设备买卖合同模板-有质保金
合同编号：HN-001
设备买卖合同书
买受人：扬子江药业集团上海海尼药业有限公司出卖人：上海智众机械设备有限公司
签订日期：年月日
签订地点：省市
设备买卖合同
买受人（甲方）：扬子江药业集团上海海尼药业有限公司
出卖人（乙方）：上海智众机械设备有限公司
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，甲乙双方就甲方向乙方购买平板式铝塑泡罩包装机事宜，经平等协商一致，自愿达成如下协议：
一、合同标的名称、品牌、规格、数量、质量、价格、交货时间等：
1、名称、规格、数量、价格等：
2、质量技术要求：设备应符合甲方技术要求及招标文件，同时乙方配合甲方完成对设备的DQ、IQ、OQ验证。
3、合同总价：36000元整（大写叁万陆仟圆整），价格中包括材料费、设备制作费、运输费、安装调试费、培训指导费、税费等一切相关费用。
4、交货时间：合同签订并收到预付款后30天内送货至甲方工厂并安装调试完毕。
5、交货地点：上海市浦东新区沪南公路3999号。
二、甲、乙双方的权利、义务：
1、甲方负责按照本合同约定支付合同价款。
2、乙方负责按照本合同约定的交货时间交货并保证达到本合同约定的质量技术要求。
3、乙方负责将本合同标的免费送到甲方指定地点。
4、乙方在接到甲方通知后24小时内派技术人员前来甲方现场指导设备安装工作，待设备安装到位具备调试条件后，甲方通知乙方前来调试，乙方在接到甲方通知后24小时内派技术人员前来甲方现场进行设备调试工作，并在到达甲方现场10日内完成调试工作，保证设备运行时各项技术指标均满足合同和标书要求，设备能顺利交付使用。
5、若设备需在甲方现场由乙方安装施工的，乙方在甲方施工过程中，特种作业人员必须持有特种作业相关资质证书。乙方应自费为其工作人员缴纳工伤保险或购买意外伤害保险。在施工过程中所发生的安全事故和因此发生的责任和费用由乙方自行承担。
6、乙方负责免费为甲方培训操作人员，形成培训教材，并确保培训效果。
7、双方商定本合同标的产品保修期为壹年，保修期自安装调试验收合格之日起计算。
8、保修期内，乙方保证在接到甲方的维修通知后48小时内派人到场完成调换或维修工作，并承担相关的费用。
三、付款方式及期限：
甲方负责分3期以银行汇款的方式付款，付款时间以银行汇出时间为准：
1、合同签订生效后甲方预付合同总价款30%的货款给乙方；
2、货到甲方工厂安装调试验收合格后1个月内甲方支付给乙
方60%货款；乙方在甲方付款前需开具合同全额的税率
17%增值税专用发票；
3、余款作为质保金，待保修期满设备无质量问题时一次付清。
四、特别约定：无
五、违约责任：
1、乙方延期交货，须征得甲方的同意，同时，每延期一天应支付本合同价款总额的千分之三的违约金；如延期超过15天，自15+1天起每延期一天应支付本合同价款总额百分之三的违约金，且甲方有权解除合同，乙方应在收到解除合同通知后10日内返还甲方已付款项，并赔偿甲方损失。
2、交付的货物如不符合本合同约定的质量要求，乙方负责无条件更换并承担相关费用；如因更换造成延期交货，应按本合同约定承担违约责任；另外在货到并具备调试条件之日起十日内，乙方若仍不能确保所供货物满足合同约定的质量技术要求，则甲方有权解除合同，乙方应在收到解除合同通知后十日内返还甲方已付款项，并赔偿甲方损失。
3、乙方不能在本合同约定的时间内完成调试工作，每延期一天支付本合同价款总额的百分之三的违约金；如延期超过15天，则甲方有权解除合同，乙方应在收到解除合同通知后十日内返还甲方已付款项，并赔偿甲方损失。
4、保修期内乙方未能按照本合同约定派人到场维修，则甲方有权请人维修，因此产生的维修费用由甲方在质保金中扣除，不足部分由乙方承担。
5、保修期内经两次维修本合同标的产品仍不符合合同约定的质量要求，则甲方有权根据具体情况选择要求乙方维修或退货，乙方应在收到甲方书面通知后七天内负责按照甲方的要求完成相关工作。
6、乙方交付的设备若侵犯第三方的知识产权，由此产生的责任由乙方承担，且甲方因此受到的损失也由乙方承担。
7、乙方违反本合同其他约定，每违约壹项次，向甲方支付本合同总价5%的违约金。
六、其他：
1、在履行本合同过程中，如发生不可抗力事件，根据不可抗力事件造成的影响顺延合同履行期，如果不可抗力事件持续时间超过10天，本合同是否履行双方另行商定。
2、本合同附件包括招、投标文件及相关答疑文件等，经乙方签字确认的招、投标文件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。当招、投标文件发生冲突时，按高标准或有利于甲方的方案执行。在履行本合同过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不了，向甲方住所地人民法院提起诉讼。
3、在签订和履行本合同过程中，如乙方给甲方人员回扣或物（礼）品，则甲方有权要求乙方支付本合同价款总额30％的违约金。
4、本合同未尽事宜，按照国家法律、法规的规定执行。
5、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
(以下无正文)
甲方：扬子江药业集团上海海尼药业有限公司乙方：上海智众机械设备有限公司法定代表人：徐镜人法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话/ 传真：021－68/5777电话/传真：
开户银行：农行浦东新区周浦支行开户银行：上海浦东发展银行春申
支行
银行账号：0348 银行账号：076499-97420地址：上海市浦东新区周浦镇沪南路3999号地址：上海市莘朱路816弄10号
日期：日期：
合同约定预留质保金的期限与法律规定的质量保修期限的界定
