消防通道施工合同
消防通道施工合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
根据相关法律法规，并结合工程的具体情况，现将九天谷未来健康生态养老中心项目的消防通道工程承包给乙方施工，具体条款如下：
一、工程概况：
1、工程名称：消防通道。
2、工程地点：东阳市城东自然村山林。
3、工程主要内容：消防通道共计长约800米，宽4.5米，包括所有土石挖方、填方及涵洞等。
二、开工、交工日期：
1、开工日期：2015年4月1日
2、交工日期：2016年6月1日
三、承包方式及造价
1、工程实行包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。
2、工程主要材料必须满足国家现行相关质量标准。
3、工程造价：根据工程数量清单上数量及单价计算，本工程总造价为700000 元，大写：柒拾万元整。
四、施工依据、验收办法、质量等级
1、施工依据：现行交通部颁布相关技术标准规范及甲方下达的相关管理办法及文件。
2、验收办法：施工期间，工程实行分工序签证制，前工序未经甲方认可，不得进行下道工序施工。根据现行交通部颁布相关工程技术规范和质量检验评定标准进行验收。
3、质量等级：合格。
五、计量与支付
1、计量：本工程不进行中间计量。
2、支付：本工程完工，资料合格，经有关单位验收质量达到设计标准后，甲方支付工程款的90%，工程完工后半年内支付工程款的10%尾款。
六、双方职责
甲方职责：
1、负责检查、督促乙方的施工质量、施工进度、严格按施工文件、技术规范对工程实行统一管理，及时指出乙方施工中存在的问题，并责令限期改正。
2、针对工程进展情况，结合乙方施工组织设计，采取不定期检查落实其实施情况。
乙方职责：
1、负责施工过程中的协调工作。
2、严格履行合同，保质保量、保安全按期完成本工程。
3、乙方必须合理组织施工，负责施工安全，由于施工或其它安全事故所发生的费用由乙方承担。
七、本合同壹式肆份，双方各执贰份。本合同自签订之日起生效，工程完工及工程款付清后自行失效。
甲方：(签章) 乙方：(签章)
时间：年月日时间：年月日
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
污水排水管道工程施工合同
岳成东城花园污水管网施工合同 发包方：邯郸市同昶房地产开发有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1工程名称：岳成东城花园污水管网工程 2工程地点：岳成东城花园 3工程内容：19#、20#楼污水管安装工程，主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|） 5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 6合同价款： 第二条：图纸及附件 1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条：乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责工程资金垫资的问题。 12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级：合格。 2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 第六条工程款支付 6．1污水管网施工完毕后，工程检验合格后， 第七条：工程量核实 1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 第八条：乙方所采购材料和设备供应 1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。 2其余材料和设备由乙方自备。 3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达到合格要求。 第九条：设计变更 1未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计单
电力顶管施工合同
小区顶管（电力）工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》（GF-91-2001）,结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程范围： 小区电力顶管施工：根据图纸设计要求，顶4根内径为150mm,管材为PE 管，管材壁厚不小于10mm，乙方保证工程满足国家相关标准及甲方正式用电要求。 第四条承包方式： 正式用电顶管施工：由乙方包工、包料、包运费、包机械、包安全、包工期、包验收（其中包括顶管施工约 m，人孔井施工约座）。 第五条工程工期： 计划开工日期：日；计划完工日期： 工期共计个日历天。 具体开工日期以甲方工程部通知时间为准，乙方工期必须满足甲方工程总体工程进度需求，若因乙方原因造成甲方工程不能按期竣工，乙方承担相应责任。乙方必须按照图纸设计及甲方要求施工，顶管标识满足测绘要求。如因客观原因，依甲方通知进场时间为准，工期相应顺延（乙方管理人员做好记
录）。 第六条技术资料：在施工前由甲方提供施工图纸或施工说明书2份。技术资料需要变更时需经设计部门及甲乙双方同意盖章后，方能变更。 第七条水电供应：甲方负责水电接口、乙方负责施工期间水电费用。 第八条工程造价： 1、合同总价：约元；大写： (以上为含税价格）。 2、正式用电顶管工程施工：固定总价包死，人民币：元；大写： 3、人孔井每座单价为元（包括路面破拆及恢复、场地清理、开槽、土方运输、人孔井施工等乙方施工过程中发生的全部费用）；人孔井共计座；总价为：元；大写：整。人孔井最终总价以实际完成数量结算。 第九条质量标准：国家相关验收标准：合格 第十条付款方法：乙方全部工程完成，甲方付至工程总价的 70 % ；乙方工程竣工验收合格后，甲方付至工程结算总价的 95%；余工程结算总价的5%待小区正式供电后一次性付清；付款时，乙方需向甲方提供合格全额发票。第十一条乙方负责协调与周边村民关系并充分熟悉施工区内市政管网布置，如因乙方施工造成市政管网损毁，乙方负完全责任。施工过程中，若出现与周边村民协调性事务及安全事故均由乙方负责，与甲方无关。 第十二条奖罚：按合同规定的工期每提前一天奖励无，延期一天罚200 元/天。 第十三条工程验收：工程竣工后，乙方填写竣工验收报告送交甲方，甲方应在5个工作日内验收，不得无故推迟，若未经验收使用，验收报告即作为验收结论。
