解除建设工程施工合同协议书

遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,

解除建设工程施工合同协议书

本着合作的精神，当建设工程施工不能够继续的时候，一般解除建设工程施工的双方都会签订一份合同，终结双方的权利义务关系。那么解除建设工程施工合同协议书应该怎么写呢?今天赢了网整理了关于解除建设工程施工合同协议书的资料，供大家了解。

解除建设工程施工合同协议书

甲方：XX (以下简称甲方)

乙方：XX (以下简称乙方)

乙方于20XX年XX月XX日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。

一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。

五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。

六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。

七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。

九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。

十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。

十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。

十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的

合同)由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果

十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：

年月日年月日

以上就是小编整理的关于解除建设工程施工合同协议书的资料，对于解除建设工程施工合同协议一般是由双方协商签订的，如果双方还有其他约定，可以在合同中自行书写清楚。

?关于房屋买卖定金的认识https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680903.html

?哪些情况可以确定最高额抵押权所担保债权https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680901.html

?关于合同书范本2018最新期限变更对保证责任承https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680898.html

?股权抵押书书写格式2018 https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680896.html

?抵押物的范围是什么样子的https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680892.html

?关于质量保证书 https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680890.html

?定金、违约金与违约损害赔偿的适用https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680885.html

?关于全面推行国家投资工程项目履https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680883.html

?定金合同成立的注意事项https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680882.html

?某些人借公证处的权威搞诈骗，“业https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680878.html

?按揭和抵押在法律上有什么区别https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680875.html

?股权抵押书范本是什么样子的https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680872.html

?关于连带责任保证人的法定责任https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680867.html

?违约金如何规定(2018)才是合理https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680865.html

?关于投标保证金 https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680861.html

?债权质押的申报情形包括了哪些https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680860.html

?关于服装加盟店的骗人手段https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680856.html

?质押率是什么 https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680851.html

?抵押担保合同书范本2018最新是否成立https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680849.html

?质押和抵押有哪些不同https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680846.html

?关于正确认识国内的外汇保证金交https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680843.html

?不可撤销的反担保函是如何的https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680840.html

?关于投标保证金的缴纳形式https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680837.html

?抵押物价值与所担保债权数额有哪些关系https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680833.html

?如果一方以夫妻共有房产抵押的房屋https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680832.html

?抵押物是否是合法的财产https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680828.html

?关于银行从属保函中保证人资格的解释https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680824.html

?一物多保具体该怎样实现抵押权https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680822.html

?最新葫芦岛市职工购买住房政策https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680818.html

?办理房屋抵押登记要提交哪些文件https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680816.html

?关于房屋抵押人必须具有完全的民事https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680813.html

?关于投标保证金是如何规定的https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680810.html

?房地产抵押登记的概念是什么https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680808.html

?关于湖南岳麓山大学科技园与岳https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680804.html

?等额本金可少付银行房贷利息https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680800.html

?定金罚则的定义是什么https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680798.html

?关于从事境外外汇保证金交易合不https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680793.html

?抵押所有权不明的财产是合理的吗https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680791.html

?关于保证金调整通知https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680788.html

?动产质押案例如何解析https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680786.html

?质权人具有的权利和义务是什么https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680781.html

?关于印发《滁州市招投标采购监督管https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680779.html

?农村产权抵押融资方式有哪些https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680776.html

?关于侦办合同书范本2018最新诈骗犯罪案件法律依据https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680773.html

?最高额抵押权所担保的债权该如何处理https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680770.html

?保证人代债务人行使抗辩权的探讨https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680767.html

?最新企业动产抵押物登记管理办法https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680763.html

?质权与质押之间有什么区别https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680761.html

?关于防止物业出逃先交履约保证https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680757.html

?融资抵押物处理方式有哪些https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680755.html

?关于融资融券余额已突破3亿元https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680753.html

?个人权利凭证作质押权利凭证指的是什么https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680749.html

?关于钢厂项目狂圈履约保证金400万https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680747.html

?到底抵押物是否登记决定担保效力https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680743.html

?融资租赁土地抵押如何办理登记https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680739.html

?关于中国需建立预警机制应对https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680737.html

?关于招标文件要求中标人提交履https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680734.html

?资产抵押融资的条件https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680731.html

?私立新东方学校与研究生入学管理委员https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680729.html

?房地产抵押人的权利有哪些https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680725.html

?关于加强我市房地产抵押管理工https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680723.html

?享有别除权的民事权利包括什么https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680721.html

?关于外汇保证金用来干啥https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680717.html

?汽车抵押融资怎么办理https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680716.html

?关于保证责任消灭后保证人承诺的效力https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680714.html

?抵押权有何追及效力https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680710.html

?新版房屋买卖合同书范本2018最新https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680708.html

?抵押担保权所担保的债权种类是什么https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680704.html

?详解房产抵押合同书范本2018最新公证https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680700.html

?质权人都有哪些权利与义务https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680698.html

?反担保具有哪些意义https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680693.html

?抵押权所担保的债权适宜哪些种类https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680691.html

?主债权债务变动应该如何承担保证责任https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680687.html

?关于民事强制执行中的拍卖保证金https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680685.html

