通信技术协议(最终)
宁夏达力斯贺兰山头关风电一期40.5MW工程
通信系统设备
技术协议书
业主单位：宁夏达力斯发电有限公司
设计单位：山东电力工程咨询院有限
公司
供货单位：桂林信通科技有限公司
2010年5月
目录附件一技术规范
1 总则
2 工程概况
3 SDH光传输设备技术要求
4 PCM设备技术要求
5综合配线柜技术要求
附件二供货范围
附件三技术资料及交付进度
附件四交货进度
附件五安装、调试、试运行和验收附件六技术服务
附件一：技术规范
1 总则
1.1 本文件是达力斯头关风电场一期40.5MW工程光纤通信设备技术协议书。对买方所需的光通信设备在功能设计、性能、结构、安装、检测和技术服务等方面提出了要求。
1.2 本协议书所用标准如遇与卖方所执行标准不一致时，按较高标准执行。
1.3 本协议书经买卖双方确认后可作为订货合同的技术附件，是合同正文不可分割的一部分。
1.4 本协议书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2 工程概况
贺兰山头关风电场一期40.5MW工程位于宁夏银川市，其光纤通信系统属银川地区光纤通信系统网络的组成部分。贺兰山头关风电场一期40.5MW工程受宁夏中调调度；至宁夏中调调度电话传输速率为64kbit/s；至宁夏中调远动信息主用通道采用数据网传输方式，传输速率为2Mbit/s，备用通道采用音频四线专用传输方式，传输速率为1200 bit/s;至宁夏中调电能量数据信息通道主用通道采用数据传输方式，通道传输速率为2Mbit/s,备用通道采用音频四线专用传输方
式，通道传输速率为9600bit/s。达力斯头关风电场一期40.5MW工程生产运行、设备维护及管理所需的信息传输通道主要由光纤通信传输网络来完成。
本期工程建设达力斯头关风电场一期40.5MW工程变电站光传输端站1个，设备采用SDH制式，传输等级为STM-1，传输速率为155MBit/s。对宁夏中调配置一对PCM终端机及其相应的接口。同时，为了方便达力斯头关风电场一期40.5MW工程并网电站进出线光缆、数字单元、音频配线连接的方便、可靠，特配置一面综合配线柜。
3 SDH光传输设备技术要求
3.1 网络性能要求
3.1.1国内数字传输模型
假设参考数字通道（HRDP）长度为6900km。
假设参考数字段（HRDS）长度为420km。
3.1.2系统误码指标
3.1.2.1 420km假设参考数字段的误码指标，不劣于表3.1.2.1的指标（测试时间不少于一个月）。
表3.1.2.1 420km数字段误码指标
3.1.2.2实际数字段误码指标，按表3.1.2.1的指标值乘以数字段长
度与420km之比进行计算并较其劣化10倍后满足要求。
3.1.3抖动指标
3.1.3.1 SDH抖动指标要求
a. SDH网络接口容许的最大输出抖动
SDH网络接口的最大容许的输出抖动不超过表3.1.3.1a中所规定的数值。滤波器频响按20dB／10倍频程滚降，低频部分按60dB／10倍频程滚降，测量时间为60s。括号中数值为数字段要求。
表1.1.3.1a SDH网络接口最大容许输出抖动
b. SDH设备的输入口的抖动和漂移容限
SDH设备的输入口容许的正弦调制输入抖动和漂移,符合图3.1.3.1b和表3.1.3.1b的规定容限。
抖动和漂移幅度
A2
A3
A4
0 抖动频率
f0 f12 f11 f10 f9 f8 f1 f2 f3
f4
图3.1.3.1b SDH设备输入抖动和漂移容限
表3.1.3.1b SDH设备输入抖动和漂移容限的参数
3.1.3.2 PDH网络接口容许的最大输出抖动
a. PDH网络接口最大允许抖动不超过表3.1.3.2a规定的数值。滤波
器频响按20dB／10倍频程滚降。
表3.1.3.2a PDH网络接口的最大允许输出抖动
b. 设备PDH 支路输入口抖动和漂移容限
SDH 设备PDH 支路输入口的正弦调制抖动容限和漂移容符合图3.1.3.2b 及表3.1.3.2b 的规定容限。
抖动和漂移幅度 倍频程下降
0 抖动频率
f0 f10 f9 f8 f1 f2 f3 f4
图3.1.3.2b PDH 支路输入口抖动和漂移容限
表3.1.3.2b PDH 支路输入口抖动和漂移容限的参数
注：1．※由卖方提供具体数值。
2．在2048kbit／3速率下，f8,f9和f10的数值指不携带同步信号的2048kbit/s接口特性。
3.2 比特率和帧结构
3.2.1 比特率
基本模块STM-1信号的比特率是155520kbit／s，STM-4信号的比特率是622080kbit／s，STM-16信号的比特率是2488320kbit／s。
3.2.2 STM-l、STM-4、STM-l6信号的帧结构符合ITU-T建议G.707。
3.2.3 卖方列表说明所供设备各开销字节（SOH和POH）的应用情况，如J，D，K，S等字节，并说明哪些字节是可以通过网管系统进行修改或再编号。
3.2.4 对于今后ITU-T新建议的开销字节应用，卖方的设备能用软件
修改和升级的方法来实现。
3.2.5 开销通路接入
所供设备能提供开销（SOH和POH）的外部和内部接入能力，并能在不中断业务的情况下提供所需开销通路应用。
3.3 传输与复用设备类型及性能要求
3.3.1 ADM设备符合ITU-T建议G.782，G.783，G.784，G.707，G.957，
G.958，G.703，G.825，G.826，G.813。
3.3.2 STM－N分插复用设备(ADM)
3.3.2.1 该设备可提供无需分接和终结STM－N信号而直接接入STM －N信号内的任何STM－1支路信号或140Mbit／s支路信号的能力。
3.3.2.2 该设备群路侧为STM－N的光接口，支路侧为140Mbit／s接口、STM－1的光接口或电接口和STM－4的光接口。
3.3.2.3 该设备有高阶VC交叉连接能力，即HPC功能。交叉连接方向不少于群路到支路，支路到群路，群路到群路，支路到支路。连接类型为单向，双向，广播式。
3.3.2.4 该设备提供配置成终端复用设备的能力，当线路侧仅有一个方向的光接口工作时，支路侧能将STM-N信号内的全部支路以STM-1信号和／或140Mbps信号终结。
3.3.2.5 支路接口在支路侧能进行任意配置，在增加和改变支路口时不对其它支路的业务产生任何影响。
3.3.3 性能要求
3.3.3.1 SDH设备的抖动和漂移规范
3.3.3.1.1 STM-N接口
a. 输入抖动和漂移容限满足第1.1.3.1节的规定。
b. 输出抖动和漂移的产生满足ITU-T建议G.783和G.813。
3.3.3.1.2 PDH支路接口
a. 输入抖动和漂移容限