室外排水管道合同
劳务承包协议书 甲方： 乙方：班组承包人： 现甲方委托乙方进行分项工程施工，为了强化施工管理，确保高质量、高速度安全完成施工项目，经双方平等、友好协商，达成以下条款：一、乙方承包施工项目内容是以包人工、包质量、包安全、包工期及文明施 工的方式进行承包。 二、承包范围： 1、承包广州大学城二期（七标）一至五区的室外地下排污、排水主干线管 道的安装工作，包括清挖土方、清污泥、水平放坡、砂石垫层、管道安 装、固定管道，不包沙井。 三、甲方责任： 1、合理安排现场施工，监督工程质量、进度、安全文明生产等。做好工人 三级安全教育、安全技术质量交底工作，强化施工管理，确保工程质量、负责工程隐蔽验收。 2、负责提供机械，安排材料进场。 3、组织有关人员参加图纸会审及工程验收。 4、免费提供临时宿舍给乙方人员住宿。乙方人员由甲方统一安排食堂用餐， 费用按月从乙方人工费中扣回。 四、乙方责任： 1、根据施工进度按甲方要求进场人数进场施工，合同签订之日立即进 场.人。工期按甲方要求的节点工期完成，若未能按此节点工期完 成，则按 1 .元/米扣罚乙方。 2、负责自带工具（如沙铲等小工具）。 3、负责工程的质量、进度、安全生产及文明施工。 4、施工项目工程承包者（专业工长两人）一定要带班进驻现场，协助甲方 安排施工及管理班组。 5、无身份证、劳务证、计生证（三无人员），以及未经甲方安全教育和认可 批准的人员不得进入现场工地。 6、必须组织有技术有素质的工人进场，按国家有关规范进行施工，能够按
质按量依时完成本合同工程。 五、质量、进度要求： 1、工程质量一定要严格按设计图纸要求及国家的施工规范规定要求施工。 2、工程质量一定要达到优良以上工程要求。 3、线管安装既要按设计图纸要求施工，又要以节约材料为原则，做到长料 长用、短料短用。因违反施工或不听从管理人员指挥所造成的质量事故，由乙方负责一切经济损失。 4、工程验收一定按规范进行验收，班组必须自行检查，合格后通知现场施 工员进行验收，每一分项工程经验合格，经现场工长、建设方、监理认 可才能结算，否则后果自负。 5、每段工作完成后要清扫场地，材料集中收回分类堆放好，不能随地丢弃， 更不能堆放在外墙脚手架平桥上，做到工完场清、文明施工。 6、工程进度要求紧密配合各工种施工，每周按进度计划施工。要保持作业 人员不少于人。如果发现施工进度未按甲方要求的节点工期完成或 质量达不到要求的，甲方有权立即终止协议调换施工队伍，结算只付乙 方已完成工程进度的60%给乙方，余下40%作误工损失费赔偿给甲方， 甲方不作任何补偿给乙方，乙方不能追究。 7、本合同签订一天内乙方即时安排人员进场施工。若乙方接到甲方通知后 三天内未按合同要求安排作业人员人时，甲方有权终止合同，结算 按已完工程进度的50%计算工作量给乙方，余下50%作误工损失费赔偿 给甲方，乙方不能追究。 8、根据工程进度要求，乙方必须服从甲方晚上加班的安排，否则甲方有权 终止合同，造成的损失由乙方负责。 六、安全要求： 1、严格执行建筑规范规定的安全措施及甲方现场规定的安全规章细则施 工，严禁机械带病工作，发现安全隐患及时上报项目部，任何人都有权 利拒绝在不安全区作业。 2、乙方承担施工过程中自身原因造成的所发生安全事故的经济责任和法律 责任。 3、乙方承担支付工人的工伤保险金，一切劳保福利包单价内。 4、每天所做的工作完工场清，搞好自己班组宿舍卫生、注意安全用电，做 到文明施工。 七、工程造价结算方式：
电力管道顶管施工合同
///////////////////////////10kv变配电工程 顶管施工合同 甲方:（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。 第一条工程概况及承包范围 1、工程名称：/////////////////////10kv变配电工程 2、工程地点：////////////////////67号 3、承包范围：工程所需的Φ175mm MPP管道顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式：包工包料。 第二条工期 1、本工程工期总天数为： 5 天。即从2015年5月23日—2015年5 月28日。 第三条甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用 水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资
料，借助管线仪查找。将管线的位臵、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。 4、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。 5、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。 6、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。 7、乙方保证工程质量，使用合适的材料，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容，并顺利通过相关单位验收。 8、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。 9、负责办理本顶管工程需要的交叉管线单位的现场勘察证明文件并提交给甲方。 第五条工程价款及支付 1、本工程包干价，单价为 130 元/米,以实际敷设长度结算。 2、乙方人员设备及材料至现场后，甲方支付5000元首付款，竣工 验收合格且乙方提供全额发票后，甲方支付款到总决算款的