?广发银行个人住房按揭贷款内容及操作https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680681.html

?与贷款相关的担保协议书范文2018最新汇总https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680677.html

?担保人承担的责任 https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680675.html ?贷款买房应注意哪些问题https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680673.html

?最高额抵押权的法律特征是什么https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680669.html

?如何认定律师事务所保证合同书范本2018最新的效力https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680667.html

?留置权的实现与消灭具体是什么样子的https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680663.html

?关于个人存款质押借款https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680661.html

?违约金多少超过国家的上限https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680658.html

?关于育华轮租金及其滞纳金争议案https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680654.html

?抵押权与租赁权有何冲突https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680652.html

?关于以工代赈建设工程履约保证金https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680650.html

?优先权的性质有哪些https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680648.html

?关于保证人追偿权的权利义务https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680644.html

?实现质权需要什么样的条件https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680642.html

?我们该如何判断期房抵押的效力https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680640.html

?股权抵押借款合同需要写什么内容https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680635.html

?浅谈定金和订金的不同https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680632.html

?最新定期存单抵押书范本是什么样子的https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680630.html

?关于最高额质押担保合同书范本2018最新https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680626.html

?抵押物评估的目的是什么https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680624.html

?房产抵押登记备案程序详解https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680620.html

?融资租赁合同抵押合同的区别https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680618.html

?新版设定房地产抵押未办理登记的https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680614.html

?保证人的义务有哪些https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680612.html

?混淆了公证和抵押登记两种行为的效https://www.360docs.net/doc/b97829979.html,/w/db/680608.html

股东退股协议书

股东退股协议书由于个人原因,经友好协商,本着诚实信用的原则,达成如下退股协议,双方必须共同遵守。甲方(退股方) : 乙方(法人方) : 第一条股权的转让 1、甲方因个人原因自愿退出“”股份会。甲方确认与该公司无任何经济及财务纠纷 (包括合并前和退股后的 ) 。 2、乙方同意接受上述转让协商。 ~ 3、本次股权转让完成后,甲方不再享受该公司相应的股东权利和承担义务(包括合并前和退股后的)。第二条退款内容 1、此次甲方退出股份,按照双方达成的协议乙方应付甲方的金额为(人民币计算) _______________元，合计_______________(大写:)元。 2.甲方要求应以现金的形式得到乙方给予甲方的退股金额_______________元，合计 ____________________________________ (大写:)元整。时间期限为：。第三条违约责任】 1、协议签订后甲方不会作对乙方有害的各项事务并维护公司所有的利益, 并会遵守双方关于公司运营的相关保密约定。 2、自本协议签订之日起乙方所有的债权债务和亏损、盈利分红(包括合并前和退股后的) 与甲方再无任何关系。 3、甲方不会干预乙方正常的经营活动，乙方也不得以任何形式和任何原因对甲方提出法律上和金钱上的所有追偿行为和追责行为。 4、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。第四条适用法律及争议解决 1、本协议适用中华人民共和国的法律。 2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成,则通过协议签署地诉讼解决。 ~ 第四条协议的生效及其他 1、本协议经双方签字确认后立即生效。 2、本协议生效之日即为股权转让之日, 该公司据此更改股东名册、换发出资证明书,并向登记机关申请相关变更登记。 3、本协议一式三份,甲乙方及中间方各执一份,若乙方未能按照协议约定时间金额退还甲方应得退股金，甲方有权以此协议书上诉法院，请求法院以法律方式强制乙方退还甲方退股金。金额为 _____________(大写 )元。甲方(退股方)： (签字或盖章 ): 乙方(法人方)： (签字或盖章 ) :

解除股权转让协议书通用版

遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.360docs.net/doc/b97829979.html, 解除股权转让协议书通用版目前，我国法律对股权转让自由的许可为广大公司的生存发展提供了空间。建立在这种基础上的有限责任公司一旦陷入信任危机就难以维系生存。这种危机可以表现为股东间理念的分离，也可以表现为小股东利益受损。这种情况下只有为不愿继续停留的股东提供离开方式，因此为保障股权转让合同当事人合法权益也是法律不可回避的责任。当前我国合同法没有对股权转让合同的内容加以细致规定，为此，这一次为大家提供一份通用版的解除股权转让协议书。赢了网为您服务。解除股权转让协议书通用版甲方：乙方：

xxx有限公司(以下简称公司)于xx年xx月xx日正式注册成立，法定代表人xx，公司是由xxxx两位股东，后由xx转让所有股份给xx，即公司是由xxx两位股东，即甲乙双方合资创办，甲方占股份总额75%，乙方占股份总额的25%。现乙方由于自身原因提出退股请求。根据《中华人民共和国公司法》的规定，经甲乙双方协商一致，就乙方退股事宜达成如下协议： 1、乙方自愿放弃所持有的公司所有股份，并将股份转让给甲方，由甲方另找他人入股。经公司财务核算向乙方返还人民币xxxx元整(￥：xxx)。 2、乙方退股后，甲方于本协议签订之日起3个月内向乙方支付人民币xxx元整(￥xxx元)，xxx年x月xx日前，甲方向乙方支付人民币玖拾陆万元整(￥xxx元)，余款xxx元及利息于xxx年底之前还清。 3、本协议签订后，公司盈亏由甲方负责，与乙方不再有任何关系; 乙方不再享有公司股东的任何权益和义务，不得再请求分配利润或者其他经济报酬。乙方应于本协议签订当日交回公司向其签发的出资证明书. 4、本协议签订前后乙方所有的个人债务应当自行履行完毕，因其履

