2021新版大厦室内装修工程施工招标书

YOUR LOGO

2021新版大厦室内装修工程施工

招标书

The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.

专业合同书系列，下载即可用

2021新版大厦室内装修工程施工招

标书

备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东

西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。

我单位拟新建**大厦室内装修工程，为确保工程质量、安全，提高经济效益，本着公开、公正、公平竞争的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国建设部令第89号、湖南省实施《中华人民共和国招标投

标法》办法等有关规定，并报经市计委批准，该工程项目拟采用公开招标形式招标，择优选定施工队伍。现将该项目的招标条件及投标要求说明如下：

一、工程概况：

1、工程名称：**大厦室内装修

2、建设地点：**路1＃

3、计划投资1700.00万元，投资性质：单位自筹，已到位资金1700.00万元。

4、功能布局：详见业主提供的装修设计施工图。

5、工程类别整栋装饰工程。

二、工程招标范围：

详见业主提供的装修设计施工图（含灯饰、卫生洁具及相应管线）。

三、承包方式：

1、本工程根据《招标投标法》等有关规定，按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及《合同法》的有关规定由建设方与施工单位签订合同，采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。

2、取费标准

2-1、土建工程：按现行定额及其配套的取费标准，材料预算价

格执行*建价〔2002〕08号文；取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文；人工调整暂调系数按*建定〔2001〕第09号文进行调整，列入税前报价；施工现场安全、文明施工及职业卫生增加费执行郴建定〔2001〕第011号文。

2-2、安装工程（含水电安装、采暖通风、管线敷设）：按现行

定额取费，材料预算价格按现行市场价执行。

2-3、装饰装修工程：按现行定额取费，材料预算价格执行*建价〔2002〕第08号文，取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号

文以及有关配套文件规定执行。

1、本工程报价不含劳保统筹基金（开标前，建设方按有关规定

预缴劳保基金，开标后按实际规模核算，多退少补并纳入总造价）。

四、主要材料供应及质量要求：材料的采购由业主和乙方共同考察后，经业主和监理同意后方可使用。

五、建设工期：

本工程施工工期（日历天数）参照国家现行工期定额、结合业主

实际情况确定为***天；投标人可根据自己的实际情况自行确定投标工期。

六、工程质量：

按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工，工程质量必须符合工程设计和现行规范要求。竣工时，经当地质量监督部门核定，质量等级必须达到优良标准。

七、合同签订要求：

1、中标人不得将工程转包；如发现有转包行为，由建管部门按规定予以查处，建设单位报经市招标办批准，有权从未中标单位选定一个排名靠前的施工单位承包。

2、严格按国家的有关规定和《合同法》的有关要求签订建设工程施工承包合同。

3、工程结算：本工程以中标价作为工程价款结算的依据；增减部分（即招标时未予以计算或因设计变更增减的工作量），以及合同工期内因国家政策的变更而引起取费标准和材料预算价的

变动，应予以调整。

本工程结算委托*****审定。

4、工程价款的拨付：本工程在施工合同签订后、开工前10天，按中标价的10%预付工程备料款；其后，每月按上月实际完成的建安工作量的60％拨付。

工程款（含备料款、进度款）拨至中标价的60%时，停止拨付；其余40%待工程竣工验收合格并符合合同要求，工程结算后两年

内付清。

5、违约责任和奖罚办法：

5-1、本工程实行优质优价，工程竣工验收评定为优良工程的，按中标价的2%奖励；质量等级未达到中标承诺的，按中标价的2%处罚。

5-2、本工程要求按中标工期完工；每提前或推迟一天交付使用，按中标价的万分之二予以奖罚。

5-3、本工程如因建设方延误工期，每天按中标价的万分之二偿付违约金给施工方。

八、投标须知：

1、投标人在获取招标书的同时应按规定向招标人交纳投标保证金***万元。

2、投标人在中标后、签订合同前须向招标人提供投标履约担保合同，以保证投标人一旦中标，即按招标文件的有关规定签约并完成其中标工程；对未能按要求提供投标履约担保的投标人将视为不响应招标条件而予以拒绝，其投标保证金不予退还。

2-1、履约担保形式：现金担保。

2-2、担保额度：采用现金方式，其履约担保额度为****万元，投标履约保证金将存入招标人指定的银行账户。

2-3、履约担保有效期：投标担保的有效期为其中标工程经认可的竣工工期。

3、工程现场勘察和招标答疑：

工程施工图设计招标书

xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司招标文件招标编号：惺惺惜惺惺惺惺惜惺惺工程名称： x期x区施工图设计工程工程地点：招标人：xxxxxxxxxxxx有限公司 2012年 7月 1日

