北京市建设工程监理合同(北京市2014版)

BF——2014——0206

北京市建设工程监理合同

委托人： _________________

监理人： _________________

项目名称：__________________

合同编号：__________________

北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

二?一四年四月制定

第一部分合同协议书

委托人（全称）： ___________________

监理人（全称）： ___________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同。一、工程概况

5. ___________________________________________ 工程概算投资额或建筑安装工程费：___________________________________________________________

、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 合同协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标函及投标函附录；

4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 合同专用条款；

6. 合同通用条款；

7. 本工程适用的与监理相关的服务规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： __________________ ，身份证号码： __________________ ，注册

号： _________________ 。

五、签约酬金与补偿费用

（一）签约酬金人民币（大写）____________________ （￥ _________ 元）。

包括：

1. 监理酬金： _________________ 。

2. 相关服务酬金：_________________ 。

其中：

建设工程委托监理合同实例范本

【北京XXX地块项目】建设工程委托监理合同委托人：XXXXXXX房地产开发有限公司监理人：XXXXX工程建设监理有限公司

【北京XXXX地块项目】建设工程委托监理合同委托人：XXXX房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）住所：北京市XXXX 法定代表人：联系电话： / 传真： / 联系地址： / 邮政编码： / 监察举报邮箱：监理人： XXX工程建设监理有限公司（以下简称“乙方”）住所：北京市XXXX 法定代表人：联系电话：传真：联系地址：北京市X XX X 邮政编码：开户银行：帐号：第一部分建设工程委托监理合同委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： A.工程名称：XXXXX地块项目工程 B.工程地点：北京市XXXX C.工程规模：项目总建筑面积约平米。其中：地上面积平米；地下面积约平米。项目业态分别为洋房、叠拼、地下车库及配套设施。其中洋房栋，地上层，地下层；叠拼栋，地上层，地下层；地下车库层。总投资： / 。二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分： A.A本合同签署后双方就合同履行事宜另行签订的补充合同、备忘录及双方正式往来文件； B.本合同条款及其附件； C.中标通知书； D.委托方发出的招标文件、答疑文件及其附件； E.监理人发出的投标文件及其附件； F.标准、规范及有关技术文件；四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定工程范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。六、双方约定的监理工作期限为自年月日开始实施，至年月完成。七、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。委托人：监理人：（盖章）（盖章）法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：（签字）（签字）日期：年月日日期：年月日

新版北京市商品房买卖合同样本

新版商品房买卖合同样本（北京） (合同编号：) 合同双方当事人：出卖人：______________________________________________ 注册地址：_____________________________________________ 营业执照注册号：_______________________________________ 企业资质证书号：_____________________________________ 法定代表人：____________________ 联系电话：_______________________ 邮政编码：_____________________________________________ 委托代理人：____________________ 地址：_________________________ 邮政编码：____________________ 联系电话：________________________ 委托代理机构：_______________________________ 注册地址：____________________________________ 营业执照注册号：_________________________________

法定代表人：____________________ 联系电话：______________________ 邮政编码：__________________________________ 买受人：________________________________________ 【本人】【法定代表人】姓名：__________________ 国籍______________ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】_____________________ 地址：_____________________________________________ 邮政编码：______________________ 联系电话：______________________ 【委托代理人】【】姓名：____________________ 国籍：____________ 地址：____________________________________________ 邮政编码：______________________ 电话：__________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

监理合同范本最新版

(GF —2012 - 0202) 建设工程监理合同住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）六盘水市红果合顺报废汽车拆解有限公司监理人（全称）：_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同一、工程概况 1. 工程名称：盘县 _____________________________________

2. 工程地点：______________________________________ ; 3. 工程规模：______________________________________ ; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：______________ 。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件; 6. 附录，即:

附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：_________________________ ，身份证号码：______________ ，注册号：______________________ 。五、签约酬金签约酬金(大写)：_____________________________ (￥)。包括： 1. 监理酬金：________________________________ 。 2. 相关服务酬金：____________________________ 。六、期限 1. 监理期限：自_______ 年—月—日始，至______________ 年—月—日

家装施工监理合同范本(标准版).docx

编号：_________________ 家装施工监理合同范本甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日