小型工程承包合同范本
xx 省 小型工程承包合同建设单位: 施工单位: 工程名称: 签订日期: x x省工商行政管理局 x x省建设厅监制 中国人民建设银行xx省分行
发包方(以下简称甲方) 立合同单位: 承包方(以下简称乙方) 为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共与国经济合同法》及国家有关法律、法规与政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程范围与内容: 四、工程总造价: 五、质量等级: 六、工程工期: 第二条承包方式 本工程采取下列第项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算; 2、包工不包料; 3、包工包料。 如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。 第三条价款支付与结算
一、工程款支付方式: 二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。 三、工程结算依据 第四条工程变更 本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。 第五条工程验收 一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。 二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。 第六条保修条件及期限 保修期个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故与质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)。 第七条双方责任 甲方: 一、工程开工前,应交给乙方施工图纸份,地质勘察报告份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底与图纸会审。 二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其她障碍物的清理迁移工作。
室外空调排水管安装工程承包合同协议书范本
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况 1、项目名称：室外空调排水管安装工程 2、项目地点： 二、工程承包范围及承包形式： 工程内容：室外空调排水管安装。 承包形式：包工包料。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方签字认可后，工期可相应顺延。 四、协议价款 本合同工程价款按下列暂定价方式结算： 1、采用暂定价方式，工程暂定价为(￥元)人民币；如施工中涉及工程变更或增加工程量的,增加部分按实结算。 2、按实际发生的工程量结算,
（1）本工程采用工程量清单计价，信息价执行《市建设工程价格信息》年第期，缺项部分按市场价。本工程按实际发生的工程量，由乙方报结算价，经甲方审核、确认为准。（2）若涉及工程量变更或者增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,送甲方分管领导或总经理审批后生效。 五、付款方式 1、工程款按下列方式支付: 工程竣工验收合格，经甲方结算审核后，一次性付清结算款。 六、材料及设备供应 1、乙方供应材料 （1）由乙方采购材料设备，必须符合设计和规范的要求，以及符合一览表及其他约定，并提前报甲方核准，如因所供应材料、设备的品种、数量、规格、型号、质量等级以及时间不符合上述要求，由乙方负责及时调换，如影响工程进度，以及造成返工及材料的损失，全部由乙方承担责任。 （2）乙方采购的所有材料必须经甲方确认后方可使用，甲方要求更换的，乙方必须执行。 2、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定: 由乙方负责，费用包含在合同价款内。 3、所有机械设备需满足工程施工需要。 4、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。 七、甲方责任 1、按约定提前小时通知乙方做好施工准备工作及相关资料。 2、按约定安排相关的指挥人员配合工作。
排水管道施工合同协议书范本模板
甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，需供双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就工程的相关事宜协商一致并订立本合同，以下条款双方共同遵守执行。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程范围： （四）承包方式： 第二条工程总造价：经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价结算。全部工程总造价约为人民币￥：万元，大写：人民币万元整。以上价格含税金。 第三条工程期限 项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第四条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第五条工程价款结算 1、按月进度工程量支付，支付到总工程价款的%，剩余%工程款待工程
