违约通知函(律师修订版)

违约通知函(律师修订版)
违约通知函(律师修订版)

违约通知函

致:XXX公司

因贵公司违反《xxx合同》约定,特致函如下:

一、根据双方签订的《xxx合同》等相关资料可以证实以下事实:

1、贵单位与本人存在合法有效的合同关系

20XX年X月X日,贵单位与本人在平等自愿、协商一致的基础上签订了《xxx 合同》。根据《中华人民共和国合同法》第32条:“当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立”,第44条“依法成立的合同,自成立时生效。”的规定,双方之间的协议已于20xx年X月X日成立并生效,合同双方均应恪守合同,依约全面适当履行自己的合同义务。

2、合同履行情况

依据《中华人民共和国合同法》中华人民共和国合第60条之规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。在双方签署的《xxx合同》第一条第8款明确约定:本人XXX范围内,不得XXX。但是本人发现XXXXXXX。贵公司的此行为严重损害了本人的合法权益。本人已依约履行了自己的合同义务,但贵单位却怠于履行自己的合同义务,本人多次要求贵单位xxxx,但均无果,贵公司属于严重违约行为。

二、根据《中华人民共和国合同法》及相关法律之规定,结合上述事实,就本人与贵单位签订《xxx合同》及履约事宜之行为作如下分析:

1、贵单位与本人之间是合法有效的《xxx合同》关系。按合同约定可以要求贵单位不得XXXX,贵公司没有经过详细调查及提交相关盈利数据等,擅自XXXX,

属于合同违约行为。

2、根据《中华人民共和国合同法》第107之规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承当继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

三、并本着妥善解决纠纷,免除双方诉累之目的,今正式函告贵单位如下:

1、限贵单位在接到本函之日起10内XXXXXXX。

2、如贵单位逾期未履行上述义务,本人将采用媒体曝光、启动法律程序以及双方合同的约定等方式追究贵单位相应的法律责任,请贵单位及时处理!

通知人:

年月日

合同纠纷律师函

合同纠纷律师函 XXXX同志: XXX律师事务所系根据中国法律登记注册的中国律师事务所,本律师函署名律师具有完全的合法执业资格。本律师依法取得上海公司(以下称“委托人”)的授权,向贵方致函如下: 一、基本事实陈述 委托人租赁XXX路号室作为办公室,办公室分为前后两间。委托人于2006年7月将办公室后间转租给贵方。约定房屋租金每月1296元人民币,物业费每月948元人民币,宽带费每月65元人民币,水电费每月按照消费总额的三分之一分摊。委托人同时将租赁住房转租给贵方使用,约定贵方每月按照总额的二分之一分摊房租、水、电、气费,并按约定分摊保姆费用。自2006年7月到2007年1月止,委托人同时为贵方垫付办公费用(包括但不限于快递费、电话费、电脑配件和车费)。2006年11月贵方向委托人借款6000元人民币。 自2006年7月到2007年1月止,贵方应向委托人履行债务共计人民币78945.26元人民币。 以上有贵方与委托人之间来往电子邮件为证。

二、法律责任分析 委托人将办公室与住房转租给贵方,法律性质属于租赁合同关系。委托人代贵方垫付办公费以及出借贵方现金,法律性质属于借贷合同关系。鉴于贵方一直怠于还款,委托人向贵方发电子邮件确认,贵方对上述债务确认无误。贵方与委托人之间至此成立债权债务关系。贵方应该无条件履行上述债务。 至于贵方认为所谓的台湾公司是委托人的债务人的说法不能成立,台湾公司在委托人处并没有经工商合法注册登记的分公司或者办事处。贵方在大陆经营完全是个人行为。对此委托人保留对贵方非法经营进行举报的权利。 三、律师意见 希望贵方能够权衡利弊,在收到本律师函之日起三个工作日内向委托人履行债务,逾期不履行,委托人将向上海市法院起诉追究贵方的法律责任,届时,委托人有权依据《中华人民共和国外国人入境出境管理法》向法院申请限制贵方离境。并依据《民事诉讼法》申请查封扣押贵方财产。 四、声明 本律师函以专递方式送达。

律师函范本

律师函 致:XXXX电子有限公司 根据我当事人林XX陈述的相关情况,贵公司与我当事人林XX劳动合同纠纷一案已经通过XX市XX区劳动争议仲裁委员会做出仲裁裁决,并裁决解除与我当事人之间签订的劳动合同,同时裁决我当事人向贵公司赔偿违反劳动合同约定的违约金人民币两万元。 鉴于我当事人已经委托我所代理与贵公司的劳动纠纷,特依照我国《律师法》准予执业律师提供法律服务项目的相关规定向贵公司发出此律师函。我所代表当事人真诚地希望贵公司能够在接函后及时予以回复,并本着和平解决劳资纠纷和维护贵公司企业形象的原则,通过协商途径妥善处理此次劳资纠纷。以下是我所代表当事人提出的具体处理方案: 一、林XX同意解除与贵公司签订的劳动合同; 二、林XX同意向贵公司支付违约金,但不超过其本人已经从贵公司领取的劳动报酬; 三、林XX不再就其本人应当享受的各项社会保险事宜向贵公司主张任何权益; 四、若贵公司同意以上处理方案,我所将在贵公司回函后十日内将林XX已经签署的调解协议书正本邮寄至贵公司,并在贵公司签署调解书并再次回函后按照调解书约定的时间和金额支付违约金,同时承诺不向任何外界及贵公司其他员工谈及此事的处理结果;

