复习资料二
2014年二级建造师职业资格考试
建设工程法律及相关知识
典型例题
第四章
1.施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。
A. 合同自订立时起就不具有法律效力（自始无效）
B. 当事人不能通过同意或追认便其生效（绝对无效）
C. 在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效（当然无效）
D. 合同全部条款无效
E. 合同中独立存在的解决争议条款有效
2.合同无效的原因有（）。
A. 恶意串通，损害他人利益
B. 以合法形式掩盖非法目的
C. 一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益
D. 重大误解或显失公平
E. 损害社会公共利益
3.建设工程合同应当采用的形式是( )
A. 书面形式
B. 口头形式
C. 口头形式为原则，书面形式为例外
D. 书面形式为原则，口头形式为例外
4.法律规定，租赁合同应当采用书面形式。租赁合同未续签但是缴纳租金续租属于（）
A. 合同不成立
B. 合同不生效
C. 合同成立但是不能生效
D. 当事人默认了合同成立
5. 下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（）。
A．承包人没有按照合同约定的时间完成工程
B. 承包人在提交投标截止日期前撤回投标文件
C．承包人因提交虚假的业绩证明，在资格预审时没有通过审查
D. 承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况，给发包人造成损失
6.甲乙双方签订买卖合同。2010 年11 月10 日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010 年11 月20 日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010 年11 月30 日，甲收到该合同书；合同书约定合同于2010 年12 月10 日生效。则该合同成立时间是（）。
A．2010 年11 月10 日 B. 2010 年11 月20 日
C．2010 年11 月30 日 D. 2010 年12 月10 日
7.施工单位与建材商签订了一份合同，约定将工程完工后剩余的石材以8 万元的价格卖给建材商，但该施工单位营业执照上的经营范围无销售石材业务，则根据有关司法解释，该买卖合同为（）合同。
A．无效 B．有效
C．可变更、可撤销 D．效力待定
8.甲将一台设备出售给乙，双方约定3天后交货。次日甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了设备。丙不知甲与乙之间有合同关系。关于两合同效力说法正确的是（）
A．甲与乙、丙之间的合同均有效
B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C．甲与乙、丙之间的合同均无效
D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
9.以下不能认定为无效施工合同的是（）。
A. 超越资质等级许可承揽项目，但竣工前已取得相应资质
B. 行贿谋取中标的
C. 借用其他单位营业执照和资质证书中标的
D. 约定中标后将全部作业分包的
10.根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是（）。
A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同
B、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
C、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同
D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
11.某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，其法律后果不包括（）
A. 返还财产
B. 赔偿损失
C. 罚金
D. 折价补偿
12.甲工程队没有施工资质,以乙建筑公司名义承接了某工程项目。2012年12月，该工程竣工验收合格。此后甲因工程款纠纷起诉到法院，建设单位请求认定合同无效。关于本案，说法正确的是（）。
A. 由于工程竣工验收合格，人民法院应当认定合同有效
B. 由于工程竣工验收合格，甲有权请求参照合同约定支付工程款
C. 由于合同无效，业主有权拒绝支付全部工程款
D. 由于合同无效，人民法院有权收缴甲公司的全部工程款
13.2005 年4 月施工单位与化工企业签订了一份10 万元化工材料的买卖合同，直到2006 年8 月施工单位才发现由于自身对该化工材料成份错误理解，致使该化工材料在施工单位的工程中无法使用，此时，该合同为（）合同。
A. 无效
B. 有效
C. 可变更、可撤销
D. 效力待定
14.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。
A、可变更、可撤销
B、有效
C、无效
D、效力待定
15.甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一致未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（）
A、乙承担损失
B、甲可根据实际情况部分接收
C、双方合同已变更，乙送货构成违约
D、甲拒绝接受，应承担违约责任
16.可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。
A. 自撤销后无效
B. 申请撤销时无效
C. 自始无法律约束力
D. 合同有效
17. 5月12日发生强烈地震，在建工程全部被毁。5月15日发包人向承包人发出书面通知，解除承包合同。5月17日承包人收到该通知，5月18日承包人作出了同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为 ( ）。
A. 5月12日
B. 5月15日
C. 5月17日
D. 5月18日
18.依据《合同法》规定，施工合同的一般条款包括（）。
A. 工程应达到的质量标准
B. 工程款的支付与结算
C. 合同工期
D. 工程保险的投保责任
E. 解决合同纠纷的方式
19.根据合同法，施工企业可单方解除合同的情形是（）。
A. 建设单位交付的施工图设计文件深度不足
B. 建设单位违约致使合同目的不能实现
C. 地震导致合同无法履行
D. 建设单位迟延3日支付预付款
20.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人一方可以强行解除合同的有（）
A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行
C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D. 施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值
E. 施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
21.在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方( ) 。
A. 继续履行
B. 采取补救措施
C. 赔偿损失
D. 支付违约金
E. 定金
22.甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿（）元。
A. 1万
B. 5万
C. 6万
D. 7万
23.某项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%，发包方依约支付定金后，设计方不履行合同，给发包方造成12万元损失，发包方对此可获得的赔偿是（）万元。
A. 24
B. 27
C. 30
D. 42
24.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。
A、双方达成的补充协议
B、双方签订的备案合同
C、类似项目的结算价格
D、市场的平均价格
25.施工单位与建设单位签订了施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。
A、建设工程没有交付的，为提交验收报告之日
B、建设工程已实际交付的，为交付之日
C、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
D、建设工程未交付，工程价款也未结算，为人民法院判决之日
E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
26.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）
A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D、垫资违反相关规定，应予以没收
27.某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则
人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）。
A. 予以追缴
B. 不予支持
C. 支付按合同约定全部支付
D. 只支持按银行同类贷款利息支付
28.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。
A. 2005年10月10日
B. 2005年10月20日
C. 2005年12月1日
D. 2006年5月1日
29.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（ )起计算。
A、合同订立之日
B、实际竣工之日
C、开工之日
D、保修期届满之日
E、合同约定竣工之日
30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，约定试用期为3个月，则合同期至少应为( )。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
31.关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。
A. 试用期次数最多为2次
B. 试用期不包含在劳动合同期限内
C. 试用期最长为6个月
D. 试用期内，用人单位可以无理由解除劳动合同
E. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
32.某施工单位试验员李某2009年3月上班，2010年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。经劳动争议仲裁，如李某不愿意回单位上班，可主张按（）的工资标准支付赔偿金。
A. 1个月
B. 1.5个月
C. 3个月
D. 4.5个月
33.施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。
A、16
B、14
C、20
D、18
34.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元
A、560
B、1360
C、800
D、1120
第五章
1.根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。
A、同时招标
B、同时设计
C、同时竣工
D、同时施工
E、同时投产使用
2.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）
A、污水处理设施的设计、施工、生产要同时进行
B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
3.在市区施工生产环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。
A、混凝土连续浇筑
B、特殊需要必须连续作业
C、自来水管道爆裂抢修
D、由于施工单位计划向国庆节献礼而抢进度的施工
E、路面塌陷抢修
4.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A、7
B、10
C、15
D、3