合同约定预留质保金的期限与法律规定的质量保修期限的界定 【问题提示】 1、如何理解建设工程质保期与质保金的法律概念。 2、质保期的起算日期如何确定 3、合同约定的预留质保金的期限和建设工程的质量保修期限有何区别。 【要点提示】 1、建设工程质保金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。质保金是工程款中的一部分，质保金的数额、期限由双方约定， 2、建设项目的质保期，自竣工验收合格之日起计算。 3、保修期，就是承包方保证修理的期间。质保期，就是承包方保证质量的期间。 【案情】 原告（反诉被告）某环境工程技术有限公司诉称：2005年12月20日原、被告双方签订《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及其相关技术服务》合同书，约定由原告负责向被告承建的西安市临潼区污水处理厂提供设备供货。合同生效后，原告依合同交货总价值为973.066万元，由于被告未按约支付工程款，原告于2007年11月12日提起诉讼，经西安市中级人民法院、陕西省高级人民法院判决被告应依约支付原告工程款100.9782万元。2008年12月20日，原告向西安市临潼区人民法院提起诉讼，临潼区法院作出（2009）临民初字427号民事判决书：解除原、被告双方于2005年12月20日签订的《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及相关技术服务》合同中的供货条款，判令被告支付原告工程款162.3768万元。现依据原、被告双方签订的合同及法院判决认定的事实，质保期限已满，被告应按合同约定一次性付清原告的质保金129.691万元。被告反诉该工程设备存在质量问题，但从被告反诉所述的事实和理由以及提交的证据材料均不能证明原告提供的工程设备存在质量问题。被告所述的通知及问题并未在西安市中院及陕西省高院生效判决中认定，且均发生在2007年12月19日之前，即该工程经三方验收并交付建设单位使用之前。双方在合同中也明确约定，若出现质量问题，被告应提交质量权威部门检测或者鉴定部门的鉴定报告来证明，且质保期限的起算日期也经生效判决确认。被告要求扣减质保金103.157万元根本无事实依据。从其所依据的证据来看，反诉请求不符合双方签订的合同约定，并未提交任何所谓修复或更换的记录单，产生的修复费用如何计算等问题也是不清的，更未得到原告的认可和确认。故对其反诉请求法院驳回。 被告(反诉原告)某设计研究院有限公司辩称：原告起诉要求被告支付建设工程合同质保金的请求，不符合双方合同书的约定及法律规定。合同约定质保金的支付以“全部设备安装完毕，单机调试和设备联动调试验收合格”为前提条
设备购销合同范本
合同编号：需方(以下简称“甲方”): 供方(以下简称“乙方”)： 甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买事宜，达成以下设备购销合同范本,双方共同遵守： 一、产品名称、数量、价格 序号产品名称及牌号或商标产地或国别规格、型号计量单位数量单价金额(元) 1 2 3 合计金额￥大写： (含税价) 卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。 二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在本合同签订前5日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。 三、设备购销合同范本的交货： 1、交货日期：甲方支付预付款后个工作日。 2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。 3、交货地点：。 四、卖方对质量负责的条件及期限： 1、设备自安装、调试合格之日起保质期年。 在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。 2、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。 3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。 五、设备的包装、发运及运输：
1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。 2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。 3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。 六、设备的安装、调试及验收： 1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。 2、安装由甲乙双方现场安装调节器试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。 3、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。 七、付款方式： 1、签订设备购销合同范本后个工作日内支付合同总金额 %的预付款。 2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后个工作内支付合同金额的 %。
2021年有关设备销售合同模板锦集10篇
Innovation is the only way to become a bigger company.通用参考模板（页眉可删） 有关设备销售合同模板锦集10篇 设备销售合同篇1 购货方： (以下简称甲方) 供货方： (以下简称乙方) 甲方因生产需要购买乙方________。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同： 一、甲方向乙方购买________，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品 二、甲方购买乙方全套机械设备总金额：________元整。 三、付款时间及方式： 四、交货时间、地点、方式： 交货时间： 交货地点： 交货方式：送货上门