五、林XX按照调解书约定履行义务后,贵公司亦应按照约定为林XX 办理解除劳动合同后的善后事宜,其中包括但不限于户籍迁移,档案调动及私人物品取回等事宜; 我所谨代表我当事人对此次解除劳动合同一事表示歉意,但是贵公司在我当事人主动提出解除合同后迟迟不予办理,也确实存在不妥。鉴于贵公司多年来在社会上树立的良好企业形象和为国家做出的卓越贡献,我所恳切地希望贵公司能够从维护劳动者这一弱势全体利益的角度出发,从保护一个刚刚踏入社会门槛的大学毕业生服务社会的信心和积极性的角度出发,从更好地让一个知错就该的年轻人不断成长的角度出发,对我所代表当事人提出的上述处理方案予以斟酌,并期待贵公司的回复。 此致 敬礼! XXXX律师事务所 XXX 律师 年月日

消防合同违约律师函

律师函 XXXX管理公司: XXXX律师事务所依法接受XXxx消防工程有限公司(下称xx 公司)的委托,指派XX律师就贵公司提出提前终止《消防系统维修保养合同》(下称《消防合同》)相关事宜郑重致函贵公司。 一、关于《消防合同》的签订和履行 XX 年X月X日贵公司与xx公司签订《消防合同》,约定由xx公司对贵公司管理的广州大道珠江新城xx大厦的消防系统进行维修保养。《消防合同》合同期限为一年,即从XX年X月XX日起至XX年X月XX日。《消防合同》签订并生效后,xx公司已全面履行了《消防合同》约定的义务,对此,贵公司也予以充分认可,更未提出过任何异议。xx公司作为XX 最具影响力的消防工程公司,完全具有继续依约履行《消防合同》的能力和条件。 xx公司于XX年X月XX日收到贵公司《工作函》[物管字(XX)第XX号]。贵公司表示欲于XX年X月XX日终止《消防合同》。xx公司当即书面表示《消防合同》合同履行期未满,不同意提前解除或(和)终止《消防合同》。 二、不履行《消防合同》义务应承担的法律责任 《消防合同》是贵公司与xx公司的真实意思表示,其内容并

不违反法律和行政法规强制性规定,合法有效,且也不存在可撤销或变更的法定情形。作为合同当事人的贵公司与xx公司均应全面履行《消防合同》约定的义务,并依法、依约享有相应的权利。 包括但不限于单方解除合同在内的任何不履行合同义务的行为均属违约行为,依法应当承担相应的法律责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定,违约方应当赔偿守约方包括合同期得利益在内的全部损失。 贵公司若单方解除或(和)不履行《消防合同》约定义务,将严重侵害xx公司的合法权益,应当依照上述法律规定承担相应的违约责任,赔偿xx公司包括《消防合同》履行完毕所获利益在内的全部损失。 三、本律师之意见 本律师建议贵公司慎重从事,依法以诚实信用原则全面履行《消防合同》约定的义务,以避免不必要的经济损失、声誉损失及诉累。否则,本律师将作为xx公司的代理人通过法律途径依法维护其合法权益。 四、声明 本《律师函》共三页,以特快专递方式送达。 某某律师

律师催款函范文

律师催款函范文 篇一:律师函(催款) 律师函(催款) 致: 题: 北京市XX律师事务所(以下简称“本所”)接受 ××××××有限公司北京分公司(以下简称“××公司”)的委托,根据中国现行有关法律法规的规定,在审阅了相关文件资料的基础上,现就题述事项向贵司正式函告如下:鉴于: 1、20xx年11月2日,贵司与××××公司就××××××石板材的采购事宜达成了《石材采购合同》。2021年6月,双方已经完成了货物验收及结算,最终结算款为人民币466036元。 2、时至今日(2021年1月6日),经过多次沟通,贵司尚有人民币166036元(人民币壹拾陆万陆仟零叁拾陆元整)未支付,已超过了合同约定的付款期间个月。 3、《石材采购合同》第六条“违约责任”约定:“甲乙双方未按合同约定履行义务而给对方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任”。 根据以上鉴于事项,本所律师代表XX公司向贵司郑重声明并通知如下:

1、请贵司务必于本律师函发出之日起7日内,向××公司支付石材余款166036元,同时,贵司还应支付逾期付款的利息赔偿(暂计算为人民币元)。 2、如贵司在前述期限内仍未完成上述工作,则本所律师将代理××公司按照有关协议约定和法律规定对贵司提起民事诉讼,要求: (1)贵司应立即向XX公司支付全部欠款及赔偿金。 (2)贵司赔偿因逾期付款而给公司的其他全部损失,包括律师费用等等。 (3)贵司承担案件的全部诉讼费用。 如贵司拒不执行人民法院的生效判决,将被强制执行,贵司还将承担执行费用。 3、如贵司于本律师函发出之日起7日内,付清全部合同欠款及赔偿金,则XX公司将部分免除贵司的逾期赔偿金。为此,我们真诚希望贵司能继续与XX公司保持合作关系,并请在收到本律师函后,积极与XX公司或本律师协商,归还相关欠款。我们在维护XX公司合法权益的同时,也将切实保障贵司自身权益。 谨此专奉! 北京市XX律师事务所 律师: 电话: 二零零九年一月六日

