物业费催款函(规范版)

Property fee collection letter (Standard Version)

甲方：___________________________

乙方：___________________________

签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

合同编号：XX-2020-01

物业费催款函(规范版)

前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

函件编号：

尊敬的_______________：

从_______年____月____日开始，我管理处从未收到贵公

司的物业费。

按时交纳物业费是每个业主的义务，也是物业公司维持

日常运营的基本保障。物业费是园区公共秩序维护、环境卫生、公司区域维修、以及电梯、配电、公共照明等设备设施正常运营的基本保障。如您不按时足额缴纳物业费，将会对园区物业管理服务工作造成严重的影响。同时也侵犯了已缴费业主的切身利益。

至_______年____月____日，贵公司欠款总额为

______________元。

在此，我管理处郑重提醒，请贵公司尽早缴纳欠款，如

贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定（或约定）向贵司追

索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。请您慎重考虑诉讼可能带来的不利法律后果，及时支付拖欠的物业费，以免我物业采取不必要的措施。

谢谢配合

_______________公司

____________管理处

年月日

-------- Designed By JinTai College ---------

工程款催款函范文一览

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 工程款催款函范文一览催款函是一种催交款项的文书,为交款单位或个人在超过规定期限,未按时交付款项时使用的通知书。今天小编特意准备了工程款催款函范文一览，希望对您有所帮助。更多精彩内容更新尽在这里，敬请关注。 _______________：现就贵司拖欠我司_______装修工程款一事向贵司致函如下： ________年______月______日，贵司与我司签订了《北京市装饰装修工程施工合同》，双方约定,贵司应于_____年______月______日支付我司工程预付款_______元, 贵司也曾于______年_______月_______日支付了预付款,余款于________月________日之前付清.但从_________年_______月________日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠___________元.显已违约。鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于________年_________月________日前将所欠款项支付我司. 如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。此致敬礼 ________工程股份有限公司 1 / 5

xxxx年x月x日后天是全国交通安全日，为增强交通安全意识，今天小编特意准备了小学生交通安全发言稿范本参考，希望对您有所帮助。更多精彩内容更新尽在这里，敬请关注。亲爱的同学们：为使同学们进一步的熟悉和掌握相应的交通安全法律常识，增强交通安全意识，提高自我保护能力，维护道路交通秩序，确保道路交通安全，下面我讲二个方面的问题：一、怎样走路 1、在道路划有机动车道、非机动车道和人行道的道路上，行人应当在人行道内走，在没有划分上述车道的道路上，行人要靠道路的右侧通行。 2、在通过有交通信号灯、班马线等交通设施的路口时，要按信号指示走人行横道线。 3、在通过没有交通设施路口时，要注意过往车辆，在确定安全后方可通过。 4、不许在公路上、街路上和机动车道上坐卧、停留、打闹、来回奔跑、相互追逐，随意突然横穿公路。 5、不许追车、扒车、拦车、向车上抛物。 6、不许在道路上使用滑板、旱冰鞋等任何滑行工具。 7、不许跨越、倚座道路隔离设施，或在有隔离设施的路段上逆向

催款函范文

人催款函范文致：__________ ____年____月____日，本人________与________先生签订《借款合同》，约定由本人____出借人民币________元整给____先生用于缴纳工程项目保证金，借款期限自____年____月____日至____年____月____日止。合同签订后，本人已按照合同约定向________先生全额支付了借款共计____元整，现在还款期早已届满，但____先生至今未归还借款。 ________先生未按照约定履行还款义务，也没有对拖欠行为做出合理解释，____先生的行为已违反法律法规规定，依法应当承担违约责任和赔偿责任。________先生向本人借款时，________女士与________先生存在合法的婚姻关系，因此该借款属于________女士与____先生婚姻关系存续期间的共同债务，____女士依法应当承担返还借款的义务，并承担违约责任和赔偿责任。鉴于上述情况，本人在此慎重提请_______先生和_______女士在接到本函后七个工作日内将上述欠款本息按时、足额交付，否则，本人将通过法律途径追究您们的违约责任和赔偿责任，包括但不限于本金、利息、资金占用损失、诉讼费用。专此函告！催款人：__________