五、验收时间及标准： (1)、验收时间：从乙方调试运行后的1天内; (2)、验收标准： A、全部设备必须是规定的型号、规格.不得使用不达标的伪劣产品. B、所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。 六、安全要求： 乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。 七、现场服务： 甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。 八、人员培训： 安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
九、售后方式： 自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为壹年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后1天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。 十、违约责任 1、乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方不能利用的，乙方要负责包换或维修，并承担修理、调换或退货后支付实际费用，如乙方不能修理或调换，按不能交货处理; 2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同时，应及时向对方通报履行或不履行或不能完全履行的理由，经双方协商一致，并取得有关方面的证明，可部分或全部免除违约责任。 3、甲方要确保乙方正常施工安装，无故给乙方造成不能够正常安装，从而影响乙方安装进度，由甲方承担责任。 十一、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更。所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
质保金协议书范文
质保金协议书范文 质保金协议书质量保证协议协议编号协议签订地甲方（以下简称 甲方）乙方（以下简称乙方）本协议以双方签定的采购合同为基础，就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的本协议对于乙方供给甲方的产品，制定了与产品质量有 关质量保证准则，以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷，谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准，如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾，要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证 的对象，对于所供产品双方需要制定一个明细（做到一物一明细），作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系； 2、乙方对重要原材料（重要材料签订协议时提供给甲方确认）进行严格的进货检验和批次管理；
3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求； 4、甲方提出的任何质量投诉，乙方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给甲方； 5、乙方的产品出现质量问题时，甲方有权要求乙方进行例行试验（含国家权威机构的第三方试验），实验结果为乙方责任，乙方应按时向甲方提交所供产品的例行试验报告； 6、如发生以下事项，甲方有权要求乙方支付产生费用乙方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成甲方生产停止；乙方生产的配件在甲方入厂检验时，因品质问题乙方不能及时处理；乙方生产的配件在甲方生产过程中，发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修；因乙方配件质量问题造成甲方产品，出厂后发生的质量事故（如退货等）；因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定乙方提供产品的“三包”期（包修、包换、包退）必须满足下列要求； 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动 机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格，甲方有权拒收。
设备购销合同样本
设备购销合同 合同编号： 买受人：（以下简称甲方）出卖人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙、双方经协商一致，特此签订本合同，以资双方共同遵照执行。 2付款方式 2.1 设备总价包括设备造价、运输费、保险费及安装调试费。 2.2 合同签订生效后，甲方预付款30％即，乙方安排生产。本合同项下货物全部生 产完成，乙方接到甲方的发货通知，甲方需支付乙方货款60%即。乙方负责运输到甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方需支付乙方剩余货款10%即后，乙方负责安装调试交付使用，乙方安装人员在没有经过甲方同意，安装人员不得撤离安装现场。 2.3 按以下第一种方式结算： ①银行电汇②现金③支票 3交货及运输 3.1运输费用由乙方承担，送货至甲方指定地点。请填写安装地点： 3.2 交货期：合同签订生效后，甲方基础施工完毕，乙方在接到甲方发货通知后3日内发 货，乙方负责安装调试。 4货物验收 4.1 甲方收货后按照国家制造计量法规定的出厂标准进行验收。 4.2 乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单,原装产品合格证各一份,说明书 等常规资料各一份。 4.3 交货后1个工作日内，甲方应及时安排上述货物的验收。 5产品质量 5.1 设备保修期为设备验收合格后保修个月，保修个月; 设备