建筑施工工程解除合同协议书

解除合同协议书甲方：淄博市城建重点工程建设指挥部乙方：山东鑫泰公路工程有限公司甲方与乙方原于2017 年3月26 日签订的淄博市北京路北延工程（黄河大道-鲁泰大道）施工合同（标段二），经双方协商就有关事项达成如下协议：一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于2018 年4 月26 日开始对于乙方已施工的北京路北延工程（黄河大道-鲁泰大道）标段二项目工程内容进行划线，拟定于年月日划线结束。二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容，完善相应的工程资料，将已完工程完整工程资料经监理单位、甲方审核同意并签字齐全后于2018年5月30 日前上报甲方相关部门，经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。三、工程量确认 1、对于乙方已完工工程内容需经监理、甲方认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认； 2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容，乙方应在10 天内予以修复并经甲方、监理验收，在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量，对该工程量予以确认； 3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容（包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容），经甲、乙双方书面确认后，乙方负责完成后续工程施工事宜，乙方应在天内完成后续工程施工。待工程完工后，经甲乙双方及

监理单位确认该工程质量等其他方面无异议，甲方对该工程量予以确认； 4、上述乙方完成工程在质保期内（质保期从整个工程竣工验收合格之日起算），如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题，乙方应承担修复责任。在甲方通知乙方后，乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。如乙方未按甲方通知进行修复，则甲方有权自行修复或委托第三方进行修复，由此所产生的一切费用均由乙方承担，如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 5、在上述事项完成后乙方一周内编制完整的工程结算书（一式三份）上报给甲方，甲方接到结算书后安排工作人员天内给予审核结束。待双方确认后作为工程最终结算依据。该最终结算价款为甲方应支付给乙方该项目的所有款项（包括但不限于工程价款、驻地建设、前期投入准备工作等一切费用），除此之外乙方不得以任何理由向甲方主张任何款项或责任。四、结算价款支付工程最终结算确认后日内，甲方支付乙方已完工程结算价款的，于天内支付至结算价款的，于天内支付至结算价款的，于天内支付至结算价款的%。每次付款前，乙方应向甲方提交甲方应付款项%金额的合规发票，否则，甲方有权拒绝付款，由此所产生的一切责任均由乙方承担。五、债务承担乙方承建该项目欠付的款项（包括但不限于乙方以自己名义或者乙方以甲方或甲方项目部名义所发生工程分包款项、劳务费用、材料费用、机械租赁费用、地方债务等所有款项），乙方都应予以承担，并确保甲方接收该工程后顺利进场，同时保证无第三人就乙方承建期间债务向甲方主张任何权利，否则甲方有权向乙方追偿并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

解除建筑工程施工合同协议书

解除建筑施工合同协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称甲方）乙方于2011年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料）、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册（不装订）、移交给甲方。六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。

七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。十四、乙方已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行的合同）由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

公司合伙人退股协议书范本

公司合伙人退股协议书范本公司合伙人退股协议书范本在当下社会，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议能够较为有效的约束违约行为。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是为大家收集的公司合伙人退股协议书范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。甲方: 身份证号码: 乙方:福州xxxxx咨询有限公司丙方:泉州市鲤城区xxxxx培训学校、长乐市xxxxx培训学校、厦门市湖里区xxxxx培训中心、泉州市丰泽区xxxxx培训学校经甲乙丙三方协商，并经公司和学校股东会、董事会相关授权批准，就甲方和福州xxxxx咨询有限公司及丙方,股份退股事宜达成如下协议: 一、甲方因个人原因及辞职申请将其在福州xxxxx咨询有限公司全部股份退还股份。二、乙方同意接受该退股的股份，以现金方式一次性付清全部退股金给甲方。三、退股金额人民币:_________________________________整。本合同签订当日生效，签订之日xx日内乙方支付上述款项给甲方,甲方不再享有公司和学校的股东任何权益和义务，不得再请求分