5.根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
A、建设行政主管部门
B、省级人民政府
C、县级以上人民政府
D、环境保护主管部门
6.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。
A、县级人民政府
B、省级人民政府
C、国务院
D、省级文物行政部门
7.某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，并立即报告 ( ）
A.本单位负责人
B.总监理工程师
C.当地建设行政主管部门
D.当地文物行政主管部门
8.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A、文物保护单位
B、建设单位
C、施工单位
D、设计单位
第六章
1.某施工单位申请建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。
A、应急救援人员
B、单位主要负责人
C、从业人员
D、专职安全生产管理人员
E、特种作业人员
2.安全生产许可证的有效期为（）年。
A、1
B、2
C、3
D、5
3.某一级施工总承包资质企业，配备专职安全员的法定最低人数为（）。
A. 2人
B. 3人
C. 4人
D. 6人
4.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）
A.制订安全生产规章制度
B.落实安全生产责任制
C.确保安全生产费用的有效使用
D.保证安全生产条件所需资金的投入
E.及时、如实报告生产安全事故
5.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。
A、分包单位只承担民事赔偿责任
B、总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责
C、总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
D、如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的。应当追究总承包单位主要责任人责任
6.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
A.甲建筑公司或乙建筑公司
B.甲建筑公司
C.乙建筑公司
D.甲建筑公司或乙建筑公司
7.下列属于安全生产从业人员权利的有（）。
A. 知情权
B. 对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权
C. 请求赔偿权
D. 危险报告权 E．紧急避险权
8.根据《安全生产法》规定，从业人员行为正确的是( )。
A. 在施工作业中发现安全事故隐患，而没有向现场安全生产管理人员报告
B. 在施工作业中发现脚手架有倒塌危险，未采取任何应急措施，迅速逃离现场
C. 在施工作业过程中，没有佩戴安全帽
D. 在没有取得特种作业操作资格证书的情况下从事电焊作业
9.王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）
A.正当防卫权
B.紧急避险权
C.拒绝权
D.知情权
10.某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求刚与本单位签订劳动合同的安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的( )。
A. 生命权
B. 知情权
C. 紧急避险权
D. 拒绝权
11.根据全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到治疗，建筑施工企业应当（）
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
12.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）
Ａ.对本单位的安全生产工作提出建议
B.接受安全生产教育和培训
C.发现直接危及人身安全的紧急情况停止作业
D.拒绝违章指挥和强令冒险作业
13.施工单位的( )，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A. 垂直运输机械作业人员
B. 专职安全生产管理人员
C. 起重信号工
D. 安装拆卸工
E. 企业主要负责人
14.建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。
A、架子工
B、钢筋工
C、起重信号工
D、起重机械司机
15.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业应在（）之前对作业人员进行专门安全生产教育培训。
A. 作业人员进入新的岗位
B. 作业人员进入新的施工现场
C. 企业采用新技术
D. 企业采用新工艺
E. 企业申请办理资质延续手续
16.施工单位在其施工组织设计中对某项目的18米高落地脚手架编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时，不包括（）。
A. 附具安全验算结果
B. 经施工单位技术负责人和总监理工程师签字
C. 由专职安全员现场监督
D. 组织专家论证
17.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。
A、安全监督管理机构
B、建设单位
C、监理单位
D、施工单位
18.对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A.地下暗挖
B.降水
C.脚手架
D.起重起吊
19.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。
A、负责项目管理的技术人员
B、项目负责人
C、技术负责人
D、安全员
20.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，责正确说法是（）。
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
21.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
A.监理工程师办公室与工人宿舍
B.备料区与作业区
C.监理工程师办公室与木工车间
D.工人宿舍与食堂
22.某施工合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（）共同进行验收。
Ａ.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位
B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位
C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位
D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
23.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位从事危险作业人员的
意外伤害保险费应由（）支付。
A.总承包单位和分包单位按一定比例共同
B.分包单位
C.总承包
D.建设单位
24.某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外保险期限自（）起至工程竣工验收合格日止。
A.2003年6月5日
B.2003年6月10日
C.2003年6月15日
D.2003年7月20日
25.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。
A. 2人死亡事故
B. 10人死亡事故
C. 3人死亡事故
D. 20人重伤事故
E. 1000万元直接经济损失事故
26.施工单位违反施工程序，导致一座13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000 余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。
A. 特别重大
B. 重大
C. 较大
D. 一般
27.施工现场发生安全事故，施工企业向监管部门报告的内容不包括（）。
A. 事故发生的时间、地点以及现场情况
B. 事故中伤亡和下落不明人数
C. 已经采取的措施
D. 事故的原因、性质和事故责任
28.某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规，表述错误的是（）。
A. 建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整
B. 建设单位负责向有关部门查询取得资料
C. 该事件属于不可抗力，施工单位不用作出赔偿
D. 施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿
29.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。
A、推荐性
B、国家
C、强制性
D、行业
30.施工现场各区应当设置警示标志的是（）。
A．生活区入口 B．生活用水源
C．在建工程出入通道口 D．办公区入口
31.在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改也不停止施工，监理单位应当（）。
A. 及时向建设单位报告
B. 及时向有关主管部门报告
C. 通知施工单位拒绝下道工序验收
D. 通知建设单位停止拨付工程进度款
32.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。
A. 暂时停止施工，并及时报告建设单位
B. 整改，并及时报告建设单位
C. 暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D. 整改，并及时报告有关主管部门
第七章
1.工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。
A、一般性标准
B、特殊性标准
C、建议性标准
D、强制性标准
2.某项目施工中，监理工程师根据某省地方标准要求施工单位就某特种材料做4项指标检测，项目经理则依据有关国家标准提出只需要检测1项指标。则表述正确的是（）。
A. 应适用国家标准
B. 应适用地方标准
C. 应适用行业标准
D. 应提请质量监督站决定适用何种标准
3.关于强制性标准，说法错误的是（）
A、某些地方标准可以在行政区域内强制实施
B、强制性标准一定是国家标准
C、保障质量的标准一定是强制标准
D、部门规章规定执行的标准一定是强制标准
E、行业标准分为强制性标准和推荐性标准
4.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。
A. 建设项目规划审查部门
B. 建筑安全监督管理机构
C. 工程质量监督机构
D. 工程建设标准批准部门
5.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。
A、工程项目采用的材料、设备
B、工程项目技术人员的劳动合同
C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D、工程项目的安全、质量
6.按照《建设工程质量管理条例》规定，网架施工分包单位必须按照（）施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
A.网架设计图纸和工程施工技术标准
B.网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准
C.网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准
D.网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准
7.关于建设工程见证取样，说法正确的是（）。
A. 施工人员对涉及结构安全的试块、试件、材料，应当在建设单位或监理单位监督下现场取样
B. 涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%
C. 墙体保温材料必须见证取样和送检
