机械承包合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-9022-14

机械承包合同范本(完整

版)

Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.

互惠互利共同繁荣

Mutual Benefit And Common Prosperity

机械承包合同范本(完整版)

备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。

甲方：中铁十二局集团西宁站改工程指挥部一项目部乙方：太原市金结建安有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，结合本工程具体情况，为明确双方在机械作业承包中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条机械作业项目及费用

一、机械作业承包的项目名称：西宁站改及相关工程3标货车车辆段钢结构安装工程

二、乙方提供机械设备名称、规格型号、数量(见附表1《机械设备明细表》)。三、机械作业费用的计算：按乙方机械作业实际完成的工作量和机械费单价计算(见附表2《机械作业项目及单价一览表》)。

经双方共同确认的机械作业费用包括以下内容：

1、机械设备台班费;

2、机械设备操作人员报酬和各类社会保险;

3、因机械作业产生的其它费用。第二条双方责任一、甲方责任

1. 为加强对乙方机械作业的组织与管理, 甲方成立现场管理机构西宁站改及相关工程3标一项目经理部钢结构工程施工队(架子队), 对机械作业全过程实施全面监控管理。

2、负责及时向乙方提供所需设备进退场计划。

3、协助乙方解决进场设备存放场地。

4、负责编制机械作业计划和作业安排，负责施工测量和技术管理。

5. 负责办理征地拆迁以及本合同作业项目外的道路、用电和用水以满足施工需要。

6. 负责对机械作业的质量进行检验。乙方完成每道工序须由甲方工程技术人员检验认可后才能进入下一道工序的作业。

7、负责对乙方己完成的机械作业项目组织验收和

结算并支付费用。二、乙方责任

1、负责为进场的机械设备配备满足施工作业进度要求的合格操作人员和相关作业人员。

2、自行负责其进场的机械设备的看管、保养工作并保证其机械设备处于良好的工作状态。

3、按甲方机械作业计划和安排组织机械作业，完成承包项目的全部作业内容。

4、乙方完成的作业项目应达到甲方质量标准要求，工程质量不合格应返工重做，费用由乙方自行承担。

5、乙方在机械作业过程中应遵守安全操作规程，对在机械作业期间发生的安全事故和人员伤亡承担全部责任。

6、自行负责因机械作业所需的一切临时设施及生活费用的开支。

7、乙方应为其雇佣人员自费办理人身意外伤害保险和其他社会保险，并为其机械设备办理足额的财产保险。

8、机械作业承包期间因乙方人员责任或不可抗力

造成人员伤亡、机械设备损坏、丢失、财产损失等情况，由乙方自行承担责任。

9、乙方提供的机械设备必须服从甲方现场调配和安排，服从甲方现场有关人员指挥。

10、负责设备的维修和保养，确保正常运行，满足施工需要。 11、应接受甲方必要的监督检查。第三条机械作业承包期限机械作业期限暂定为20xx 年 12 月 7日起，至 20xx年12月 31日止，工期：24 天。节点工期以甲方现场要求为准。

第四条机械费的确认和支付

1、甲乙双方每月30日前对乙方机械设备完成的工作量予以验收确认。

2、机械费按乙方完成的工作量和机械费单价进行计价结算。费用实行按月支付。第五条违约责任

1、由于甲方原因造成乙方不能正常作业，则作业期限顺延。

2、乙方提供机械设备的数量和性能未能满足合同约定，甲方要求乙方进行限期调整;调整仍不能满足需

要，甲方有权解除合同。

3、乙方提供的机械设备在作业过程中，不能满足工程质量及施工进度要求时，甲方有权要求乙方进行限期整改;整改仍不能满足需要，甲方有权解除合同。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第六条纠纷解决办法

本合同履行过程中，如出现争议，双方应协商解决。协商不成，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

第七条附则

1、本合同自甲乙双方签字和盖章之日起生效，履行完毕后失效。

2、本合同签订后，甲乙双方如需提出补充或修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

4、本合同附表1《机械设备明细表》和附表2《机械作业项目及单价一览表》为本合同有效组成部分。

甲方：乙方：

法定代表人或法定代表人或委托代理人：委托代理人：

签订时间：年月日

附表1：

机械设备明细表

乙方(盖章)

这里填写您企业或者单位的信息

Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

工程分包合同范本

工程专业分包合同范本发包方：_________________（以下称甲方）分包人：_________________（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议；一、工程概况分包工程名称：_____________工程防水工程分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。五、双方一般职责 8.甲方代表姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用