合同违约通知书

合同违约通知书 ; 合同违约会有违约通知书,那么格式是怎样的?下面带来合同违约通知书格式,供大家参考! 合同违约通知书格式 客户XXX,你好!你于20xx年6月3日在合同违约通知书格式合同违约通知书格式合同违约通知书格式住宅楼订购的甲幢6-5室商品房已经严重违反了双方在《合同违约通知书格式合同违约通知书格式合同违约通知书格式认购书》第一条第2款中约定的付款期限。在和我公司领导协商,同意你以SSSS职工VV优惠价格购买甲幢6-5室商品房后,至今仍未履行合约,对我公司造成经济损失。现依据《民法》、《合同法》相关规定及我公司与你签订的《合同违约通知书格式合同违约通知书格式A认购书》合同的约定,现正式发函通知你,我公司将按照认购书相关条款追究你的违约责任。 依照《合同违约通知书格式合同违约通知书格式认购书》第二条第6、7款的规定,我公司将没收你所缴纳的认购金壹万元整,并将合同违约通知书格式合同违约通知书格式A 住宅楼甲幢6-5室商品房另行出售。 特此函告。 公司营销部 年6月22日

合同违约通知书格式 甲方(出卖人):****都城物业发展有限公司 乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区单元房业主 鉴于: 1、XX年月日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号: ),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币元。 2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自XX年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。 5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。 6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。 甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行

律师函范本

律师函范本 . 律师事务所 致:电子有限公司 根据我当事人林XX陈述的相关情况,贵公司与我当事人林XX 案已经通过XX市XX区劳动争议仲裁委员会做出仲裁裁决,并裁决解除与我当事人 人民币两万元。 鉴于我当事人已经委托我所代理与贵公司的劳动纠纷,特依照我国《律师法》准予执业律师提供法律服务项目的相关规定向贵公司发出此律师函。我所代表当事人真诚地希望贵公司能够在接函后及时予以回复,并本着和平解决劳资纠纷和维护贵公司企业形象的原则,通过协商途径妥善处理此次劳资纠纷。以下是我所代表当事人提出的具体处理方案: 一、XX同意解除与贵公司签订的劳动合同; 二、XX同意向贵公司支付违约金,但不超过其本人已经从贵公司领取的劳动报酬; 三、XX不再就其本人应当享受的各项社会保险事宜向贵公司主张任何权益; 四、若贵公司同意以上处理方案,我所将在贵公司回函后十日内将林XX已经签署的调解协议书正本邮寄至贵公司,并在贵公司签署调解书并再次回函后按照调解书约定的时间和金额支付违约金,同时承诺不向任何外界及贵公司其他员工谈及此事的处理结果; 五、XX按照调解书约定履行义务后,贵公司亦应按照约定为林XX办理解除劳动合同后的善后事宜,其中包括但不限于户籍迁移,档案调动及私人物品取回等事宜;我所谨代表我当事人对此次解除劳动合同一事表示歉意,但是贵公司在我当事人主动提出解除合同后迟迟不予办理,也确实存在不妥。鉴于贵公司多年来在社会上树立的良好企业形象和为国家做出的卓越贡献,我所恳切地希望贵公司能够从维护劳动者这一弱势全体利益的角度出发,从保护一个刚刚踏入社会门槛的大学毕业生服务社会的信心和积极性的角度出发,从更好地让一个知错就该的年轻人不断成长的角度出发,对我所代表当事人提出的上述处理方案予以斟酌,并期待贵公司的回复。

律师函(买卖合同纠纷未支付货款)律师拟定版本

第 1 页 共 3 页 律 师 函 (20XX )XX 律函字第 号 XXXXXXXXX 科技(深圳)有限公司: 广东XX 律师事务所受北京XXXXX 股份有限公司(如下简称“委托人”)的委托,指派本律师就贵司履行合同违约事宜,向贵司严正致函如下: 一、本律师依据委托人提供的合同、订单、付款记录、聊天记录等资料及其陈述,可知: 1、合同签订情况 20XX 年XX 月XX 日委托人与贵司在平等自愿、协商一致的基础上签订了《XXXX 采购框架合同》,合同约定:委托人给贵司供应货物,每次采购以订单为准。根据《中华人民共和国合同法》第32条:“当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立”,第44条 “依法成立的合同,自成立时生效。”的规定,双方之间的协议在双方签订后成立并生效,合同双方均应恪守合同,依约全面履行自己的合同义务。 2、合同履行情况 依据《中华人民共和国合同法》第60条之规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。合同签署后,委托人已依约履行了自己的合同义务,按订单约定给贵司供应货物,但贵司却怠于履行自己合同付款义务,一直拖欠支付货款,截止本律师函发出之日已经有X 笔订单费用逾期,逾期金额为XXX 元,具体订单情况情况详见附件,委托人多次联系贵司处理,贵司均拖延付款,已经严重因为损害我委托人合法权益。 二、本律师认为,若委托人陈述属实,根据《中华人民共和国合同法》相关法律之规定,委托人结合上述事实,就委托人与贵司签订相关合同及履约事宜之行为作如下分析: 贵司和委托人已经形成合法有效的买卖合同关系,贵司未按约支付货款,已构成严重违约,根据《中华人民共和国合同法》第107之规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

违约告知函范本

违约告知函范本 【第1篇】违约告知函范本 xx市xx公司: xx律师事务所刘xx律师,接受xxxx委托(下称委托人),就委托人与贵公司签订的xx协议书善后处理一事,致函贵司如下:贵司与委托人订立xx协议书,说明贵司从事商业特许经营活动。贵司在发展委托人为加盟商时,隐瞒了贵司的实际情况,存在欺诈行为,致使委托人在错误的判断下与贵司订立协议。贵司在订立协议后,也未依法办理信息披露和备案手续。贵司的上述行为,给委托人造成了经济损失。 请贵司在收函后xx日内,将收取的加盟保证金,以及从商品价款内收取的特许经营费用退还给委托人,并赔偿委托人的装修费、人工费等损失;或与委托人本人联系协商处理。逾期,本律师将依法起诉。 专此函达。谢谢! 致礼! xx律师事务所 律师:刘xx 20xx年x月xx日