2048kbit／s系列信号的输入抖动和漂移容限满足第1.1.3.2节的规定。
b. 抖动和漂移的产生
①来自支路映射的抖动和漂移：
来自2048kbit／s且没有输入抖动和指针调整时，不超过0.35UIpp值，测量方法按G.783建议；来自140Mbit／s且没有输入抖动和指针调整时的支路映射抖动和漂移由卖方提供。
②来自指针调整的抖动和漂移指标由卖方提供。
③来自支路映射和指针调整的结合抖动和漂移：
在提供通道的所有网络单元保持在同步状态下，支路映射和指针调整的结合抖动和漂移满足表3.3.3.1.2和图3.3.3.1.2的要求。表3.3.3.1.2 映射抖动和结合抖动规范表
通信管道工程合作协议
通信管道工程合作协议 发包方（甲方）：__________ 承包方（乙方）：______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条、工程项目 1、工程名称：单项工程 2、工程起止点： 3、承接专业及数量： 4、专业界面及内容： （1）、通信线路工程：包括通信管道施工定位测量、路面开挖、回填、 清淤泥、清除障碍物、水泥包砼、砖砌手井、铺设PVC管。做井、井 位编号、试通、提交竣工资料等相关验收和移动送审所需资料事项。 （2）、所有工程包括验收（包含材料、顶管、包含所有协调问题）。 5、承包范围和承包方式 （1）承包范围：工程施工以及完成本工程的所有工作（包含报建、材料、顶管、协调、竣工资料、验收和移动结算送审所需资料）； （2）承包方式： ①乙方实行包工包料（包括辅助材料）、包质量、包进度、包安全、包协调赔偿、包路由勘查、包报建（包括所需的图纸资料、设计、验线费用）、包办理产权手续、包综合赔补、包特殊路段处理（含过桥、顶管、水泥包圭寸、炸石、钢管材料等）、包路面恢复等的全包方式。 ②乙方负责通信管道工程的报建（以发包方名义报建）和施工，不享有本合同通信管道的所有权和使用权。新建管道必须与发包方指定的现有管道或电力槽道相连，一般情况下发包方单独占用管井，管首家在不具备单独占用管井条件时可与其它管道需求单位共井。 ③乙方负责通信管道工程通过有关验收（包括所有资料和费用）；乙方
负责提供移动结算送审所需资料。 (3)______________________ 施工工期：开工日期：_________________ 年_____________________________ 月_______ 日，竣工日期： ____________ 年 月日(施工期初定个月) 4、按建设单位指定设计院出具的设计方案施工。 5、工程质量和验收标准：按建设单位的要求进行施工和验收。 第二条、双方代表 1、甲方任命为甲方代表。 2、乙方任命_______为乙方代表。 第三条、甲方责任 1、按合同约定的支付条款，按时向乙方支付合同规定的金额； 2、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于 工程进度或质量不符合甲方要求的，有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利；对乙方的整改不及时进行处罚并扣违约款。 3、负责对接建设单位的各项工作； 4、对乙方进行考核。 第四条、乙方责任 1.按工程需要做好施工所需的施工围蔽和安全工作； 2.在施工中乙方严格服从甲方委派的管理人员的合理指挥。 3.按建设单位的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量，做好现场施 工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通，本合同已含一切费用，所以凡施工期间的施工质量、安全事故、文明施工等均由乙方承担全部责任，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门； 4 .乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部责任，
通信工程施工合同模板
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 第一条本合同期限类型为固定期限（固定期限/无固定期限/以完成一定工作任务为期限），自 20XX 年月日起至 20XX 年月日止。其中，试用期（有/无）， 自年月日起至 年月日止。 第二条甲方安排乙方从事的工作内容为通信工程施工，检修维护，设备安装，后勤服务，工作地点为。 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务。 第三条甲方安排乙方执行不定时工时工作制（标准工时/综合计算工时/不定时）。 第四条甲方应在每月_30__日发放乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方于每月 5 日前以现金或转账形式及时足额支付乙方工资，工资（计时/计件）标准为。其中，试用期期间的工资标准 为。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定乙方的所得收入计算方式：总收入=基本工资+综合考评分红<总体原则按劳分配>
第五条甲方应当按照国家和地方有关规定为乙方缴纳社会保险费，具体项目为。乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。 第六条甲方为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。甲方为乙方提供专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期。 乙方违反服务期约定的，应当按照约定支付违约金。 乙方发生工伤时，甲方应当及时采取措施使乙方得到救治，并按照《工伤保险条例》的规定，向乙方支付相应的工伤待遇。 第七条甲乙双方应当按照《劳动合同法》的相关规定履行、变更、解除、终止本合同。符合《劳动合同法》有关规定情形的，甲方应当依法支付乙方经济补偿。乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。 第八条甲方违法解除或者终止本合同，乙方要求继续履行本合同的，甲方应当继续履行；乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的，甲方应当依法按照经济补偿标准的二倍向乙方支付赔偿金。乙方违法解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。保守商业秘密的约定： 不能泄露甲方的商业秘密<甲方不允许公开或告知他人的信息等> 第九条甲方有下列情形之一的，乙方可以随时解除劳动合同：（一）在试用期内的；（二）甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）