在质保期内免费进行保修，设备保证期不少于自交货起个月。 5.2 设备如使用非原装的耗件由此引起的设备故障不属于保修范围。 6售后服务 乙方须向甲方提供以下售后服务： 6.1 无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养 的培训。 6.2 无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。 6.3 无偿协助甲方相关人员制定甲方内部有关乙方所销售产品的操作及保养规程。 6.4 根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。 6.5 在保修期内及时无偿提供备用机。 7 对产品质量提出异议的时间和方法 7.1 甲方在验收过程中，如发现设备的品种、规格、型号、颜色、质量等不符合规定，有权在收货后的15 日内向乙方提出异议；否则视为甲方已接收该产品，并认为所交产品符合合同规定。 7.2 乙方在接到甲方的异议后，应在 15 日内处理完毕。如乙方逾期不予处理，则视为同意甲方提出的异议，且甲方有权单方处理该不符合规定部分设备，因此所产生的一切直接责任和直接费用均由乙方承担。 7.3 无论甲方是否提出异议，乙方作为设备的供货单位，均须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，确保其提供的设备为合格产品且质量满足工程需要。 8 违约责任 8.1 甲方须承担的违约责任 8.1.1 甲方如无正当理由而单方变更设备颜色、品种、规格、型号、质量或包装要求等，应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。 8.1.2 甲方如无正当理由而单方退货的，甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。 8.1.3 甲方如未按本合同规定的日期向乙方付款，则应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。 8.1.4 乙方送货或代运的本合同内的产品，甲方如无正当理由而拒绝接货，则甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接损失。 8.2 乙方须承担的违约责任 8.2.1 乙方如未经甲方书面同意而中途变更材料(或产品或设备)颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。 8.2.2 乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货,则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，每逾期一天，乙方须按本合同总价的千分之一/日的标准向甲方支付违约金。 8.2.3 乙方如未按本合同规定的数量交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。如乙方少交的部分甲方仍然需要，则乙方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐；如乙方仍不能按规定期限交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。 8.2.4 乙方的设备包装不符合本合同规定时，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违
设备销售合同范本
设备销售合同范本 地址：_________ 法定代表人：_________ 甲方将根据乙方提供的商品报价信息，就每一个特定商品的订货提交订货单，订货单上明确商品名称，规格，数量，包装，价格，交货地点，交货时间等条款。 邮政编码：_________ 联系电话：_________ 按合同规定提货的产品，乙方通知提货而逾期提货的，除比照银行有关延期付款的规定，按逾期提货(收购)部分货款总值计算偿付违约金以外，还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费，并承担因此而造成的其他实际损失。 传真号码：_________ 乙方：_________ 第十条甲方交付的房屋经建设工程质量监管部门认定不合格的，乙方有权解除本合同，甲方应在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金，并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方(利息计算同第八条)。 地址：_________ 法定代表人：_________ 邮政编码：_________ 联系电话：_________ 传真号码：_________ 第一条合同标的 1.1 甲方同意同乙方购买，且乙方同意向甲方出售_________设备(以下简称合同设备)用于_________项目。将由乙方提供的合同设备的内容详见合同附件一(附件一中在列出设备外称的同时也请列出分项价格) 1.2 乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。 1.3 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
