04231 建设工程合同(含FIDIC)条款历年真题及答案2019年10月

建设工程合同（含FIDIC）条款2019年10月历年真题及答案

一、单选题（每题1分共20分）

1、当事人之间互负的债务有先后履行的顺序，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种权利为（D）

A、同时履行抗辩权

B、不安抗辩权

C、先履行抗辩权

D、后履行抗辩权

2、下列属于《合同法》调整的关系的是（D）

A、婚姻关系

B、收养关系

C、监护关系

D、财产关系

3、根据《合同法》的规定，以下属于实践合同的是（C）

A、买卖合同

B、赠与合同

C、保管合同

D、借贷合同

4、下列施工项目的工程担保方式中，保证期限相对较短的是（A）

A、投标担保

B、履约担保

C、预付款担保

D、业主支付担保

5、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（A）

A、已经成立

B、完备形式后成立

C、效力待定

D、未成立

6、依据FIDIC合同条款，下列属于承包商应承担的风险的是（D）

A、现场地质条件与勘察资料说明不一致

B、不利于施工的自然条件

C、不利于施工的气候条件

D、指定承包商的自行违约行为

7、根据《合同法》规定，撤销权的有效期为（A）

A、1年

B、2年

C、3年

D、4年

8、根据《施工合同示范文本》下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（B）

A、工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

B、承包人进行自检，并提前48小时书面通知工程师

C、工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D、验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后自行验收