配利润或者其他经济报酬。四、甲方保证对所退股该公司的股份拥有完全的处分权，否则，由此引起的全部责任，由甲方承担。甲方应对乙方学校和公司的各种机密有继续保密的义务，并不得造成有损学校和公司的言行举止，否则将赔偿乙方的损失。五、本协议签订前，甲方于20xx年xx月xx日在与泉州市鲤城区xxxxx培训学校签订的《认股协议书》解除并终止履行。于20xx 年x月x日与甲方、丙方签订的《联营合同》同时解除。该二份合同中的违约条款、违约责任的赔偿方式、违约金的计算等条款全部失效。六、甲方在合作期间从乙方公司或者丙方各学校获取的商业秘密在签订本退股协议后有继续保密的义务，不得向任何第三方泄露。甲方不得从事造成有损xxxxx学校和乙方公司及其法定代表人的.言行举止，否则将赔偿乙方或丙方的损失。甲方不得自行或者指使他人干扰乙方及丙方的经营活动，如甲方违反本条款，应当支付违约金人民币壹拾万元给乙方，给乙方、丙方造成严重损失的，应当另行赔偿。七、本退股协议生效后，甲方不得使用xxxxx、xxxxx培训、威威少儿、书山学堂等福州xxxxx咨询有限公司所有或者乙方法定代表人纪春盛所有的商标。本协议生效后，甲方有从事教育培训业，在登记培训学校或者公司名称时，不得使用含有xxxxx、xxxxx培训或者威威少儿、书山学堂等乙方与丙方使用中的字样作单位名称。如甲方违反本条款，应当支付违约金人民币壹拾万元给乙方，给乙方造成严重损失的，应当另行赔偿。

解除建设工程合同协议书

解除建设工程合同协议书解除建设工程合同协议书甲方：_____有限公司乙方：______有限公司丙方：_______工程有限公司监理公司：_______监理中心有限公司乙方于200__年__月__日与_____有限公司(甲方更名前公司)签订了_____有限公司___项目《建设工程施工合同》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，达成以下协议。一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。四、乙方“原合同”完成工作内容(_____________等)工程造价： 1、200__年___月___日前完成部分：按____工程咨询有限公司《_____公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。 2、20___年___月28日至20___年__月___日期间完成部分：按_____造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。五、工程款支付： 1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20___年___月__日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位______工程有限公司的借款人民币_____万元)按其财务要求予以确认，并按要求开具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。 2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付： 2.1该部分工程现存的质量问题，由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计____万元(小写：______元)，由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。 2.2本协议第2.1条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付，每月支付一半);剩余5%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后，甲方可予先行支付。 3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：

建设工程承包合同解除

建设工程承包合同解除一、基本案情介绍涉讼项目(以下简称"本项目")是位于深圳市宝安区的一个住宅项目，总建筑面积为15万平方米。建设单位于2006年5月将项目发包给施工单位，双方签订了施工合同。但在合同履行过程中，双方发生了诸多纠纷：因各方面原因，项目开工日期延期将近一年;合同工期严重延误，在开工后一年的施工期内，施工单位只完成了相当于正常情况下两个月的工程量;在工期严重延误的情况下，施工单位又以原材料、人工价格上涨为由要求大幅提高合同价格。 2008年1月，建设单位委托北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"中伦深圳分所")提供法律服务。中伦深圳分所为促进双方和平协商解决纠纷做了大量工作，但终因双方存在的分歧无法解决而导致谈判破裂。2008年11月，建设单位委托中伦深圳分所向深圳市宝安区人民法院提起了诉讼，施工单位也提出了反诉。 2010年7月，深圳市宝安区人民法院作出一审判决，双方均提出上诉。后在深圳市中级人民法院的调解下，双方均同意撤回上诉。2011年4月，深圳市中级人民法院作出终审裁定。最终的生效判决结果为：施工合同被解除，在综合考虑未付工程款、双方各自应承担的违约金后，建设单位向施工单位应支付工程款约1300多万元。2011年10月本案执行完毕。二、诉讼前的风险提示

向客户充分提示诉讼的风险并打消客户不合理的预期，是对律师代理诉讼、仲裁案件的基本要求。而对于建设工程施工合同解除案件，除一般的诉讼风险外，笔者认为还应特别注意向客户提示"工地停工可能将长达两至三年"的风险。房地产项目往往投资金额巨大，停工后仅计算所占用资金的利息、费用等就已经是一笔可观的金额，更不用说因不能按期获取项目回报而导致的间接损失、因错过房地产行情而遭受的预期利益损失，因此建设单位提出解除施工合同，最主要的目的是尽快让施工单位交还工地、让新的承包人进场恢复施工，并且对于恢复施工往往十分迫切。但是在一般情况下，建设单位实现前述目的的可能性不高，原因如下：1.建设施工合同解除诉讼案件审理所需时间远长于一般诉讼根据《民事诉讼法》第135条和第159条的规定，人民法院适用普通程序审理的一审案件，应当在立案之日起六个月内审结;对上诉案件，应当在第二审立案之日起三个月内审结。也即是按法律规定，一般情况下民事诉讼案件的一审、二审应当在9个月之内审结，但由于一审判决作出之日到第二审立案之日的期间不计入审限，因此在实践中，一般情况下民事诉讼案件的一审、二审需要12个月至15个月的时间。而建设施工合同解除诉讼案件审理所需时间更是远长于一般诉讼，这是因为相关的事实非常复杂，鉴定也需要较长的时间。以本案为例，本案从2008年11月起诉，至2011年4月深圳市中级人民法院作出二审裁定，总计30个月，如计至执行完毕之日则总计36个月，其中的鉴定期长达12个月。