第二条价格 2.1 合同设备的价格(以下称为：合同总价)为：_________，价格清单详见附件一。 合同范本" src="https://www.360docs.net/doc/d115567348.html,/pic10/3/v/1081229_0.jpg" /> 2.2 上述合同总价是固定的。 货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量 进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。货 物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。 第三条付款条款 甲方或甲方指定的收货人有权要求乙方对包装损坏商品给予及时调换并有权拒收。被 拒收的商品乙方应及时运返，对甲方造成的相应损失乙方应承担赔偿责任。 合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付： (二)甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权 过户手续办完当日将_________等费用结清。 第四条：药品交易价格按双方商定的执行，但长期合作交易过程，如遇市场发生重大 变化或原辅料大幅涨价，供方有权对交易价格同需方重新商定。 3.1 预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的 款项，即人民币_________元。乙方同时提供甲方同等金额的资金往来发票。 3.2 交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________% 的款项，即人民币_________元。 货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量 进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。货 物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。 3.3 验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________% 的款项，即人民币_________元。 第四条合同设备的交货
质保金协议
可编辑可修改，欢迎下载 工程质量保证金协议 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1．就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县XXXXXXX财政所 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为2年，质保期满后一周内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_____ ____ 年月日年月日 合同协议模板
设备购销合同范本篇
设备购销合同范本 3 篇订立合同双方： 买方：（以下简称甲方） 买方法定（负责）代表人：签约人：买方承办单位：联系人：联系电话：买方地址：传真电话：卖方：（以下简称乙方）卖方法定（负责）代表人：签约人：卖方营业执照：代理销售证明：卖方承办单位：销售经理：联系电话：卖方地址：传真电话：银行开户许可证：开户行：帐号：根据《中华人民共和国合同法》及第一条标的甲方本次购买乙方ups 不间断电源部，合同标的额：万元。第二条合同产品的单价、数量（详见供货清单） ups 不间断电源单价：元，共部，总价为：元。（该总价为包干价，包括：运输、保修、服务等费税）。 第三条合同产品技术标准和质量要求合同产品的质量要达到第四条合同产品的交付： 1、交货时间和期限：合同签定后周内交货; 2、交货地点：由甲方指定地点; 3、交货方式：现场交接。 第五条结算 1、合同产品运到甲方指定地点并由甲方验收合格后15 日内甲方向乙方支付总货款的60%（即人民币：）。 2、货到1 个月内如双方对合同产品质量无异议且产品运行稳定，甲方向乙方支付总货款的35%（即人民币：）。
3、合同满一年，甲方向乙方支付剩余尾款，即总货款的5%（即人民币：）。 第六条付款方式全部合同价款，由甲方以电汇或汇票方式汇至乙方帐户内。第七条乙方保证与承诺1、乙方保证所供合同产品符合本合同第二条及所提供的技术之规定。否则，甲方有权退货，乙方退还已收甲方全部货款并向甲方支付总货款20%的赔偿金。如乙方延迟交货，每迟一天，乙方向甲方支付迟交货款的0.1%的违约金，但罚款总额不超过迟交部分货款的5%; 2、乙方对合同产品实行主机三年免费保修，保修期从安装验收合格起计算，保修期外，合同产品的维修，乙方按成本价格收费。 乙方其他承诺： 电池一年现场包换; 设备安装调试由乙方负责; 设备出现故障乙方提供 2 小时应答，24 小时内赶赴现场维修; 售后服务电话： 第八条技术培训 培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附 第九条不可抗力 任何一方由于自然灾害和不可抗力的原因而影响本合同履行时，应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，经对方同意，允许延期履行、部分履行或者不履行合同。 第十条解决争议 当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。 ①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁; ②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 第十一条附则 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签盖章之日起生效。
【买卖】机械设备买卖合同模板