____年____月____日附：本函一式贰份【第2篇】银行催款函范文尊敬的客户朋友：根据____年____月____日，您与我行双方签订的借款合同，我行已向您提供贷款资金人民币计________万元。按照与您签订的借款合同，您的贷款本金已于____年____月____日到期，截止年____月____日，您未按照借款合同约定偿还贷款本金及相应利息费用，请您及时筹措资金，偿还您在我行的贷款本金及相应利息费用，并于年____月____日前将贷款本息存入您在我行的结算账户。否则我行将按借款合同约定对您提起诉讼，并且在现行贷款利率的基础上，再上浮50％计收罚息直至您还款为止。特此函告。 __________行 ____年____月____日【第3篇】工程催款函范文 ______公司：

催款函范文物业租赁催款函

催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。今天为大家精心准备了催款函范文物业租赁催款函，希望对大家有所帮助! 催款函范文物业租赁催款函物业费催款函范本最新函件编号尊敬的_______________ 从_______年____月____日开始，我管理处从未收到贵公司的物业费。按时交纳物业费是每个业主的义务，也是物业公司维持日常运营的基本保障。物业费是园区公共秩序维护、环境卫生、公司区域维修、以及电梯、配电、公共照明等设备设施正常运营的基本保障。如您不按时足额缴纳物业费，将会对园区物业管理服务工作造成严重的影响。同时也侵犯了已缴费业主的切身利益。至_______年____月____日，贵公司欠款总额为______________元。在此，我管理处郑重提醒，请贵公司尽早缴纳欠款，如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。请您慎重考虑诉讼可能带来的不利法律后果，及时支付拖欠的物业费，以免我物业采取不必要的措施。谢谢配合 _______________公司 ____________管理处年月日催款函范文物业租赁催款函催款函致: 女士您好! 贵方与我司就广州市天河区员村四横路美林海岸花园蒲林街《租赁协议》，合同对于租金标准、支付期限、违约责任等事宜均进行了明确约定。合同签订后，贵方在承租商铺开展经营活动，但是贵方却不按约支付租金，现拖欠我司租金及其它费用达20多万元。

鉴于贵方拖欠租金已达数月之久，请贵方收到本函件之日起3日内，向我司结清拖欠的全部租金和滞纳金、水电费等。否则，我司将根据合同约定，通过法律途径追究贵方的违约责任。 xxxx有限公司 xxx年x月x日催款函范文物业租赁催款函 ****先生: 截至_____年__月31日,***房租欠款_____元(大写人民币_____元整)。按照与***的有关合同协议的约定,***应当在_____年__月__日之前支付上述款项,但本人至今仍未受到该笔款项。因此,特请***能够在近期内及时向本人支付上述款项。此致 _____留言人签名_____年___月___日

工程进度款催款函范本

工程进度款催款函范本（文中蓝色字体下载后会有风险提示）函件编号: B—, snBn^PrasnsR,ssnK.?ss.?ss?PRSn^BnPn,sn^ =" = "=^=^=="="= = ” = ==^…===^=门= = = = I I I I 风险提示： I I 催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 | i| I > I _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 尊敬的________ : 现就贵司支付我司工程进度款有关事宜致函如下：年月日贵我双方签订了《项目施工承包合同补充协议》，由我司承建贵司区号厂房、区号厂房、 ________ 区______ 厂房，合同价款为人民币___________ 亿元整。根据合同有关约定，发包人审核承包人提供的工程款（进度款）申请通过后，且承包人开具正规建筑业发票， ____________ 天内付款。贵司于 _______ 年 ____ 月—日按工程暂定价格批复工程款人民币 ______________ 元，（大写： _____ 但至今贵司仅支付我司人民币 ___________ 元，即截至_______ 年底贵司尚欠我司人民币_________ 元未予支付（未包含 _________ 年已上报未审核的产值）。