公司合伙人退股协议书

公司合伙人退股协议书公司合伙人退股协议书范本在当下社会，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议能够较为有效的约束违约行为。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是为大家收集的公司合伙人退股范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。甲方: ___号码: 乙方:福州xxxxx咨询有限公司丙方:泉州市鲤城区xxxxx培训学校、长乐市xxxxx培训学校、厦门市湖里区xxxxx培训中心、泉州市丰泽区xxxxx培训学校(已注销) 经甲乙丙三方协商，并经公司和学校股东会、董事会相关授权批准，就甲方和福州xxxxx咨询有限公司及丙方,股份退股事宜达成如下协议:

一、甲方因个人原因及辞职申请将其在福州xxxxx咨询有限公司(含丙方即原在泉州鲤城区xxxxx培训学校的股份及各校委托联营后的)全部股份退还股份。二、乙方同意接受该退股的股份，以现金方式一次性付清全部退股金给甲方。三、退股金额人民币(大写):_________________________________整(小写: )。本合同签订当日生效，签订之日xx日内乙方支付上述款项给甲方,甲方不再享有公司和学校的股东任何权益和义务，不得再请求分配利润或者其他经济报酬。四、甲方保证对所退股该公司的股份拥有完全的处分权(没有设置任何抵押、质押或担保等，并免遭任何第三人的追索)，否则，由此引起的全部责任，由甲方承担。甲方应对乙方学校和公司的各种机密有继续保密的义务，并不得造成有损学校和公司的言行举止，否则将赔偿乙方的损失。

五、本协议签订前，甲方于20xx年xx月xx日在与泉州市鲤城区xxxxx培训学校签订的《认股协议书》解除并终止履行。于20xx年x月x日与甲方、丙方签订的《联营合同》同时解除。该二份合同中的'违约条款、违约责任的赔偿方式、违约金的计算等条款全部失效。六、甲方在合作期间从乙方公司或者丙方各学校获取的商业秘密在签订本退股协议后有继续保密的义务，不得向任何第三方泄露。甲方不得从事造成有损xxxxx学校和乙方公司及其法定代表人的言行举止，否则将赔偿乙方或丙方的损失。甲方不得自行或者指使他人干扰乙方及丙方的经营活动，如甲方违反本条款，应当支付违约金人民币壹拾万元给乙方，给乙方、丙方造成严重损失的，应当另行赔偿。七、本退股协议生效后，甲方不得使用xxxxx、xxxxx培训、威威少儿、书山学堂等福州xxxxx咨询有限公司所有或者乙方法定代表人纪春盛所有的商标。本协议生效后，甲方有从事教育培训业，在登记培训学校或者公司名称时，不得使用含有xxxxx、xxxxx培训或者威威少儿、书山学堂等乙方与丙方使用中的字样作单位名称。如甲方违反本条款，应当支付违约金人民币壹拾万元给乙方，给乙方造成严重损失的，应当另行赔偿。

施工单位如何行使施工合同解除权

施工单位如何行使施工合同解除权合同解除，广义上包括协议解除与法定解除，其中协议解除由于是基于当事人双方共同意思表示而产生的，一般不会在合同双方之间引发纠纷；而法定解除（也即狭义的合同解除），是指在合同成立且有效后、没有履行或完全履行完毕前，一方当事人通过行使法定解除权合同解除，广义上包括协议解除与法定解除，其中协议解除由于是基于当事人双方共同意思表示而产生的，一般不会在合同双方之间引发纠纷；而法定解除（也即狭义的合同解除），是指在合同成立且有效后、没有履行或完全履行完毕前，一方当事人通过行使法定解除权而使合同效力消灭的行为。我国《合同法》第94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的的；（五）法律规定的其它情形。”上述规定对合同法定解除的条件进行了原则性的界定，只有在满足这些条件的情况下，合同当事人一方才有权通过法定的程序解除合同。而建筑施工合同与一般的合同相比，不仅涉及的标的金额巨大，而且往往涉及多方利益，有时甚至会影响到一系列经济主体的生存。因此，在其解除权的行使上，法律采取了较一般合同解除更为慎重的态度，特别是根据施工单位与发包单位在合同订立及履行中的优势地位变化规律，对施工单位单方行使解除权的行为进行了更为严格的限定。一、施工单位行使合同解除权的条件。最高人民法院在2004年9月颁发的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第九条中，具体规定了承包人（也即施工单位）行使合同解除权的具体条件。根据该条规定，施工单位在发包人具有下列违约（不履行义务）的行为，导致施工单位无法施工，并经施工单位催告后，在合理期限内仍不履行时，可以通过行使合同解除权，解除合同： 1、发包人未按合同约定支付工程款。在建设工程施工合同中，除合同约定需由施工单位带款垫资的情形外，按约定金额及期限支付工程款是发包人的主要合同义务，如果发包人未按约定支付工程款项，导致施工单位无法继续施工，施工单位可向发包人发出通知付款的催告，给对方以合理期限，只有在合理期限届满后发包人仍不履行支付义务的，承包人（施工单位）方可行使合同解除权。 2、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准。建筑材料、建筑构配件及设备直接关系到建筑工程质量，为此，国务院《建设工程质量管理条件》第14条规定，由发包方提供的建筑材料、建筑构配件和设备应当符合设计文件及合同要求，同时施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准及合同约定，对建筑材料、建筑构配件等进行检验，未经检验或检验不合格的，不得在工程中使用，否则，除需承担赔偿责任外，还会受到较重的行政处罚。而根据国家《标准化法》及《标准化法实施条例》的规定，国家强制性标准是必须执行的最低质量标准，在发包人提供的建筑材料、建筑构配件或设备不符合该标准时，施工单位应当要求发包人在合理期限内进行更换修理，发包人拒绝履行的，施工单位有权行使合同解除权，解除施工合同。 3、发包人不履行合同约定的协助义务的。建设工程施工合同是承揽合同的特殊形式，因此，《合同法》第十五章中有关承揽合同的一些规定，在建设工程合同中同样可以适用，依照《合同法》第259条的规定：承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务；定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可催告其在合理期限内履行义务；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同，该条款反映在《解释》中即形成了本条规定。一般而言，发包人必须履行的协助义务包括按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金及技术资料，办理施工所需的相关手续以及隐蔽工程检查等等，如果发包人未能履行有关协助义务，使施工单位无法继续施工，施工单位有权要求发包人在合理期限内提供，发包人仍不提供的，施工单位有权行使合同解除权，解除施工合同。二、施工单位行使合同解除权时应注意的程序及其它事项。根据《合同法》及《解释》的规定，施工单位行使合同解除权，既有严格的条件限定，也必须遵照严格的程序进行，否则，一旦行使解除权的条件不成就或程序有误，将使施工单位陷入被动，并可能带来巨大的经济风险。具体而言，施工单位在行使解除权时应着重注意以下几个方面： 1、把握行使解除权的条件，慎重解除合同。从《合同法》及《解释》对合同解除条件的规定中可以看出，我国法律的相关规定倾向于对合同解除采取限制态度，其意义不仅在于赋予债权人在另一方根本违约情况