【关键字】买卖 机械设备买卖合同模板 合同编号：_________________ 买方：___________________________ 法定住址：_______________________ 法定代表人：_____________________ 职务：___________________________ 委托代理人：_____________________ 身份证号码：_____________________ 通讯地址：_______________________ 邮政编码：_______________________ 联系人：_________________________ 电话：___________________________ 传真：___________________________ 帐号：___________________________ 电子信箱：_______________________ 卖方：___________________________ 法定住址：_______________________ 法定代表人：_____________________ 职务：___________________________ 委托代理人：_____________________ 身份证号码：_____________________ 通讯地址：_______________________ 邮政编码：_______________________ 联系人：_________________________ 电话：___________________________ 传真：___________________________ 帐号：___________________________ 电子信箱：_______________________ 鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权； 鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料； 鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行， 机械设备买卖合同。 一、合同目标 本合同目标为用于_________项目的_________设备。
质保金协议
工程质量保证金协议 甲方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1．就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县XXXXXXX财政所 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为2年，质保期满后一周内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_____ ____ 年月日年月日 1
设备销售合同模板(完整版)_1
合同编号：YT-FS-1509-16 设备销售合同模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备销售合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 出卖方(以下简称甲方) 购买方(以下简称乙方) 双方根据《合同法》等相关法律法规规定，经友好协商，签订本合同后信守下列条款，共同严格履行。甲方向乙方销售如下产品： 合计人民币(大写)： 贰万肆仟壹佰捌拾陆元整 小写(合计)： 小写(合计)￥24186 相关条款： 第一条合同必须填写工整，不得涂改，并经甲、乙双方指定有关负责人签字盖章后方可生效，否则合同无效。 第二条交货时间：
交货地点： 第三条付款方式： 第四条质量保证与验收：甲方所代理货物保证原厂正货，原厂包装及未使用过的新货，享受厂家承诺保修，否则乙方无条件退货。乙方在验收中如发现产品品种、型号、规格、数量、质量与本合同规定条件不符，须在产品到货后七日内提出书面异议和处理意见，否则视为验收合格。 第五条保修：。 第六条违约责任约定： 第七条解决合同纠纷的方式：双方协商或调解不成由提起诉讼方所在地的法院裁决。 第八条本合同一式份，甲、乙双方各执一份，交一份。双方签字生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月
设备销售合同范本_合同范本
设备销售合同范本_合同范本 随着我国通讯设备有限公司的不断发展,设备销售工作重要性日益凸显。签订设备销售合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的设备销售合同范文，欢迎参考阅读。 设备销售合同范文1甲方：_________________________ 地址：________________________ 法定代表人：___________________ 邮政编码：_____________________ 联系电话：_____________________ 传真号码：_____________________ 乙方：_________________________ 地址：_________________________ 法定代表人：___________________ 邮政编码：_____________________ 联系电话：_____________________ 传真号码：_____________________ 第一条合同标的 1.1 甲方同意同向乙方购买，且乙方同意向甲方出售______________(以下简称合同设备)。 1.2 乙方负责合同设备的制造、安装、调试工作，由甲方提供必要配合。 1.3 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与