2017版《建设工程施工合同（示范文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示范文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订内容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用（一）“计日工”条款修订内容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。（二）何谓“计日工”？建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。清单计价系由编制方按照图纸及施工情况编制工程量清单，由施工方依据清单自行报价的计价方式。清单计价模式下，工程量清单项目分为一般项目、暂定金额项目和计日工项目。因此，采用“计日工”计价意味着该工程全部或部分采用了清单计价的模式，纯粹的定额计价模式下，无需使用计日工。

机械设备维修承包合同范本

机械设备维修承包合同范本导读：本文是关于机械设备维修承包合同范本，希望能帮助到您！机械设备维修承包合同范文1 甲方：乙方：甲、乙双方在平等、自愿互惠互利的原则基础上签订本合同。一、甲方的权力和义务 1. 甲方提供经国家有关部门检测合格的机械设备给乙方承包负责操作。 2. 提供机械设备名称：市统一编号： 3. 甲方负责机械设备维修、保养所需要的材料、配件及日常必须填写的表格，运转记录册等。 4. 甲方每月支付乙方承包费月中旬前。 5. 甲方负责乙方操作人员(每台塔吊3人以内。外梯4人)上人身意外伤害险。 6. 负责与乙方协调在机械设备停滞期间人员的调配。其工资标准按市场均衡。 7. 负责全权检查乙方工作情况，及乙方全体人员证件审核。二、乙方的权利与义务 1. 按国家规定组织、经国家有关部门考试合格的人员，持证上岗，操作好所承包的机械设备，要求所选人员，身体合格，思想合格，技术合格，不得使用国家通缉再逃人员。

2. 保证并保管好所承包设备及所属机件。如有丢失按价赔偿。服从施工单位领导，不能因乙方而影响甲方形象，及有损甲方任何利益的事情发生。 3. 每月填好结算单，台时表，运转记录等。每月3号前按时交给甲方。 4. 承包费含乙方操作人员三险。 5. 认真做好机械日常保养工作，严禁故意破坏其所承包机械设备，如有发生加倍重罚。 6. 安全第一，严禁违章作业，因违章作业所造成一切损失由乙方全权负责。 7. 按所承包机械性能提前做好连带工作，(塔吊附着架子搭设，预留洞等)并提前三天通知甲方。 8. 乙方必须服从巡检人员领导，听从巡检人员意见，认真配合巡检人员，填写好检查表，有问题(机械问题、人员问题)，及时解决。 9. 乙方任何人员不能有盗窃行为发生，如有发生重罚，严重者交国家权力机关处理。 10. 乙方必须严格遵守国家各项法律、法规及本行业各项规章制度。三、乙方全体人员必须严格遵守甲方各项管理制度，各项制度与本合同具有同等效力。(管理制度条文附本合同背后) 四、合同期限为年月日至年月日止。五、违约责任及争议解决方式： 1. 甲、乙双方如有违约，所造成损失由责任方负责。 2. 如发生争议：双方协商解决，解决不成可向顺义区人民法院提起诉讼。六、本合同未尽宜，可增加补充条款，与本合同具有同等效力。

个人工程承包合同范本

工程承包合同甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就xx-xx(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围第三条工程工期 1.计划开工日期：2013年8月，计划完工日期：2014年10月25日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条甲方责任和义务 1. 负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2. 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 5. 协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第七条乙方责任和义务 1. 遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责; 根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3. 应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100% 4. 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

建筑工程专业承包合同样本新

建筑工程专业承包合同样本新 New sample of professional contract for Construction Engineer ing 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01

建筑工程专业承包合同样本新前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。建筑工程专业承包合同范文一发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》，及其他相关法律法规，订立本合同。一、工程名称：外墙保温工程。二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下：（1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层; 3、界面砂浆; 4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网（规格12.712.7mm，直径I0.6mm）塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面; 5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设置厚度同

保温层一致，聚氨酯材料防火等级为B2级，乙方组织施工。）工程量约为，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。三、合同总工期：四、对乙方质量、安全要求：工程质量标准：（1）一次性验收合格; （2）施工依据和验收标准：a.按设计单位认可的施工图纸;b.按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c.按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）; （3）最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。（4）并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。

机械承包合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-2894-13 机械承包合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