【第2篇】购房违约告知函范本 客户xxx,你好! 你于20xx年6月3日在“xxxxxx”住宅楼订购的甲幢6-5室商品房已经严重违反了双方在《xxxxxx认购书》第一条第2款中约定的付款期限。 在和我公司领导协商,同意你以SSSS职工VV优惠价格购买甲幢6-5室商品房后,至今仍未履行合约,对我公司造成经济损失。 现依据《民法》、《合同法》相关规定及我公司与你签订的《xxxxx认购书》合同的约定,现正式发函通知你,我公司将按照认购书相关条款追究你的违约责任。 依照《xxxx认购书》第二条第6、7款的规定,我公司将没收你所缴纳的认购金壹万元整,并将“xxxxx”住宅楼甲幢6-5室商品房另行出售。 特此函告。 xxx公司营销部 20xx年6月22日 【第3篇】工程违约告知函范本 xx建设(集团)有限公司: 贵司承建的xx雅苑一期项目工程,我司从20xx年6月9日拿到施工许可证后,贵司至今工程进度缓慢,严重滞后。我司20xx年9月5日曾经给贵公司发过《xx雅苑20xx年9月至20

2020新版解决合同纠纷的律师函

编号:YB-HT-026603 2020新版解决合同纠纷 2020 new lawyer's letter to 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

2020新版解决合同纠纷的律师函 特别注意:律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候不是来自于律师函内容,而是来自于律师的身份,来自于这是律师发出的,是一种强势的意思表示,俗称“合法的恐吓信“。 函号:___________ ___________公司: 我们是____________律师事务所,我所接受____________公司的委托,就贵公司与____________公司因联合编辑出版《____________考试辅导丛书》合同纠纷一事,郑重致函贵公司: 一、贵公司与____________公司存在合法有效的合同关系 ______年______月______日,贵公司与____________公司在平等自愿、协商一致的基础上签订了《联合编辑出版

〈____________考试辅导丛书〉协议书》。根据《中华人民共和国合同法》第32条:“当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立”,第44条“依法成立的合同,自成立时生效”的规定,你们之间的协议已于______年______月______日成立并生效,合同双方均应恪守合同,依约全面适当履行自己的合同义务。 二、合同履行情况 依据《中华人民共和国合同法》第60条之规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。合同签署后,____________公司已依约履行了自己的合同义务,投入大量的人力物力,完成了起草、设计、编务等一系列的工作。为履行双方签署的协议,____________公司又在____________路租赁房屋作为办公场所,租期至______年______月份,租金近____________万元但贵公司在签署合同后却怠于履行自己的合同义务,致使双方的协议无法得以继续履行。 依据上述事实,我所认为:

解除合同律师函范文

解除合同律师函范文 致:上海xxxx酒店 主题:关于终止合作合同后协商结款之事宜的函页数: 3页 日期: 2011年12月1日编号: 2011- 050 尊敬的MR. xx阁下:北京市**律师事务所与北京xx有限公司(以下简称xx)为委托合作关系,长期为xx提供法律服务工作,因xx与贵方关于双方在合同终止后协商结款过程中遇到的问题之事特指派***律师,就上述情况出具本律师函如下: 贵酒店与xx于2011年8月5日签订的合作合同,因出现特殊事由的原因导致无法履行,从11月14日合同中规定的解除事由出现以来,xx便本着认真履行协议,积极友好协商的原则与贵酒店有关人员进行了协商沟通以期解决相关善后事宜。目前,在与贵方相关部门人员协商结款过程中尚存在一些差异,问题至今未能得到解决,我委托人xx认为: 1、8月5日签定合同,明确约定最高取消费用为总费用的70%; 2、2011年9月xx日和11月x日xx分两次给贵酒店帐号汇去人民币xx

元; 3、11月15日贵酒店发来的最终账单明确显示和标明总费用为人民币xx 元; 4、贵方应退回xx多汇人民币款项为:xx-xx=xx元。我们认为,以上事实有合同书、汇款凭证和贵方的形式发票中的内容可予以证明,其中协议书中约定的条款就各项费用、违约责任的规定清晰明了,汇款凭证与形式发票与以上所述事实一一对应,事情发生的过程简单清晰,xx所提要求也清楚明了。 我们认为:“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,当事人应当按照合同的约定履行自己的义务,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益”。请xxx先生阁下要求贵方相关部门根据以上相关事实能及时回函并给予合理解决尽快将多汇款项退回。双方合同终止后的善后事宜问题即可得到圆满解决。在此我代表xx感谢阁下和贵酒店相关部门,特别是贵方销售部对此团准备工作所作出的努力和与xx的真诚合作。希望贵酒店能本着长远友好合作的态度与xx妥善处理本次合作的相关善后事宜,也希望双方在以后的合作更加愉快! 我们本着友好协商的态度请贵方就本事务所的委托人以上所述之事宜律师郑重声明: 上述要求及建议请贵方慎重对待,在收到本律师函后将有关处理意见及时反馈与本事务所律师或xx的相关人员。本事务所特代表xx 的要求函告贵酒店,请贵方收到本函件后尽快给予我委托人肯定答复,如蒙同意,