合同正文有任何不一致，以合同正文为准。 第二条价格 2.1 合同设备的价格(以下称为：合同总价)为：______________(人民币) 第三条付款条款 合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付： 3.1 预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_____0____%的款项，即人民币____0_____元。乙方收到甲方支付预付款后合同生效。 3.2 交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_____0____%的款项，即人民币_____0____元。 3.3 验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_____90____%的款项，即人民币整RMB 元。乙方收到上述款项后向甲方开具全额增值税发票。 3.4 质保金：设备交付满1年后，甲方支付乙方合同总价_____10____%的款项，即人民币壹万RMB 。 第四条合同设备的交货 4.1 所有合同设备应在合同正式生效后_____6____周内，(此周应为最晚交货设备的周期)，由乙方负责运至交货地点。交货地点为甲方工厂。 第五条合同设备的检验及验收 5.1 合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后_____2____工作日内进行。双方应指派代表参加检验。
设备买卖合同(合同模板)
设备买卖合同 项目名称： 合同编号： 合同签订地： 买方：卖方： 法定代表人：法定代表人： 联系人：联系人： 地址：地址： 电话：电话： 开户行：开户行： 帐号：帐号： 税号：税号： 买、卖双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，就买方向卖方购买相关设备等事宜，经协商一致订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。 1 合同设备 1.1 买方同意从卖方购买设备（见下表），包括但不限于为保证合同设备安全稳定地操作所需要的全部设备、材料和产品备件（以下简称设备），以及合同设备装配、安 1.1.1卖方提供设备的详细清单见本合同技术协议。 1.1.2卖方提供的技术资料的具体内容，详见本合同技术协议。 1.1.3卖方提供的全部设备的技术性能和对本合同设备的技术保证，详见本合同技术协议。 1.1.4卖方派遣有经验的、健康称职的技术人员到买方工厂对合同设备的施工、安装、试车、投料试生产与考核进行技术指导。其人数、技术服务范围和待遇条件等详见本合同技术协议。 1.1.5本合同签订后，根据买方的要求，在合同约定以外的全部备品备件卖方有义务以优惠价格提供给买方，详细备品备件价格表详见本合同技术协议。 1.1.6卖方提供的设备的具体质量标准，详见本合同技术协议。
2 合同价格 2.1 卖方按本合同第一条规定提供合同设备和“技术资料”的总价为： 人民币：大写：（小写￥）。 上述合同总价的分项价格如下： 2.1.1设备和材料费： 2.1.2备品备件费： 2.1.3许可证和专有技术费： 2.1.4设计和技术资料费： 2.1.5技术服务费和培训费： 2.2上述合同总价中还包括但不限于运输费、保险费、包装费、装车费以及将货物运到买方指定地点以前的一切费用和技术资料交付以前的一切费用。 3 结算： 3.1 本合同经双方授权代表签字并加盖公章后立即生效。合同生效之日起 5 日内，买方应将合同总金额的20%即人民币元作为预付款支付卖方。 3.2 卖方发货前，买方将合同总金额的50%即人民币元作为第二期货款支付卖方。同时卖方在收到第二期货款后七日内开具合同总额的100%增值税发票邮寄给买方。 3.3买方自收到卖方设备按本合同第7.9条验收合格后，将合同总金额的25%，即人民币元作为第三期货款支付卖方。 3.4质保期满后，在卖方履行了质保期义务的前提下，买方支付预留合同总金额的5%，即人民币元的质保金。 3.5买方同意卖方对上述款项开具以下第（A）款规定的发票。 A增值税专用发票； B普通销售发票。 3.6卖方需在开具增值税专用发票前须向买方核实开票信息，以书面资料为准。 3.7 付款方式：银行电汇/银行转账/银行承兑汇票。 4 合同设备运输 4.1 双方约定，本合同设备的运输方式为：卖方负责合同设备的运输，其运输费、保险费已计入应由买方支付的设备总价内统一结算。 收货单位：邮编：_______ _ _____ 地址（交货地址）：_ _ 电话：_ _传真：________ ______ 联系人：_ _ 4.2 所有设备的交货应单机成套，安装用的专用工具、技术材料、易损备件应随主设备一同交付。卖方应根据货物的特点和需要，负责进行适当的包装及采取特殊保护措施（如加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施），以保证货物安全无损地运抵安装地点。
质保金合同样本
质保金合同样本 质保金合同样本一 委托方：_________(甲方) 开户银行：_________(乙方) 建设单位：_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下： 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意
意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_____________ 签订地点：_____________ 丙方(签章)：_________ _________年____月____日 签订地点：_____________ 附件： 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。 开户行：_________(盖章) 专户帐号：______________
机器设备采购合同范本
机器设备采购合同 买方：合同编号： 卖方： 买卖双方经过平等、互惠的友好协商，依据《中华人民共和国合同法》以及《********有限公司采购通则》（2010版）的相关规定，订立如下采购合同。 第一条货物的详细描述及要求 注：1，上述价格为含增值税税价格，税率17%； 2，上述价格为货物交付至买方所在现场地点价格,包括运费、保险费；交付地点的卸车费由买方承担。第二条货物的质量要求及说明 1， 第三条货物的包装要求及说明 1， 第四条货物的交付 1, 交付时间：201 年月日。 2，交付地点： 3，交付方式： 4，货物交付前的“发运通知”、随货交付文件资料以及货物交付的注意事项：相关单据必须全部交付买方，买方对产品的外观、数量、外包装及产品性能进行验收。