机械承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方(用人单位) 乙方(劳动者) 名称：姓名：身份证号码：代表人(主要负责人)：住址：住所(地址)：通讯地址：联系电话：联系电话：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，明确双方的权利义务，共同遵照执行。一、合同期限一、试用期;试用期为进场后一个月，一个月后甲方同意续用本合同自动生效。二、合同期限: 本合同期限自年月日至所开电梯拆除时止。二、工程名称、地点 2.1工程名称：昆山凯迪城二期二标段。 2.2工程地址：昆山市前进西路南虹桥路西。

三、乙方工作内容 1、因工作需要，担任建筑施工电梯司机工作。 2、负责施工电梯的操作、故障检查、报告维修人员保证电梯机械状况和安全状况良好。四、工作时间、休息、休假 4.1根据气候变化、工艺、工序特点由项目部适时调整每天的工作时间。 4.2根据《劳动法》规定每天工作不超过8小时，每周工作不超过44小时。但考虑到建筑工程施工工艺的特殊性和连续性，甲方按施工工艺、工序和进度的要去安排连续生产时乙方应接受。 4.3双休日、节假日休息、休假等综合考虑安排在春节前后、极度低温、露天作业环境下的雨、雪、雾(塔吊不可运转)天、其它工序(工种)施工时。五、劳动报酬计取及支付 5.1 甲方支付乙方每月元，分两期支付，每月5日至10日支付 600～800 元生活费;余款年底支付，并扣一个月工资作为下一年合同履约金，履约金在次

工地机械设备租赁合同(标准范本)

工地机械设备租赁合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号：YH-FS-325041工地机械设备租赁合同说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。出租方（甲方）：承租方（乙方）：根据合同法的有关条款规定，从双方的共同权利、义务出发，经双方友好协商，甲方向乙方提供以下机械设备，达成以下协议：一、所需设备详情：机械设备名称规格型号数量租赁期限月租金（大写）二、机械到工地之日起计算租期和租金。甲方保证乙方所在工地施工结束后，方能撤场，并且不提高原租金价格。三、租赁款及付款方式：

所租设备月租金为元，乙方应在设备进场前先付给甲方一个月租金，甲方给乙方开收款收据。每隔三十天为一个月，三十天期满前二天即付下一个月租金，乙方不得延迟付款超过二天，否则，甲方有权停机或撤场，停机期间乙方须承担租赁费。租期满后，若使用天数不足三十天的，租金按月租金/30X使用天数照付。月租金不受天气及乙方是否施工等任何因素的影响。租期应按设备进场之日起至甲乙双方认可的停租之日止，进行计算。四、甲方为乙方提供性能良好的设备及有关技术资料，配备一名操作工，操作工的食宿由承租方承担。五、机械设备的维修费用及责任：设备因故障停机，一次正常维修三天内排除，乙方照付租金，超过三天后，乙方不再承担其超过三天后停机维修天数的台班费，甲方不承担设备因故停机期间乙方工程的直接或间接损失，设备在租用期间维修费用由甲方承担。六、机械设备的使用权限与保管：在租赁期间，乙方应妥善保管机械设备，并承担安全生产事故责任和经济损失。机械设备由甲方提供的操作手操作，

建设工程施工专业承包合同范本正式版

YOUR LOGO 建设工程施工专业承包合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

建设工程施工专业承包合同范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。发包人（以下简称甲方）：代表人：住址：承包人（以下简称乙方）：责任人：住址：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就_______________项目 _______型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。一、工程概况 1、工程名称：_______________ 2、工程编号：______________；施工许可证号： ______________； 3、工程地点：_______________ 4、工程范围：_______________ 5、工程方式：双方商定采取下列第_________种方式。

（1）乙方包工、包料。（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（3）乙方包工、甲方包全部材料 6、工程期限：（1）计划开工日期_________年_______月_______日，计划完工日期_________年_________月_________日，总共 _________日历天。（2）开工前_________天，乙方向甲方发出开工通知书。二、图纸和文件的保管与提供（1）图纸由工程师单独保管，但应免费提供给乙方两套复制件。乙方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，乙方在未经工程师同意的情况下，不得将甲方或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，乙方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。（2）凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。三、工程质量 1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。 2、乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量

建设部工程施工合同(标准版)范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设部工程施工合同(标准版)