甲方：(以下简称“业主”) 乙方：(以下简称“监理人”) 经过双方协商一致，签订本合同。一、监理概况 1、业主委托监理人的家装工程(以下简称“本工程”)概况如下：①工程名称： ②监理范围：A家装施工合同以内的项目预计元B主材预计元C安装厨房设备、门窗预计元D安装地板预计元E安装热水器、浴霸预计元③总投资：监理范围内预计总额元以工程竣工结算为准 2、下列文件均为本合同的组成部分：①北京市装饰装修工程施工合同。②在实施过程中共同签署的补充与修改文件。 3、监理人同意，按照本合同的规定条件范围内的监理业务。 4、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付酬金。二、监理取费

1、参照北京市物价局、北京市城乡建设委员会京价(收)字(1996)第043号文件。结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。 2、家装监理取费标准按家装工程的总造价计醛A、3万元以下工程收取监理费计元。B、3万元以上的按%计醛计元。 3、监理人收费最终结算以家装总造价为准。签订监理合同时支付监理费的30%计元，监理人进场时支付监理费的50%计元，工程完工验收时支付20%计元。三、监理人责任义务 1、监理人对业主家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。 2、监理人在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助业主实现合同规定的目标，公正地维护业主的合法权益。 3、监理人随时听取业主对装修设计的修改意见，了解业主的装修意图，协助业主与装饰公司或装修队进行工程洽商。 4、在监理过程中，监理人的责任期即合同有效期。

北京市商品购销合同(标准版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-027515 北京市商品购销合同(标准

北京市商品购销合同(标准版) 北京市商品购销合同（商超进货类）(bf--2005--0119) 北京市商品购销合同（商超进货类）(bf--2005--0119) 合同编号：____________________ 供应商：__________________________________ 零售商：__________________________________ 使用说明一、适用范围本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货购销事宜确立的合同关系。二、词语定义除双方另有约定外，本合同中下列词语应当具有本条所赋予的含义： 1．商品购销：是指供应商与零售商之间建立商品买卖关系，零售商向供应商采购商品并自行组织销售，按照所采购商品的数量和金额向供应商进行结算的商业模式。 2．零售商：是指直接面向终端消费者提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。

3．供应商：是指与零售商建立商品买卖关系，直接向零售商提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。 4．代理人：是指在本合同履行过程中，有权代表供应商或零售商处理订货、验收、入库、销售、退换货、结算等各个环节相关事宜的授权代表。 5．订货：是指本合同有效期内，零售商按照本合同约定的原则、流程和方式，向供应商订购约定商品的活动。 6．促销服务费用：是指本合同有效期内，供应商因零售商提供各种形式的促销服务所应当支付的费用，包括零售商以提供销售通道、宣传服务等名义所收取的商品价款之外的全部费用及供应商给予的商品价格折扣。 7．对账：是指供应商与零售商之间就购销商品订货、入库、退货、库存、促销服务费等数量和金额进行核对的行为。 8．对账日：是指供应商按照本合同及订单约定向零售商提供商品后，零售商所指定的某一类商品供应商有规律的核对账目的日期。双方对账日应当约定在结算周期期限届满之7日前 9．结算：是指零售商根据对账后确定的从供应商处购入商品的数量、金额、促销费用等，向供应商支付货款的行为。 10．结算方式：是指供应商与零售商协商确定的有规律的结账并支付货款的各种方式。 11．预付：是结算方式的一种，指零售商在供应商提供商品到货前，预付全部或部分货款的结算方式。 12．现结：是结算方式的一种，指零售商在供应商提供的商品到货验收后，立即安排全额货款支付的结算方式。

建设工程监理合同备案制度

建设工程监理合同备案制度一、责任单位长沙市建筑工程质量监督站二、责任人长沙市建设工程质量监督站实行站长负责下的岗位分工责任制，总工办主任负责监理合同备案全面工作，总工办其他同志按照岗位分工，分别承担各主的工作任务相应责任。责任人为总工办主任、承办人。三、备案依据《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》湘建建（2010）109号国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》《湖南省建设工程合同备案管理实施细则（试行）》（湘建办【2005】261号）四、备案范围凡在长沙市行政区域范围内具有相关资质的监理单位承接了新建、扩建、改建的建设工程（省、区、县立项的工程到各自的行政部门办理），应到市政务中心窗口办理监理合同备案手续。五、备案条件 1、已完成招投标，签订监理委托合同；

