上海市建设工程专业分包、劳务分包合同备案工作流程

（沪建资管[2005]第071号）

为了更好地贯彻落实沪建建管（2005）第109号《关于加强上海市建设工程专业分包、劳务分包合同备案管理有关事项的通知》，现将合同备案工作流程通知如下：

一、施工总包企业合同备案流程

1、工程施工总包企业在取得中标通知书后3日内，凭中标通知书所核定的预计用工数，到项目所在地分包、劳务市场缴纳综合保险预缴费（本市二级及以上资质施工企业和外省市进沪施工企业，本市三级施工企业办理工程总包合同备案仍按原方法执行）。

2、工程施工总包企业在缴纳综合保险预缴费的同时，书面承诺依法签订分包施工合同、劳务施工合同，并督促分包企业或劳务企业及时到项目所在地分包、劳务市场办理施工合同备案和办理综合保险人员采集手续。

3、工程施工总包企业必须与自己使用的每位建筑劳务人员签订统一格式的劳动合同，并需到工程所在地的分包、劳务市场办理劳动合同备案和综合保险手续。

4、工程施工总包企业使用的劳务人员因故离开，需及时到分包劳务市场办理综合保险注销手续。

二、专业分包企业合同备案流程

1、专业分包企业签订分包合同必须使用本市统一的《建设工程专业分包合同》文本。

2、专业分包企业必须在施工合同签订7日内，到项目所在地的分包、劳务市场办理合同备案和综合保险手续，施工分包合同必须加盖合同双方单位的合同备案专用章。

页脚内容1

3、专业分包企业必须与自己使用的每位建筑劳务人员签订统一格式的劳动合同，及时向总包企业提供务工人员名单，按工程需要进行用工人数比对，并经总包企业盖章认可，到工程所在地分包劳务市场办理综合保险手续。

4、专业分包企业使用的劳务人员因故离开，需及时到分包劳务市场办理综合保险注销手续。

三、劳务分包企业合同备案流程

1、劳务分包企业签订劳务分包合同及劳动合同用工必须使用本市统一的《建设工程劳务分包合同》和《建筑劳务作业人员劳动合同》文本。

2、劳务分包企业必须在劳务分包施工合同签订7日内，到项目所在地的分包、劳务市场办理合同备案和综合保险手续，劳务分包施工合同必须加盖合同双方单位的合同备案专用章。

3、劳务分包企业必须与使用的每位劳务人员签订劳动合同，并及时向总包企业提供务工人员名单，要进行用工人数比对，并经总包企业盖章认可后，到工程所在地劳务、分包市场办理综合保险手续。

4、劳务分包企业使用的劳务人员因故离开，需及时到分包劳务市场办理综合保险注销手续。

四、各区县劳务市场职责

1、确认总包企业项目预计用工数，收取总包企业缴纳的综合保险预缴费。必须做好当日收取综合保险预缴费的台帐登记；当日将企业缴纳的综合保险预缴支票解到银行卡号内；及时将企业提供的外来劳务人员信息输入该工程综合保险电脑系统中。

2、见证总包企业关于遵守工程分包及合同备案相关法规、要求的书面承诺。

3、见证劳务供需双方签订劳动合同，办理劳动合同备案。

页脚内容2

4、办理专业施工分包、劳务施工分包合同备案。

5、对企业从业人员工资专户的银行帐号进行备案。

6、依据备案合同督促所有企业设立从业人员工资专户和办妥用工人员实名制工资卡，并确定从业人员工资专户内的预留数达到劳务合同总价款的10%。

7、依据备案合同对企业开展经常性的经营行为测评和规范用工测评，并将测评情况登记在企业《诚信手册》中。

8、对劳务用工合同备案的外来从业人员，组织进行有关法律法规知识和专业知识培训，并对考试合格者颁发岗前培训证书。

五、建筑业管理部门职责

依据沪建建管（2005）第109号文规定：

1、本市建设工程招标投标管理部门负责核定总包企业中标工程通知书上的预计用工数。

2、本市建设工程安全质量监督站负责在受理工程报监时查验总包企业预缴综合保险凭据，在日常工作中检查企业缴纳综合保险执行情况，在办理竣工验收备案时查验有关合同备案情况和综合保险缴纳情况。（由分包、劳务市场出具缴纳综合保险证明）