D. 见证人员由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
8.施工单位实验员的见证取样行为，不符合《建设工程质量管理条例》的有（）
A.现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样
B.在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样
C.试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品
D.在甲方代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品
E.在甲方代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件
9.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A、建设单位或工程监理单位
B、施工项目技术负责人
C、施工企业质量管理人员
D、质量监督部门
10.施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。
A、工程设计要求
B、企业标准
C、施工技术标准
D、通行惯例
E、合同约定
11.关于工程质量检测的说法，正确的有（）。
A、检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
B、工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C、检测机构不得与建设单位有隶属关系
D、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E、检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
12.某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（）参加隐蔽验收。
A、建设行政主管部门
B、设计单位
C、建设工程质量监督机构
D、勘察单位
13.关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。
A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂或供应商
C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D、设计深度由设计单位酌定
14.下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A、为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
B、为了保证设计进度，设计单位可以将部分任务转包给其他设计单位
C、设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号、生产厂家
D、有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
E、设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
15.以下必须委托监理的项目是（）。
A. 体育场馆
B. 希望小学
C. 成片开发的住宅小区
D. 国际红十字会援建医院项目
16.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。
A、建筑材料供应商
B、勘察设计单位
C、施工企业
D、建设单位
E、设备供应商
17.根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监督依据的是（）。
A、监理合同
B、法律、法规
C、施工合同中约定采用的推荐性标准
D、工程施工图纸
18.必须经总监理工程师签字的工作是（）。
A. 开工前的放线定位
B. 分项工程质量验收
C. 下一道工序施工
D. 建设工程竣工验收
19.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。
A、施工企业
B、建设单位
C、建设行政主管部门
D、建设工程质量监督机构
20.工程组织竣工验收前，不需要签署质量合格文件的是（）。
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 监理单位
21.某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程计算价约为4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料
之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。
A、20
B、30
C、60
D、45
22.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。
A、发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷
B、发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷
C、发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷
D、发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷
E、发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷
23.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）
A. 有防水要求的卫生间发生渗漏
B. 基础底板断裂
C. 电气管线不通路
D. 给水管道接口漏水
E. 主体结构明显倾斜
24.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。
A、竣工验收合格后
B、提交竣工验收报告时
C、竣工验收时
D、交付使用时
25.根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。
A、基础设施工程
B、设备安装、装修工程
C、门禁监控系统
D、电气管线、给排水管道工程
E、供热与供冷系统
26.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。
A、主体结构工程为10年
B、供热系统为2个采暖期
C、屋面防水工程为3年
D、有防渗漏要求的房间和内墙为2年
27.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。
A、竣工验收合格
B、交付使用
C、发包方支付全部价款
D、竣工验收备案
第八章
1.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，责下列说法正确的是（）。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行
B、人民法院应当根据调解书进行判决
C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
2.下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。
A、继承纠纷
B、对罚款不服发生的纠纷
C、总分包之间的合同纠纷
D、劳动合同纠纷
3.民事诉讼的基本特点包括（）
A. 公权性
B. 自愿性
C. 保密性
D. 强制性
E. 程序性
4.甲地的建设单位与乙地的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该诉讼管辖方式为（）。
A. 一般地域管辖
B. 协议管辖
C.专属管辖
D. 指定管辖
5.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。
A. 原告住所地
B. 合同签订地
C. 仲裁机构所在地
D. 标的物所在地
6.建设工程施工合同应以（）为合同履行地。
A、施工行为地
B、发包方住所地
C、合同签订地
D、承包方住所地
7.甲公司和乙公司对于某不动产的所有权产生了纠纷，参见下表，则甲公司可以到（）法院诉讼。
甲公司所在地乙公司所在地不动产所在地合同约定管辖法院
所在地
北京上海南京天津
A. 北京
B. 上海
C. 南京
D. 天津
8.张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）
A.提起反诉
B.提出和解
C.提出管辖权异议
D.部分变更诉讼请求
9.甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后3年，乙公司在检修中才发现某处玻璃幕墙的铝框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案（）。
A. 已经超过诉讼时效，法院不予受理
B. 已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求
C. 诉讼时效中止
D. 未超过诉讼时效
10.按照合同约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院起诉，请求发包方支付工程欠款，2007年12月31日法院做出判决。下面说法正确的是（）。
A. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
B. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
C. 2007年12月3日诉讼时效中断
D. 2007年12月31日起诉讼时效中止
11.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）A.2003年4月1日 B.2003年8月1日
C.2005年4月1日
D.2005年8月1日
12.人民法院对二审案例的审理，在下述表述中，正确的有（）
A、一审判决认定事实基本清楚，但实用法律不当，发回重审
B、一审判决认定事实清楚，实用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
C、一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审法院重审
D、一审判决适用法律错误，依法改判
E、当事人对第二审案件的判决，不可以上诉
13.下列关于民事仲裁，表述正确的是（）。
A. 当事人可以就任何民事纠纷约定仲裁
B. 没有仲裁协议，仲裁委员会不得受理当事人的仲裁申请
C. 仲裁审理以公开为原则，双方协议不公开的，可以不公开
D. 仲裁一裁终局，当事人不得以任何理由申请撤销仲裁裁决
14. 关于仲裁审理，说法正确的有( )。
A. 仲裁案件的审理以开庭审理为原则，不开庭审理为补充
B. 是否开庭审理可由双方当事人协商确定
C. 仲裁案件的审理以公开审理为原则，以不公开审理为补充
D. 涉及国家秘密的案件不应当开庭审理
E. 当事人有充分的自由选择审理是否公开，不受限制
15.甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。乙不服，向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区，但在该区没有财产可以提供执行，而在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向该市（）法院申请强制执行。
A. 一区
B. 中级
C. 一区或二区
D. 一区或三区
16.可以提起行政复议的事项包括( )
A. 行政处罚
B. 行政强制措施
C. 行政处分
D. 行政机关对民事纠纷作出的调解
E. 行政征收
17. 对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。
A. 市建设行政主管部门
B. 市人民政府
C. 省级建设行政主管部门
D. 省级人民政府
E. 国务院建设行政主管部门
关于一心一意的唯美句子
