同》(以下简称主合同),应总承包商的申请,我方愿就总承包商履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保: 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是主合同约定的总承包商应向贵方支付的工程款。 我方保证的金额是主合同约定工程款的%,数额最高不超过人民币元(大写: )。 本保函所称工程款是指。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为:连带责任保证。 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。 贵方与总承包商协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。总承包商未按主合同约定向贵方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及总承包商未支付主合同约定的工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。 在出现贵方与总承包商因工程质量发生争议,总承包商拒绝向贵方支付工程款的情形时,贵方要求我方履行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函
的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。 2、总承包商按主合同约定履行了工程款支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。 3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1、因贵方违约致使总承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。 2、依照法律法规的规定或贵方与总承包商的另行约定,免除总承包商部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。 3、贵方与总承包商协议变更主合同的,如加重总承包商债务致使我方保证责任增加的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。 4、因不可抗力造成总承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。 本条所称交付是指: 保证人: