合同工程量增减[工作范文]

合同工程量增减

篇一：工程量增加补充协议

基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目

增加工程量补充协议

建设单位：北京市商业学校（甲方）

施工单位：北京中建华通建设发展有限公司（乙方）

基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 1. 增加工程量清单：

以上增加工程量合计金额共：元 2. 工期要求：

按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由北京市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。建设单位：（公章）施工单位：（公章）负责人：负责人：

订立日期：20XX年7月30日

篇二：工程量增加补充协议

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程

工程量增加补充协议

建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）

施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元 2. 工期要求：

按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：（公章）施工单位：（公章）

负责人：负责人：

订立日期：20XX年12月6日

工程量增加补充协议

建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元二)工期要求：

按原来合同工期不更改

三)承包方式、双方权力责任同原合同

四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：（公章）施工单位：（公章）

负责人：负责人：

订立日期：

20XX年12月6日

篇三：补充工程量协议

协议书

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺

利进行，甲乙双方经友好协商，根据《************》合同书及本工程的具体情况签订本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：汇达集团新办公楼旧改一期增加工程

2、工程地点：

3、建筑面积：约平米

二、工程范围：

室内外装饰装修工程

三、

四、

五、工期：开竣工时间结合现场情况协商质量标准：本工程质量标准详《************》合同见专用条款合同造价：

本合同为清单报价合同，最终造价据实调整。

1、增加工程￥元，大写：人民币：

六、协议文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本协议条款另有约定外，本协议文件组成及优先解释次序如下：

1、本协议签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议

2、本协议与《************》合同的专用条款相同

3、本协议的附件与的《************》相同

4、本协议与《************》》合同的通用条款相同

5、本协议的协议计价清单

6、现行标准、规范、技术要求和有关技术资料

7、图纸

七、其他

1、本协议书中有关词语含义与《************》合同中定义相同。

2、本协议及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明。

乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

3、本协议经双方加盖公章后生效。

甲方：（公章）乙方：（公章）

地址：

法定代表人：

日期：

地址：法定代表人：日期：

篇四：工程合同价款调整

建设工程合同价款调整

一、合同价款应当调整的事项及调整程序

1、合同价款应当调整的事项

发生以下事项，发承包双方应当按照合同约定调整合同

（1）法律法规变化；

（2）工程变更；

（3）项目特征描述不符；

（4）工程量清单缺项；

（5）工程量偏差；

（6）计日工；

（7）现场签证；

（8）物价变化；

（9）暂做价；

（10）不可抗力；

（11）提前竣工（赶工补偿）；

（12）误期赔偿；

（13）施工索赔；

（14）暂列金额；

（15）发承包双方约定的其他调整事项；

二、合同价款调整程序

（1）出现合同价款调增事项，（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）后的14天内，承包人应向发包人交合同价

款调增报告并附上相关资料，承包人在14天内未提交合同价款调增报告的，视为承包人对该事项不存在调整价款

（2）出现合同价款调减事项，（不含工程量偏差、施工索赔）后的14天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料，若发包人在14天内未提交合同价款调减报告的，视为发包人对该事项不存在调整价款请求。

（3）发（承）包人应在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日趣14天内对其核实，予以确认的应书面通知承（发）包人，如有凝问，应向承（发）包人提出协商意见。发（承）包人在收到合同调价款调增（减）报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的。视为承（发）包人提交的合同价款调增（减）报告已被发（承）包人认可。发（承）包人提出协商意见的，承（发）包人在收到发（承）包人的协商意见后14天内即不确认也未提出不同意见的，视为发（承）包人提出的意见已被承（了）包人认可。

（4）如发包人与承包人对合同价款调整的不内意见不能达成一致的，只要不实质影响发承包双方履约的，双方继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。

（5）经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。

二、法律法规变化

（1）招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合

同签

订前28 天为基准日，其后国家法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造成价管理机构据此发布的规定调整合同价款。

（2）因承人原因导致工期延误，且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。

三、项目特征描述不符

（1）发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述，应认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。

（2）承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间，出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征按规范相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整整合同价款。

四、工程量清单缺项

（（1）合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照变更价款确定方法

确定单价，调整合同价款。

（2）新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生

变化的，应按照计价规范的规定，在承包人提交的实施方案被告发包人批准后，调整整合同价款。

（3）由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照顾计价规定调整合同价款。

五、工程量偏差

工程量偏差是指承包人按合同工程的图纸（含经发包人批准收承包人提供的图纸）实施，按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间的出现的量差。

（1）对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为；当工程量增加15％以上时，其增加部分的划等号亘的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

（2）如果工程量出现变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

六、计日工

计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。

（1）发包人通知承包人以记日工方式实施的零星工作，承包人应予于执行。

（2）采用记日工计价的任何一项变更工作，承包人应在该项目变更的实施过程事，按合同约定提交以下报表和有关凭证送发包人复核；

（1）工作名称、内容和数量；

2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

3）投入该工作的材料名称、类别和数量；

4）投入该工作施工设备型号、台数和耗用台时；

5）发包人要求提飞鱼的其他资料和凭证。

（3）任一计日工项目持续进行时，承包人应在该工作实施结束后的24小时内，向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交的现场所签证报告后的2天内予于确认并将其中一份还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告被发包人认可。

（4）任一计日工项目实施结束，承包人京戏按照现场确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应会价款；已标工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按变更价款的确定方法商定计日工单价计算。

（5）每个支付期末，承包人应按规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自已认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。

篇五：工程量增加补充协议

万山区人民医院附属工程

工程量增加补充协议

建设单位：万山区人民医院（甲方）

施工单位：贵州广颢城乡建设工程有限公司（乙方）

万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

1. 增加工程：凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。

2. 新增工程计价均按20XX贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。

3. 凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。

4. 本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。

5. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：（公章）施工单位：（公章）法定代表人：法定代表人：

日期：年月日日期：年月日

篇六：工程量增减计算表

榆林至绥德高速公路

设计变更工程量增减计算表（施工单位）

施工单位：江西中恒建设集团有限公司合同段：F1

篇七：变更增减工程量及增减金额计算书

预估变更费用

1、预估变更增减工程量：

K31+130～K31+180左侧换填段长50m,宽15m, 换填深度1m,则

清淤工程量为：V=50*15*1=750m3；

换填山皮石工程量为：V=50*15*1=750m3；

此段原设计无清淤换填，则增加清淤工程量750m3，增加回填山皮石工程量为750m3。

2、预估变更增减金额：

套用工程量清单中已有的挖淤泥203-1-d单价元/m3,则

增加清除淤泥费用为：750*=10875元；

套用工程量清单中已有的回填山皮石204-1-f单价元/m3，则增加换填山皮石费用为：750*=30870元。

增加清淤换填费用共计：10875+30870=41745元。

篇八：工程量增加补充协议

太阳能工程量增加补充协议

建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）

工程由根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。一) 增加工程内容：

以上增加工程量概算金额：二)工期要求：按原来合同工期不更改三)承包方式、双方权力责任同原合同

四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

五)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由潍坊市人民法院裁决。

六)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。七)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。建设单位：（公章）施工单位：（公章）

负责人：负责人：

订立日期：年月日

篇九：工程量增加补充协议

东升镇太平村太平南、北路道路绿化工程

工程量增加补充协议

建设单位：中山市东升镇太平村民委员会（甲方）

施工单位：中康建设管理股份有限公司中山分公司（乙方）

东升镇太平村太平南、北路道路绿化工程由中康建设管理股份有限公司中山分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元

2. 工期要求：

按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。建设单位：（公章）施工单位：（公章）负责人：负责人：订立日期：20XX年12月6日

篇十：合同工程量计量管理办法.doc

Q/HNHDDHQ1

华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处

标准

Q/HNHDDHQ1- JG06-20XX

合同工程量计量管理办法

（试行）

20XX-04-07发布 20XX-04-07实施

华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处发布

目次

前言Ⅱ 1．总则1 2．承建各方职责1 3．工程量计量管理规定2 4．工程量台帐及实物工程量检查管理规定4 5．违规处罚4 6．附则5 7．附件5

前言

为规范黄登、大华桥水电工程各合同项目计量管理，确保各合同项目及时、准确的计量支付，控制工程建设投资，保证工程建设正常进行，依据相关合同条款和有关文件规定，结合黄登、大华桥水电工程实际，特制定本管理办法。

本办法的附录、附录为资料性附录。

本办法由华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处工程管理部提出。本办法经华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处主任办公会批准。本办法由华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处工程管理部归口管理。本办法起草部门：华能澜沧江水电

有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处工程管理部。本办法起草人：李艳伟、邓拥军。

本办法由华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处工程管理部负责解释。本办法首次发布。本办法自发布之日起实施。

华能澜沧江水电有限公司

黄登·大华桥水电工程合同工程量计量管理办法

(试行)

总则

为规范黄登、大华桥水电工程各合同项目计量管理，确保各合同项目及时、准确的计量支付，控制工程建设投资，保证工程建设正常进行，依据相关合同条款和有关文件规定，结合黄登、大华桥水电工程实际，特制定本管理办法。

本办法中的计量是指以工程合同文件规定的程序、方式和方法，对工程承建单位已按合同文件规定完成的合格工程或工作，量测并确认其数量的工作。

本管理办法适用于：黄登、大华桥水电工程主体工程项目、沿江公路工程项目和零星工程项目的计量管理。 2 承建各方职责设计单位职责

按合同提供的设计图纸、设计通知单等设计文件中，须注明准确设计工程量。当实际施工过程中发生设计变更、修改时，在变更、修改设计文件中应对变更、修改引起的工程

量增减数量予以明确。业主、监理有权退回不符合上述要求的设计文件。

对组成主体工程的各单位（单项）工程项目均应建立包括执行概算工程量、招标合同工程量、施工图纸工程量、设计变更工程量等内容的设计工程量台帐，要求能够清晰反映各项目设计工程量的动态变化情况，并对施工图纸工程量出现剧增或剧减的情况（相对于招标超过15%）要说明原因。同时要建立各单位（单项）工程项目的设计修改、变更台账，作为设计工程量台帐的子台帐，及时准确地将本项目设计变更、修改过程记入台帐并定期更新。

原则上不再使用“技术核定单”或“现场纪要”的形式进行施工蓝图的变更或修改，如为满足工程进度、安全要求而确需使用时，设计单位也要在“技术核定单”或“现场纪要”下发后十个工作日内将之转化为“设计修改通知单”，并明确工程量变化情况。承建单位职责

按合同条款规定的计量办法，按月对已完成的并经质量检查验收合格的单元或分项工程进行计量，按照规定的格式填报《工程量签证单》和《工程量签证单汇总表》，配合监理对《工程量签证单》进行检查复核。

在每月规定的时间内，按本合同《工程量清单》规定的合同代码编制《黄登（或大华桥）水电站工程月进度结算支付统计报表》，随同有关计量签证、质量验收等资料一起

报监理审核。合同工程项目完工后，及时统计整理设计工程量、变更工程量、完工工程量等资料，办理《竣工工程量签证》，配合各方完成竣工决算工作。

根据监理的计日工指令实施计日工工作时，应每班提交相关报表和有关凭证报送监理审签作为办理《计日工签证单》的依据。

按监理规定的统一格式，建立包括招标合同工程量、设计图纸工程量、设计变更工程量、完工工程量、已结算工程量等项目的动态工程量管理台帐，能够清晰反映本合同工程项目工程量的变

化及结算情况，并定期更新。监理单位职责

建立健全工程量计量管理体系。设置独立的测量机构，对以体积或面积计量的、无法在设计图纸上准确计量的工程项目进行独立测算，以便与承建单位、业主单位的相应测算结果对比，以确定最终结算量；对以数量或重量计量的工程项目，以单元工程为计量签证单位，实行工序验收制度，在工序质量验收的同时进行工程量点验，全工序完成后按合同规定的方式对本单元工程的工程量进行汇总计算，作为审核《工程量签证单》和《工程量签证单汇总表》的依据。

审核施工单位提交的《工程量签证单》（含计日工签证单）和《工程量签证单汇总表》，对其准确性负责；对隐蔽性工程，要严格执行工序验收制度，上一工序质量未验收、

工程量未清点前不得进行下一工序的施工。

在规定的时间内审核完成施工单位提交的《黄登（或大华桥）水电站工程月进度结算支付统计报表》，对其准确性负责。

按合同项目建立包括招标合同工程量、设计图纸工程量、设计变更工程量、结算控制工程量、实际完成工程量、已结算工程量、剩余工程量等内容的动态工程量管理台帐，每月结算完成后及时更新台帐，使之能够清晰反映本合同工程量的结算动态。确保工程进度与工程结算同步，严格控制工程量超结、预结现象。

在征得业主同意的情况下使用计日工。在计日工实施过程中，每班作好计日工的签证工作。每周汇总报业主签认后作为结算依据。业主单位职责

审定监理报送的承包商《工程量签证单汇总表》和《黄登（或大华桥）水电站工程月进度结算支付统计报表》。

对监理审核的完工项目竣工工程量进行最终审定。核准计日工工作内容，审定计日工工作量。

建立包括招标合同工程量、设计图纸工程量、设计变更工程量、总控制工程量、已结算工程量等项目的动态工程量管理台帐，能够清晰反映合同项目工程量的变化及结算情况。及时更新台账，并定期与设计、监理的相关工程量台帐进行对照，发现偏差及时纠正。 3

工程量计量管理规定工程量计量支付条件

计量支付工程量的项目必须达到“合格”的质量标准。

计量支付工程量必须是当月完成或是以前完成尚未结算的工程量。严禁预结未施工完成或未验收合格项目的工程量。工程量计量依据

施工图纸、设计说明、设计通知单、技术要求、业主及监理有关指令、指示、通知、文函等构成合同的所有文件；

经业主批准实施的变更文件；工程项目施工质量验收合格证明资料；工程量计算资料或确认文件；其它与工程量计量有关的文件等。