编号：FS-DY-74981 建设部工程施工合同(标准版) 发包人：____(简称甲方) 承包人：____(简称乙方)(必须有施工资质) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目，经双方协商一致，订立本合同。特别条款：该承包人于20____年____月____日之前以____名义与本发包人(包括____置业有限公司)签订的所有合同，自本合同签署生效时起，宣布作废。第一条工程概况工程名称：____道路工程工程地点：____ 工程内容：____道路工程资金来源：自筹;

第二条承包范围承包范围：小区内的砼道路工程，排污管道，雨水管道及相配套的检查井等小型工程。(上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外) 第三条合同工期开工日期：待定; 竣工日期：待定或见工期补充协议; 第四条质量标准工程质量标准：按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工，执行有关验收规范，规定及标准，经质检管理部门验收合格。第五条合同价款金额(大写)：暂定____/____元人民币，以审计机关审计结果为准。第六条词语定义下列词语除另有约定外一，应具有本条所赋予的定义： 1、甲方：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继

设备安装合同范本

设备安装工程施工合同书合同编号：（2018)第号工程名称：工程地点：建设单位：地点：电话：施工单位：地点：电话：签订时间：施工单位：法定代表人：地点：电话：邮编：签订时间：建设单位：地点：电话：邮编：

签订时间：为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的安装工程，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成以下条款，以资双方共同遵守。第一条：总则。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围及内容：. 3.1工程范围：酒店A 、B区设备安装施工蓝图内所有的空调风系统、水系统、东区大堂地面采暖系统，生活热水主机系统。 3.2、工程内容： 3.2. 1空调、采暖、冷热水工程 3. 2. 2通风系统 3. 2. 3设备配电部分：甲方应完成所有设备电源部份，乙方只负责接线。 4、承包方式：包工包料，主要材料由甲方指定三家以上品牌（见本合同附件1) 5、合同总价：合同包干总价为人民币万元整（Y 元整），该价己含设计费及税金。

第二条?.工程合同文件。 1、包括本合同和确认或修改本合同任何的补充协议、设计资料、设计图纸（经甲方修改后的施工图）、往来函件、开竣工报告（令)、预决算、验收记录、签证、工程商务技术资料等。 2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的，以最新文件资料为准。第三条：双方驻工地代表。 1、甲方任命黄万平为驻施工现场的代表，代表甲方与乙方协调沟通； 2、乙方任命林福忠为驻施工现场的代表，代表乙方与甲方协调沟通； 3、乙方工地代表应以书面形式给对方确认，严格按图施工，如有变更，应及时书面变更。第四条：双方权利及义务 1、甲方权利及义务 1.1负责施工现场的三通一平和施工现场施工的总体管理及协调； 1.2在开工前组织设计、施工单位会审图纸和进行设计交底，并将完整的施工图纸交给乙方。 1.3有权组织监理对进场材料质量确认，对不合格和非甲方指定品牌材料有权拒绝进

工程机械维修承包合同

篇一：工程机械作业承包合同工程机械作业承包合同出租方：承租方：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商同意，特签订本合同。第一条出租方将出租给承租方使用，以满足承租方关州水电站工程需要。超出范围使用需征得出租方同意。第二条租用期限租赁期暂定为个月，出租方从年月日起将机械出租给承租方使用。第三条租金计费方式、交纳办法和结算方式一、租金计算方式：按月租计算：每月每台租金元（大写），在月租期内，机械工作时间在小时之内属于正常行为，承租方应交纳全月租金；若超过小时，则超出的时间应另行计算计费为元/小时。如因承租方原因，造成机械时间工作不够小时，均按全月租金收取。工作时间以双方签字或机械计时为准。二、租金交纳方法承租方在机械进场前应先交纳预付租金（大写），其余租金和租赁款按月支付（从上月22日到当月23日为统计结算期）。否则视为承租方下期不在租用，出租方可随时停机退场，机械出场费由出租方负责，承租方不得干涉。三、结算方式实行现金结算，不含税金，以收据为准。出租方签字人或出租方的书面委托人为唯一的收款人。第四条出租方的权利和义务一、按时以本合同的收款标准为依据，出租方向承租方收取租金。二、在租赁期内，出租方应尽量满足承租方的工作需要，出租方应协助承租方做好机手的管理工作。机手必须服从承租方的调度和安排，听从承租方的指挥、遵守各项管理制度，但承租方如指挥不当或交代不清，机手有权拒绝作业，若承租方强行作业，所造成的人员伤亡、机械或地下设施等一切损失，均由承租方负责。三、租期内，出租方应注意机械维修保养，若机械发生故障，则出租方应及时派人修理，承租方应给予出租方三天的修理时间，超过三天，承租方有权扣除所误时间。如因机械故障导致较长停机而使工程进度受到影响，承租方可通知出租方机械提前退场，但出租方不承担一切的连带民事责任和经济责任。四、租赁期内，出租方人员不听从承租方现场管理人员的指挥，造成的一切事故，由出租方自行承担。第五条承租方的权利和义务一、租期内，机械及机手全权由承租方按本合同规定的工作范围和工作内容合理指挥使用（但不违反国家劳动法及有关规定）。二、租期内，承租方必须对施工现场、周边环境、地下设施进行准确的勘测、检查，并在施工前如实告诉机手，保证机手和机械在安全环境条件下进行施工作业，若发生承租方对上述情况交代不清或承租方指挥不当强行施工所造成的一切损失由承租方承担。三、租期内承租方负责安全生产，保证机手和机械安全，承租方造成的安全事故由承租方承担法律责任及经济责任。四、租期内，应保证机械停放安全并派专人看守管理，如发生机械人为破坏、被盗等不安全