小区工程施工合同补充协议书范本
编号：_____________小区工程施工合同补充协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 联系人： 电话： 本工程采取邀请招标的方式，经过招标程序，确定由乙方承建。为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及市有关规定，根据本工程的具体情况，签定本补充协议。如施工总承包合同（指政府备案合同）与本补充协议有不相符合的地方，以本补充协议为准。 一、定义 1.甲方： 2.乙方： 3.设计单位： 4.工程质量监督单位： 5.监理单位： 6.本工程： 7.本协议： 8.合同价款：以双方签订的补充协议中的结算值为准 9.工程总价：工程竣工验收后，按合同要求实际结算后应支付乙方的价款总额 10.规范、标准：现行的国家颁发的“建筑工程施工及验收规范”和“建筑安装工程质量检验评定标准”及甲方的收楼标准，直至令发包人、业主满意。 11.补充条款：在施工图出全后，双方确认的施工图预算构成本合同的补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。 二、合同文件内容及解释程序
构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本协议的文件及优先解释次序如下： 1.本协议签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件； 2.本协议及补充条款； 3.中标通知书（或定标书）； 4.招标过程中双方来往的书面文件； 5.投标人的投标书及附件； 6.本协议专用条款 7.分包工程竣工验收工作程序； 8.本协议通用条款； 9.标准、规范及有关技术文件； 10.图纸； 三、工程内容和承包范围 1.工程内容： 2.建筑面积：㎡ 3.承包范围：按发包人提供的工程施工图中除以下所列项目之外的工程内容。以下所列项目中的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装及调整后的堵补由乙方负责承包施工，甲方不予增加工程款。 由发包人另行分包的工程如下：
通信工程施工合作协议书
通信工程施工合作协议 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为适应通信建设市场的发展，以实现强强联合，双方互赢为目的。依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。 第一条工程名称：中国联通广州分公司本地传输网二期主干光缆、接入光缆工程 工程地点：广州市 第二条工程范围：按设计施工 第三条工程开工日期：年月日 工程竣工日期：年月日 第四条工程质量：验收质量评定合格以上。 第五条合作方式：通过对乙方的技术力量、经营状况、工程业 绩的评定，并根据本工程的要求，甲方同意把乙方编组为：通信线路光、电缆及管道施工队。参与甲方所承接的通信工程项目的施工。 第六条工程内容：本项目包括以下内容： 1、通信管道工程：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材 料、管材、井框、井盖除外。 2、开挖自埋光缆：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材料。管材、井框、井盖除外。 3、架空光缆、墙壁光缆工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量（建设单位验收后的数值）数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 4、顶管工程：：采取包工的方式，以实际完成的工程量（建设单位
审定后的数值）数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 5、管道光缆、架空光缆、墙壁光缆布放工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量（建设单位验收后的数值）数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 6、光缆成端、接续工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量（建设单位验收后的数值）数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。如与纤芯调查等其他成端、接续以外的工作需要另外计算劳务费。 第七条劳务费单价及结算办法 1、劳务费单价为综合单价，按项目分为： （1）管道工程：（不含水泥路） 3200.00 元/公里（包工包砖、沙、水泥材料） （2）开挖自埋（不含水泥路）： 20000.00 元/公里（包恢复）（3）开挖自埋（水泥路）： 32000.00 元/公里（包恢复） （3）架空杆路： 2200.00 元/公里里 （4）墙壁光缆： 3500.00 元/公里 （5）加挂光缆： 2000.00 元/公里 （6）管道光缆： 1300.00 元/公里(48芯以下) （7）管道光缆： 1400.00 元/公里(96芯以下) （8）光缆成端： 25.00 元/每芯（不足12芯安12芯机取，含接头不足12芯按12芯算每头） （9）纤芯调查等其他成端、接续以外的工作按每天每人120元劳务费计算。
通信工程合作协议范本专业版
编号：HZ-20215571 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 通信工程合作协议范本专业版 The parties shall, when making a contract, have corresponding capacity for civil rights and civil conduct.
[标签:titlecontent] 甲方： 负责人： 职务： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 乙方： 负责人： 职务： 地址： 电话： 传真： 鉴于双方本着互惠互利的原则，就乙方投资建设甲方__________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护，经友好协商，达成如下合作的协议：