退股协议书通用版

协议编号：YTO-FS-PD215 退股协议书通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

退股协议书通用版使用提示：本协议文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。由于种种原因，经甲乙双方友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下退股协议，双方必须共同遵守。甲方姓名（退股方）：乙方姓名（受让方）：住所：______ 住所：身份证号码：身份证号码：联系方式：联系方式：第一条股权的转让 1、甲方将其持有该公司的股权转让给乙方。 2、乙方同意接受上述转让的股权。 3、乙方按甲方入股时资产清查及双方确认的价格人民币元（大写元整）给甲方退股。 4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。 5、本次股权转让完成后，乙方即享受的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。第二条转让款的支付采取分期支付的方式。乙方公所

终止建设工程施工合同协议书范本

遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>https://www.360docs.net/doc/b97829979.html, 终止建设工程施工合同协议书范本在进行施工建设的过程中，由于种种原因使得工程建筑不能顺利的进行或者如期的完工，需要解除双方的利益并解除双方间的关系这就要签订终止建设工程施工合同协议书。而虽然各个公司的具体情况不同，但终止建设工程施工合同协议书大致上还是一样的，这里赢了网网给大家准备了一份非常实用基础的终止建设工程施工合同协议书范本。

终止建设工程施工合同协议书甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称甲方) 乙方于2017年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。

有效的自愿解除合同协议书

有效的自愿解除合同协议书有效的自愿解除合同协议书篇一甲方：江苏中科新尚自动售货机有限公司乙方： 20XX年01月22日，甲乙双方订立一份《合作协议书》，就多媒体咖啡机项目的加盟经营进行合作，合作期限至20xx年1月21日止，现乙方提出终止该《合作协议书》，经双方账目结算后充分协商一致，自愿订立如下协议：一：甲乙双方自愿解除上述的《合作协议书》; 二：截至本协议书订立之日止，甲乙双方确认账目如下：甲方于年月日之前，将退款人民币元(大写：_____)打入乙方指定账户。或甲方于年月日之前，将第一批退款人民币_____元(大写：_____)打入乙方指定账户，于年月日之前，将第二批退款人民币_____元(大写：_____)打入乙方指定账户，共计退款人民币_____元，(大写：_____)。三：自本协议书订立之日起，甲方取消乙方在_____区域的代理经营权。四：自本协议书订立之日起_____日内，甲方按照第二条付清款项之前，乙方应把原来合作经营期间的相关技术资料、宣传资料

和合同文本、收据等交还给甲方，乙方应遵守诚实信用原则，保守合作经营期间的商业秘密，不得有损于对方之行为。否则，应承担违约责任，并甲方有追究乙方的法律责任。五：甲乙双方承诺：本协议生效后，双方再无任何纠葛;除本协议所规定的义务外，一方不得再向另一方提出任何要求。凡涉及到原《合作协议书》的所有事务以此为断，甲乙双方均不得再以任何理由挑起事端，如任一方挑起事端，由挑起事端方承担全部责任。六：本协议自双方签章之日起生效，协议文本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。七：双方确认：本协议是双方共同协商的结果，其内容是双方真实意思表示，合法有效，双方共同遵守。甲方：(签字盖章)乙方：(签字盖章) 年月日年月日有效的自愿解除合同协议书篇二甲方(用人单位)：地址：乙方：身份证号码：甲乙双方根据国家有关法律法规，本着平等自愿和诚信的原则，经协商一致，签订本协议如下：第一条经乙方申请，甲乙双方协商同意于20 年月日解除双方的劳动合同关系。第二条乙方应在本协议签订后日内妥善办理所有工作移交手