关于一心一意的唯美句子 本文是关于关于一心一意的唯美句子，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 关于一心一意的唯美句子 他工作时精神格外集中，一心一意想着快点完成任务。 只要肯一心一意专注做事，成功的机会就会相对增加。 他对他的主人的忠诚不但是一心一意的，而且是谨慎的，聪明的。 爱情很简单：一个人，一辈子，一心一意。一心一意，是世界上最温柔的力量。事实上，如果中国更强的话，它就不会这样一心一意地寻求同我们改善关系了。如果你能解释为什么会喜欢一个人，那么这就不是爱情，真正的爱情没有原因，你爱他，并不知道为什么。我们要的爱情，一个你，一颗心，一心一意，一辈子。如此而已。姐姐从小方大一心一意只想当画家，努力多年后，终于在今天开办个人画展，完成宿愿。爱情是相互的事，你付出的一切有回应才算有意义。如果只是单方面去爱，那一切都不会有结果。没结果的爱等于白费。不要让自己珍贵的感情，白白赠与不懂珍惜你的人。去爱的前提，是你值得被人爱。要抱定这个念头：你若一心一意，我才生死相依。如若不是，那就一拍两散。夺走了她，我的爱人，这个我曾一心一意要她做我老婆的女孩。她从来就没有一心一意理睬过他，现在她根本也不会理睬他。那么多曾让人羡慕的爱情，最后无疾而终，而那些从来就没人在意的爱情，却可以如此简单的相爱，开花结果。其实，只要有一只愿意握紧你的手，一颗把你放进生命里的心，这便够了。爱很奇怪，什么都介意，最后又什么都能原谅；就像泰戈尔说的：眼睛为她下着雨，心却为她打着伞，这就是爱情。有爱情，便要全心对待，没有爱情，也一个人惬意。学会一个人生活，不论身边是否有人疼爱。做好自己该做的，有爱或无爱，都安然对待。缘份到了，伸手便去抓住，缘份未到，就去为自己营造一个温馨的小世界。守住一个不变的承若，却守不住一刻善变的心。真想指着心脏、骄傲的告诉你、这里换人了。有时候开玩笑说出的话往往是潜意识里的真正想法我不贪心，我只有一个小小的愿望：生命中永远有你。原来旅行的意义，是遇见一些人，再与他们告别。生命不止是劳苦，生命还有诗意和远方。
：智力测试
? ?智力测试的条件 ?工业企业常用的智力测验 ?韦克斯勒成人智力诊断测验法 智力测试 智力测验就是对智力的科学测试，它主要测验一个人的思维能力、学习能力和适应环境的能力。现代心理学界对智力有不同的看法。所谓智力就是指人类学习和适应环境的能力。智力包括观察能力、记忆能力、想象能力、思维能力等等。智力的高低直接影响到一个人在社会上是否成功。智力的高低以智商ＩＱ来表示，正常人的ＩＱ在９０到１０９之间；１１０到１１９是中上水平；１２０到１３９是优秀水平；１４０以上是非常优秀水平；而８０到８９是中下水平；７０到７９是临界状态水平；６９以下是智力缺陷。一般来说，智商比较高的人，学习能力比较强，但这两者之间不一定完全有正相关。因为智商还包括社会适应能力，有些人学习能力强，他的社会适应能力并不强。 进行这种测验，首先需设计出一套问题，让应试人回答，从答案中计算得分。如著名的法国“西比量比”，共３０个题目，后来美国人增补为９０个题目，改称１９１６年“西比量比”。量表中的问题，难度由浅入深排列，以通过题多少作为鉴别智商的标准。得分在９０－１１０为正常智力，１４０以上者为最优，７０分以下者为心智不足。 在企业招聘中运用智力测验，可以了解到一个人的基本水平，但是并不是说所有的工作，智力高的人都适合。在实际操作工人中，智商太高并不一定有利于工作。在一个团体中，所有的人智商都很高，往往容易产生矛盾。管理人员如果智商太高，如超过１４０，有的时候并不适合于担任管理工作。因此，我们在员工招聘中运用智力测验，可以使ＩＱ高的人担任比较重要、比较难度高的技术工种，而ＩＱ较低的员工可以担任一般的操作工作。但是，与此同时，我们还要考虑他的个性特点。 智力测试分为两类：一般智力测试和特定智力测试。 对语言和数字能力的测试，主要是通过词汇、相似、相反、算术计算等类型的问题，通常被看作是一般智力测试。它主要是测试一个人的基础性行为能力，如韦克斯勒成人智力量表、斯坦福-贝纳特测验、差别性智力测验、雇员智力测验。 在特定智力测试与工作业绩之间存在较强的相关性。在这种测试中得高分的往往被认为具有较强的能力关注新信息，通过各种测试，善于找出主要问题，取得优良工作业绩。但应注意的一点是，某种特定的测试也许只对某类工作或活动有效。 智力测试的条件 作为一个智力测验，要是它成为精密而又客观的测量工具，至少必须同时具备以下五个基本条件。这五个条件，既可以用它作为评定各种
辐流式二沉池的设计参数
辐流式二沉池的设计参数 辐流式二沉池的设计参数如下[1]： （1）池子直径（或者正方形的一边）与有效水深的比值大于6； （2）池径不宜小于16m ； （3）池底坡度一般采用0.05~0.1m ； （4）一般采用机械刮泥，也可附有空气提升或净水头排泥设施； （5）当池径（或正方形的一边）较小（小于20m ）时，也可采用多斗排泥； （6）停留时间2.5~3h ； （7）表面负荷：0.6~1.5m 3/（m 2·h ）。 4.5.3设计计算 辐流式二沉池的设计计算过程如下[1]： （1）沉淀部分水面面积 nq Q F = 式中： Q —设计日平均流量m 3/h ； 池数（个） —n ，本设计设置2座沉淀池； q —表面负荷，m 3/(m 2·h)，本设计取1.5m 3/(m 2 ·h) 23333.31111.1m 2 1.5 Q F nq ===? （2）池子直径 37.62m D === 采用周边传动吸泥机，为了符合型号规格，取直径为 m 37=D ，由《给水排水设计手册（第2版） 》第11册P592查知(D ＞20,采用周边传动的刮泥机)，选取周边传动吸泥机37-ZBG ，其性能参数如下表8示： 表8 35-ZBG 性能参数
（3）实际水面面积 22 2 m 67.10744374=?=='ππD F 实际负荷 323222443333.3m /m h 1.6m /m h 237 Q q n D ππ?==?=???（）（） （4）沉淀区有效水深 qt h =2 式中： 2h —沉淀区有效水深，m ； t —沉淀时间，1.5~4.0h ；取3.0h 2 1.6 3.0m 4.8m h qt ==?= （5）校核径深比2377.74.8 D h ==，在6—12内，符合要求 （6）沉淀部分有效容积 333333.3'3m 4999.95m 2 Q V t n = =?= （7）沉淀区的容积 n SNT V 1000= 式中： S —每人每日污泥量，L/(人·d ）一般为0.3~0.8，取=S 0.8 L/(人·d ） N —设计当量人口数，=N 25万 T —两次清除污泥像个时间，d ；取h 2=T n —沉淀池座数，2=n
智力测试一
基本智力测试 指导语：请你在30分钟内回答完下列十三道题，如果你能在更短的时间内答完可以加分，但一到30分钟请立即停止答题。准备好一张白纸和一枝笔，把你的答案写在纸上，以备核对。准备好了吗？开始！ （1）一位旅行者在埃及买了一枚印有“公元前三世纪”字样的金币向他人夸耀，考古学家却说他上当了，为什么？ （2）你连续十次向上扔硬币，每一次掉在地面上都是正面向上。假设一切情况照旧，你第十一次扔硬币，正面向上的可能性是百分之几。 （3）有一个人在自由市场上买进两只鸡，在回家路上两个熟人要买他的鸡，他只好把鸡卖了。每只卖价6元，其中一只赚了20%，另一只亏了20%。请问这个人到底是赚了多少钱，还是亏了多少钱，还是不赚不亏？ （4）你在甲地招聘员工，那里的人不是绝对的说谎者，就是绝对的诚实者。有一位应聘者走进来，他看上去是一位诚实者。他说，下一位女应聘者告诉他，她是一位说谎者。他说的是实话吗？ （5）两枚宇宙火箭同时发射，方向相反，哪一枚飞得更快一些？ （6）六千六百零六元写成6606元。现在请你尽快写出十一千、十一百又十一这个数。 （7）有五个人进行汽车竞赛，先后到达终点的情况是：李威不是第一，王明不是第一也不是最后，赵山在李威后面，孙乐不是第二名，朱英在孙乐后面。请你排出五个人到达的顺序。 （8）下列数列中少了一个什么数？ 3、7、15、（）、63、127…… （9）如果40个工人在2小时内能生产出20个零件，那么2个工人生产10个零件要花多少小时？ （10）有只蜗牛要从一口井底爬出来。井深20尺。蜗牛每天白天向上爬3尺，晚上向下滑2尺。请问该蜗牛几天才能爬出井口？ （11）有生、熟鸡蛋各一个，将它们旋转一下，怎样区别这两种蛋？
二沉池设计说明书
目录 第一章绪论 一、水资源----------------------------------------------------------------------------2 二、设计背景--------------------------------------------------------------------------2 三、水污染处理技术发展状况-------------------------------------------------------3 四、设计意义和目的-----------------------------------------------------------------5 五、设计内容-------------------------------------------------------------------------6 六、设计要求-------------------------------------------------------------------------6 第二章设计参数选择 -------------------------------------------------------------------------6第三章工艺计算 一、主要尺寸计算-------------------------------------------------------------------7 二、进水系统计算-----------------------------------------------------------------10 三、出水部分计算-----------------------------------------------------------------11 四、排泥部分计算----------------------------------------------------------------14 五、设计工艺分析及讨论---------------------------------------------------------15 六、设计感想------------------------------------------------------------------------17
最经典智力测试题及答案
历史上最经典的智力测试题及答案 1。有两根不均匀分布的香，香烧完的时间是一个小时，你 能用什么方法来确定一段15分钟的时间? 一只两头点燃，另一只一头点燃，当第一只烧完后，第二只丙再头点燃，就可以得到15` 2。一个经理有三个女儿，三个女儿的年龄加起来等于13，三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄，有一个下属已知道经理的年龄，但仍不能确定经理三个女儿的年龄，这时经理说只有一个女儿的头发是黑的，然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄。请问三个女儿的年龄分别是多少?为什么? 2,2,9，因为只有36 = 6*6*1 36 = 9 * 2 * 2 3 。有三个人去住旅馆，住三间房，每一间房$10元，于是他们一共付给老板$30， 第二天，老板觉得三间房只需要$25元就够了于是叫小弟退回$5给三位客人， 谁知小弟贪心,只退回每人$1，自己偷偷拿了$2，这样一来便等于那三位客人每人各花了九元，
于是三个人一共花了$27，再加上小弟独吞了不$2，总共是$29。可是当初他们三个人一共付出$30那么还有$1呢? 4 。有两位盲人，他们都各自买了两对黑袜和两对白袜，八对袜了的布质、大小完全相同， 而每对袜了都有一张商标纸连着。两位盲人不小心将八对袜了混在一起。他们每人怎样才能取回黑袜和白袜各两对呢? 5。有一辆火车以每小时15公里的速度离开洛杉矶直奔纽约，另一辆火车以每小时20公里的速度从纽约开往洛杉矶。如果有一只鸟，以30公里每小时的速度和两辆火车同时启动，从洛杉矶出发，碰到另一辆车后返回，依次在两辆火车来回飞行，直到两辆火车相遇，请问，这只小鸟飞行了多长距离? 6。你有两个罐子，50个红色弹球，50个蓝色弹球，随机选出一个罐子，随机选取出一个弹球放入罐子，怎么给红色弹球最大的选中机会?在你的计划中，得到红球的准确几率是多少? 7。你有四个装药丸的罐子，每个药丸都有一定的重量，被污染的药丸是没被污染的重量+1.只称量一次，如何判断哪个罐子的药被污染了? 8。你有一桶果冻，其中有%%，绿色，红色三种，闭上眼睛，抓取两个同种颜色的果冻。抓取多少个就可以确定你肯定有两个同一颜色的果冻?