完工验收合格之后3个月付清。乙需将月进度工程量报甲方审核，甲方在5个工作日内审核完毕支付款项。 2、工程余款%，即约人民币万元整（￥元），在工程完工乙方编制结算书交甲方审核同意，甲乙双方验收合格后，结余的尾款甲方须在3个月内一次性付清给乙方。最后结算以实际工程量为准。 第六条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实地不符，除工期得以顺延外，甲方不负责由此引起的乙方误工或停工损失及甲方已标明第三方附着的损失，未标明第三方损失由甲方承担。但甲方有责任尽量提供详实相关资料。 2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。具体施工区域由甲方提供图纸给乙方。双方对原始数据需书面确认。 3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。 4、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。 5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的万分之支付滞纳金。 （二）乙方责任 1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。 2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。 3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，施工过程中发生事故由乙方负担。 4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。如遇任何原因造成乙方误工、停工，甲方不承担任何责任。如由于乙方原因造成工程延误，每延误一天赔偿甲方总工程价款万分之。
电力顶管施工合同标准范本
协议编号：LX-FS-A88748 电力顶管施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电力顶管施工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月
所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。 2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经
小型工程施工合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-7954-49 小型工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
小型工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建 筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市 有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施 工特点修改版) 第一条概况 1.1 1.2 1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基 注浆。 1.4 承包方式：包工包料 1.5 合同金额：第二条工程期限 2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，
20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延) 2.2全部竣工总日历天数：30天 2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。 第三条工程款支付 3.1 100%工程款 第四条工程保修 4.1 保险金： 4.2 保修项目及保修期限 4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。 第五条争议，仲裁 5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：
室外空调排水管安装工程承包合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 室外空调排水管安装工程承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
施工合同 工程名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程_______________________________ 工程地点：南山区消防大队 发包人：深圳市公安局南山分局消防监督管理大队________________________________ 承包人：深圳市富德装饰设计工程有限公司______________________________________
协议书 发包人（全称）:深圳市公安局南山分局消防监督管理大队（以下简称甲方）承包方（全称）：深圳市富德装饰设计工程有限公司（以下简称乙方）。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平■等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况 1、项目名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程 2、项目地点：南山区消防大队 合同工期总日历天数30天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方签字认可后, 工期可相应顺延。 四、协议价款 本合同工程价款按下列暂定价方式结算: 1、采用暂定价方式，工程暂定价为肆万玖仟伍佰零壹元柴角捌分(*9501.78 元)人民币；如施工中涉及工程变更或增加工程量的，增加部分按实结算。 2、按实际发生的工程量结算， (1)本工程采用工程量活单计价，信息价执行《深圳市建设工程价格信息》2017 年第1期，缺项部分按市场价。本工程按实际发生的工程量，由乙方报结算价，经甲方审核、确认为准。 (2)若涉及工程量变更或者增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人