3、本市建设工程建筑业企业管理部门负责全市建设工程专业分包和劳务分包市场的具体协调管理工作。

4、本市各级建设行政执法部门对专业分包、劳务分包、劳务用工等方面的违规行为依法严肃查处。

5、各区（县）建设管理部门负责本区域内分包、劳务市场管理工作。

页脚内容3

附属工程劳务分包合同

铁路附属工程劳务分包合同工程承包人（以下简称甲方）：青海旭源工程开发有限公司工程分包人（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就中铁一局格库铁路（青海段）GKQHSN1标第一项目护坡工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、工程专业分包内容工程名称：中铁一局格库铁路（青海段）GKQHSN1标第一项目护坡工程。工程地点：格尔木市工程内容：铁路混凝土与砌体工程施工 2、合同工期： 3、质量标准 3.1工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工承包合同或其它承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准。 3.2质量不合格工程的处罚： 3.2.1本合同所称质量不合格工程是指不符合甲方技术交底、设计文件、国家现行的有关技术标准、规范及本合同对质量的要求，不能通过甲方、监理单位、建设单位、建设单位等上级主管单位验收的工程。 3.2.2因乙方原因造成的施工质量不合格的工程项目，乙方应在建设单位、监理单位、总承包单位等上级主管单位及甲方规定的时间内无偿返工，返工后仍达不到要求的，由乙方承担违约责任并承担由此产生的一切费用。 3.2.3乙方发生质量事故，造成建设单位、监理、总承包单位等上级主管单位对甲方的处罚，处罚费用有乙方全部承担。 3.2.4乙方不按规范施工，违背监理指令造成监理对甲方下达的质量问题整改通知书的，甲方将对乙方进行处罚，第一份监理指令处罚1000元：以后每次递增500元，乙方对监理指令不按时整改，在规定时间内无法进行达标回复的，每次罚款1000元。 4、合同价款

建设工程施工劳务分包合同完整版

编号：TQC/K375 建设工程施工劳务分包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

建设工程施工劳务分包合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。依据(中国人民共和国合同法)、(中国人民共和国建筑法)及其它有关法律法规遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同(以下简称乙方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝

劳务分包合同及人员备案使用说明(39页)

北京市建设工程交易平台劳务合同人员备案用户使用手册 1.特别声明：没有企业“锁”的人员不能使用此方法。

目录 1.劳务人员管理········································································错误！未指定书签。 1.1.劳务人员登记 ·································································错误！未指定书签。 1.1.1.企业劳务人员信息录入 ·······························································错误！未指定书签。 1.1. 2.企业劳务人员信息获取 ·······························································错误！未指定书签。 1.2.批量登记劳务人员 ···························································错误！未指定书签。 1.2.1.表格模板下载···············································································错误！未指定书签。 1.2.2.数据导入·······················································································错误！未指定书签。 1.2.3.劳务人员登记成功 ·······································································错误！未指定书签。 1.2.4.数据导出·······················································································错误！未指定书签。 1.2.5.清空所有人员···············································································错误！未指定书签。 1.3.企业劳务人员管理 ···························································错误！未指定书签。 1.3.1.企业劳务人员搜索和列表 ···························································错误！未指定书签。 1.3. 2.企业劳务人员查看 ·······································································错误！未指定书签。 1.3.3.企业劳务人员修改 ·······································································错误！未指定书签。 1.3.4.企业劳务人员删除 ·······································································错误！未指定书签。 2.劳务合同管理········································································错误！未指定书签。 2.1.劳务合同登记（招） ························································错误！未指定书签。 2.1.1.查找项目·······················································································错误！未指定书签。 2.1.2.劳务合同信息添加 ·······································································错误！未指定书签。 2.1. 3.人员信息添加···············································································错误！未指定书签。 2.2.劳务合同登记（非） ························································错误！未指定书签。 2.2.1.劳务合同登记(非)信息添加 ·······················································错误！未指定书签。 2.2.2.人员信息添加···············································································错误！未指定书签。 2.3.劳务合同管理 ·································································错误！未指定书签。 2.3.1.查找劳务合同···············································································错误！未指定书签。 2.3.2.劳务合同详细信息 ·······································································错误！未指定书签。 2.3.3.修改劳务合同信息 ·······································································错误！未指定书签。 2.3.4.修改劳务合同用工信息 ·······························································错误！未指定书签。 2.3.5.删除劳务合同信息 ·······································································错误！未指定书签。 2.4.劳务合同浏览 ·································································错误！未指定书签。 2.5.劳务合同用工信息变更 ·····················································错误！未指定书签。 2.5.1.查找劳务合同···············································································错误！未指定书签。 2.5.2.用工信息修改页面 ·······································································错误！未指定书签。

建设工程施工劳务分包合同范本完整版

建设工程施工劳务分包合同甲方（承包人）乙方（劳务分包人）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式：_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________________________ ,（小写）人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法：_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式： 3、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天 4、质量标准工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