第一条协议的范围、内容及时间 1、合作范围：甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________（以下简该项目）。 2、合作内容：乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护，负责通信运营商的业务接入，为甲方业主提供全面优质的服务，保障甲方业主通信网络的正常使用。 3、合作时间：本协议自签订之日起生效，期限为_________年。到期后双方如无异议，自动顺延。 第二条双方投资网络建设内容 1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。 2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房，机房需求见第五条。 3、乙方负责该项目通信网络建设的投入，按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设，包括：投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备，室内语音、数据综合布线系统，语音、数据面板及模块等。 4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护，详细内容在第六条中阐述。 第三条甲方的责任 1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸，在网络工程建设完工后，乙方具有保留上述图纸的权利，以便通信网络的运行管理维护。
工程补充协议书范本
工程补充协议书范本 发包人（发包方）： 承包人（承包方）： 为了补充和完善《建设工程施工合同》的有关事宜，根据市场机制调整双方的权利和义务，鼓励施工企业开展技术创新，节约费用。经双方充分协商，在 自愿、平等、互利的基础上签订的，双方承诺将严格遵守本协议约定： 工程名称 工程名称： 工程地址： 工程造价、承包的范围和方式 2.1XX项目工程合同价：合同承包总价为xx，（），总建筑面积，合同优惠率为xx，详见下表： (略) 2.2工程承包范围： 2.2.1、承包人负责包括但不限于土建、水、强电、暖通、消防（消火栓系统、喷淋系统及通风排烟系统）、弱电（只计管、盒预埋）等施工图纸和发包人有关说明（包括招标文件、招标答疑）范围内的建筑安装工程。 2.2.2、本工程铝合金门窗、塑钢门窗、电梯由招标单位另行组织专业招标，不在此发标范围内。铝合金门窗、塑钢门窗工程配合费按每平方米伍元整（5元/㎡）计取（配合内容：提供垂直运输设备、提供一间现场临时仓库、提供临时水电），电梯配合费（包括井道脚手架搭拆、垂直运输设施的使用、不小于6m㎡的三相五线导线、施工电源箱提供到每个电梯机房、预留孔洞的整改、电梯洞 口的安全防护等相关工作的费用，并提供一间现场临时仓库）每台陆仟元整（6000元）,列入税前造价。其他未列工程不在计取配合费，但不排除总承包商 的无条件配合义务。
2.3承包方式：承包人经过对承包范围内工程的充分核实，在保证工期和工 程质量合格的前提下，采取新技术和科学管理，降低成本、提高效益。承包人 向发包人承诺实行工程造价包干，包工包料，合同价一次包死（主体部分钢筋及甲方指定材料除外），工程合同总价。合同总价中已考虑工程材料、政策性调整、工资调整等风险费用。若有工程变更（包括增加与减少），计算办法见3.1，并 执行合同优惠率。本合同协议书约定工程总价款包含全部工程量内容，承包人 无论何种原因没有列入总价款中的工程，发包人都没有增加支付的义务，并认 为该项目已包含在总承包价款中，本工程竣工结算时，只计算变更部分，不再 对预算书、标底价及中标价进行重新核对。 2.4主体部分钢筋及招标单位指定材料调价差的办法： 主体部分钢筋按照郑州市造价办公室公布的各季度材料信息与《郑州市建设工程材料基准价格信息》（____年月份）进行差价调整，不执行合同的优惠率。非主体部分钢筋及铁件等不予调整；发生非发包人原因的工期拖延时，如果钢 筋价格上涨，按原价格执行；如果价格下降，按下降后的价格执行。钢筋数量 以发包人标底数量为准，各季度数量按承包人经监理单位和发包人批准的施工 组织设计中计划完成的工程量为依据（如单层工程量跨季度，则按工程量跨季度的比例进行分摊）。承包人须在主体结顶前一周内与监理单位及发包人确认主体工程的形象进度，作为竣工结算时钢筋调差的依据。发包人指定材料表中的材料，实际施工时由发包人重新指定品牌和单价，并根据实际指定价调增调减， 数量以发包人标底数量为准，价差不再执行合同优惠率；除主体部分钢筋及发 包人
通信工程保密合同协议书范本
甲方： _ 乙方： _ 鉴于：乙方在通信有限公司（或有限公司）实施 系统工程规划（或工程设计、工程建设、设备调测与维护、服务支持、合作运营等）期间，乙方人员需要使用甲方网络与业务发展情况、网络拓扑、设备信息、 系统账号、用户数据和信息等，双方就前述事宜中所涉及的保密信息达成以下一致： 1.本协议所称“保密信息”是指：甲方系统网络与业务发展情况、网络拓扑、设备信息、XX系统账号、用户数据和信息等。包括但不限于：任何甲方不欲公开的观点、发现、发明、公式、程序、计划、图表、模型、参数、数据、标准和专有技术秘密，和/或其中的任何知识产权。 2.甲方向乙方提供保密信息的行为不构成向乙方授予任何与保密信息相关的专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。 3.乙方承诺仅为工程规划（或工程设计、工程建设、设备调测与维护、服务支持、合作运营等）目的使用保密信息，不为任何其他目的使用保密信息。 4.乙方对保密信息的使用应当满足下列要求：乙方应遵守甲方制定的《工程管理办法》（或《账号口令管理办法》、《用户信息保密管理办法》等）（详见附件）。 5.未经甲方的事先书面批准，乙方不得以任何形式或任何方式将保密信息和/或其中的任何部分，披露或透露给任何第三方。乙方有义务妥善保管保密信息，不得复制、泄漏或遗失。乙方亦不得依据保密信息，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。