雨水、污水排水管道工程施工合同书
凤凰城东侧支路路段雨污水城市排水管道安装工程合同书 建设单位：成都九天建设工程有限公司 承建单位： 二O一四年十月八日
管道安装及涵洞工程合同 发包方：成都九天建设工程有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：凤凰城东侧支路路段雨污排水管道安装工程 1．2工程地点：资中县火车站片区 1．3工程内容： ①检查井砖砌体：包括清底、运砖、拌灰、砌筑、井盖安装、清理卫生 等全部工作内容。 ②路沿石安装：放线、挖沟、砌筑、回填、清理卫生等全部工作内容。 ③涵洞工程：包括清基、运条石、拌灰、安砌、表面加工、清理卫生等 全部操作过程。 ④井内抹灰：拌灰、运灰、抹面、收光、清理卫生等全部。 ⑤管道安装：包括清基、安装、灌浆等全部工作内容。 ⑥涵砼盖板：包括模板及脚手架材料、制作，钢筋加工、绑扎，板浇筑， 安装，灌浆等。 1．4承包范围：全部人工费（包括除挖掘机等大型机械外的工具用具，临时施工、生活设施，工人食宿等产生的一切费用）。 1．5工程概况及工程标准： 工程为资中县火车站片区市政道路建设工程（凤凰城东侧支路）路段雨污排水，道路全长733.825m，采用雨污水分流体制。涵洞位于道路KO+180处。管道实际长度、管径型号、检查井以及涵洞砌筑条石，砼等工程量以实际发生并经过现场验收签证为准。 1．6合同价款：检查井：150元∕立方米，检查井内抹灰：9元/平方米，管道安装：30元∕米，路沿石：12元/ 米，涵洞墙身条石砌筑，涵底铺
2020年电力安装合同样本
2020年电力安装合同样本 甲方————乙方：装饰公司 兹有甲方位于——————————水，电路改造工程由乙方完成。其服务流程：免费上门设计、预算、测量、签定安装合同，上门安装需要提前2天预约，安装完毕，有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤，时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款，签《质量服务卡》。 项目预测/米实测/米备注完工后业主签字 水路改造/暗 明 电路改造/暗 明 pp-r专业水路改造报价表 临近区域(郊区较远另加运费，商议而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。 pp-r管安装报价：(冷热水全部使用热水管) 100米以上 32元/米 70米至90米 35元/米 40米至69米 37元/米 16米至39米 40元/米 5米至15米 48元/米
5米以下 69元/米 纯铜pp-r管安装报价： 100米以上 58元/米 70米至99米 63元/米 40米至69米 69元/米 16米至39米 76元/米 5米至15米 88元/米 5米以下 98元/米 稳态覆铝pp-r管安装报价： 100米以上 42元/米 70米至99米 48元/米 40米至69米 56元/米 16米至39米 62元/米 5米至15米 69元/米 5米以下 88元/米 电路改造报价： 电路改造明线：15元/米昆仑牌;暗线：35元/米天盾牌。 (1)墙、顶、地面剔槽，埋pvc硬质管及配件，内穿2.5平方毫米塑铜线，分色布线。(2)pvc管内穿线不超过4根，弱电(电话，电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。 备注：
1.以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道，按照实际米数用量计算，非承重墙打孔20/个，承重墙打孔40/个。拆改水表———元。 2.此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。 3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。 4.服务标准：按照行业标准施工规范严格施工，安装完必须清理现场。 5.安装质量承诺：水路安装完打压试验无漏水，如在规定的温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。
室外空调排水管安装工程承包合同
深圳市建设工程 施工合同 工程名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程工程地点：南山区消防大队 发包人：深圳市公安局南山分局消防监督管理大队承包人：深圳市富德装饰设计工程有限公司
协议书 发包人（全称）：深圳市公安局南山分局消防监督管理大队（以下简称甲方）。承包方（全称）：深圳市富德装饰设计工程有限公司（以下简称乙方）。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况 1、项目名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程 2、项目地点：南山区消防大队 二、工程承包范围及承包形式： 工程内容：室外空调排水管安装。 承包形式：包工包料。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数30 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方签字认可后，工期可相应顺延。 四、协议价款 本合同工程价款按下列暂定价方式结算： 1、采用暂定价方式，工程暂定价为肆万玖仟伍佰零壹元柒角捌分(￥49501.78元)人民币；如施工中涉及工程变更或增加工程量的,增加部分按实结算。 2、按实际发生的工程量结算, （1）本工程采用工程量清单计价，信息价执行《深圳市建设工程价格信息》2017年第1期，缺项部分按市场价。本工程按实际发生的工程量，由乙方报结算价，经甲方审核、确认为准。 （2）若涉及工程量变更或者增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证