2、监理单位资质符合工程要求； 3、项目监理机构组成人员具备相应执业资格； 4、项目监理机构人员组成、配备合理、符合规定要求； 5、建设单位已经按规定额度预付监理费要与现场要求吻合。六、所需材料： 1、长沙市监理合同备案申请表（原件）； 2、监理企业资质证书及营业执照（查验原件留复印件）； 3、项目监理机构组成人员执业资格证书及身份证（查验原件留复印件）； 4、建设单位已经预付监理费； 5、招投标项目需要提供中标文件（原件）； 6、省外监理公司其人员证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证明真实性的文件。七、备案办理程序 1、建设单位到市政务中心质量监督监理合同备案窗口领取《长沙市监理合同备案登记表》； 2、建设单位应按备案表要求逐项填写，加盖公章（填写内容应与合同、中标通知书等相关文件一致）； 3、建设单位将备案表（每单位工程一式叁份）及有关资料，文件提交监理合同备案窗口进行初审； 4、监理合同备案窗口查验资料合格后，将监理人员信息录入“长沙市质量监督站办公系统”与“湖南省监管信息平台”，待总

北京市建设工程委托监理合同(BF--2000--0206)

北京市建设工程委托监理合同(BF--2000--0206) 合同范本

委托人：______________________________ 监理人：______________________________ 项目名称：____________________________ 合同编号：_________________ 第一部分北京市建设工程委托监理合同委托人______________与监理人______________经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：______________________________ 工程地点：______________________________ 工程规模：______________________________ 总投资：______________________________ 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分： ①监理投标书或中标通知书； ②本合同标准条件； ③本合同专用条件； ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用

条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日完成。本合同一式_____份，具有同等法律效力，双方各执_____份。委托人：（签章）________________ 监理人：（签章）________________ 住所：__________________________ 住所：__________________________ 法定代表人：（签章）____________ 法定代表人：（签章）____________ 开户银行：______________________ 开户银行：______________________ 账号：__________________________ 账号：__________________________ 邮编：__________________________ 邮编：__________________________ 电话：__________________________ 电话：__________________________ 本合同签订于：____年____月____日

北京市商品购销合同书

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载北京市商品购销合同书甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方(供应商)：________________________ 乙方(零售商)：________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。一、订购商品 1.商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。 2.甲方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。 3.上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。 4.乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。 5.甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于POS机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。 6.甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。二、代理人

(完整版)最新版本监理合同

建设工程监理合同示范文本中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家工商行政管理总局年月

目录第一部分协议书 (1) 第二部分通用条件 (4) 第三部分专用条件 (17) 附录A 相关服务的范围和内容 (22) 附录B 委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施 (23)

第一部分协议书委托人 (全称): 监理人 (全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1．工程名称：； 2．工程地点: ； 3．工程规模: ； 4．工程范围: ； 5．工程概算投资额或建筑安装工程费: 。二、词语限定协议书申相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件 1·协议书; 2·中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3·投标文件 (适用于招标工程)或监理与相关服务建议书 (适用于非招标工程); 4·专用条件;

5·通用条件; 6·附录，即: 附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名: ，身份证号码: ，注册号: 。五、签约酬金签约酬金额 (大写): ( ￥ )。包括: 1·监理酬金: 。2·相关服务酬金: 。其中: (1)勘察阶段服务酬金: 。 (2)设计阶段服务酬金: 。 (3)招标阶段服务酬金: 。（4）保修阶段服务酬金: 。（5）其他相关服务酬金：。六、期限 1·监理期限: 自年月日始，至年月日止。 2.相关服务期限：

建设工程监理合同纠纷案5-(优质文档)

合同编号:__________ 建设工程监理合同纠纷案5 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日