6.甲方同意乙方有权向其职员透露或使其接触保密信息和/或其中的任何部分，范围是这些职员应是在工程规划（或工程设计、工程建设、设备调测与维护、服务支持、合作运营等）期间需要使用保密信息的人员，前提是乙方向职员透露或使其接触保密信息前已经从该职员获得了至少与本协议保密义务一样严格的保密承诺。 7.乙方的职员违背保密承诺，未按照本协议的规定使用保密信息或向第三方披露保密信息，或依据该等保密信息向第三方做出任何建议，都被视为乙方违反本协议。 8.如任何一方违反本协议，违约方应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。 9.甲方保留在甲方认为必要的情况下收回所提供的保密信息及其使用权的权利。 10.凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决时，申请仲裁委员会依其仲裁时现行有效的仲裁规则进行。 11.本保密协议对双方和各自所属/关联公司、机构都具有约束力。 12.对于本协议条款的修改，只有经双方授权的代表书面签署后方可生效并对双方具有约束力。 13.本协议规定的保密责任的期限为自本协议生效之日起至本协议终止之日止。 14.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至年月日。 15.本协议壹式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。
通信工程合作协议范本专业版(1)
YOUR LOGO 通信工程合作协议范本专业版(1) The state maintains social and economic order by enacting laws, and agreements signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业协议系列，下载即可用
通信工程合作协议范本专业版(1) 说明：本协议书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范协议当事人的行为，依法签订的协议具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 负责人： 职务： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 乙方： 负责人： 职务： 地址： 电话： 传真： 鉴于双方本着互惠互利的原则，就乙方投资建设甲方 __________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护，经友好协商，达成如下合作的协议：第一条协议的范围、内容及时间 1、合作范围：甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________（以下简该项目）。
2、合作内容：乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护，负责通信运营商的业务接入，为甲方业主提供全面优质的服务，保障甲方业主通信网络的正常使用。 3、合作时间：本协议自签订之日起生效，期限为 _________年。到期后双方如无异议，自动顺延。 第二条双方投资网络建设内容 1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。 2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房，机房需求见第五条。 3、乙方负责该项目通信网络建设的投入，按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设，包括：投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备，室内语音、数据综合布线系统，语音、数据面板及模块等。 4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护，详细内容在第六条中阐述。 第三条甲方的责任 1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸，在网络工程建设完工后，乙方具有保留上述图纸的权利，以便通信网络的运行管理维护。
工程施工合同补充协议书(标准版)
编号：HL202041535 工程施工合同补充协议书(标准版) The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
工程施工合同补充协议书 发包人：________ 承包人：________ 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称：________ 2．工程地址：________ 3．建筑面积：________ 4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。 5．设计单位：________ 6．监理单位： ________ 二．工程内容及承包范围 1．外墙面砖改为外墙漆 2．客厅推拉门取消
3．本工程为满七层，结构找坡 4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光 5．外墙40×40深灰色栅格取消 6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。 7．其余均按原图施工 三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记） 1．开、竣工日期 1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。 四．付款方式 本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制 板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。 五．合同生效与终止、争议处理 1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。 2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
通信工程施工协议书