建设工程施工专业分包合同样本(官方版)

编号：QJ-HT-0448 建设工程施工专业分包合同样本(官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

建设工程施工专业分包合同样本(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。承包人：_____ 分包人：_____ 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。 1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支

付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。 1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。 1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。 1.9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。 1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

2019年建设部工程施工合同协议书范本完整版

编号：_____________建设部工程施工合同书甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。一、项目经理部主要负责人：二、经营承包主要内容 1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的__________%(不含税)。 2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。 3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的__________%由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。 4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额__________%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。 5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。三、甲、乙双方责任 (一)甲方责任

设备拆除承包合同协议书范本标准版

编号： _______________ 设备拆除承包合同甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日甲方: 乙方:

经甲乙双方友好协商，就甲方公司旧设备拆除达成协议如下：（一）拆除任务：拆除旧干燥塔及车间内外附属设备，其中（将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆），不属于乙方所有，由甲方自己留存。（注：本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢）（二）拆除期限依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。即：年月日至年月日历时天。（三）付款方式：本拆除设备款，按：含镍不锈钢元/吨、碳钢元/吨、电机/千瓦、铁皮元/吨，据磅秤实际数量结算。合同签订后，乙方需向甲方缴纳施工保证金元。设备拆除完工后，如按甲方要求无任何违规行为，甲方一次性返还乙方全部保证金。（四）拆除设备注意事项 1、拆除设备时，若需拆卸门窗时，由乙方自行解决，拆装完毕后需乙方负责修好； 2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决； 3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理； 4、乙方制定详细的施工方案及安全措施。拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备

现场消防设施。出现问题由乙方负全责； 5、所涉及的吊运、装车等一切问题，由乙方负责自行解决； 6、拆除切割不锈钢时，切割口距离碳钢不得大于1cm。 7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾，清理现场。（五）安全责任拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全，施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。（六）如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。（七）本合同经双方签字盖章即生效，一式两份有同等效力，甲乙双方各持一份。甲方（盖章）法人代表（签字）日期：乙方（盖章）法人代表（签字）日期：

承包机械合同范本

承包机械合同范本甲乙双方本着平等互利的原则，经过充分协商就乙方提供原材料或零部件和元器件，由甲方在_________加工或装配成品达成协议，根据中国有关法律、法规订立本合同。一、加工装配的项目 1、乙方向甲方提供加工或装配_________产品______套或件所需的原材料或散件;甲方对乙方提供的原材料或散件进行加工或装配，加工或装配后将成品交付乙方。 2、加工成品名称和数量：_________、二、来料或来件的交付乙方每月必须分______次即每月的______日、______日以前把加工生产所需要的原材料或零配件、元器件、包装物料等运到生产场地，并办理交接手续。甲方对乙方送来的原材料或零配件、元器件等必须派专人负责验收和保管。经验收不符合规格、质量要求的原材料或零配件、元器件或包装物料数量不足时，甲方应及时通知乙方更换或补足。三、原材料损耗加工时零件及原料损耗率为_____%，其损耗率由乙方免费供应，如损耗率超过 ______%，应由甲方补充加工所需之零件和原料。四、甲方责任 1、提供加工或装配生产厂房______平方米。 2、招聘工人_________名。 3、提供厂内加工生产所需要的水、电及设备，费用由甲方支付。 4、按照本合同规定按质、按量、按时向乙方交付成品。 5、协助乙方办理驻厂人员暂住户口、入出境申报手续。 6、协助乙方办理加工所需原材料的进口和加工成品的出口手续。 7、乙方要求甲方协助办理的其他事宜。五、乙方责任