一心一意的个性签名
一心一意的个性签名 导读：个性签名一心一意的个性签名 1、漫步云端，跃下，半空中，放歌；爱上你，堕落也似飞翔。 2、我爱你，我吻你，我要发狂般地吻你。由于你是我的天使，我的皇后，我高尚的爱神！ 3、最好的爱情，没有天荒，也没有地老，只是想在一起，仅此而已。 4、第一次见到你，你似曾相识；第二次，你原来是我的梦中情人；第三次，我已经离不开你！ 5、喜欢上你、就放下崇奉吧！你就是我的崇奉，喜欢与崇奉，得一足矣。 6、红颜薄命，空有一世才情，一泓情泪，种成两世相思，再相逢时，桃花还依旧，人面已全非。 7、如果我们生存的冰冷的世界依然难改变，至少我还拥有你化解冰雪的容颜。
8、多么希望，时间停住它的脚步，让我们重温过去；多么希望，还能与你在一起，共叙你我之友情。 9、我知道你很生气。而且你每次生气我都好害怕。理解我，好么？原谅我，好么？ 10、爱情让我陪愿你在海中漂泊吧，只为能做你手中的桨，不管风浪多大，风雨多稠，你身边始终有我。 11、娶了老婆真是累，揉腿带捶背，捶完再陪睡，仿佛万恶旧社会，把把都是辛酸泪！ 12、初见你的那一刻我的内心燃烧着，我喜欢你那可爱的笑声。你是一个温柔、恬静，很有灵气的女孩子。 13、OICQ的世界，是永恒而又绚丽的世界。在这个既清楚，又模糊的世界了，我认识了你。 14、不论天涯海角，只要你需要我的时候，我就会飞回你的身边。 15、如果，我知道有一天，我会这么爱你。我一定会把我最好的
一面，留在你我相遇的那天。 16、对你我一如往昔，对我你今非比。我仍深情似海，你却一变千里。 17、亲爱的，你是导游我是大巴，你是葡萄我是支架，你是包子我是豆沙，你是八戒我是西瓜。 18、众人皆醒我独醉，心有灵犀最珍贵。邂逅真情爱不悔，今生只为你相随。 19、你没有错，我没有错，错的是在追求人生真爱的时候，都只想到了自己，而忽视了对方的感受。 20、一个人最幸福的时刻，就是找对了人，他纵容你的习惯，并爱着你的一切。 21、爱一个人就是喜欢他的一切。笑容、眼神和撒娇，爱无须道理，没有对错，只有那种幸福的感觉。 22、感情就是这么奇妙，一向不相信一见钟情的我开始相信：一见钟情是爱的灵光。
二沉池计算
运行方式和处理效果。 二沉池是以沉淀、去除生物处理过程中产生的污泥获得澄清的处理水为其主要 目的。二沉池有别于其它沉淀池，其作用一是泥水分离（沉淀）、二是污泥浓缩， 并因水量、水质的时常变化还要暂时贮存活性污泥。 热门通常处理系统的建设费用是和系统处理构筑物的容积大小成正比的，所以二沉 池的设计计算是否合理，直接影响到整个生物处理系统的运行处理效果和建设费用 的大小。 一般二沉池有辐流式、平流式、竖流式三种形式，池型有圆形、方形。在过去 多年中，对沉淀池的研究较为欠缺，不同的国家，不同的设计单位（水处理公司） 都有自己的标准或方法，这些技术并不总是有明确的理论论证，常常也会发生矛盾。 目前世界范围内都要求在经济负荷下，提高出水质量标准，由此对沉淀池的作 用进行了重新研究，并对过去已经承认了的参数产生了疑问。 1影响二沉池运行设计的几个主要因素 二沉池运行过程中的影响因素很多，其中有些因素甚至是相互矛盾的。在沉淀 过程中的影响因素有：（1）污水：流量、水温；（2）沉淀池：表面积和出流量、
池高度、溢流堰长度地点和负荷、进水形式、池型、污泥收集系统、水力条件、水波和自然风影响；（3）污泥：负荷、区域沉淀速度、污泥体积指数、硝化程度；（4）生物处理情况：活性污泥模式、BOD负荷； 在浓缩过程中的影响因素有：（1）污水：混合液流量；（2）池体：池表面积、池高、污泥收集系统；（3）污泥：沉速（ZSV）、SVI、混合液浓度和负荷、回流比、污泥槽高度。 欲获得满意的二沉池运行效果，就必须适当的满足二沉池运行的诸多的条件，就目前研究的情况，设计中主要考虑因素有如下几点： 活性污泥的沉降性能 在生物处理系统中，活性污泥的特性，特别是污泥的沉降性能，直接影响着二沉池的工艺设计与运行。 衡量活性污泥沉降性能的参数有二个：一是污泥指数SVI（mL/g）；二是污泥沉降比：SV%。 SVI的物理意义是：曝气池出口混合液经30min静沉后，每克干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积（mL）。 SV%又称30分钟沉降比，混合液在量筒内静置30 分钟后所形成的沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率。 SVI、SV%与混合液污泥浓度MLSS（g/L）之间有下列关系：
数学智力测试题
1假设有一个池塘，里面有无穷多的水。现有2个空水壶，容积分别为5升和6升。问题是如何只用这2个水壶从池塘里取得3升的水。 2周雯的妈妈是水泥厂的化验员。一天，周雯来到化验室做作业。做完后想出去玩。“等等，妈妈还要考你一个题目。”她接着说，“你看这6只做化验用的玻璃杯，前面3只盛满了水，后面3只是空的。你能只移动1只玻璃杯，就把盛满水的杯子和空杯子间隔起来吗？”爱动脑筋的周雯是学校里有名的“小机灵”，她只想了一会儿就做到了。请你想想看，“小机灵”是怎样做的？ 3三个小伙子同时爱上了一个姑娘，为了决定他们谁能娶这个姑娘，他们决定用手枪进行一次决斗。小李的命中率是30％，小黄比他好些，命中率是50％，最出色的枪手是小林，他从不失误，命中率是100％。由于这个显而易见的事实，为公平起见，他们决定按这样的顺序：小李先开枪，小黄第二，小林最后。然后这样循环，直到他们只剩下一个人。那么这三个人中谁活下来的机会最大呢？他们都应该采取什么样的策略？ 4一间囚房里关押着两个犯人。每天监狱都会为这间囚房提供一罐汤，让这两个犯人自己来分。起初，这两个人经常会发生争执，因为他们总是有人认为对方的汤比自己的多。后来他们找到了一个两全其美的办法：一个人分汤，让另一个人先选。于是争端就这么解决了。可是，现在这间囚房里又进来一个新犯人，现在是三个人来分汤。必须寻找一个新的方法来维持他们之间的和平。该怎么办呢？ 按：心理问题，不是逻辑问题 5一个球、一把长度大约是球的直径2/3长度的直尺，你怎样测出球的半径？方法很多，看看谁的比较巧妙。 6五个大小相同的一元人民币硬币。要求两两相接触，应该怎么摆？ 7一个教授逻辑学的教授，有三个学生，而且三个学生均非常聪明！ 一天教授给他们出了一个题，教授在每个人脑门上贴了一张纸条并告诉他们，每个人的纸条上都写了一个正整数，且某两个数的和等于第三个！（每个人可以看见另两个数，但看不见自己的） 教授问第一个学生：你能猜出自己的数吗？回答：不能，问第二个，不能，第三个，不能，再问第一个，不能，第二个，不能，第三个：我猜出来了，是144！教授很满意的笑了。请问您能猜出另外两个人的数吗？ 8某城市发生了一起汽车撞人逃跑事件 该城市只有两种颜色的车，蓝色15%，绿色85%。 事发时有一个人在现场看见了 他指证是蓝车 但是根据专家在现场分析，当时那种条件能看正确的可能性是80% 那么，肇事的车是蓝车的概率到底是多少？
智商(IQ)测试
智商测试题 指导语：本测验共有60个题目，你应在45分钟做完，不要超时。 1、 五个答案中哪一个是最好的类比？ 工工人人人工人对于2211121相当于工工人人工人人工对于 1) 22122112 2) 22112122 3) 22112112 4) 11221221 5) 21221121 2、 找出与众不同的一个： ①铝 ②锡 ③钢 ④铁 ⑤铜 3、 五个答案中哪一个是最好的类比？ 1 2 3 4 5 4、找出与众不同的一个： N ① A ② V ③ H ④ F ⑤ 5、全班学生排成一行，从左数和从右数沃斯都是第15名，问全班共有学生多少人？ 相当于 对于 对于