工程合作施工协议书 甲方: 乙方: 电话： 身份证号码： 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方工程施工的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。 一、工程项目 1.工程名称:移动工程 2.工程地点:定西市岷县 二、甲方责任 1.甲方负责协调及工程结算工作。 2.甲方负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。 3.指定工程项目负责人，协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。 4.甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。 5.施工过程中因建设杆路、光缆占用当地村民土地而产生的赔偿由甲方承担。 6. 工程验收合格后，甲方需向乙方提供工程验收合格证明。
三、乙方责任 1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。 2.参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。 3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余，剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。 4.严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方单位确认。 5.如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，甲方不承担返工费用。 6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。 7.工程竣工未移交之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及报甲方备案。发生劳资纠纷时，由乙方承担法律责任。 9.参加验收，编制结算和竣工文件，配合甲方进行相关验收移交工作。 四、工程工期
通信工程外包合作协议完整版
通信工程外包合作协议完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
通信工程外包合作协议完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(发包方)： 法定代表人： 住址： 电话： 传真： 乙方(承包方)： 法定代表人： 住址： 电话： 传真： 根据《中华人民共和国合同法》及
有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程项目 1、项目名称：_____________。 2、工程名称：_____________。 二、工程地点 地点：_____________。 三、工程期限 1、本合同总工期为________年 ________月________日开工，至_________年_________月________日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺
工程补充协议书范本(标准版)
编号：FS-HT-05018 工程补充协议书(标准版) Model Supplementary Engineering Agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
工程补充协议书(标准版) 工程补充协议书范本1 甲方(发包方)：***** 乙方(承包方)：***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议： 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区，名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从2014_____年___月___日开始至_____年___月___日止。 三、付款金额及付款方式
项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。 四、其他约定 修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、
通信工程外包合作协议范本文档
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 通信工程外包合作协议范本文档 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包方）： 法定代表人： 住址： xxxxx xxx : 乙方（承包方）： 法定代表人： 住址： xxxxx xxx： ***拟定时需要注意的： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不 同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，欢迎下载。实践中，需要根据双方 实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程项目 1、项目名称： ____________________________ 2、工程名称： ____________________________ 二、工程地点 点：_____________________________ 三、工程期限 1、本合同总工期为_________ 年日开工，至 # _________ __________ 日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工。 （2）设计范围内重大设计变更。