商务催款函通用版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载商务催款函通用版甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。尊敬的XX公司：XX公司（以下简称我公司）与贵公司长期存在供销合作关系，首先感谢贵公司对我公司产品的认可和支持。与贵公司合作至今，我公司一直秉承高效、优质服务理念，提供优良、高端产品，以我公司利益最小化，稳固合作根基。现受市场环境影响，我公司面临困难重重，但仍在供货方面给予贵公司最XX的发展保障。截止________年____月____日，贵公司应付我公司账款______元。贵公司无论经营、业绩、收益各方面均为行业的优异表率。希望贵公司能尽快协调，偿还我公司货款。催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。XX公司，实属无奈之举。望贵公司收到函告，于______个工作日内与我公司接洽以下事项：１、就货款______元尽快制定切实、有效、可行的解决方案，积极妥善协商解决；２、贵公司收到函告，不予答复或未支付货款至我司帐户（账户名：______；开户行： ______；账号：______）。我公司不排除通过其它方式寻求解决。催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。顺XX！XX公司________年____月____日

委婉的催款函范文(最新)

_______单位：现就贵单位拖欠我单位工程款之事郑重致函如下：一、关于贵单位拖欠我单位工程款的事实：贵单位与我单位于____年____月____日签订施工合同，我单位承建贵单位的工程，工程于____年____月____日开工，年月日通过竣工验收，并于____年____月____日办理完竣工结算，结算金额为：________。至____年____月____日贵单位已支付我单位工程款：________，贵单位尚欠我单位工程款：________。二、贵单位必须履行合同义务，清偿上述欠款。根据我们双方签订的合同专用条款的第条在工程验收合格并办理决算审计后____月内付款至，余款保修期满付清的规定，贵单位必须履行合同义务，清偿上述工程款，我单位要求贵单位在7个工作日内复函我单位，并明确今年____月____日前上述欠款付到我单位帐上。否则我们将保留以法律手段追偿贵方违约责任的权利。特此函告。 ________公司 ____年____月____日 ***(对方公司名称)：贵公司自**年*月**日至**年**月的**日止尚欠我公司货款共**元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在**年**月**日付清该款。现贵公司已逾期**天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后××天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：****;开户行：****;帐号：****)。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。祝：商祺! ******公司 **年**月**日

商务英语催款函

商务英语催款函 Dear Sirs, Account No.8756 As you are usually very prompt in settling your accounts, we wonder whether there is any special reason why we have not received payment of the above account, already a month overdue. We think you may not have received the statement of account we sent you on 30th August showing the balance of US$ 80,000 you owe. We send you a copy and hope it may have your early attention. Yours faithfully, xxx 催款函主题：索取逾期账款亲爱的先生：第8756号账单鉴于贵方总是及时结清项目，而此次逾期一个月仍未收到贵方上述账目的欠款，我们想知道是否有何特殊原因。我们猜想贵方可能未及时收到我们8月30日发出的80，000美元欠款的账单。现寄出一份，并希望贵方及早处理。你真诚的xxx (2)Subject: Urging Payment 1 / 9

Dear Sirs, Account No.8756 Not having received any reply to our E-mail of September 8 requesting settlement of the above account, we are writing again to remind you that the amount still owing is US$ 80,000. No doubt there is some special reason for delay in payment and we should welcome an explanation and also your remittance, Yours faithfully, xxx 催款函主题：再次索取欠款亲爱的先生：第8756号账单未见贵方对我们9月8日来信要求结算一事之回复。我们再次来函提醒贵方，欠款为80，000美元。毫无疑问，一定有特殊原因使贵方延误付款，我们期待贵方说明原因并寄上汇款。你真诚的xxx (3)Subject: Insisting on Payment Dear Sirs, Account No.8756 It is very difficult to understand why we have not heard from you in reply to our two E-mail of 8th and 18th September for payment of the sum US$ 80,000 you are still owing. We had hoped