合同纠纷律师函范文

合同纠纷律师函范文 范文一:XXXX同志:XXX律师事务所系依据我国法令挂号注册的我国律师事务所,本律师函署名律师具有彻底的合法执业资历。本律师依法获得上海公司(以下称“托付人”)的授权,向贵方致函如下:一、根本事实陈述托付人租借XXX 路号室作为工作室,工作室分为前后两间。托付人于2006年7月将工作室后间转租给贵方。约好房子租金每月1296元人民币,物业费每月948元人民币,宽带费每月65元人民币,水电费每月依照消费总额的三分之一分摊。托付人一起将租借住宅转租给贵方运用,约好贵方每月依照总额的二分之一分摊房租、水、电、气费,并按约好分摊保姆费用。自2006年7月到2007年1月止,托付人一起为贵方垫支工作费用(包含但不限于快递费、电话费、电脑配件和车费)。2006年11月贵方向托付人告贷6000元人民币。自2006年7月到2007年1月止,贵方应向托付人实行债款合计人民币78945.26元人民币。以上有贵方与托付人之间交游电子邮件为证。二、法令责任剖析托付人将工作室与住宅转租给贵方,法令性质归于租借合同联系。托付人代贵方垫支工作费以及出借贵方现金,法令性质归于假贷合同联系。鉴于贵方一向怠于还款,托付人向贵方发电子邮件承认,贵方对上述债款承认无误。贵方与托付人之间至此建立债权债款联系。贵方应该无条件实行上述债款。至于贵方以为所谓的

台湾公司是托付人的债款人的说法不能建立,台湾承优公司在托付人处并没有经工商合法注册挂号的分公司或许办事处。贵方在大陆运营彻底是个人行为。对此托付人保存对贵方非法运营进行告发的权力。三、律师定见期望贵方可以权衡利弊,在收到本律师函之日起三个工作日内向托付人实行债款,逾期不实行,托付人将向上海市法院申述追查贵方的法令责任,届时,托付人有权依据《中华人民共和国外国人入境出境管理法》向法院请求约束贵方离境。并依据《民事诉讼法》请求查封扣押贵方产业。四、声明本律师函以专递方法送达。专此函告,望贵方慎思并妥善对待。范文二:XXXXX香港有限公司上海代表处: ? 上海市大路律师事务所承受XXXX先生托付,指使本律师担任XXX先出产品质量胶葛的代理人。 ? 经查:XXX先生于1999年10月10日在上海宏业家用电器有限公司购买了一台日本产东芝牌彩电,类型为XXXXX,认证证书号:XXXXX,产品规范号:XXXXX。买回后发现彩电发作图画歪曲现象,且色彩对比度失真。所以XXX先生将此事告诉了销售商,销售商派出两位职工上门进行检测,因为这两位职工并非专业检测人员,故否定彩电存在质量问题。可是这台彩电的图画的确与规范存在必定距离,已影响了XXX 先生的收视作用。 ? 本律师以为:依据《中华人民共和国产品质量法》和《中

合同违约律师函

合同违约律师函 以下是小编整合的《合同违约律师函》范文,欢迎大家阅读参考! 沈阳※※※有限公司: 沈阳※※律师事务所受沈阳※※※有限公司的委托,现就你司拖欠沈阳※※※有限公司※※工程款事宜,郑重致函你司: XX年※※月※※日,沈阳※※有限公司与你司就位于※※路※※弄※※号4号厂房的消防工程装修事宜签定工程总造价为※※※元人民币的消防工程承包合同。合同约定:自合同生效之日起你司先支付工程总造价的30%给※※公司;工程到70%,且消防建审批文批复后,再支付工程总造价的30%给※※公司;通过消防验收后,再支付工程总造价的35%给※※公司;余款验收合格半年后支付给※※公司。合同签定后,※※公司按照合同的约定履行己方之义务,工程在约定的期限内完工。XX年※※月※※日,工程已通过了沈阳市※※区公安消防支队作出的为合格的验收意见,工程可以投入使用。你司应按照合同的约定再支付工程总造价的35%(即人民币※※※元)给※※公司,但※※公司向你司多次请求支付合同约定的工程款,均未果。 你司未按照合同的约定支付工程款的行为,已经违反了《中华人民共和国合同法》及双方合同之约定,严重侵犯了

上海※※有限公司的合法权益。 在此,我方请你司慎重考虑此事,收到此函后七日内给予明确的书面答复与说明,并尽快履行付款义务。否则,我方将就你司的违约行为采取相应的法律手段,追究你司的法律责任。 沈阳※※律师事务所 ※※※律师 二零零七年※※月※※日 深圳市___公司: 广东贤耀律师事务所黄华,接受___委托(下称委托人),就委托人与贵公司签订的___协议书善后处理一事,致函贵司如下: 贵司与委托人订立___协议书,说明贵司从事商业特许经营活动。贵司在发展委托人为加盟商时,隐瞒了贵司的实际情况,存在欺诈行为,致使委托人在错误的判断下与贵司订立协议。贵司在订立协议后,也未依法办理信息披露和备案手续。贵司的上述行为,给委托人造成了经济损失。 请贵司在收函后___日内,将收取的加盟保证金,以及从商品价款内收取的特许经营费用退还给委托人,并赔偿委托人的装修费、人工费等损失;或与委托人本人联系协商处理。逾期,本律师将依法起诉。 专此函达。谢谢!