①15 ②25 ③29 ④30 ⑤31 6、一个立方体的六面，分别写着A B C D E F 六个字母，根据以下四图，推测B的 对面是什么字母？ 1 2 3 4 1、a, 2、b， 3、c, 4、d, 5、e, 6、f. 7、找出与“确信”意思相同或意义最相近的词： ①正确②明确③信心④肯定⑤真实 8、五个答案中哪一个是最好的类比？ 脚对于手相当于腿对于___________ ①肘②膝③臂④手指⑤脚趾 9、五个答案中哪一个是最好的类比？ 对于相当于对于 10、如果所有的甲是乙，没有一个乙是丙，那么，一定没有一个丙是甲。这句话是： ①对的②错的③既不对也不错 11、找出下列数字中特殊的一个： 1 3 5 7 11 13 15 17 12、找出与众不同的一个：
D 1 G 2 C 3 P 4 R 5 13、沃斯比乔丹大，麦瑞比沃斯小。下列述中哪一句是正确的？ 1）、麦瑞比乔丹大 2）、麦瑞比乔丹小 3）、麦瑞与乔丹一样大 4）、无法确定麦瑞与乔丹谁大 14、找出与众不同的一个： 1 2 3 4 5 15、五个答案中哪一个是最好的类比： “预杉”对于“须抒”相当于8326对于________. ①2368 ②6238 ③2683 ④6328 ⑤3628 16、沃斯有12枚硬币，共3角6分钱。其中有5枚硬币是一样的，那么这五枚一定 是： ①1分的 ②2分的 ③5分的 17、找出与众不同的一个： ①公里 ②英寸 ③亩 ④丈 ⑤米 18、经过破译敌人密码，已经知道了“香蕉苹果大鸭梨”的意思是“星期三秘密进攻”；“苹果甘蔗水蜜桃”的意思是“执行秘密计划”；“广柑香蕉西红柿”的意识是“星期三的胜利属于我们”；那么，“大鸭梨”的意思是： ①秘密 ②星期三 ③进攻 ④执行 ⑤计划
Gabriel 合成法
邻苯二甲酰亚胺与氢氧化钾的乙醇溶液作用转变为邻苯二甲酰亚胺盐，此盐和卤代烷反应生成N-烷基邻苯二甲酰亚胺，然后在酸性或碱性条件下水解得到一级胺和邻苯二甲酸，这是制备纯净的一级胺的一种方法。 有些情况下水解很困难，可以用肼解来代替： 反应机理 邻苯二甲酰亚胺盐和卤代烷的反应是亲核取代反应，取代反应产物的水解过程与酰胺的水解相似。 反应实例
参考文献 [1] S. Gabriel, Ber., 1887, 20, 2224. [2] F. Chambret and D. Joly, Bull. Soc. Chim. France, 1947, 1023 [3] E. Sakellarios, Helv. Chim. Acta, 1946, 29, 1675. [4] J. C. Sheehan and VV. A. Bolhofer, J. Amer. Chem. Soc., 1950, 72, 2786. [5] J. H. Billman and R. V. Cash, Proc. Indiana Acad. Sci., 1952, 62, 158. [6] D. J. Cram and G. S. Hammond, Organic Chemistry, p 214 (New York, 1959) [7] L. F. Fieser and M. Fieser, Advanced Organic Chemistry, p 503, 1027 (New York, 1961)
传统Gabriel合成 邻苯二甲酰亚胺的钠盐或钾盐与一级卤代烷发生亲核取代反应（构型翻转），生成烷基邻苯二甲酰亚胺。二级卤代烷无法行此反应。由于邻苯二甲酰亚胺的氮上只有一个氢原子，只能引入一个烷基，故该反应是制取较纯净的一级胺的常用方法。 反应最后用酸处理，使一级胺以成盐的形式纯化。[5]若水解很困难，可以用肼的水溶液或乙醇溶液逆流反应（Ing-Manske法），使取代酞酰亚胺肼解，产生邻苯二甲酰肼沉淀和一级胺。以上的两种处理方法都有不足，水解法产率低且会伴随副产物的生成，而肼解法中分离邻苯二甲酰肼十分麻烦(邻苯二甲酰肼因为水溶性非常好，若产生的胺酯溶性好则非常容易水洗除去，其收率通常可以达到80％以上）。因此还有其他使胺自邻苯二甲酰亚胺解离的方法。[6] 用Gabriel合成制取氨基酸时，如果直接用α-卤代酸，则酰亚胺盐会与羧酸反应，生成相应的羧酸盐。因此可以用α-卤代酯作原料，将羧基保护，等反应后水解时，酯比酰胺更容易水解，羧基也就自然游离出来。 [编辑] 机理
二沉池计算23653
1.1.1. 二沉池设计参数 已知流量：Q=25000m 3/d=1042 m 3/h, 水力表面负荷：q 范围为1.0—1.5 m 3/ m 2.h ，取q=1.0 m 3/h 出水堰负荷：取值范围为1.5—2.9L/s.m ，取1.7L/s ·m(146.88m 3/m ·d)； 。为挂泥板高度，取；为缓冲层高度，取5m .0h 5m .0h 53 污泥斗下半径r 2=1m ，上半径r 1=2m ；停留时间T=1.5h ；池子个数n=2 池子形式：幅流式沉淀池 1.1. 2. 二沉池的计算步骤 （1） 池表面积：A=Q/q=0 .11042 = 1042 m2 （2） 单池面积：A 单=n A =2 1042m2=521 m2 （3） 池直径：D= π 单池 A 4=25.8m （取26m ） （4） 沉淀部分有效水深： 混合液在分离区泥水分离，该区存在絮凝和沉淀两个过程，分离区的沉淀过程会受进水的紊流影响，取m h 32= （5） 沉淀部分有效容积：V=4 D2 π×h2=1591.98 m 3 （6） 沉淀池底坡落差：取池底坡度为i=0.05，则 m r D i h 55.0222605.0214=?? ? ??-?=??? ??-?= （7） 沉淀池周边(有效)水深:H0=h2+h3+h5=3+0.5+0.5=4m ＞4.0m 。 5.64 26 0==H D （规范D/H0=6~12) ，所以满足要求，h3取0.5 ，h5取0.5 （8） 污泥斗容积：73m .1tg60)12(tg )r r (h 0216=?-=?-=α污泥斗高度 设贮泥时间采用T w =2h ，二沉池污泥区所需存泥容积 378725000 36003600 1042)5.01(22)1(2m X X QX R T V r w w =+??+??=++= 则污泥区高度为
应聘智力测试题含答案
应聘智力测试题含答案 The pony was revised in January 2021
应聘智力测试题（测试时间45分钟） 一、请从理论上或逻辑的角度在后面的空格中填入后续字母或数字。（每题 2 分）（1）A、D、G、J（） （2）1、3、6、10（） （3）1、1、2、3、5（） （4）21、20、18、15、11（） （5）8、6、7、5、6、4（） （6）65536、256、16（） （7）3968、63、8、3（） （8）3、7、15、（）、63、127… 二、有关图形的问题。（每题7分） 1、下面是一个用8根火柴棒排成的金鱼群的图形，现请移动3根火紫，使鱼儿调转方 向。 2、仔细观察以下三个图形的数字规律，填上图中给出的“”。 3、根据下列图形的规律，请填出空缺的数字。 4、下面是一个用9根火柴拼成的五个大小不同的三角形，现请拿去两根火柴，使原图形 变为只剩下两个三角形的图形。
5、移动3根火柴，使下图梯形倒过来，变成短边在上、长边在下的梯形： 三、问答题 1、在太平洋的一个小岛上生活着土人，他们不愿意被外人打扰，一天，一个探险家到了 岛上，被土人抓住，土人的祭司告诉他，你临死前还可以有一个机会留下一句话，如果这句话是真的，你将被烧死，是假的，你将被五马分尸，可怜的探险家如何才能活下来 （9分） 2、麦克因工作繁忙，决定临时请尼克来协助他的工作。规定以一年为期限，一年的报酬 为600美元与一台电视机。可是尼克做了7个月后，因急事必须离开麦克，并要求麦克付给他应得的钱和电视机。由于电视机不能拆散付给他，结果尼克得到了150美元和一台电视机。请问这台电视机值多少钱（10分） 3、一只蜜蜂外出采花粉，发现一处蜜源，它立刻回巢招来10个伙伴，可还是弄不完。于 是每只蜜蜂回去各找来10只蜜蜂，大家再采，还是剩下很多。于是蜜蜂们又回去叫同伴，每只蜜蜂又叫来10个同伴，但仍然采不完。蜜蜂们再回去，每只蜜蜂又叫来10个同伴。这一次，终于把这一处蜜源采完了。你知道采这块蜜源的蜜蜂一共有多少只吗（10分） 4、有一个深25米的铁制空水桶，每天从半夜零点起向这个水桶里灌水，一直灌到午后6 点，在这18个小时内，水上升到6米。在这以后，到夜间12点的6个小时内，水流出了2米，还剩下4米。这样，如以每天上升4米的速度增加下去，请问，水从桶边最初溢出的时间，是在第几天？请作详细分析。（10分）