个人退股协议书范本

个人退股协议书范本《公司法》第七十二条第二款规定，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面??其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。下面是小编给大家整理的一些关于个人退股协议书范本的模板，希望对大家有用。个人退股协议书范本篇一退出项目经营协议书甲方：XXXXX(身份证号码)

乙方：XXXXX(身份证号码) 丙方：XXXXX(身份证号码) 丁方：XXXXX(身份证号码) 甲、乙、丙、丁四方经协商一致，现就丙方、丁方退出________项目经营等有关事宜订立以下条款，各方应共同遵守执行：一、甲、乙、丙、丁四方确认，_________项目是四方共同出资合作经营。现丙方、丁方因个人原因提出退出该项目经营管理，甲方、乙方表示同意。二、关于该项目结算及债权债务事宜的约定。 (一)各方确认，在本协议签订前，各方已对该项目有关债权债务及账目进行清理和对账，各方对有关账目结果均予认可，不持异议。 (二)本协议签订之日起，丙方、丁方正式退出该项目，不再参与该项目经营管理。丙方、丁方退出该项目后，该项目由甲方、乙方自行经营管理，该项目有关债权债务均由甲方、乙方享有、

承担和处理，均与丙方、丁方无关。 (三)甲方、乙方应在本协议签订后____日内向丙方支付_____元，向丁方支付______元。甲方、乙方向丙方、丁方付清上述款项后，丙方、丁方与甲方、乙方间就该项目所产生的债权债务已全部了结，不再存在任何债权债务关系。从今自后，丙方、丁方不得就该项目有关合作经营事宜再向甲方、乙方主张任何权利;甲方、乙方也不得就该项目有关合作经营事宜再向丙方、丁方主张任何权利。三、本协议签订后_____日内，甲方、乙方应与丙方、丁方办妥该项目相关文件、资料交接手续。四、如日后甲方、乙方就本协议签订前该项目未了结的债权债务向第三人主张权利或承担责任的而需要丙方、丁方予以协助的，丙方、丁方应根据甲方、乙方要求予以协助。五、未尽事宜，各方协商解决。关于该项目合作事宜任何纠纷协商不成

解除合同协议书的范本

解除合同协议书的范本甲方：乙方：根据实际情况，在平等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议：第一、甲乙双方同意解除XX年7月16日签订的《工程承包合同》及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。第二：甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。第三：鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的，甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(XX年12月6日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，如果任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的解释。第五、未尽事宜双方协商解决。甲方：乙方

日期： ---- 甲方：乙方：甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号________合同，现因 ------------------------------------------------使----方无法继续履行合同，经双方协商同意，合同于___年___月____日予以解除。因解除合同给___方造成损失计____元，由___方负责赔偿。赔偿金自___年___月___日起至___年___月___日止分___次付清。特此协议。本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式___份，由双方各收执一份。甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 代表人：(盖章) 代表人：(盖章) 年月日 ---- 甲方：乙方：甲、乙双方于年月日签订的《房屋租赁合同》，原所签订的期为年月日至年月日止。现甲、乙双方经过友好协商，均表示同

股东退股协议书

股东退股协议书甲方(转让方)：________ 身份证号：乙方(受让方)：_______ 身份证号：甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和湖北宜新建陶瓷有限公司(以下简称“该公司”)章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。第一条股权的转让 1、甲方将其持有该公司_______%的股权转让给乙方; 2、乙方同意接受上述转让的股权; 3、甲乙双方确定的转让价格为人民币_______元; 4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。 5、本次股权转让完成后，乙方即享受100%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。 6、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。第二条转让款的支付自本协议签订生效时起计算，乙方于___年___月___日前付清全部转让款。第三条违约责任 1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。 2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议，违约方依法承担相应法律后果。

第四条适用法律及争议解决 1、本协议适用中华人民共和国的法律。 2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。第五条协议的生效及其他 1、本协议经双方签字盖章后生效。 2、本协议生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。 3、本合同一式五份，甲乙双方各持一份，公司存档一份，申请变更登记一份，殷祖政府备案一份。甲方(签字或盖章)：___乙方(签字或盖章)：___ 签订地点：_________ 签订日期：___年___月___日

建设工程施工合同解除权行使中的法律问题研究

临沂市房地产类号建设工程施工合同解除权行使中的法律问题研究山东衡正源律师事务所高千里

建设工程施工合同解除权行使中的法律问题研究内容摘要：建设工程施工合同的解除既有合同解除的一般属性，也存在建设工程施工合同的特殊属性。发包人或者承包人对于建设工程施工合同的解除权、行使程序及其法律后果多有争议。特别是建设工程施工合同解除是否溯及既往、是否支持违约金和可得利益损失、解除合同后合格工程的工程款如何确定、承包人是否享有优先受偿权等问题，司法实践中并不统一，本文针对不同的观点进行分析，进而提出笔者的观点，和法律界同仁探讨。关键词：建设工程合同解除法律后果合同解除是合同终止的一种形式。《中华人民共和国合同法》对合同的解除作了相应规定，建设工程施工合同作为特殊的一类有名合同，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称“《解释》”）对发包方和承包方的合同解除权作了进一步的明确，下面针对建设工程施工合同解除的不同情形，探讨其解除权行使的合法性、程序及其法律后果，并对若干有争议的问题进行分析研究。一、协议解除和约定解除的情形及其法律后果《中华人民共和国合同法》第九十三条规定了协议解除和约定解除的情形，即“当事人协商一致可以解除合同；当事人可以约定一方解除合同