建设工程监理合同纠纷案5 案例： 2006年4月，北京某工程监理公司与北京某工程管理公司签订建设工程委托监理合同，工程为北京某大学校区工程宿舍楼。业主为北京某发展有限公司。该合同首部记载的委托人为北京某发展有限公司。合同尾部委托人处由某工程管理公司加盖了本公司印章。合同约定：本合同自2006年5月20日开始实施，至2006年9月30日完成。本工程建筑面积按5万平方米计(依竣工结算实际面积计算调整)，监理费按每平方米9元计算，计45万元，在2006年 6月底前支付监理费的40%(即18万元)，其余费用待工程竣工验收(2006年9月30日)合格后按竣工实际面积调整监理费用，一次性结清。关于额外工作报酬规定：如有发生，双方协商。监理公司实际对工程进行了监理。该工程实际施工至2007年7月底完工，该工程结算面积为5万平方米，并于当日进行了交接。施工中工程管理公司支付了部分监理费，拒绝支付延期期间的监理费用，工程监理公司诉工程管理公司至法院，要求支付2006年5月20日至9月30日期间部分监理费，并支付2006 年10月1日至2007年7月底延期期间的监理费用100万元及利息。被告工程管理公司辩称，该公司不是合同主体，该公司是受业主委托与监理公司签订合同，双方对延期的监理费没有约定，即使有，也是由监理公司与业主协商解决。根据法律规定，竣工验收必须经过质量监督部门参与。本工程至今质检站没有参与验收，故支付期限没有到。该公司认为没有违约，不存在利息，不同意监理公司诉讼请求。法院认为，监理公司与管理公司签订的工程监理委托合同，虽然合同首部记载的委托人为北京某发展有限公司，但合同尾部委托人处由被告工程管理公司加盖了印章，故工程管理公司作为合同相对方享有合同权利并承担合同义务。被告工程管理公司辩称其不是合同主体的意见，不能成立，法院不予采纳。关于合同监理费，除已经支付部分外，所欠部分，双方没有争议，本院予以确认，本工程因拖延工期，实际施工至2007年7月底，双方在合同中关于额外工作报酬规定：如有发生，双方协商。在原被告没有协商一致的情况下，原告要求按《北京市工程建设监理费收费标准实施办法》的规定支付拖延工期期间的监理费，并无不当，法院予以支持。关于监理费支付期限，虽然本案涉及的工程未在建设工程质量监督机构的监督下进行竣工验收，但该工程完工后已向建设单位进行了交接，工程已投入使用。被告辩称监

公路工程施工监理合同范本2018最新整理版

公路工程施工监理合同范本2018最新整理版合同范本

甲方：乙方：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。 2、检测依据

（1）施工图设计文件；（2）《公路工程质量检验评定标准》；（3）《公路工程施工监理规范》；（4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责（1）按合同规定支付试验检测费用。（2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。（3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。以上费用由甲方承担。 4、乙方职责（1）严格按照有关技术规范进行试验。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。（2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为

北京市建设工程施工合同示范文本

北京市建设工程施工合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

北京市建设工程施工合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。合同编号：_____________ 工程名称：_________ 发包方：（甲方）__________ 承包方：（乙方）__________ 资质等级：_________ 北京市工商行政管理局北京市城乡建设委员会监制一九九四年十二月北京市建设工程施工合同是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF-91－0201）拟定的。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（贴印花税票处）北京市建设工程施工合同协议条款发包方（甲方）：_____________ 承包方（乙方）：_____________ 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-91－0201），就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条工程概况 1．1 工程名称：____________ 工程地点：___________ 工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。承包范围：___________ 承包方式：___________ 1．2 工程性质（指基建、技改、合资等）：________

重庆市建设工程监理合同备案表

附件1 重庆市建设工程监理合同备案表 1

2 项目监理机构人员一览表序姓名职务证书类型注册号或证专业计划进计划退项目名称备案编号工程类别工程等级工程地址所属区县工程概况工程造价万元结构类型计划开工时间计划竣工时间建设单位资质等级建设单位项目负责人移动电话施工单位资质等级施工单位项目经理移动电话工程监理企业注册资本金监理资质资质证书有效期监理费金额占工程造价比例 % 监理范围和工作内容项目总监理工程师姓名身份证号码（相片）年龄总监证书编号或注册号性别专业学历联系电话职称亲笔签名项目监理机构共人注册监理工程师人，重庆市监理工程师人，重庆市监理员人

号书编号场时间场时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本单位申请办理监理合同备案，所提供资料真实、有效、合法的；若弄虚作假，本单位愿意接受城乡建设主管部门的处罚。工程监理企业名称：（公章）年月日建设单位意见（对现场监理人员配备是否与投标承诺和合同约定相一致进行审核后提出意见）：项目负责人：（签字）建设单位（公章）年月日建设工程监理合同备案机构意见：年月日注：1、此表的现场监理人员表格如不够可续表，续表应加盖工程监理企业公章。 2、此表应双面打印。一式5份，监理合同备案部门、建设单位各1份，工程监理企业3份（1份报工程质量监督机构，1份存项目监理机构备查）。 3、“备案编号”由监理合同备案机构填写。 4、“项目监理机构人员一览表”中的“职务”应填写“总监”、“总监代表”、“主导专监”、“辅助专监”或“监理员”。“证书类型”应填写“注册监理工程师”、“重庆市监理工程师”或“重庆市监理员”。 3