附属工程劳务合同-建议收藏

附属工程劳务承包合同甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）甲方承建工程，根据施工需要，甲方将路面附属工程的老路补强现浇混凝土、现浇混凝土路肩挡块、路肩挡块与老路间隙现浇混凝土、现浇水泥混凝土面板、现浇水泥混凝土基层、安砌路缘石、φ110mmPE横向排水管、φ300mm钢筋砼横向排水管、带φ110mm软式透水管的纵向碎石盲沟、桥面碎石盲沟、人行道、现浇混凝土急流槽、现浇混凝土集水井、安装C25混凝土集水槽、复合排水土工网、防渗土布劳务施工承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》,本着友好协商、互惠互利、平等自愿的原则，双方签署本合同，达成以下共识：一、工程概况： 1、项目名称：。 2、工程地址： 3、暂估工程量：

4、工期：根据业主及现场实际情况确定，从乙方开始施工时的日期开始计算。 5、乙方人员及设备应于年月日到达甲方指定的地点。二、承包方式及内容：乙方的承包方式为综合单价承包。此综合单价已包含以下内容： 1、管理人员及民工所产生的费用：（1）乙方驻地的建设费用；（2）施工及生活用水用电费用；（3）施工管理人员、机手、民工食宿费用、差旅费等；（4）管理人员、机手及民工工资、加班补贴、其他补贴、其他福利待遇等； 2、施工过程、小型机械、工具、用具及辅材：（1）老路补强现浇混凝土包含清理基坑、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（2）现浇混凝土路肩挡块包含安拆模板、预埋∮50PVC排水管、预埋波形护栏钢套筒、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料、模板材料、铁丝、钢管等为加固模板所消耗的所有辅材。（3）路肩挡块与老路间隙现浇混凝土包含混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（4）现浇水泥混凝土面板包含安拆模板、混凝土的浇筑、抹平、养护、刻纹、板缝处理；振动捧、振动台或梁、发电机、刻纹机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（5）现浇水泥混凝土基层包含场地清理、安拆模板、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、振动台或梁、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（6）安砌路缘石包含挖基、安砌路缘石、砂浆拌和及转运；砂浆拌和机、砌筑路缘石

建设工程施工劳务分包合同范本(完整版)

建设工程施工劳务分包合同甲方（承包人）：乙方（劳务分包人）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。

7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

劳务分包合同签订流程

劳务分包合同签订程序说明项目经理挑选优异分包班组以原则上不高于公司制定的劳务分包单价签订劳务分包合同，及时提交1份合同于工程部备案；若分包单价高于公司制定的劳务分包单价，或公司制定的劳务分包单价中无参照的，在签订合同前，项目经理提交<<劳务分包单价变更申请表>>报成控部审批，经总经理签字确认后，方可签订合同；正式签订合同后，及时提交1份合同，连带已审批的<<劳务分包单价变更申请表>>于工程部备案；如无分外情况，合同备案应及时；最迟不迟于第一次进度款支付时。此程序中工程部（资料科）职责：分包合同备案工作（电子登记表及资料保管）、<<劳务分包单价变更申请表>>流程跟进工作。 1劳务分包单价变更申请表工程项目名称：申请人：申请日期：序单包干价分项工程名称情况说明号位（元）工程部审批：成控部审批：总经理审批：注：本表格可复印使用。 2 3 奖品名称：500万U豆体验卡卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain ７、The words below equals to one another except（）. A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the offseason A、热辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧 10、The word

A、确认 B、算账 C、结账 D、算错账 11、 C、聚会 D、党员 12、“PC”is short for（） A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?Au? B、welcome to our hotel. C、please come to our hotel D、please 14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet Dbeverage 一、多选题：（每题2分，共20分。多选、少选、漏选均不得分） 1、What should be prepared for a private secretary ?（） A、yoga B、PC C、copier D、printer 2、In what ways can the guests make a reservation ?（）。 A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax 3、Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。 A、special spicy chicken B、twice–cooked pork slices C、bar bell D、snooker 4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c

排水管道安装工程劳务分包合同(----)

合同编号疏港大道东延线污水管道及钢富路雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同发包单位：钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东延线段和钢富路道路及排水工程项目经理部施工单位：班组负责人（）二零一六年月