一心一意成语接龙
一心一意成语接龙 一心一意的成语接龙： 一心一意→意夺神骇→骇龙走蛇→蛇杯弓影→影骇响震→震风陵雨→雨栋风帘→帘窥壁听→听聪视明→明参日月→月黑风高→高不可登→登锋履刃→刃迎缕解→解骖推食→食不糊口→口不绝吟→吟风弄月→月朗风清→清词妙句→句斟字酌→酌古参今→今古奇观→观场矮人→人财两空→空中结构→构会甄释→释回增美→美疢药石→石火风灯→灯蛾扑火→火光冲天→天不绝人→人财两失→失魂丧胆→胆颤心惊→惊愕失色→色胆包天→天不慭遗→遗臭千秋→秋风落叶→叶公好龙→龙德在田→田父献曝→曝腮龙门→门不夜关→关门大吉→吉丢古堆→堆案盈几→几次三番→番窠倒臼→臼头深目→目不识丁→丁丁列列→列鼎而食→食不糊口→口不言钱→钱过北斗→斗唇合舌→舌锋如火→火光烛天→天不憗遗→遗臭万代→代马依风→风餐露宿→宿蠹藏奸→奸夫淫妇→妇道人家→家长里短→短衣匹马→马翻人仰→仰不愧天→天不作美→美锦学制→制锦操刀→刀笔老手→手不释书→书符咒水→水大鱼多→多才为累→累死累活→活蹦活跳→跳梁小丑→丑声远播→播恶遗臭→臭不可闻→闻宠若惊→惊耳骇目→目不识书→书富五车→车怠马烦→烦天恼地→地覆天翻→翻陈出新→新故代谢→谢家宝树→树碑立传→传风搧火→火海刀山→山崩海啸→啸傲湖山→山崩水竭→竭诚相待→待机再举→举案齐眉→眉低眼慢→慢藏诲盗→盗名暗世→世代簪缨→缨緌之徒→徒读父书→书记翩翩→翩翩风度→度日如岁→
岁比不登→登高必赋→赋食行水→水到渠成→成城断金→金榜题名→名不副实→实逼处此→此恨绵绵→绵里薄材→材德兼备→备尝艰苦→苦绷苦拽→拽布披麻→麻痹不仁→仁民爱物→物各有主→主观臆断→断长续短→短衣窄袖→袖里藏刀→刀刀见血→血风肉雨→雨断云销→销魂荡魄→魄散魂飞→飞刍挽粒→粒米束薪→薪尽火传→传风扇火→火急火燎→燎原烈火→火尽灰冷→冷嘲热讽 一心一意→意味深长→长驱直入→入木三分→分秒必争→争权夺利→利欲熏心→心口如一→一步登天→天外有天→天伦之乐→乐不可支→支支吾吾→吾膝如铁→铁证如山→山穷水尽→尽善尽美→美中不足→足智多谋 一心一意的成语接龙： 一心一意→意夺神骇→骇龙走蛇→蛇杯弓影→影骇响震→震风陵雨→雨栋风帘→帘窥壁听→听聪视明→明参日月→月黑风高→高不可登→登锋履刃→刃迎缕解→解骖推食→食不糊口→口不绝吟→吟风弄月→月朗风清→清词妙句→句斟字酌→酌古参今→今古奇观→观场矮人→人财两空→空中结构→构会甄释→释回增美→美疢药石→石火风灯→灯蛾扑火→火光冲天→天不绝人→人财两失→失魂丧胆→胆颤心惊→惊愕失色→色胆包天→天不慭遗→遗臭千秋→秋风落叶→叶公好龙→龙德在田→田父献曝→曝腮龙门→门不夜关→关门大吉→吉丢古堆→堆案盈几→几次三番→番窠倒臼→臼头深目→目不识丁→丁丁列列→列鼎而食→食不糊口→口不言钱→钱过北斗→斗唇合舌→舌锋如火→
斯坦福-比奈-国际标准智商测试+答案+说明
指导语：本测验共有60个题目，你应在45分钟内做完，不要超时。 1、五个答案中哪一个是最好的类比？ 工工人人人工人对于2211121相当于工工人人工人人工对于 1)22122112 2)22112122 3)22112112 4)11221221 5)21221121 2、找出与众不同的一个： ①铝②锡③钢④铁⑤铜 3、五个答案中哪一个是最好的类比？ 4、找出与众不同的一个： 5、全班学生排成一行，从左数和从右数沃斯都是第15名，问全班共有学生多少人？ ①15 ②25 ③29 ④30 ⑤31 6、一个立方体的六面，分别写着A B C D E F 六个字母，根据以下四张图，推测B的对面是什么字母？
7、找出与“确信”意思相同或意义最相近的词： ①正确②明确③信心④肯定⑤真实 8、五个答案中哪一个是最好的类比？ 脚对于手相当于腿对于___________ ①肘②膝③臂④手指⑤脚趾 9、五个答案中哪一个是最好的类比？ 10、如果所有的甲是乙，没有一个乙是丙，那么，一定没有一个丙是甲。这句话是： ①对的②错的③既不对也不错 11、找出下列数字中特殊的一个： 1 3 5 7 11 13 15 17 12、找出与众不同的一个： 13、沃斯比乔丹大，麦瑞比沃斯小。下列陈述中哪一句是正确的？ 1）、麦瑞比乔丹大 2）、麦瑞比乔丹小 3）、麦瑞与乔丹一样大 4）、无法确定麦瑞与乔丹谁大 14、找出与众不同的一个：
15、五个答案中哪一个是最好的类比： “预杉”对于“须抒”相当于8326对于________. ①2368 ②6238 ③2683 ④6328 ⑤3628 16、沃斯有12枚硬币，共3角6分钱。其中有5枚硬币是一样的，那么这五枚一定是： ①1分的②2分的③5分的 17、找出与众不同的一个： ①公里②英寸③亩④丈⑤米 18、经过破译敌人密码，已经知道了“香蕉苹果大鸭梨”的意思是“星期三秘密进攻”；“苹果甘蔗水蜜桃” 的意思是“执行秘密计划”；“广柑香蕉西红柿”的意识是“星期三的胜利属于我们”；那么，“大鸭梨” 的意思是： ①秘密②星期三③进攻④执行⑤计划 19、五个答案中哪个是做好的类比？ 爱对于恨相当于英勇对于_______. ①士气②安全③怯懦④愤怒⑤恐怖 20、一本书的价格低了50%。现在，如果按原价出售，提高了百分之几？ ①25% ②50% ③75% ④100% ⑤200% 21、五个答案中哪一个是最好的类比： 22、找出与众不同的一个： ①南瓜②葡萄③黄瓜④玉米⑤豌豆 23、从五个答案中找出最好的类比： 水对于龙头相当于电对于_______. ①光线②开关③电话④危险⑤电线 24、打满水缸要11桶水。王林第次只能提两桶水，要打满水缸他需要走几趟？ ①5 ②11/2 ③6 ④13/2 ⑤7 25、五个答案中哪个是最好类比？
直接法生产过程
直接法生产过程 直接法由氨和空气经氧化直接合成浓硝酸，生产的关键是除去反应生成的水.反应经历以下五个步骤： ①制一氧化氮氨和空气通过铂网催化剂，在高温下被氧化成一氧化氮，并急冷至40～50℃，使生成的水蒸气经冷凝而除去. ②制二氧化氮一氧化氮和空气中的氧反应，生成NO2后，残余的未被氧化的NO和浓度大于98%的浓硝酸再反应,被完全氧化成二氧化氮：? ③分出二氧化氮在低温下用浓硝酸（>98%）吸收二氧化氮成为发烟硝酸，不能被吸收的惰性气体（N2等）排出系统另行处理. ④制纯NO2并冷凝聚合为液态四氧化二氮加热发烟硝酸，它热分解放出二氧化氮，然后把这纯的NO2冷凝成为液态四氧化二氮： ⑤高压釜反应制浓硝酸将液态四氧化氮与稀硝酸混合（要求稀硝酸中水分与液态 N2O4成一定比例）送入高压釜，在5.0MPa压力下通入氧气，四氧化二氮与水（来自稀硝酸）和氧反应直接生成98%浓硝酸. 为了加快反应的进行，加入的液态N2O4应比理论量多些，这样制得的是含大量游离二氧化氮（即发烟硝酸）的白色浓硝酸，将它放到漂白塔内，通入空气，把游离的NO2吹出，制到98%成品浓硝酸.二氧化氮经回收冷凝后再送到高压釜使用.如果氨的氧化不用空气，而采用纯氧（需加水蒸气稀释以防爆炸），制得的一氧化氮浓度可高些，这对以后的制酸操作是有利的.但需建造制氧装置和增加动力消耗. 间接法 间接法所用脱水剂有硫酸，硝酸镁，硝酸钙和硝酸锌等.经过多年生产实践的筛选，现在几乎全部采用硝酸镁. 硝酸镁是三斜晶系的无色晶体，变成水溶液后，随浓度的不同，可以形成多种结晶水合物，当硝酸镁溶液浓度为57.8%时，其结晶温度为90℃，此时析出Mg(NO3）2·6H2O 结晶.F点为转熔点，即当硝酸镁溶液浓度为81.1%时，其结晶温度为130.9℃，此时Mg(NO3）2和Mg(NO3）2·2H2O结晶共同析出.因此在选择硝酸镁操作温度时，应该避开这些最高点，以免溶液结晶.当硝酸镁溶液浓度大于67.6%时，其结晶温度随溶液浓度增加而迅速上升，溶液浓度超过81%时，则结晶温度直线上升,在此浓度下操作极易造成管道堵塞.因此，硝酸镁浓度太稀脱水效果固然不好，太高则也难以操作，在实际生产中一般控制在64%～80%之间，即浓硝酸镁浓度不超过80%（一般为72%），加热器出口（即吸水后稀硝酸浓度）不低于64%.硝酸镁法浓缩原理如下：浓度为72%～74%的硝酸镁溶液加入稀硝酸中，便立即吸收稀硝酸中的水分，使硝酸浓度提高到68.4%以上，而硝酸镁由于吸收水分，浓度下降至65%左右，此时在硝酸和硝酸镁混合溶液的气相中HNO3浓度在80%以上，再将后者