关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书

关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的索赔意向通知书至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目,主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工,5#楼的主体工程施工已完成到到11层, 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告),造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。 我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向,并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿,进退场费用; 2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用,各种工种费用及特 殊工种工资等费用; 3、材料租赁费用及材料损失补偿费用; 4、实际完成工程量等费用及工期索赔; 5、其它临时设施费用及相关企业管理费用,现场经费等补偿费用。 以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同的第款第项,合同文件的第款第项规定,业主应对我部上述的费用给予补偿,以利于我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致~

*****建筑工程公司 年月日 关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的补偿报告 至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目,主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工,5#楼的主体工程施工已完成到到11层, 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告),造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的,承包方有权向发包方延长工期和增加费用,并支付合理的利润。(附合同) 我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告(具体损失及材料、机械、人员数量附后) *****建筑工程公司 年月日 关于XXX项目造成工程全面停工的人员、 机械及材料损失记录 编号内容型号数量单位备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *****建筑工程公司 年月日

律师函如何回复以及律师函回函范文.docx

感谢你的观看 感谢你的观看湘妃美容接待礼仪 (1)一定要做到:一定要做到微笑服务,热情主动。 (2)第一时间:当有客人进入时,无论正在做什么事情都要立刻停下,第一时间招呼客人 (3)三个主动打招呼:①主动向客人打招呼,②主动向上司打招呼,③主动向同事打招呼。 (4)三轻:①走路轻,②说话轻,③操作轻。 (5)三习惯:①习惯站,②习惯听,③习惯与客人打交道 (6)六勤:手勤、脚勤、眼勤、耳勤、嘴勤、脑勤 (7)“七字”准则:①礼:礼貌待客,热情主动;②勤:勤问候,勤服务;③精:精通各项美容业务;④细:动作细心,轻拿轻放,细心呵护;⑤快:动作快捷,不让客人久侯;⑥静:保持环境安静;⑦洁:保持 环境和个人卫生清洁 (8)“八声”服务:客来有迎客声,客人生日有祝福声,客人入定有介绍声,客问有回答声,不满意有道歉声,服务有征询声,结账有道谢声,客走有送客声。 服务十字诀:主动、热情、礼貌、周到、微笑。坐、立、行的仪态,是一个人气质与风度的具体表现,也是一连串可表现节奏的行为语言。高雅的仪态、柔美的姿势可使别人对你产生好感,留下良好的印象。现就坐、立、行的基本姿势规范如下: 1、坐姿 (1)就坐前,应注意椅子是否稳定,再缓慢坐下,不可发出声响。 (2)坐下时,身体宜挺直,不可左右晃动,背部和椅背平行,双手自然平方于腿上。 (3)视座椅高低决定两脚的位置,双脚与腿之间成100度为佳(椅子较低)。如椅子稍高,脚与腿位置的角度以不低于80度为原则。总之,两脚着地与膝盖成直角为最佳。 2、站姿 员工咨询时应该时刻保持站立姿势,精神饱满,面带真诚微笑。双手合置于身前,抬头挺胸,仪态 自然。对3米以内的每一位顾客都应主动点头示意。在征询顾客意图后,邀请顾客坐下,并为顾客介绍护理课程或产品。 (1)由骨盆到脊背,必须保持挺直,不可弯腰驼背。 (2)头部要正直,下颚往后收,约与身体成90度,视线与眼睛同高。 (3)两腿宜靠拢,脚跟并拢,鞋尖微向外张开,但不可过高撇向外侧。站立休息时,可采取两脚交叉方法,即以一脚当支点,另一脚向内侧斜交与后方,如此不但不易疲劳,而姿势也优美。 3、走姿 (1)走路时双肩要平稳,两手自然摆动,不可交叉背后,速度不急不慢。 (2)走路时要挺胸抬头,下颚未收,眼睛平视,容貌安详,心情要轻松,不可东张西望。 (3)双脚宜直,脚底向前平放,迈步前进,步履稳重,以高雅有活力为原则。 (4)穿裙子时,走路宜成一直线,裙的下摆与脚的动作要相互配合,姿势柔美。 4、说 顾客入店,员工应在顾客之前开口。迎接顾客时,应说:“您好!欢迎光临!” 咨询时要真诚热情,语调清晰温和,目光热情自然,注意力集中在顾客身上,认真倾听顾客询问,理解顾客的要求。视线集中左右不出对方双肩,上下不出对方眼睛和胸口。不左右顾盼,不与自己的亲朋好友在工作现场交谈。 熟练掌握“您好”、“请”、“对不起”、“谢谢”等礼貌用语。 对远距离的顾客应微笑点头示意,近距离应问候:“您好”,显示良好的修养。 本店常用服务文明用语有: ◎顾客进店文明用语:“您好,欢迎光临。”

解决合同纠纷的律师函

解决合同纠纷的律师函 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

解决合同纠纷的律师函 ___________协会: 我们是____________律师事务所。我所接受____________信息咨询中心(以下简称______中心)的委托,就贵会与____________中心因联合编辑出版《中国____________大典》合同纠纷一事,郑重致函贵会。 我所承办张忠启律师听取了____________中心对案情的详细陈述,并认真审查了相关材料,我所认为: 一、贵会与____________中心存在合法有效的合同关系 ______年______月______日,贵会与______中心在平等自愿、协商一致的基础上签订了《联合编辑出版〈中国____________大典〉协议书》。根据《中华人民共和国合同法》第32条:“当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立”,第44条“依法成立的合同,自成立时生效。”的规定,你们之间的协议已于2003年1月20日成立并生效,合同双方均应恪守合同,依约全面适当履行自己的合同义务。 二、合同履行情况

依据《中华人民共和国合同法》第60条之规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。合同签署后,____________中心已依约履行了自己的合同义务,投入大量的人力物力,完成了起草、设计、编务等一系列的工作,并于合同签署当日向贵会交纳了 ____________万元的管理费。此外,为履行双方签署的协议, ____________中心又在____________路租赁房屋作为办公场所,租期至______年______月份,租金近____________万元。但贵会在签署合同后却怠于履行自己的合同义务,致使双方的协议无法得以继续履行。 依据上述事实,我所认为: 一、时至今日,鉴于贵会的违约行为及目前的实际情况,双方已实无必要继续履行协议。 二、根据《中华人民共和国合同法》第107之规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承当继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”贵会应承担下列法律责任: 1.返还____________中心支付的管理费______万元,并承担同期银行利息;