（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度。 （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在内予以确认和答复，逾期不予答乙方可视为要求已被确认。 ***拟定时需要注意的： 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时， 应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 四、工程价款工程总价：民币元整（￥ 元）。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价%^为预付款，即人民币元整（￥___________________ 元）o 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价 %勺款项，即人民币元整（￥___________________ 元）o 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付活全部余款，即 人民币元整（￥___________________ 元）o 六、工程验收 1、当该工程完工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在 天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告 天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收。没有国家标准的，则
通信管道工程施工合同
通信管道工程施工合同 盐城市华虹建筑工程总公司第八项目部甲 立合同单位：（以下简称方） 盐城市经济开发区巨墩社区乙甲方拟将盐城联通盐城开发区东区开发大道通信管道工程（天山路至希望大道开发段）分包给乙方施工。施工内容包括：土方开挖、砼浇筑、波纹管铺设、土方回填及完成全部工程量内的一切工序。为明确双方职责，保证工程质量和工期，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款： 一、工程概况： 1、工程名称：盐城开发区东区开发大道通信管道工程。 2、工程量：波纹管管道总长900 米（暂定），工程结束后工程量按实结算。通信井土方开挖按实际测量土方数结算。 二、工程承包方式： 甲方负责质量管理和材料供应，乙方负责组织施工。 三、承包价格： 10元/m （含管道土方开挖、砼浇筑、波纹管铺设、土方回填、土方外运全部工作量内的一切工序），通信井土方开挖价格按照开发区管委会的规定执行。 四、双方的权利和义务 1 、甲方负责通信井及通信管道的放线工作和材料供应。 2、甲方监督乙方在通信管道及通信井施工过程中的整体质量，乙方 必须按设计图纸要求和甲方要求施工（两孔管道要求开挖深度 1.0m，四孔管道要求开挖深度1.1m），服从甲方的监督和施工管理以及联通现场监理人员的监督，确保工程质量，如甲方或联通现场监理人员发现质量问题有权要求乙方返工或停工整改，因此造成的一切费用乙方自理。对隐蔽工程在覆盖前乙方必须通知甲方和联通现场监理人员进行验收，在隐蔽工程验收合格
后才能覆盖。 3、工程竣工验收由联通监理人员和甲方共同负责配合，验收标准以现行标准及设计图纸要求验收，验收不合格的乙方必须在甲方要求的时间内进行整改，由此造成的一切费用乙方自行承担。 4、乙方必须严格遵守安全操作规程及甲方有关安全制度等各项规定确保安全生产，文明施工，在通信管道及通信井施工过程中造成的一切安全责任事故全部由乙方自行处理。 五、付款方式全部工程量完工及甲方和联通监理人员验收合格后付全部 工程款。 六、工期及有关事项 1、施工工期：本工程自甲方通知之日起十五个晴天工作日内完成。在通信管道及通信井施工中，因不可抗拒或甲方原因造成开工推迟或施工受阻的工期顺延。 2、在通信管道及通信井施工过程中，涉及与其他部门或个人发生纠纷原则上由乙方自行解决，甲方在必要时应予协助解决，乙方处理地方矛盾不当造成的一切费用由乙方自行承担。 3、合同未尽事宜，双方协商解决。 七、违约责任任何一方如不按上述条款履行自己的义务和职责，均视为违约。施工过程中，如发现问题甲方有权让乙方进行返工或停工整改，由此造成的一切费用由乙方承担。乙方如逾期不按合同工期完成工作量，按每延期一天罚款全部工程款的1%计算，全部罚款不超过整个工程款的10%本合同双方签字盖章后生效，一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）：
通信工程施工合作协议最完整版
通信工程项目施工合作协议 甲方：上海通信科技有限公司 地址: 法定代表人: 授权委托人: 话: 真: 方: 址: 法定代表人: 授权委托人: 电话: 传真: 协议编号: 签订时间: 签订地点:
为明确甲、乙双方在合作过程中的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商，就双方合作事宜达成以下一致意见，以供双方共同遵守执行。 、合作地点： 二、合作范围: 1甲方负责：项目宏观管理、协调项目立项、乙供辅材、竣工文件及决算审计； 2、乙方负责：业主签约和协调、勘测设计、集成施工、工作量上报、售后服务及确保验收合格。 三、合作标准: 1、依照国家有关施工规范标准和邮电设计院以及甲方提供的其他相关施工规范和具体要求，依照工程施工图纸、施工说明等文件进行施工和开通及验收； 2、符合相关的甲方、建设方以及相关行业技术参数要求。 四、双方的权利义务 （一）、甲方的权利与责任 1、负责工程全方位的管理； 2、组织双方负责人会议，专题讨论解决合作过程中的相关问题； 3、对乙方的现场施工、开通、调测、验收及维护进行实时管理，发现问题及时提醒乙方立即改正； 4、积极配合乙方进行工程的正常施工； 5、根据合同约定和乙方开具的发票，承付相关费用； （二）、乙方的权利与责任 1、负责与业主签订施工协议书，以及提供相关完整证明和资料给甲方； 2、负责该工程内所有布线、天馈系统安装等配套设备的设计和施工等工作，如验收工程中出现施工质量问题，均由乙方负责返修，直至甲方和建设方验收合格为止； 3、应服从甲方施工现场管理人员的管理及指挥，并对施工中发现的问题及时与甲方沟通、解决问题务必做到高效和迅速； 4、应按照甲方和建设方要求，按时按质完成工程施工； 5、对所施工项目做好整体的施工计划，施工前递交给甲方“设计方案”和“施工大纲” 为甲方与建设方沟通提供便利条件；
通信建设工程施工合同
通信建设工程施工合同 通信建设工程施工合同第1篇合同编号：____________ 发包方（甲方）：__________________ 承包方（乙方）：__________________ 根据及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：______________________________ 2．工程地点：______________________________ 3．工程范围和内容：________________________ 第二条甲方权利和义务 1．组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2．提供必要的施工条件； 3．负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4．指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5．在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收； 6．按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1．必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；