北京市商品购销合同实用版

YF-ED-J7964 可按资料类型定义编号北京市商品购销合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

北京市商品购销合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。甲方（供应商）：__________ 乙方（零售商）：__________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。一、订购商品 1．商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。 2．甲方在本合同签订时，应当提供营业执

照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。 3．上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。 4．乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。 5．甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、

北京建设工程监理合同北京2014版

北京市建设工程监理合同（北京市2014版）政府示范文本要点委托人（工程建设单位）委托监理人代其对工程项目进行管理时，双方可签订本合同。BF——2014——0206 北京市建设工程监理合同委托人：监理人：项目名称：合同编号：北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二〇一四年四月制定第一部分合同协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1.工程名称：； 2.工程地点：； 3.工程规模：； 4.工程范围：； 5.工程概算投资额或建筑安装工程费：。二、词语定义合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。三、组成合同的文件．1.合同协议书； 2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3.投标函及投标函附录； 4.投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 5.合同专用条款； 6.合同通用条款； 7.本工程适用的与监理相关的服务规范、规程，及其他合同文件。合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册

号：。五、签约酬金与补偿费用（一）签约酬金人民币（大写）（￥元）。包括： 1.监理酬金：。 2.相关服务酬金：。其中：（1）保修期服务酬金：。）其他相关服务酬金（二委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用人币（大写（元）六、期 1监理期限日始，日止；共天 2相关服务期限）保修期服务期限自实际竣工日期日止其他相关服务期限日始日止七、双方承监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务1. 2.委托人向监理人承诺，按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按照合同约定支付酬金。八、合同订立 1.订立时间：年月日。 2.订立地点：。 3.合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人：（盖章）营业执照号：住所：邮政编码：法定代表人或其委托代理人：（签字）开户银行：账号：电话：传真：电子邮箱：监理人：（盖章）营业执照号：资质证书编号：住所：邮政编码：法定代表人或其委托代理人：（签字）开户银行：

建设工程监理合同模板

建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局

第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程规模：总建筑面积约140000㎡； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： / 。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件；

5. 通用条件； 6. 附录即：附录A 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。五、签约酬金签约酬金（大写）：监理费单价为8.00元/平方米。最终监理费总额按实际竣工面积结算六、期限 1. 监理期限：自 2018 年月日始，至年月日止。七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立 1. 订立时间： 2018 年 9 月 / 日。 2. 订立地点：工程所在地。 3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

北京市商品购销合同通用版

合同编号：MY-94211 北京市商品购销合同通用版 ——This contract is made in two originals that should be held by each party. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：______年____月____日

北京市商品购销合同 [备注：合同必须是平等的两个或以上的当事人互相作出一致的协议，调整所属物的归属关系，为了更好的约束或维护签署人各自的权利与义务，而订立的一种相互合作、相互制约的契约关系在合同期间违反约定，须按约定赔偿。文档为word电子版本，下载后可直接编辑打印。] 甲方（供应商）：________________________ 乙方（零售商）：________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。一、订购商品 1．商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。 2．甲方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。 3．上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确

认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。 4．乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。 5．甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于POS机识别；无条形码的商品应当在《附件一》中说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。 6．甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准；甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。二、代理人 1．本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据，作为双方签订、履行合同的有效凭证。 2．双方如变更或撤换代理人，应当以书面形式提前7日通知对方，委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。三、订货 1．乙方向甲方订货，应当提前72小时发出订单，双方约定的订单形式为：（1）乙方电子商务平台（2）电子邮件（3）传真（4）订货合同（5）其他

北京市工程建设监理委托合同实用版

YF-ED-J8311 可按资料类型定义编号北京市工程建设监理委托合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

北京市工程建设监理委托合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。甲方：_______________ 地址：____________邮码：____________ 电话：____________法定代表人： ____________职务：________ 乙方：_________工程建设监理______ 地址：____________邮码：____________ 电话：____________法定代表人： ____________职务：________ 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本

合同，共同信守。第一条监理项目范围甲方委托乙方，按本合同书要求进行 _________工程项目的____施工监理，监理范围：____________质量控制、进度控制和投资控制工作。第二条期限费用服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负