的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同”。（一）协议解除的情形及其法律后果协议解除是和单方解除相对的一种合同解除方式，是双方当事人合意解除合同的行为，发包方和承包方协商一致可以解除合同，应无异议。（二）约定解除的情形及其法律后果约定解除一般来讲，是指合同中事先约定或签订合同后另订合同条款，该条款称为解约条款，约定当事人在出现某些情形时，有权解除合同。《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）通用条款第44条约定的一方违约时合同相对方有权解除合同的事由，是对法定解除的具体化和补充，可以视为约定解除的情形。示范文本的通用条款第44.2条是发包人不履行或者迟延履行支付工程款义务的情形，第44.3条是承包人非法转包或者违法分包时发包人有权解除合同的情形，这些情形亦为法定解除所规范，将在以下的法定解除的论述中详述。二、因一方当事人违约导致另一方当事人解除合同的情形及其法律后果《中华人民共和国合同法》第九十四条是对法定解除的规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力不能实现合同目的的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形”。上述规定的合同当事人的法定解除权较笼统，而建设工程施工合同有较强的专业性，因此有必要针对发包人和承包人有权解除合同的法定解除情形，作进一步明确。这些

解除合同协议书完整

附件1 解除合同协议书甲方上海市普陀区业主大会与乙方上海电梯有限公司原于2014 年 1 月15 日签订的台电梯大修合同，现因小区个别业主提出异意，使乙方无法继续履行合同，经双方协商同意，该合同于2015年7月22日予以解除，不再履行，且因合同所产生的一切责任和后果互不追究。本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式两份，由双方各执一份，具有同等的法律效力。甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 代表人：(盖章) 代表人：(盖章) 见证人：（签名） 2015年7月22日

关于电梯大修，材料补偿的申请 Xx小区是由：上海房产开发公司，开发建造的全商品房小区。于2001年11月交付下属企业：上海物业管理有限公司，对花苑小区进行物业管理。我公司从接手管理至今已有十余年，在这十几年的物业管理中，金鼎花苑居委会、业委会、物业“三位一体”都能相互配合工作，协商处理问题，解决小区碰到的矛盾和困难。小区内的设施设备使用至今也已有十余年。电梯设备也不例外，再加上周边环境等不良因素，使得小区内的电梯，各类故障频发。在这种环境下电梯不得不进入大修阶段。所以小区业委会，于2013年11月正式启动对小区电梯进行大修的所有工作。通过一系列的程序后，业委会于2014年1月，通过招投标的形式与上海电梯有限公司签订电梯大修合同。同年3月，上海电梯有限公司按合同约定，进场对合同内的电梯进行维修。在施工过程中，一些小区业主提出异意，强烈要求小区内的电梯品牌商，对本小区的电梯进行大修。因此，电梯大修工作停工至今。鉴于上述事宜，我公司在其中做了大量的工作。现在，上海电梯有限公司，同意解除电梯大修合同。并协商好关于进场备料的相关款项，共计大写人民币：元整；小写人民币：元整。由于上海电

解除合同协议书协议书标准版本

解除合同协议书协议书标准版本文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

关于项目解除合同协议书甲方：法定代表人：地址：授权代表人：联系电话：电子邮件：乙方：法定代表人：地址：授权代表人：联系电话：电子邮件：甲方与乙方于__ _年__ _月_ __日签订了《》，双方合同/协议约定（甲乙合作项目简述），该合同/协议议有效期至__ _年___月___日，现因______________________原因致使该合同/协议无法继续履行，现经甲乙双方协商一致，达成如下协议： 1、《》自__ _年_ __月__ _日解除，自解除之日起，合同/协议中约定的双方权利义务终止;

2、甲方应将乙方已交纳未发生的______ ___费人民币______元及费人民币元于本解除合同协议书生效时日内退还给乙方; 3、甲方应将乙方已交纳的___ ___元保证金于本解除合同协议书生效时日内退还乙方; 4、本协议由甲乙双方签字盖章后生效，本协议生效之日，原《》解除，双方互不承担违约责任; 【需要承担违约责任时使用本条款，如不承担违约责任请删除】本协议由甲乙双方签字盖章后生效，本协议生效之日，原《》解除，_ __ 方需要依照合同/协议的第条约定于本协议生效时日内向_ __方支付_ __元违约金，方收到方支付的违约金后双方权利义务结清，双方不再以任何方式追究对方任何违约责任。 5、其他相关约定：（1）（2）（3）（4） 6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等效力。甲方（签章）：乙方（签章）：授权代表人（签章）：授权代表人（签章）：