工程设计招标书一投标人须知 1.1 招标人：xxxxxxxxxxxxx有限公司。 1.2工程名称：x期x区施工图设计工程。 1.3 建设地点：。 1.4 建设规模：项目规划总用地面积 --亩，有效用地面积-；规划总建筑面积约为 xx 万㎡，一区设计为多层商品住宅楼和公建商业。按组团分期开发，一期一区开发建筑面积约 xx 万㎡左右,其中住宅x万平方米左右，商业楼x万平方米左右。 1.5 资金来源：自筹资金，资金已落实。 1.6 招标形式：内部邀请招标，择优选定中标人。 1.7 招标文件的领取：各投标人于2012年7月1日17：30前在招标人合约部办公室领取招标文件。其中招标文件费xxx元，售后不退。 1.7 现场踏勘：现场踏勘由投标人自行完成，招标人不另行组织。由投标人自行承担现场踏勘费用及风险责任。 1.8标书答疑：投标人必须于2012年7 月 3日15：00点整在xxxx有限公司办公室参加招标答疑会议，招标人会后将所有答疑内容以书面形式发放所有投标人。 1.9投标文件递交：投标人必须于2009年 7月7 日17：30前将投标文件送达xxxx 有限公司合约部，办公地址：xxxx大道xxx室，联系人：xx，联系电话：xxxxx。 1.10 设计费报酬：按施工图设计建筑面积以综合价元/㎡计取，其中住宅与商业按建筑面积分开报价。根据本单位技术优势，考虑市场竞争机制和优惠条件确定。 1.11评标标准及方法：技术标合格、合理最低价。 1.12 特别提示： 1.1 2.1 投标人在编制投标文件前，应认真阅读本招标书及其附件，严格按照招标文件的规定编制、填写和送达投标文件。 1.1 2.2 投标文件的文字和数字应清楚，不得涂改，若有修改，须在修改处由投标人签名并加盖公章，否则招标人有权对其进行否定。 1.1 2.3投标人为完成投标文件所发生的费用均自理，所有的投标文件均不退回。 1.1 2.4招标人不承诺最低投标价的投标人一定为中标人，对未中标的投标人，招标

中心医院室内装修工程施工承包合同-2

****室内装修施工合同发包人：****置业投资有限公司（以下简称甲方）承包人：****工程股份有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方现将****门诊楼，病房楼室内装修工程交由乙方承包施工，为了进一步明确甲乙双方承包范围、内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，依照有关法律、法规和招标文件精神及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立以下有关事项。第一条：工程概括工程名称：*****楼室内装修工程工程地点：安徽省亳州*。工程内容：按装饰施工图全部工作内容工程承包范围：具体详见本工程施工图纸。合同暂定价：贰仟万元整。（￥：2000万元）。总工期： 180个日历天（开工时间以甲方的开工报告为准），2014年10月1日前必须完工，否则按工期延误承担违约责任。第二条：付款方式及结算方式 2.1工程款支付（1）工程款期中支付按形象节点支付：第一形象节点：施工人员进场（含主要管理人员到位，临时设施及现场文明施工安排完毕后）7日内甲方支付贰佰万元整；第二形象节点：完成测量放线及水电管线铺管桥架完成，7日

内甲方支付壹佰万元整；第三形象节点：墙身砌墙及抹灰及天花骨架完成，7日内甲方支付贰佰万元整；第四形象节点：墙面面层及所有固定家俱骨架安装完毕，7日内甲方支付贰佰万元整；第五形象节点：水电安装完毕，7日内甲方支付贰佰万元整第六形象节点：工程全部完工验收，7日内甲方支付壹佰万整（2）竣工验收后一年内分四-六次支付至结算价的95%，剩余5%作为保修金，保修期满后无息返还。（3）甲方以++++++医院经营收入或*****医院股权作为支付担保。 2.2、结算方式：（1）土建工程套用2005年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》；安装工程套用2005年《全国统一安装工程基础定额安徽省综合估价表.》；装饰工程套用2005年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》；（3）材料价格：所有面层材料、成品安装材料及卫生洁具均由甲方指定采购价加10%管理费计入独立费。（4）人工费单价：人工费单价按毫州*造价站在施工期间现行相关文件规定执行。第三条：承包方式 1.包工、包料、包工期、包质量。第四条工期和进度计划

住宅室内装饰装修工程施工合同(完整版)

合同编号：YT-FS-1013-27 住宅室内装饰装修工程施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