物业费催款函范本

物业费催款函范本物业费催款函范本物业费催款函范本函件编号： _______________尊敬的_______________：风险告知：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。从_____年____月_____日开始，我物业管理处从未收到您的物业费。按时交纳物业费是每个业主的义务，也是物业公司维持日常运营的基本保障。物业费是园区公共秩序维护、环境卫生、公司区域维修、以及电梯、配电、公共照明等设备设施正常运营的基本保障。如您不按时足额缴纳物业费，将会对园区物业管理服务工作造成严重的影响。同时也侵犯了已缴费业主的切身利益。至_____年____月_____日，您已欠款物业费总额为_____元。风险告知：催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。在此，我管理处郑重要求您于_____年____月_____日之前，将上述物业费欠款汇入我司或以其它方式支付，如仍不能按期支

付，我司将按有关规定(或约定)向您追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，您可能要承担诉讼而带来的更大损失。请您慎重考虑诉讼可能带来的不利法律后果，及时支付拖欠的物业费，以免我物业采取不必要的措施。谢谢配合!风险告知：催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。 ______________用户____________管理处____年____月____日物业管理费包括哪些费用?根据相关法律法规的规定，物业管理费包括以下费用：(一)管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费，包括：基本工资，按规定提取的福利费、加班费和服装费，不包括管理、服务人员的奖金。 (二)公共设施、设备日常运行维修及保养费，包括：公共建筑内的各种土建零修费、给排水日常运行、维修及保养费、消防系统设备维修保养费、公共照明费等。 (三)绿化管理费。包括：绿化工具费、劳保用品费、绿化用水费、农药化肥费、杂草清运费、景观再造费。 (四)清洁卫生费。包括：清洁工具、劳保用品、卫生防疫杀毒费、化粪池清掏费、垃圾外运费和清洁环卫所需的其他费用。

工程进度款催款函-范文

工程进度款催款函【第1篇】工程进度款催款函致：_______房地产开发有限公司我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于____年____月____日开工，____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定，贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元，以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。截止目前，我公司共收到工程进度款________万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。特此函告。附：工程进度报表 _________有限公司 ____年____月____日

【第2篇】工程进度款催款函 ________有限公司：贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力，________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为____________元。合同签订后，我公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款___________元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及 ________个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。特此函达！ _____有限公司（签章） _____年_____月_____日

【2019最新精选合同范本】质保金催款函范本最新

质保金催款函范本最新 ______________________________________________________ 合同范本

（文中蓝色字体下载后会有注意事项）函件编号：注意事项：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 ________________财务部（采购部）：很高兴能得到您的支持并与您友好愉快的合作！我双方于______年____月____日所签署的编号为___________________合同（合同总额为________元，其中质保金________元）。我公司已按合同条款规定的各项技术条件与商务要求，履行完应尽的责任和义务,贵司亦按合同规定从货款中扣留了质保金。注意事项：催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。本合同质保到期日为____年____月____日，现已逾期____天。我公司特致函贵公司，请按合同约定尽快通过银行电汇方式支付该笔质保金________元至我公司指定的帐号，我们不胜感激！如贵公司不能按期支付质保金，我公司将停止对产品的一切售后及维护。如果您对我公司产品有何建议或宝贵意见，敬请书面通知我公司，我们将尽快考虑采纳您科学而合理的改进方案及措施。再次感谢您的支持！注意事项：催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经

美丽园小区业委会就物业发函催费问题告业主书

美丽园小区业委会就物业发函催费问题告业主书美丽园小区业委会就物业发函催费问题告业主书提要：物业公司只针对本小区公共区域的公共建筑、设备、设施为业主提供公共服务，并依此收取物业费。故本小区公共区域的物业费依据源自房地产资料美丽园小区业主委员会就物业发函催费问题告业主书北京ZZ物业管理有限公司（“ZZ”）在其物业费催款函中声称，zz园业主应依据（2007）一中民终字第4601、4603、4604号《民事判决书》所确定的标准缴纳2003~2005年度物业费。就此问题，业委会发表如下意见，敬请参考：一、关于本小区地上公共区域的物业费物业公司只针对本小区公共区域的公共建筑、设备、设施为业主提供公共服务，并依此收取物业费。故本小区公共区域的物业费依据（2005）一中民终字第12818号《民事判决书》和（2006）一中民再终字第8001号《民事判决书》列表如下：年度20032004、20052006 一层元/平方米?月元/平方米?月参照2005年 +元/户?月+元/户?月二层及以上元/平方米?月元/平方米?月参照2005年