9、A公司应B公司之约赴京洽谈签约，后因双方合同价款无法达成一致而未能签订合同，则A公司赴京发生的差旅费应由（B）

A、A公司和B公司各负担一半

B、A公司自行承担

C、B公司全部承担

D、B公司负责比例必须高于A公司

10、某商场设有自动售货机，消费者只要按要求投入货币，即可得到想要的商品，此种买卖合同的形式为（C）

A、书面形式

B、口头形式

C、推定形式

D、默示形式

11、行使代位权的费用由（A）

A、债务人承担

B、代位权人承担

C、债权人承担

D、债务人和债权人共同承担

12、下列关于工程分包的说法中，正确的是（A）

A、施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

B、工程分包后，总承包人不再对分包的工程承担任何责任

C、施工总承包人可以将承包工程中的专业工程自主分包给分包商

D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位

13、中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（B）

A、中标通知书、合同协议书、图纸

B、合同协议书、中标通知书、图纸

C、合同协议书、图纸、中标通知书

D、中标通知书、图纸、合同协议书

14、下列属于《建设工程监理合同示范文本》的正文和核心的是（C）

A、标准条件

B、专用条件

C、委托监理合同

D、附录

15、下列属于监理合同文件优先解释顺序的是（A）

A、合同修正文件

B、委托监理合同

C、中标通知书

D、监理投标书

16、在FIDIC合同条件中，承包商可以要求复工，是在工程师暂停施工超过（B）

A、90天

B、84天

C、30天

D、28天

17、索赔的材料费不包含（D）

A、材料用量增加的费用

B、材料价格上涨的费用

C、材料库存时间延长而增加的保管费用

D、材料不合理的损耗费用

18、采用FIDIC施工合同条件，最终解决合同争议的方式的是（D）

A、提交工程师决定

B、提交争端裁决委员会决定

C、双方协商

D、仲裁

19、下列属于工程合同保险按参保标的分类的是（B）

A、第三方责任险

B、建筑工程一切险

C、雇主责任险

D、承包商设备险

20、由于业主或工程师指令承包商加快施工速度，缩短工期，而引起的索赔属于（C）

A、工程延误索赔

B、工程变更索赔

C、工程加速索赔

D、意外风险索赔

二、填空题（每题2分共10分）

21、合同成立一般要经过两个阶段，分别是要约阶段和承诺阶段。

22、合同保全的基本方法是确认债权人享有代位权和撤销权。

23、建设工程施工合同按照合同的计价方式不同，分为固定价格合同、可调整价格合同和成本加酬金合同。

24、监理单位在正常工作下的酬金包括监理工作所需的全部成本、税金和合理利润三部分。

25、FIDIC施工合同条件规定基准日期是投标截止之前28天所对应的日期。

三、判断改错题（每题4分共20分）

26、留置是指债务人或第三人不转移对所拥有财产的占有，将其财产作为债权的担保。（×，抵押）

27、工程合同的风险管理的第一步骤是风险评估（×）风险识别

28、调解是自行解决合同争议的一种方式。（×）和解

29、合同信息管理的特点包括时效性、综合性和复杂性。（√）

30、根据FIDIC施工合同条件规定，暂定金的使用由承包商来控制。（×）工程师

四、简答题（每题8分总分32分）

31简述承包人承担违约责任的方式。

答：承包人承担违约责任的方式有以下4种：

1、赔偿因其违约给发包人造成的损失；

2、支付违约金；

3、采取补救措施；

4、继续履行。

32、简述合同履行的原则。

答：合同履行的原则有以下4条：

1、适当履行原则；

2、协作履行原则；

3、经济合理原则；

4、情事变更原则。

33、简述工程款（进度款）支付的程序。

答：工程款（进度款）支付程序：

1、工程量测量与统计；

2、提交已完工工程量报告；

3、工程师核实并确认；

4、建设单位认可并审批；

5、支付工程进度款。

34、简述可撤销合同的种类。

答：可撤销合同通常包括以下4种类型：

1、因重大误解而订立的合同；

2、在订立合同时显失公平的；

3、因欺诈、胁迫而订立的合同；

4、乘人之危订立的合同。

35、综合题（总分18分）

某施工单位与业主按GF-1999-0201合同签订施工承包工程合同，施工进度计划得到监理工程师的批准，如图所示[单位：天]

施工中，A、E使用同一种机械，其台班费为300元/台班，折旧（租赁）费为100元/台班，假设人工工资40元/工日，窝工费为20元/日。合同规定提前竣工奖励为1200元/天，延误工期罚款1500元/天[各工作均按最早时间开工]。

施工中发生了以下的情况：

（1）A工作由于业主原因晚开工2天，致使10人在现场停工待命，其中1人是机械司机。（2）C工作原工程量为100个单位，相应合同价为1500元，后设计变更工程量增加了50个单位。

（3）D工作承包商只用了7天时间。

（4）G工作由于承包商原因晚开工1天。

（5）H工作由于不可抗力发生，增加了4天作业时间，场地清理用了20工日。

问题：

（1）计算合同状态下的工期及关键线路。

（2）计算可能状态下的工期及关键线路。

（3）承包商可索赔的工期为多少？

（4）承包商可索赔的费用为多少？

答：（1）合同状态下的关键线路为A-D-F-H（①-②-④-⑤-⑥），工期为8+9+12+12=41天（2）可能状态下的关键线路为A-D-F-H（①-②-④-⑤-⑥）,其中A工作晚开工两天，D工作提前2天完成，H工作增加了4天，共增加了4天工期，G工作晚开工1天，但不影响关键线路工期，故可能状态下的工期为41+4=45天

（3）承包商可索赔的工期为非承包商原因导致的A工作增加的2天和H工作增加的4天，一共可索赔2+4=6天工期

（4）承包商可索赔的费用如下：

①A工作由于业主原因导致窝工2天，共计窝工台班2个，窝工工日9*2=18个

A工作费用索赔2*100+18*20=560元

②C工作设计变更工程量增加了50个单位；A、E工作使用同一种机械，按原合同计划，机械闲置时间，就是C工作的时间6天，因C工作工程量增加，工作时间变为6+3=9天，增加了机械闲置时间3天

C工作费用索赔1500/100*50+3*100=1050元

③由于D工作提前完工两天，G工作晚开工1天，但不影响关键线路工期，最终索赔的工期和完工工期提前了41+6-45=2天，按合同规定提前竣工奖励1200*2=2400元

④A、E工作使用同一种机械，按原合同计划，机械闲置时间，就是C工作的时间6天

因C工作工程量增加，工作时间变为6+3=9天，增加了机械闲置时间3天，C工作

⑤H工作增加了20个工日，场地清理费20*40=800元

合计索赔费用为560+1050+2400+800=4810元