律师事务所公函三篇

律师事务所公函三篇 律师事务所公函范文篇一 太原市某某工程有限公司: 山西府东律师事务所接受李某某的委托并指派我作为其代理律师,就贵公司与我委托人的工程欠款事宜,致函贵公司。如工作中给贵公司带来不便与困扰,悉请见谅。 根据我委托人的口述及提供的材料反映:某年某月,李某某承揽了贵公司某合同段桩基工程,某年某月某日结算工程款为100万元;同年11月,又承揽了贵公司某合同段桩基工程,某年某月某日结算工程款为80万元。从2010年至2013年某月某日,贵公司分期支付李某某工程款,但至今尚欠李某某162355元工程款未付。贵公司虽承认此项欠款,但总以上游公司未支付工程款或资金链断裂为由一直推拖不予支付,李某某多次讨要无果。 本律师认为,市场经济的本质为法治经济,讲究守法经商,诚信待人,贵司理应实事求是地按期支付欠款。我们完全相信其他公司也拖欠了贵公司的工程款,但这不成为贵公司拖欠李某某工程款的法定理由。贵公司一直推拖不予支付的行为,严重违反我国《合同法》和《民法通则》的`规定,也极大地损害了贵公司的商业信誉,并影响李某某工友及家庭的正常生活,依法应承担相应的法律后果。鉴于此,本律师郑重函告贵公司,请贵公司收到本律师函后,将所欠李某某工程款尽快支付,双方可不伤和气,以后还可以继续合作。否则,本律师将依照李某某的委托,采取一切必要的法律措施,向贵公司追偿。届时贵

公司将承担一切本可避免的额外费用之损失(如诉讼费、律师费、违约金及其他损失赔偿金等),并不可避免地遭受商业信誉损害的后果。为贵公司计,敬请采纳本律师的建议,尽快归还欠款,避免不必要的麻烦和损失,维持双方的良好合作关系。相信贵公司会做出明智的选择,请及时与本律师联系。 特此函告,顺祝商祺! 山西府东律师事务所 杨建旭律师 十月十日律师事务所公函范文篇二 ____人民检察院: 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条之规定,本所接受的___委托,指派___律师、___律师担任你院办理____案件犯罪嫌疑人___的辩护人。 特此函告 _____________律师事务所(章) 地址: 电话: 传真: 邮编: ________年___月___日 律师事务所公函范文篇三 人民法院:

工程款催款通知书文档

2020 工程款催款通知书文档Document Writing

工程款催款通知书文档 前言语料:温馨提醒,公务文书,又叫公务文件,简称公文,是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权,实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料,是传达和贯彻方针和政策,发布行政法规和规章,实行行政措施,指示答复问题,知道,布置和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 工程款催款通知书范文一 ______: ____年____月_____日,我公司与贵公司签订了《装修工程施工合同》。按照合同规定,贵公司应于xxxx年xx月xx日向我公司支付第三笔工程款,总金额_______,即¥_______(大写:_______圆整);工程完工后支付工程总金额_______,即¥_______(大写:_______圆整)。但是,贵公司至今未支付工程第x笔工程款,依照合同条款规定,发包方应赔偿承包方经济损失每日每建筑平米人名币_______元;截止____年____月_____日,贵公司应支付我公司工程款_______元(大写:_______圆整),违约金_______元(大写_______)。本方认为,双方既已有约在先,当全力守信方能长期友好合作,故特致函请贵方于年月日前将工程剩余款及违约金支付我公司. 此致 商祺

______________ ____年____月_____日 工程款催款通知书范文二 致:_______公司财务部 贵公司欠我公司第三期监控安装尾款,¥_______元(大写)_______元整,已到预定结款期,请尽快安排汇款事宜。 公司账户 开户名称:_______公司 开户行:_______支行 账号:_______ 户名:_______ _______公司财务部 ____年____月_____日 工程款催款通知书范文三 ____(对方公司名称)并____(对方老板姓)总(或职务名):现就贵司拖欠我司________工程款一事向贵司致函如下: ________年____月____日,贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订了《________合同》,双方约定,贵司应于________年____月________日支付我司________款________元,余款于________年____月________日之前付清。贵司也曾于________年____月____日支付了部分款项,但从________年____月____日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠________元。显已违约。 鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于________

合同违约律师函范文

合同违约律师函范文 以下是整合的《合同违约律师函》范文,欢迎大家阅读参考! 范文一:合同违约律师函 沈阳※※※有限公司: 沈阳※※律师事务所受沈阳※※※有限公司的委托,现就你司拖 欠沈阳※※※有限公司※※工程款事宜,郑重致函你司: xx年※※月※※日,沈阳※※有限公司与你司就位于※※路※※弄※※号4号厂房的消防工程装修事宜签定工程总造价为※※※元 人民币的消防工程承包合同。合同约定:自合同生效之日起你司先支付工程总造价的30%给※※公司;工程到70%,且消防建审批文批复后,再支付工程总造价的30%给※※公司;通过消防验收后,再支付工程 总造价的35%给※※公司;余款验收合格半年后支付给※※公司。合 同签定后,※※公司按照合同的约定履行己方之义务,工程在约定的期限内完工。xx年※※月※※日,工程已通过了沈阳市※※区公安 消防支队作出的为合格的验收意见,工程可以投入使用。你司应按照合同的约定再支付工程总造价的35%(即人民币※※※元)给※※公司,但※※公司向你司多次请求支付合同约定的工程款,均未果。 你司未按照合同的约定支付工程款的行为,已经违反了《中华人 民共和国合同法》及双方合同之约定,严重侵犯了上海※※有限公司的合法权益。