+元/户?月+元/户?月（2007）一中民终字第4601、4603、4604号《民事判决书》也再次确认了上述标准。请大家按照以上公共区域物业费标准计算自己家的物业费，积极履行缴费义务。二、关于本小区业主私人区域特约服务费物业公司也可以依据业主个人的要求，就业主私人区域提供特约服务，并收取相关费用。（2007）一中民终字第4601、4603、4604号《民事判决书》中，缴费标准之所以变成了一层元、二层及以上元，是因为其中包含了业主私人区域的元/平方米?月室内中修服务费和元/平方米?月室内小修服务费。由于业主委员会、业主大会只有处理本小区公共事务的权限，本小区各户业主是否就自家私人区域委托物业公司进行了特约服务，由各户业主自行掌握。各户业主可以提请ZZ 物业出示进行私人区域的“室内中修服务”、“室内小修服务”的服务单以及中、小修标准，并依此进行特约服务费结算。（是否属于中修的标准请参见《北京市城镇住宅楼房大、中修定案标准》京房地修字[1999]第930号。）三、关于地下室物业费关于地下室物业费，提供参与诉讼的三位业主的抗辩理由如下，供大家参考。

2020年商务催款函范本

函件编号：
2020 年商务催款函范本
风险提示：
催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______有限公司：
______有限责任公司（以下简称“我公司”）与贵公司长期存在供销合作关系，首先感谢贵公司对我公司产品的认可和支持。与贵公司合作至今，我公司一直秉承高效、优质服务理念，提供优良、高端产品，以我公司利益最小化，稳固合作根基。
现受市场环境影响，我公司面临困难重重，但仍在供货方面给予贵公司最惠利的发展保障。截止______年______月______日，贵公司应付我公司账款______ 元。贵公司无论经营、业绩、收益各方面均为行业的优异表率。希望贵公司能尽快协调，偿还我公司货款。
风险提示：催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
致函贵公司，实属无奈之举。望贵公司收到函告，于______个工作日内与我

公司接洽以下事项：１、就货款______元尽快制定切实、有效、可行的解决方案，积极妥善协商
解决；２、贵公司收到函告，不予答复或未支付货款至我司帐户（账户名：______；
开户行：______；账号：______）。我公司不排除通过其它方式寻求解决。
风险提示：催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。
顺颂商祺！ ______有限责任公司年月日

工程进度款催款函最新范本.docx

工程进度款催款函范本函件编号：风险提示：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。尊敬的______：现就贵司支付我司工程进度款有关事宜致函如下： ______年____月____日贵我双方签订了《______项目施工承包合同补充协议》，由我司承建贵司______区______号厂房、______区______号厂房、______区______号厂房，合同价款为人民币______亿元整。根据合同有关约定，发包人审核承包人提供的工程款（进度款）申请通过后，且承包人开具正规建筑业发票，______天内付款。贵司于______年____月____日按工程暂定价格批复工程款人民币______元，（大写：______）但至今贵司仅支付我司人民币______元，即截至______年底贵司尚欠我司人民币______元未予支付（未包含______年已上报未审核的产值）。风险提示：催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。

为确保工程顺利完成，我司现根据合同通用条款赋予的权利催告贵司，在接到本函件后及时支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）上述欠款，并尽快对我司上报实际产值人民币______元予以审核确认按照合同约定予以支付。此外，拖延支付工程款期间的工期相应顺延。否则，由于大额民工工资、材料款、分包款急待支付的压力，我司势必将被迫停工，届时，由此造成的全部损失只能由贵司承担，并且工期顺延。同时我司将保留追究贵司违约责任等权利。风险提示：催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。顺颂商祺！ ______公司年月日