2．应编制，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据； 3．乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4．非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5．精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工； 6．合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7．严格按设计文件及、等规范要求施工； 8．做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任； 9．服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任； 10．线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。
通信工程施工合同协议书范本完整版
编号： 通信工程施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年___ 月____ 日甲方（工程发包方）：
乙方（工程承包方）：
为使甲方承接的合同内简称建设单位）年度本地传输网建设项目 建管道单项工程按预定计划顺利完成、工程施工管理和进度上都得到确切保证和受控，进一步明确甲乙双方在工程施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商，一致同意签订本合同，共同遵守，互相监督执行。 第一条承包工程规模、工程量划分原则、承包范围内容 乙方承包甲方承接的施工，工程地点为： 工程工期安排为：年月日一一年月日， 1、工程规模：根据甲方指定道路设计图纸施工，工程量结算按实际完成并最终交付建设单位使用的管程长度计算。 2、进度要求：如乙方因自身主观因素（施工管理不善、施工力量不足、施工资金不足）不能满 足甲方和建设单位关于工程建设施工安全管理、施工质量及进度管理要求，甲方可随时根据合同条款约束终止本合同实施另行委托他人施工，对乙方满足建设单位质量要求可以通过验收的段落，双方进行工程量即时结算。 承包范围：乙方需以合同单价包工包料（乙方负责水泥、沙、石、砖等管道工程建设所需辅材，甲方提供主材中井圈井盖、钢管、PVC 管及其它建设单位提供的材料）、包质量、包进度、包安全、包施工现场协调赔偿、包材料运输、包特殊路段处理（含过桥、水泥包封、炸石、架钢管等）的施工包干方式。施工内容：包括管道沟开挖铺管回填、路面破复、人（手）井砌筑、人手井喷字、管道试通、埋设标桩（此项根据建 设单位维护部门具体要求确定）等管道建设所需工作程序。 第二条承包责任与工作要求： 1、施工安全工作：乙方全权负责并承担一切施工安全责任及相关费用，包括施工人员和来往行人车辆安全、地下管线安全等； 2、保证工程质量达标：由于工程质量引起的问题，由乙方负责并承担相关费用，甲方有权对乙 方追加处罚； 3、按期完工并通过验收：在施工时限内，乙方保证其承包的施工段落全部完工并通过验收；
电信企业业务合作框架协议协议书
电信企业业务合作协议书 甲方：陕西省泾河东庄水利枢纽工程现场管理处（以下简称甲方） 乙方：中国电信股份有限公司咸阳分公司（以下简称乙方） 甲乙双方经过友好协商，本着自愿、平等的原则，在互惠互利的基础上达成如下协议： 第一条总则 一、甲方视乙方为密切的电信合作伙伴，建立、保持与乙方的长期电信业务关系，唯一选择乙方能够提供的电信业务。 二、乙方视甲方为重要大客户，提供优先、优质、优惠、快捷的通信服务，承诺在《电信服务标准》基础上，尽最大能力向甲方提供通信便利条件，满足甲方需求。 三、甲乙双方在目前业务合作的基础上，着眼于未来合作方向，根据各自拥有的可利用的资源情况，逐步在宽带上网、数据通信组网、固定电话、移动通信、信息化应用等业务领域开展全方位合作，发挥各自职能和资源优势，充分进行开发利用达到双赢目的。 第二条业务服务约定 一、甲乙双方任一方有新的合作意向时，可通过协商方式向对方提出，双方确定具体项目后，按照本协议（或补充协议）条款规定的双方权责予以实施。 二、双方在本协议中认定以下一系列业务合作项目，主要内容如下： 1、光纤接入互联网； 2、全球眼业务； 3、固定电话业务； 4、天翼移动业务； 5、信息化行业应用业务； 6、ITV业务； 7、电信能够提供的其他业务。 第三条甲方的权利和义务
1、甲方作为乙方的重要大客户，享受乙方为大客户提供的“一站式”等一系列优质服务和业务优惠条件； 2、甲方承诺在乙方能够满足其通信需求的条件下，唯一选择乙方提供的电信业务，否则乙方有权停止执行提供的优惠、优先条件及要求甲方返还已享受的优惠； 3、未经乙方同意，甲方不得将租用的电信业务超范围使用或转租给第三方使用； 4、甲方保证连接到电信公众网络上的设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求； 5、甲方应积极配合乙方进行电信管线建设，提供安装电信设备，配线架、机架的专用机房，协助保护乙方在甲方所在地建设的电信设施； 6、甲方应遵守国家主管部门制定相关电信业务使用管理规定，依照《中华人民共和国电信条例》或双方达成的补充协议，按时支付电信费用。 第四条乙方的权利和义务 1、乙方视甲方为电信重要大客户，为其提供各类电信通信、业务咨询、组网建议等综合性通信服务； 2、乙方根据甲方业务需要，投资建设电信管线、网络设备至甲方提供给乙方的专用机房（甲方内部网络所需的线路、设备由甲方自行负责投资和建设）； 3、乙方保证通信工程建设质量符合国家有关主管部门规定的标准； 4、乙方所提供的通信业务应按《中华人民共和国电信条例》规定保证产品和服务质量，甲方应给予必要的配合和协助。 5、在通信资源具备的条件下，乙方应优先向甲方宣传，提供试用各类电信新业务。 6、甲方在接入和使用电信业务过程中出现任何问题均可就近向乙方各县（市、区）