由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,送甲方分管领导或总经理审批后生效。 五、付款方式 1、工程款按下列方式支付: 工程竣工验收合格，经甲方结算审核后，一次性付清结算款。 六、材料及设备供应 1、乙方供应材料 （1）由乙方采购材料设备，必须符合设计和规范的要求，以及符合一览表及其他约定，并提前报甲方核准，如因所供应材料、设备的品种、数量、规格、型号、质量等级以及时间不符合上述要求，由乙方负责及时调换，如影响工程进度，以及造成返工及材料的损失，全部由乙方承担责任。 （2）乙方采购的所有材料必须经甲方确认后方可使用，甲方要求更换的，乙方必须执行。 2、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定: 由乙方负责，费用包含在合同价款内。 3、所有机械设备需满足工程施工需要。 4、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。 七、甲方责任 1、按约定提前8小时通知乙方做好施工准备工作及相关资料。 2、按约定安排相关的指挥人员配合工作。 八、乙方责任 1、按约定时间完成施工任务，符合工期及质量要求。 2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止协议。 3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。 4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
电力建设工程合同管理 第四章
详细解答 根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。 A: 发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致 B: 无权免除或变更合同约定的发包人权利、义务和责任 C: 无权免除合同约定的承包人权利、义务和责任 D: 有权变更合同约定的承包人权利、义务和责任 正确答案：D 根据《标准施工合同》，关于投标函的错误说法是（）。 A: 投标函是指整个投标文件 B: 投标函是投标人投标文件的首页 C: 投标函是投标人保证中标后的承诺文件 D: 投标函附录是投标函内容的细化 正确答案：A 根据《标准施工合同》，在工程施工准备阶段（）不属于发包人的义务。 A: 提供施工场地 B: 组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底 C: 测设施工控制网 D: 根据实际情况在合同协议书或专用条款中约定开工时间 正确答案：C 根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责是（）。 A: 组织施工图设计交底 B: 审查承包人实施方案，发出开工通知 C: 组织编制施工组织设计 D: 审查暂估价及暂列金额 正确答案：B 根据《标准施工合同》，发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人的正确做法是（）。 A: 监理人不应发出开工的指示 B: 监理人应调查原因后视情况而定 C: 监理人应按时发出开工的指示，合同工期可顺延 D: 监理人应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延 正确答案：D 根据《标准施工合同》，由于发包人原因造成的工期延误，承包人有权要求发包人（）。
A: 延长工期 B: 延长工期和(或)增加费用 C: 延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润 D: 赔偿因此造成的损失 正确答案：C 签约合同价与合同价格的区别是（）。 A: 签约合同价包括暂估价和暂列金额 B: 合同价格包括签约合同价和合同履行过程中的变更及调整 C: 合同价格即工程结算价 D: 两者包括的范围不同、确定的时点不同 正确答案：D 根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。 A: 单价支付 B: 工程材料费用 C: 总价支付 D: 人工费用 正确答案：A 根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。 A: 两个价格指数中的较高者 B: 两个价格指数中的均值 C: 两个价格指数中的较低者 D: 实际支付日的价格指数 正确答案：C 根据《标准施工合同》的变更估价程序，承包人应在收到变更指示或意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书。 A: 7 B: 11 C: 14 D: 28 正确答案：C 根据《标准施工合同》，不可抗力发生后应做好（）工作 A: 通知合同另一方及监理人 B: 采取措施避免和减少损失
小型工程施工合同范本
. 合同编号： 小型工程施工合同 项目名称： 项目建设地点： 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 签订日期：年月日