二沉池设计(DOC)
课程设计 题目某城市11×104m3/d污水处理厂 设计——二沉池设计 学院资源与环境学院 专业环境工程 姓名吴运鹏 学号 20122122186 指导教师卫静许伟颖 二O一五年七月二十日
课程设计任务书 学院资源与环境学院专业环境工程 姓名吴运鹏学号20122122186 题目某城市11×104m3/d污水处理厂设计——二沉池设计 一、课程设计的内容 （1）污水处理厂的工艺流程比选，并对工艺构筑物选型做说明； （2）主要处理设施二沉池的工艺计算； （3）确定污水处理厂平面和高程布置； （4）绘制主要构筑物图纸。 二、课程设计应完成的工作 （1）确定合理的污水处理厂的工艺流程，并对所选择工艺构筑物选型做适当说明； （2）确定主要处理构筑物二沉池的尺寸，完成设计计算说明书； （3）绘制主要处理构筑物二沉池的设计图纸。
课程设计评语 学院资源与环境学院专业环境工程 姓名吴运鹏学号20122122186 题目某城市11×104m3/d污水处理厂设计——二沉池设计指导小组或指导教师评语： 评定成绩 2015年7月31日指导教师
目录 1总论 (2) 1.1设计简介 (2) 1.2设计任务和内容 (2) 1.3基本资料 (2) 1.3.1处理水量及水质 (2) 1.3.2 处理要求 (2) 1.3.3 处理工艺流程 (2) 1.3.4 气象与水文资料 (3) 1.3.5 厂区地形 (3) 2污水处理工艺流程的确定 (4) 3 处理构筑物设计 (5) 3.1设计要求及参数 (5) 3.2设计计算 (5) 3.2.1二沉池主要尺寸的计算..............…………………………….…..…….. .5 3.2.2贮泥容积的计算 (7) 3.3进出水设计 (8) 3.3.1二沉池进水设计 (8) 3.3.2二沉池出水设计 (9) 结论 (11) 参考文献 (12)
国际标准智商测试及答案
国际标准智商测试及答案 Revised by Hanlin on 10 January 2021
国际标准智商测试的答案全部 智商，就是IQ（Intelligence Quotient的简称)，通俗地可以理解为智力，是指数字、空间、逻辑、词汇、创造、记忆等能力，它是德国心理学家施特恩在1912年提出的。智商表示人的聪明程度：智商越高，则表示越聪明。想检验自己的智商是多少吗？这并不困难，以下就是一例国内较权威的IQ测试题，请在30分钟内完成（30题），之后你就会知道自己的IQ值是多少了。 1、选出不同类的一项： ; A、蛇 B、大树 C、老虎 2、在下列分数中，选出不同类的一项： A 3/5 B 3/7 C 3/9 ; 3、男孩对男子，正如女孩对 A青年 B孩子 C夫人 D姑娘 E妇女 4、如果笔相对于写字，那么书相对于 A娱乐 B阅读 C学文化 D解除疲劳 5、马之于马厩，正如人之于 A牛棚 B马车 C房屋 D农场 E楼房 6、 2 8 14 20 （）请写出" （） "处的数字。 7、下列四个词是否可以组成一个正确的句子 生活水里鱼在 A 是 B否 8、下列六个词是否可以组成一个正确的句子
球棒的用来是棒球打 A是B否 9、动物学家与社会学家相对应，正如动物与（）相对 A人类 B问题 C社会 D社会学 10、如果所有的妇女都有大衣，那么漂亮的妇女会有 A更多的大衣 B时髦的大衣 C大衣 D昂贵的大衣 11、 1 3 2 4 6 5 7 （），请写出" （） "处的数字 12、南之于西北，正如西之于： A西北 B东北 C西南 D东南 13、找出不同类的一项 A铁锅 B小勺 C米饭 D碟子 14、9 7 8 6 7 5 （），请写出" （） "处的数字 15、找出不同类的一项： A写字台 B沙发 C电视 D桌布 16、961 （25） 432 932 （） 731 ，请写出（）内的数字 17、选项ABCD中，哪一个应该填在"XOOOOXXOOOXXX"后面 A XOO B OO C OOX D OXX 18、望子成龙的家长往往（）苗助长 A揠 B堰 C偃 19、填上空缺的词： 金黄的头发（黄山）刀山火海 赞美人生（）卫国战争 20、选出不同类的一项：
智力测试题及部分答案
经典的智力测试题及答案 1 有两根不均匀分布的香，香烧完的时间是一个小时，你能用什么方法来确定一段15分钟的时间？ 答案：一只两头点燃，另一只一头点燃，当第一只烧完后，第二只丙再头点燃，就可以得到15` 2 一个经理有三个女儿，三个女儿的年龄加起来等于13，三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄，有一个下属已知道经理的年龄，但仍不能确定经理三个女儿的年龄，这时经理说只有一个女儿的头发是黑的，然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄。请问三个女儿的年龄分别是多少？为什么？ 答案：2,2,9，因为只有36 = 6*6*1 36 = 9 * 2 * 2 3 有三个人去住旅馆，住三间房，每一间房$10元，于是他们一共付给老板$30， 第二天，老板觉得三间房只需要$25元就够了于是叫小弟退回$5给三位客人，谁知小弟贪心,只退回每人$1，自己偷偷拿了$2，这样一来便等于那三位客人每人各花了九元， 于是三个人一共花了$27，再加上小弟独吞了不$2，总共是$29。可是当初他们三个人一共付出$30那么还有$1呢？ 答案：怎么会是每人每天九元呢,每人每天(25/3) + 1，那一元差在25 - 24 = 1 4 有两位盲人，他们都各自买了两对黑袜和两对白袜，八对袜了的布质、大小完全相同，而每对袜了都有一张商标纸连着。两位盲人不小心将八对袜了混在一起。他们每人怎样才能取回黑袜和白袜各两对呢？ 答案：每人取每双中的一只就可以了 5 有一辆火车以每小时15公里的速度离开洛杉矶直奔纽约，另一辆火车以每小时20公里的速度从纽约开往洛杉矶。如果有一只鸟，以30公里每小时的速度和两辆火车同时启动，从洛杉矶出发，碰到另一辆车后返回，依次在两辆火车来回飞行，直到两辆火车相遇，请问，这只小鸟飞行了多长距离？ 答案：(D / 35 ) * 30 = d 6 你有两个罐子，50个红色弹球，50个蓝色弹球，随机选出一个罐子，随机选取出一个弹球放入罐子，怎么给红色弹球最大的选中机会？在你的计划中，得到红球的准确几率是多少？ 7 你有四个装药丸的罐子，每个药丸都有一定的重量，被污染的药丸是没被污染的重量＋1.只称量一次，如何判断哪个罐子的药被污染了？ 8 你有一桶果冻，其中有blue，green，red三种，闭上眼睛，抓取两个同种颜色的果冻。抓取多少个就可以确定你肯定有两个同一颜色的果冻？ 9 对一批编号为1～100，全部开关朝上(开)的灯进行以下handle：