1、提供加工产品及装修厂房所需的设备材料，其价格应经双方协商认可，所需费用由乙方垫支，甲方则从乙方支付的工缴费内逐月偿还乙方垫支的本息，偿还期为______年。 2、为使加工生产正常化，由乙方提供生产所需要的其他专用设备、测试仪器、检验工具等。这部分器材，所有权仍属乙方所有，只在合同期限内由甲方保管使用，损坏和丢失由甲方负责修理或赔偿，但正常维修由乙方负责。合同期满后，由乙方自行处理。 3、按照本合同规定的数量、规格、质量及时间要求，提供加工生产的原材料或零部件和元器件和包装物料、辅料或辅件。 4、工人如因工作不力含工厂管理人员，经教育无效者，乙方有权向甲方提出调换，但禁止非法搜查甲方工厂工人的身体。 5、甲方要求乙方协助办理的其他事宜。六、加工产品的交付甲方每月分______次即每月的____日、_____日和____日在甲方厂区或仓库向乙方移交加工成品。并按下列方法办理交接手续： 1、双方必须派专人参加。 2、交接的产品必须是在包装前经过双方检验合格的成品或半成品。 3、双方代表必须在交接清单上签字盖章。七、产品质量 1、产品质量，以乙方提供的并经双方商议确定的样品为标准。 2、加工生产应在双方技术人员指导下进行，以工艺比较复杂、技术要求较高的’产品，乙方必须派出常驻技术人员，对生产进行具体的检查指导，发现问题及时解决，以保证产品质量。 3、产品质量检查应有双方的技术人员参加。 4、技术要求较高，人工无法检查的产品，应以机械测试检查为准。 5、不合格的产品，若纯属甲方加工质量问题，甲方负责免责返修;若是原材料本身质量问题，或是技术设计等原因造成，则乙方应负担返修费用。八、工缴费 1、试产期包括对职工培训为______天，采取计时工缴费，工人每人每天八小时工缴费为______元。

建设工程施工专业分包合同示范文本95410

建设工程施工专业分包合同项目编号

签订日期：年月日签订地点：建设工程施工专业分包合同工程承包人(以下简称甲方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程分包人(以下简称乙方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就＿＿＿＿＿＿＿工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、乙方资质情况资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、工程专业分包内容工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 3.1开始工作日期：＿＿年＿＿月＿＿日，结束工作日期：＿＿年＿＿月＿＿日，总日历工作天数为：天。 3.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 4、质量标准工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 5、合同价款 5.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：＿＿＿＿＿＿元）。

最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。 5.2本工程的各项清单固定综合单价，（详见附表一），均为一次包死，不予调整。 5.3本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料（不含甲供料）、机械、燃油、管理费、利润、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用（税费除外）。 5.4本合同清单固定综合单价已包括了甲方应与乙方结算的所有款项。除此之外，甲方再无其他结算和付款义务。 6、甲方的权利、义务 6.1组建与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作。 6.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料（包括水准点与坐标控制点位置、作业指导书、基线等）。 6.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 6.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 6.5审核乙方提交的结算资料，按本合同约定，办理结算手续，向乙方支付工程款。 6.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 6.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。 6.8负责与发包方（业主）、监理、设计单位及有关部门进行联系。 6.9施工过程中，最终末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任。 6.10经乙方向甲方书面授权，代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发上访事件的，有权采取相应的解决措施，所发生的费用及造成的损失由乙方承担；如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。 6.11 发现乙方违反本合同第 7.9条款时，除承担相应的法律责任外，甲方可根据情节予以相应罚款。

2019年建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(

2019年建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）-word 范文模板本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除 == 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ == 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门：为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（GF—91—0201）进行了修订。修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（GF—91—0201）停止使用。附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

设备安装承包合同协议书范本(完整版)

合同编号：YT-FS-7078-26 设备安装承包合同协议书范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

设备安装承包合同协议书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。发包方：(以下简称甲方) 承包方 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。 1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等) 2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时

到齐，以免造成工期延误。 3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。 4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。 5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。 6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。 7. 付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注：设备基础工期为15天内完毕) 8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