在此,我方请你司慎重考虑此事,收到此函后七日内给予明确的书面答复与说明,并尽快履行付款义务。否则,我方将就你司的违约行为采取相应的法律手段,追究你司的法律责任。 沈阳※※律师事务所 ※※※律师 二零零七年※※月※※日 范文二:合同违约律师函 深圳市___公司: 广东贤耀律师事务所黄华,接受___委托(下称委托人),就委托人与贵公司签订的___协议书善后处理一事,致函贵司如下:贵司与委托人订立___协议书,说明贵司从事商业特许经营活动。贵司在发展委托人为加盟商时,隐瞒了贵司的实际情况,存在欺诈行为,致使委托人在错误的判断下与贵司订立协议。贵司在订立协议后,也未依法办理信息披露和备案手续。贵司的上述行为,给委托人造成了经济损失。 请贵司在收函后___日内,将收取的加盟保证金,以及从商品价款内收取的特许经营费用退还给委托人,并赔偿委托人的装修费、人工费等损失;或与委托人本人联系协商处理。逾期,本律师将依法起诉。 专此函达。谢谢! 致 礼! 广东贤耀律师事务所

律师函回函格式范文

律师函回函格式文 导读:本文律师函回函格式文,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。 收到律师函,进行回复,以说明问题,表明态度,回函是怎样的格式呢,下面是为大家整理的:律师函回函格式文,欢迎阅读律师函回函格式文(一) 《律师函》回复及催告 律师事务所: 我司于收到贵所暨律师发出的《律师函》。现对函中提及的相关事宜作如下回复及催告: 一、关于《竣工验收备案表》提供问题。在一期房屋集付时,在交房现场可查阅《竣工验收备案表》。该方式已符合法规要求。 二、现通过贵所及经办律师,再次转催告该三位业主尽快办理收房手续,我司保留追究他们迟延收房的违约责任。 联系: 单位 日期 律师函回函格式文(二) 回函 : xx大成(xx)律师事务所接受公司(以下简称A公司)委托,针对贵司发函要求A公司支付贵司承建的位于市区A公司厂房工程款一事回函如下: 1. 贵司承建的A公司厂房工程存在逾期竣工的情形,应当向A

公司支付逾期竣工的违约金。 贵司与A公司于20xx年xx月xx日签订的《建设工程施工补充合同》(以下简称《施工合同》)第三条合同工期条款中约定,贵司承建的A公司4幢厂房工程竣工日期应为20xx年xx月xx日。但是根据A公司提供的材料反映,该厂房建设工程直到20xx年xx月xx日才正式交付A公司。因此该工程实际竣工逾期严重,应按照合同约定支付相应的逾期竣工违约金。 2.贵司在合同履行过程中存在违约行为,未移交竣工图纸及施工资料,未配合公司办理产权证。 由于贵司逾期交付所承建厂房多达130天,给A公司的正常生产、经营造成了严重的困扰,并给A公司带来了一系列损失。A公司需要办理新厂房的产权登记手续,贵司却一直以各种理由推诿,消极配合。另外,贵司未向A公司移交所有竣工图纸及施工资料等,也违反了合同的约定。 3.贵司对于剩余工程款的计算有误。 贵司向A公司发函称A公司尚应向贵司支付工程款人民币4 元,根据A公司的实际核算,贵司提出的人民币4 多万元工程款已超过了实际数额,因此不能作为付款依据。 4.厂房存在以下几种质量问题,且维修工作敷衍了事,到目前为止还没有实质性的结果。 1.屋顶水泥保护层龟裂严重造成厂房屋顶多处漏水。 2.厂房外墙与屋面多处裂缝,部分有漏水现象。

律师函(特许经营合同违约情形)律师拟定版

律师函 (20XX)XX函 XX号XXX女士: 贵州XX律师事务所接受贵州XXXX企业管理咨询有限公司(下称“委托人”)的委托,指派本律师就你违反《贵阳XX连锁店特许经营合同》(以下称“加盟合同”)义务与委托人之间特许经营合同纠纷事宜出具本律师函。 鉴于: 1、2018年8月9日,你与委托人签订《加盟合同》,委托人以单店特许方式授权你在XX市XXX区XXX路XXXX商铺开设XXXXXXX店。 2、《加盟合同》中明确约定如下事项:(1)乙方在认同并同意遵守甲方的经营模式的基础上,获得甲方授权而从事特许经营活动;(2)甲方有权对乙方在本体系内的经营行为进行监督、指导、规范;(3)乙方有义务维护体系的服务形象,提高自身的服务质量;(4)乙方认可并同意遵守甲方特许经营体系有关标准和统一性的规定(5)甲方有权对加盟店的经营活动进行指导、检查、监督和考核,乙方应当遵循甲方在特许经营过程中的建议和指导,甲方委派督导员进行指导、检查、监督、考核;(6)因服务瑕疵、对外虚假承诺等事项,操作不当,对品牌造成严重负面影响的,甲方要求乙方支付不低于人民币50000元的品牌赔偿金。 3、在加盟期间,委托人向你提供了《门店管理手册》,该手册作为委托人统一运营的标准,并要求你按照该标准进行经营管理。 4、根据已有的证据表明,你在加盟期间,对加盟店的经营管理存在以下违约行为:(1)员工在门店内吸烟;(2)有顾客在店内购物的情况下,在店内吵架;(3)门店卫生不符《门店管理手册》的标准;(4)商品陈列、摆放不整齐;(5)未穿工衣、佩戴工牌上岗;(6)商品缺少价格标签;(7)拒绝接受和配合督导员的检查、监督、考核和规范。 第1 页共2 页

相关文档
最新文档