商务英文催款函范文

一定有特殊原因使贵方延误付款，我们期待贵方说明原因并寄上汇款。你真诚的xxx （3）Subject: Insisting on Payment Dear Sirs, Account No.8756 It is very difficult to understand why we have not heard from you in reply to our two E-mail of 8th and 18th September for payment of the sum US$ 80,000 you are still owing. We had hoped that you would at least explain why the account continues to remain unpaid. I am sure you will agree that we have shown every consideration and now you fail to reply to our earlier requests for payment, I am afraid you leave us no choice but to take other steps to recover the amount due. We are most reluctant to do anything from which your credit and reputation might suffer and even now we prepare to give you a further opportunity to put the matter right.We therefore propose to give you 15 days to clear your account, Yours faithfully, xxx 催款函主题：三度索取欠款亲爱的先生：第8756号账单我们于9月8日及9月18日两次去函要求结付80，000美元欠款，单至今未收到贵方任何答复，对此我们感到难于理解。我们希望贵方至少得解释为什么账款至今未付。我想你们也知道我们对贵方多方关照，但你们对我们先前的两次询函不作答复。你们这样做恐怕已经使我们别无选择，只能采取其他步骤来收回欠款。我们极不愿意做任何损害你们信誉的任何事情。即使现在我们还准备再给你们一次机会来挽回此事。因此，我们再给你们15天时间来结清账目。外贸英语函电催款函典型句型 (1)The following items totaling $4000 are still open on your account. 你的欠款总计为4000美元。 (2)It is now several weeks since we sent you our first invoice and we have not yet received your payment. 我们的第一份发票已经寄出有好几周了，但我们尚未收到你的任何款项。 (3)I’m wondering about your plans for paying your account which,as you know,is now over 40 days ast due. 我想了解一下你的付款计划，要知道，你的付款已经逾期40多天了。 (4)We must now ask you to settle this account within the next few days 商务指南 > 商务资源 > 商务文本 > 商务信函栏目商务指南 > 商务资源 > 商务英语 > 通用英语栏目

工程款催收函范本2019专业版

工程款催收函范本2019专业版特别注意：函只能由律所和发出！！其威慑力，很多时候不是来自于函内容，而是来自于的身份，来自于这是发出的，是一种强势的意思表示，俗称合法的恐吓信。函号：______________ _______开发公司： _______事务所接受______工程有限公司的委托，特指派本所就贵公司拖欠外墙装饰工程款的相关事宜致函贵公司：注意事项：函在对事实部分进行叙述时不需要向法律意见书那样详备，只需要根据委托人提供的材料，简明扼要的将事实与双方争议的焦点总结出来即可。函更多承担的是宣示功能而非分析功能，只是打前站用的，后面还有一系列组合动作，不宜详述，言多必失。贵公司于______年将外墙装饰工程承包给山____________有限公司施工。工程顺利完工后，双方对工程款进行了结算，后贵公司陆续给付了部分工程款。但至______年___月___日，贵公司尚欠____________有限公司工程款________元。该部分欠款，虽经多次催收，贵公司至今仍未支付。基于上述事实，本认为，贵公司在合同履行中诚信缺失，拖欠工程款经多次催要仍拒不支付，其行为已构成严重违反诚实信用。现事务所接受工程有限公司的委托，再次向贵公司正式致函催告，望贵公司务必于年月日前支付欠付工程款_________元及相应的违约金。注意事项：出具函一方的好处就是可以组织对你的委托人有利的事实。如果事实对你的委托人有利，那就强调事实；如果法律对你的委托人有利，那就强调法律；如果情理对你的委托人有利，那就强调情理，总之不管优势是什么，都要在你的函中对它们予以强调和渲染。在强调有利

工程款催款函

工程款催款函【第1篇】工程款催款函 ________有限公司：你我双方于____年____月____日签订的《_____________》承包合同，我方已按承包合同约定的工程进度（工程图纸设计结束、委托方审查完毕，并________预制的设备也已制作完成），特申请按双方合同约定的________工程进度款余款____________万元整（________万元），望贵公司给予批复办理为盼！ _________有限公司 ____年____月____日【第2篇】工程款催款函致：_______有限公司：现就贵司拖欠我司《_______________土建及附属配套工程》工程预付款一事向贵司致函如下： ____年____月____日，贵司与我司签订了《______________土建及附属配套工程项目方案》，双方约定，贵司曾于____年____月____日支付了合同总价的%预付款（元），我公司在____年____月____日以将银行保函呈交贵公司，至今我公司账户上未收到贵公司承诺的工程预付款。鉴于双方的合作关系较好，现特致函请贵公司于____年____月____日前将所欠的工程预付款款项支付我公司。