第五条货物的结算 1，买方采购货款的支付方式与批次安排 第一批付30%预付款：金额元，支付时间：。 第二批付65%进度款：金额元，支付时间：。 第三批付5%质宝金款：金额元，支付时间：。 第六条货物的验收 1, 货物的验收内容:对货物的外观及性能的检验。 2，验收执行的标准：按使用说明书及出厂标准验收。 3，验收方式与时间：现场验收,需调试正常使用。 4，货物验收质量不符时的提出时限、方式与处理办法： （a）出现质量异议时，提出时间为：发现问题时。 (b) 出现质量异议时，解决方式为：卖方对本产品实行三保期限为一年,期间出现问题可要求卖方无偿修复，保质期过后可双方协商解决。 第七条货物的安装调试及售后服务 1，安装调试的责任：卖方免费指导安装调试，买方负责设备的装卸及配备相关人员。 2, 货物的售后服务的响应时间：一旦出现机器故障，卖方应及时进行维修。 第六条不可抗力 1，不可抗力的定义：卖方因自然灾害、交通事故以及买方单方面原因导致订单无法生效、产品生产周期延后而无法按时交货的，应及时通知买方（需有书面的相关证明），买方同意后免予其承担延期交货的违约责任。 2，出现不可抗力的解决办法: 依据中华人民共和国《合同法》有关条款标准执行或双方协商解决. 第七条违约的赔偿 1，卖违约的赔偿标准：卖方延期交货每逾期壹日，按合同总价款百分之二承担违约金作为买方损失予以赔偿；情节严重导致交货延迟达伍个工作日以上或者导致买方无法实现合同目的的，买方有权解除合同。买方要求继续履行合同的，卖方除支付约定交货期至交付所有产品期间的逾期违约金外，应当继续履行合同并另行向甲方支付1万元的违约金。
设备销售合作合同范本
编号：FS-HT-05018 设备销售合作合同 Model contract for equipment sales cooperation 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
设备销售合作合同 设备销售合作合同范文1 甲方： 地址： 乙方： 地址： 甲乙双方本着平等、互利的原则，按照《合同法》以及相关法律的宗旨，经友好协商，就甲乙双方在合作期限内对中国邮政集团*司金融设备(自动柜员机)招标项目(以下简称“本项目”)的合作达成如下协议： 一、双方的权利义务 1、在合作期限内，甲乙双方均为对方当事人在本项目中的唯一合作伙伴。如未经对方书面同意，任何一方就本项目与其他第三方合作，则本合同终止，违反义务一方应赔偿对方当事人的损失。
2、在合作期间内，乙方应该协助促进甲方产品CRS(存取款一体机)在本项目中的销售。 3、甲方承诺，在合作期限内，甲方与中国邮政集团*司(包含其下属企业邮储银行)就本项目的统购而签订采购合同发生的销售额(包括但不限于型号为H68N/NL标准配置的产品，不包括该等产品未来的维护费用)均作为乙方的合作业绩，甲方应基于该合作业绩向乙方支付相应的技术服务费。 4、乙方竭力为甲方的前款所述产品在本项目的招标采购中取得较大比例的采购量，.自本协议签订日开始至0020xx年00月00日若无销售，甲乙双方协议自动终止。 5、由甲方直接与中国邮政集团*司签订具体的采购合同。 6、甲方负责提供符合本项目招标要求的自助设备产品，并做好相关设备的运输、安装、调试等完善的技术支持和售后服务工作。 7、甲乙双方构筑畅通的沟通渠道，对乙方在促进
设备买卖合同范本.doc
设备买卖合同范本 买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。下面是我为您整理的“设备买卖合同范本”，仅供参考，希望您喜欢！。 设备买卖合同范本1 买方：（以下简称甲方） 住所地： 卖方：（以下简称乙方） 住所地： 签订地点： 买卖双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，在平等互利友好协商的基础上就卖方向买方出售________________________设备事宜达成协议如下： 本合同所定设备用于 _______________________________________________________项目。 一、设备的名称、型号、数量、单价、总价 二、设备的技术标准和质量要求： 1、按照国标GB______________________________执行。 2、按照合同附件 ____________________________________________________技术要求执行。 3、按照买方招标文件中的技术要求执行。 4、其他标准 __________________________________________________。 三、设备的包装标准和包装物的供应与回收
1、卖方应提供设备运至交付地点所需要的包装。 包装应符合国家标准规定，具有适合长途运输多次搬运、装卸的坚固包装，并按设备的特点，分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防碎等保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的任何损失和费用。 2、包装物的回收 ①本合同设备的包装物免回收 ②本合同设备的包装物回收，回收的方式为 _____________________________。 3、包装费由卖方负担。 四、交货方式和交货地点： 1、交货方式：卖方送货方式。由卖方将设备送到买方指定地点交货，交货地点为：_____。 2、运输方式：_____________________________，运输费及保险等相关费用由卖方承担。 3、在合同签订后，如买方的指定地点发生变化，买方应在交货前1周内通知卖方，卖方应按照买方通知的地点交货，但该地点不得超出天津市地域范围。 4、标的物所有权及风险转移：自设备交付时起，买方获得合同标的物的所有权。卖方在交货地点将标的物交给买方前标的物毁损、灭失的风险由卖方承担，此后由买方承担。 五、交货时间： 1、全部设备应在______ 年_____月______日送到买方的指定地点。 2、设备属于分批次交货的，按以下时间要求交货： ①每批次交货的具体数量、时间要求为：