小型工程施工合同 发包人(全称) : （以下简称甲方） 承包人(全称) : (以下简称乙方) 根据《中华人民国合同法》及有关规定，结合工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称: （二）工程地点: （三）工程容: （四）承包围： （五）承包方式： 第二条合同价款:本合同约定风险承包围总价包干。 本合同总额为（大写）：（人民币）， （小写）：￥元。 第三条工程工期 （一）施工工期为个日历天，自年月日至年月日。实际工期以双方现场管理代表签字为准。 （二）在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后顺延，以此确定竣工工期。 （三）如甲方提出赶工另行签订补充协议。 第四条工程质量标准和保修期。 （一）工程质量标准：工程质量标准按国家现行施工及验收规标准，并符合设计要求。 （二）工程保修：按中华人民国建设部第80号《房屋建筑工程质量保修办法》（2000年6月30日发布）中的规定执行，即本工程保修期为年。保修期从工程 竣工验收合格之日起计算。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料及施工设备由乙方采购供应至施工场地（仓库）。 （二）材料应附有出厂合格证明。如甲方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，由乙方负责检验费用和所造成的损失。
（三）工程材料和设备差价的处理办法：不再另行调整。 （四）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料不适用的，甲方需按材料实际采购价格，回收全部不适用的材料，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后， 不适用的材料由乙方自行处理。 第六条工程款支付和结算 （一）甲方以支票形式向乙方支付工程款。 （二）工程价款支付方式： 预付款：合同签定后乙方进场施工一周后15日，甲方向乙方支付合同价款的% 作为工程预付款。 每月按工程完成量的%支付工程进度款，待本工程竣工验收合格结算完成后 日支付至竣工结算价款的95%，余款5%待保修期满30日扣除相关责任款后结算 付清。 以上款项的支付，乙方须向甲方提供中华人民国大陆地区合法有效的等额发票， 如乙方为项目所在地以外城市，所提供发票必须是由项目所在地市承发包中心代 开安装发票，否则不予接收。 发票所示的金额应为当期工程款支付额，收取结算款时，应提供含保修金在的全 部工程款发票（若最终实付保修金额小于保修金发票面额时，甲方不对超出部分 发票产生的费用作任何补偿）发票种类不符合要求，甲方有权不支付任何款项。 如甲方与乙方对发票种类的认定意见不同，双方应征询工程所在地税务机关意 见。 （三）单份洽商变更经甲方核定超过5万元的，当月累计上月已实施的经甲方核定超过5万元的洽商变更，签订补充协议。 （四）甲方另行委托合同围外的业务，涉及价款经双方核定超过5万元的，需另行签订补充协议。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 1、开工前10天完成“三通一平”，接通水、电源，同时向乙方提供6套施工图纸 （含用于竣工图2套）； 2、组织图纸会审、及时审核乙方的施工组织设计； 3、对乙方在施工时发现设计错误而提出的意见，甲方应在收到书面通知的7天会 同设计方进行处理；
雨水、污水排水管道工程施工合同书
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
电力管沟保护工程合同
*****电力管沟保护工程 工程名称：******标段电力管沟保护工程 工程编号： 合同编号： 发包单位：****公司 承包单位：****公司 项目使用人*****公司输电运检工区 签订时间：年 月 日
发包方：****公司 （以下简称甲方） 承包方：****公司 （以下简称乙方） 项目使用人：*****检修公司输电运检工区 （以下简称丙方） 经丙方同意，根据甲方需要，甲方委托乙方对****标段电力管沟保护工程进行总承包施工建设。为明确三方职责，依照《中华人 民共和国合同法》及有关法律、法规规定，经三方协商订立如下条 款，以资共同信守。 一、工程名称：*****电力管沟保护工程 二、工程地点：****** 三、承包方式：包工包料 四、工程质量、验收、移交运行事项： 1、根据工程设计书，施工图纸及国家颁发的电力建设规范、 规程和标准进行施工。若国家现行规范、规程或标准及法律法规有 所修订或变动，则以最新的为准。 2、工程完工后，由丙方牵头负责，甲、乙方共同参与对工程 进行验收，并提出验收结论。 五、施工图纸及技术资料： 甲方于开工前向乙方提供完整的施工图，工程竣工后乙方移交甲方、丙方竣工图各叁套，完整的施工、安装记录及试验报告等各 叁套，其它工程资料列明清单，按实移交。 六、工程主要内容： 根据设计，本工程新建贝雷架2座，跨度12米一座，跨度6米一座，?550钻孔灌注桩4颗等一系列工程。 七、开工、竣工期限及延期： 该工程具体工期与要求以配合甲方秋石快速路三期工程一标施工为准。工程竣工后提交丙方、甲方验收。但由于甲方计划的变
更，设计重大变更、资金无法落实及施工期内遇到人力不可抗拒的因素影响而不能按时竣工，经三方协调后工期作相应调整，由于其中一方引起的原因而延误的工期，由相应方负责承担相应的费用。 八、承包费用和结算： 1、工程暂定合同价为￥***** 元（金额大写：*******元整），最终按乙方施工完成并提供决算资料，经****建设单位*审定后金额作为乙方最终结算金额，税金甲方按4.16%扣除。本费用内已含设计费，不含政策处理费用、监理费。 2、付款方式：经协商，双方同意按照以下方式进行结算： 工程合同签订后七天内，甲方向乙方支付合同暂定价的20%作为工程预付款，计： ***0元（人民币大写：贰***整），乙方在收到工程预付款的次日进场施工；待施工完成丙方验收合格后，甲方再向乙方支付工程合同暂定价款的65%，计：****元 （人民币大写：******元整）。余款待乙方提供决算资料，经杭州市城市基础设施建设发展中心审核后七天内由甲方以审计金额为依据一次性付清。 3、甲方支付款项时，乙方应同时开具同等额度的正规发票。 4、工程造价的确定： 工程费用计费依据和计算方法按国家、地方有关规定执行。如涉及工程量变更，以甲方签证的工程联系单为准。 5、余土外运，运距按15km。 九、三方职责 （一）甲方职责： 1、负责委托工程设计、监理，做好本工程的勘察红线、规划许可证、施工许可证申领工作。 2、本工程建设施工中相关的政策处理工作由甲方负责。 3、对工程质量、进度进行监督，及时解决甲方职责范围内的问题，参加由丙方牵头组织的竣工验收。若工程中途停建、缓建等