此致：贵司商祺！ _________有限公司 ____年____月____日【第3篇】工程款催款函ｘｘｘｘ有限公司：现就贵司清结我司工程款项有关事宜致函如下：一、我司于20ｘｘ年2月11日与贵司签订了《建筑钢构造制作安装合同》，由我司承建贵司ｘｘ工业园机加工车间、铸造车间钢构造工程。合同暂定价为陆佰陆拾玖万元，合同总工期为85天，机加工和铸造车间施工工期分别为45天。二、根据合同有关约定，我司按时对施工图进行了会审。机加工车间于20ｘｘ年5月23日开工，于20ｘｘ年6月11日完成中间构造验收，经贵司工期顺延签证后于20ｘｘ年8月10日完工，8月18日进行了完工验收。铸造车间于20ｘｘ年8月25日开工，现除屋面部分面板外也已经基本完工。三、根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”，贵司应在合同生效后五日内支付我司合同总价的15％预付款，施工图会审确定后三日内，支付我司合同总价的15％，钢构造主构件进场后三日内，支付我司合同总价的25％进度款。围护材料开始进场后三日内，支付我司合同总价的25％，钢构造施工完工后五日内，支付我司合同总价的10％进度款。钢构造工程验收合格后七日内支付我司除保修

催款函格式

催款函格式催款函概述催款函即有商务性质又有法律内涵。一般是指业务相对方有拖欠付款时，收款方友好发出的请求对方支付款项的书函。催款函格式催款函可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：标题和编号：标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急”二字。标题下要注明编号，以便于查询和联系。双方单位的名称和账号：要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。如果是银行代为催款的，还必须写明双方开户银行的全称和账号。崔收的内容应该具体、准确地写明双方发生往来原因、日期、发票号码、欠款的金额或货物的数量、金额，以及款、货拖欠的情况。处理意见一般是再确定一个付款期限，希望对方从速交付。同时也可以把再次逾期将要采取的措施告诉对方，如停止贷款或收取逾期罚金等。总之，催款书的内容要写清楚、具体;处理意见既要有催促的

作用又要符合财经政策，文中所写的日期、金额、账号数字要准确无误。催款函的作用查询：催款函可以及时了解对方单位拖欠款的原因，沟通信息，以便采取相应的对策和措施，协调双方的关系。催收：债权方为了加速资金流动以及合理周转，扩大再生产，会对债务有意或无意拖欠付款的行为采取催款措施。通过催款可以及时追回拖欠款，尽可能避免或减少经济损失。凭证：如果由于拖欠付款给债权方造成了实际经济损失，催款函又可以起到记载凭证作用，即当催款单位在想有关方面提出追查对方的经济责任时，催款函可以作为一种有力的凭证。结束语事实上，做外贸的会使用到催款函，因此需要引起重视。特别是对于在eBay平台上的商家更需要了解催款函怎么写，从而更好的运用到外贸业务中，熟悉催款函怎么写，也能避免不必要的纠纷出现。催款函怎么写催款函的结构一般由标题和编号、催款和欠款单位的名称和账号、催收内容、处理意见、落款等五部分组成。 (1)标题和编号如果催收的是紧急的款项，可在标题前写上“紧急”二字。标题一般要注明编号，以便于查询和联系，并且一旦发生了经济纠

物业费催款函(规范版)

工程款催款函范文一览

最新商务英文催款函范文

催款函范文

催款函范文 物业租赁催款函

工程进度款催款函范本

商务催款函通用版

委婉的催款函范文(最新)

商务英语催款函

物业费催款函范本

工程进度款催款函-范文

【2019最新精选合同范本】质保金催款函范本最新

美丽园小区业委会就物业发函催费问题告业主书

2020年商务催款函范本

工程进度款催款函最新范本.docx

商务英文催款函范文

工程款催收函范本2019专业版

工程款催款函

催款函格式

催款函范文物业租赁催款函