疏港大道东延线污水管道及钢富路雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同发包单位（以下称甲方）：广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东延线段和钢富路道路及排水工程目部施工单位（以下称乙方）：班组负责人（，身份证号码：）根据生产需要，甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同，供双方共同遵守。第一条：工程概况 1. 工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程 2. 工程地点: 东海岛第二条: 承包范围及工作内容 1. 承包范围：疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程等（管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层，预制安装检查井中部混凝土井盖，安装雨水污水管道，安装上部井盖，包括全部设计变更部分）。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑，采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求，数量按实结算，计算规则按（GB50500-2003）《建设工程工程量清单计价规范》执行。 2、工作内容：包括但不限于：（1）平整开挖沟底；（2）工作面内排水抽水；（3）混凝土基础施工；（4）检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖；（5）混凝土井盖预制吊装；（6）PE管热熔连接；（7）管道基础碎石砂平整；（8）管道安装吊装、。第三条: 承包方式及承包单价采用甲方负责提供管材至现场，修整进管道路至管沟边，乙方负责在运输车上卸货并直接安装；甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场，乙方包人工费（含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等）、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线（含照明、地拖线等，须按项目部指定的电箱进行连接）等，包劳保用品（强制性采购）、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。 1、各分项工程承包单价：（1）砖砌雨水检查井：φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价￥750元/座，φ1250砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价￥850元/座，φ1500砖砌雨水检查井井深2.2m综合单

(完整版)建设工程施工劳务分包合同(已填).汇总

建设工程施工劳务分包合同工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日建设工程施工劳务分包合同甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口

分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范

个人劳务分包合同【最新版】

个人劳务分包合同甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量: 四、工程工期: 五、工程质量要求: 六、工程造价:

七、工程承包方式及取费标准: 八、工程价款的拨付及结算方式: 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中: 十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期: 4、文明施工:加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

十一、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十二、乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2021劳务分包合同完整版

2021劳务分包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

2021劳务分包合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。【篇一】承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：

室外附属工程劳务分包合同

_________________室外附属工程劳务分包合同甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就__________________________工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。一、工程概况 1、工程名称：____________________________________________________ 2、工程地点：____________________________________________________ 3、承包项目及方式：将该工程道路、排水及附属工程由乙方以单包人工费方式承包施工。 4、承包范围：商品混凝土浇筑（包括机械、钢模、路面刻纹、切缝、养护）、排水波纹管安装（包括沟槽整平，不含开挖和回填）、Ф600水泥管安装（包括垫层、管带，不含开挖和回填）、检查井、阀门井、雨水井、污水井、强弱电井砌筑、人工碎石整平、人工水稳找平。 5、质量要求：合格 6、工程人工总造价以甲乙双方方认定的最后结算为准。二、甲方执行本工程的代表：_____________，联系电话：_____________ 三、乙方驻工地代表：1、_____________联系电话：________________； 2、_____________联系电话：________________； 3、_____________联系电话：________________；四、合同人工费结算办法

建设施工劳务分包合同标准范本

协议编号：LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建设施工劳务分包合同标准范本使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。发包人：承包人：工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程施工地址：罗田县大河岸滚石坳根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况：建筑面积

1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年第四条合同价款 4.1合同价款：按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为：元人民币。 4.2对合同价款内容的明确：泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费)，第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20xx年年底一次付清余款。

建筑工程施工劳务分包合同(完整版)

合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程施工劳务分包合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况

1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、

建设工程施工劳务分包合同(范本)

建设工程施工劳务分包合同甲方（劳务作业发包人）：乙方（劳务作业承包人）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵照执行。第一条劳务承包内容 1、工程项目名称: 2、工程项目地点: 3、劳务承包范围: 4、劳务承包方式: 承包人以包人工、包周转材料（除钢筋、混凝土、水泥、砂、砖、钢丝网、预埋件、构配件材料、止水钢板、石灰膏、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、抗裂材料、大理石、内外墙面油漆涂料、铝合金门、窗、玻璃、成品栏杆、防水材料、临时设施、地面主电线及二级电箱、地面主给水管外）、包机械、包质量、包安全（安全、文明施工主要材料、标识、消防器材）、包工期、包文明施工、包配合施工资料，包所承包范围的验收合格的中包方式承包。第二条劳务承包工程款 1、本合同项下劳务承包工程款（暂定）为: 元整）。 2、劳务承包工程款的计价方式及调整: （1）工程施工过程中如遇甲方认可的变动，可按实际发生工程量及单价相应增减工程造价，以双方签订的工程变更单为准。施工中承包人不得对原工程设计进行变更包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。（2）本合同结算超出部分可根据甲乙双方的约定参照以下规范予以调整: 建筑工程按《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 2008》（鄂建[2008]214号文），土石方工程按《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表 2008》（鄂建[2008]214 号文），安装工程按《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表 2008》（鄂建[2008]214 号文）,缺项部分套用相似或相近定额项目。取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂建[2008]216 号文）。 3、履约保证金：甲乙方一致同意，为保障施工过程中工程进度、质量、安全及其他合同义务的履行，在本合同签订后日内，乙方须向甲方提供合同包干工程总价的 10% 元（大写: .因承

建设工程施工劳务合同(范本)劳务备案

建设工程施工劳务合同工程名称：发包方：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司( 分公司)承包方：

发包方：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司（分公司）承包方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方就本工程的劳务事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3基本概况（单位工程个数、结构、层数、层高、建筑物高度和建筑面积等）： …… 2、施工条件 2.1施工机具 2.1.1发包方提供项目公用大中型施工机械，如塔吊、井架、卷扬机、砼搅拌机、砂浆机、砼振动器、手推车、电焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机等。 2.1.2承包方自备队组或个人的自用施工工具，如铁镐、锄头、铁铲、铁锤、砖刀、灰刀、线锤、靠尺、斧头、锯子、板手、钢筋勾、刮尺、铁批子、档板等。 2.2水电水电通至施工现场。 2.3材料 2.3.1材料堆放处距建筑物m之内。 2.3.2主要周转材料是： 2.3.3建筑物主要构成材料：一般常规材料、

3、劳务承包内容及价格 3.1 劳务承包内容及价格如下： …… 3.2出现承发包双方协商解除本合同、承包内劳务作业工程量增减较大、有承包外劳务作业等情形，不能使用劳务价格包干办法计算劳务费的，按以下分项工程实物工程量计件综合价计算劳务费： …… 3.3劳务作业承包外计时工单价：技工元／工日，普工元／工日。 3.4劳务价格相关说明 3.4.1本工程劳务价格是市场价，已包含以下内容的费用：劳务人员个人的社会保险费和有关税费、 3.4.2承包方自行中途退场造成解除本合同的，按原定劳务价格的%进行劳务费的最终结算。 …… 4、工期 4.1总工期：自年月日至年月日止，共日历天。 4.2 重点形象进度要求： …… 承包方必须根据项目安排的形象进度计划，及时组织与调配好劳动力，确保按时乃至提前完成。 4.3发包方根据工期、形象进度要求以及现场实际生产进度情况，签发工程任务单细化分项工程劳务作业的具体工期，或在施工过程中另外安排或调整具体工

劳务分包合同评审、签订流程

内部资料注意保密文件类别流程类密级文件名称劳务分包合同评审、签订流程文件编号XG-LC-036版本号01 管理部门项目管理部生效日期2010.5.10 关联文件《分包商合同管理规定》作成：审核：关联承认：

批准：一、劳务分包合同评审、签订流程图劳务分包合同评审、签订流程XG-LC-036-01 1 2 公司项目管理部分公司分管领导分公司经理分公司劳务招标小组分公司项目管理部项目部是是是否否是是否是否备案是否授权范围以内审批接收交底接收交底组织项目经理、商务部与劳务分包商进行合同谈判评审评审合同签订和发放、交底合同修订审批审批结束是否授权范围以内参与评审审批编制项目劳务合同评审评审参与评审分包合同审批会签单合同发放记录合同交底记录

二、劳务分包合同评审、签订流程释义序号主要内容时限要求1 分公司项目管理部起草合同样稿。 2 项目部、分公司招标小组、分管领导对合同进行评审。如合同条款超出分公司授权范围，须交公司项管部评审通过。 3 分公司项管部负责组织项目经理、商务部门和劳务分包商就合同条款及费用进行谈判。 4 合同谈判过程中涉及到合同修订的事项，项目部、分公司劳务招标小组、分公司分管领导评审后，报分公司经理审批，如超出分公司授权范围，报公司项管部审批。 5 分公司项管部对负责劳务合同的签订和发放。分包合同正式文本一式六份，分包商、分公司项目管理部、分公司财务部、商务部、项目经理部、公司项目管理部各一份。由分公司项目管理部做好合同发放记录。 6 分包合同签订后一周内，由分公司项目管理部、商务部组织对分公司相关部门、项目经理部领导班子及主要管理人员进行分包合同交底，并形成书面交底记录。劳务分包合同评审、签订流程XG-LC-036-01

建设施工劳务分包合同模板(完整版)

合同编号：YT-FS-8204-57 建设施工劳务分包合同模板(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建设施工劳务分包合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。一、工程名称及地点：二、承包方式：包工包料，包制作安装。三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程

造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。六、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。七、安全生产及安全事故处理 1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。八、甲方的权利和义务 1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。 2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。