住宅室内装饰装修工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。发包方(甲方): _____身份证号码: _____ 联系(通信)地址: ______ 电话:①____②____手机: _____ 承包方(乙方): ________ 公司总部地址: ________ 法定代表人: _____电话: _____ 法人营业执照号: _____资质证书号: _____ 分公司(分部)地址: ______ 营业执照号: _____电话: _____ 负责人: _____职务: _____电话: ____ 签约人(或代理人) _____电话: ____ 依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室

内装修管理办法》及其他有关法律法规,结合家装工程施工特点,双方协商一致,签定本合同。一、工程概况 1、工程地址: ______。 2、建筑面积: _____㎡。 3、户型: _____室____厅____卫,为平层□,或错层□,或复式□,或别墅□.(□为确定的内容,以√或×表示,下同。) 4、承包方式.双方商定采用下列第____种方式承包: ①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以“甲方委托乙方代购主材清单”为准)。 ②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。 ③其他方式______。 5、施工内容：(附施工说明、施工图及工程报价单)。 6、施工日期：___年___月___日至___年___月___

标准设计招标书

【设计招标书范本】一、工程概况 1、工程名称：县汽车站 2、建设单位：市汽车运输有限责任公司分公司 3、工程地理位置：线的交汇处西南角在高速公路切口处。二、自然条件 l、极端最高气温 2、极端最低气温 3、年平均气温 4、年降水量 5、历年最大风力 6、历年最大风速 7、雾三、设计要求 1、以市发展和改革委员会发改投号《关于县汽车东站可行性研究报告的批复》为依据。 2、符合交通部《汽车客站级别划分和建设要求》(jt/t200-2004)和建设部、交通部《汽车客运站建设设计规范》(jgj60-99)。 3、基本符合县规划办公室《县汽车东站建设用地规划设计条件》。 4、设计方案经济实用、美观的原则。体现以人为本和方便旅客，主要经济技术指标应表述清楚，如：征地面积、车站实际使用面积、停车场面积、主站房建筑面积(候车室、售票厅及分层面积)和辅助设施建设面积等。四、招标要求说明

1、投标单位必须具有独立法人资格和建筑设计乙级(含乙级)以上资质。 2、采取邀请设计单位的方式参加方案设计，自愿接受邀请的设计单位须交保证金5000元，并按规定的时间到现场踏勘。 3、本次方案设计招标获胜的单位为初步设计和施工图设计单位。 4、有下列情况之一的，设计方案无效： (1)不响应设计招标书的; (2)未按规定时间到现场踏勘; (3)逾期送达设计方案的; (4)设计方案未达到《**省建筑工程设计投标文件编制深度规定》要求的; (5)方案设计一般不得超过可行性研究报告所规定的各项指标±5%，如特殊情况可作说明，停车场面积加大不受限制。 5、设计单位报送的方案设计文件为七份，其中一份为正本，包括相关资质证明书，营业执照(复印件)供备查使用。正本文件应加盖设计单位公章，并由法定或其授权人及相应资格的注册执业人员、具体编制负责人签字盖章，单独密封并在密封件上注明"正本文件"字样，其余文件为副本，供评标使用，副本文件和其它资料不得有任何显或隐示设计单位的文字和标记。设计单位应将上述副本文件和密封的正本文件在规定的时间内送达到指定地点。 6、投标书递交地点：联系人：联系电话： 7、现场踏勘时间：年月日午时设计方案送达截止日期：年月日午时五、设计单位承诺设计单位在规定设计方案的同时，需向建设单位提交有关的承诺书。 1、对设计进度、深度、设计质量、优质服务方面的承诺：

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内装饰装修工程施工合同

编号：FS-DY-20497 室内装饰装修工程施工合同甲方(发包人)：_____ 法人执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 乙方(承包人)：_____ 营业执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____

行业准入证号码：_____ 工程设计师：_____ 身份证号：_____ 施工负责人：_____ 身份证号：_____ 丙方：_____ 社团登记证号码：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 合同签订地址：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况

1.1施工地点：_____。 1.2工程装饰装修面积：_____。 1.3工程户型(以房管局登记备案为准)：_____。 1.4施工内容及做法(见附件1：《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。 1.5工程承包方式，经商定采取下列第_____种方式： (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4：《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5：《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。 1.6工程期限：开工日期：_____年_____月_____日;

电影院装修合同范本[1]

建筑装饰工程合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议: 第一条：工程概况 1．1、工程名称： 1．2、工程地点： 1．3、承包范围：（以报价单为准）。 1．4、承包方式：双包（乙方负责包工包料）。 1．5、工期： 1．6、工程质量：甲方验收合格（符合第五条约定）。 1．7、合同价款：第二条：甲方工作 2．1、开工前两天，向乙方进行现场交底，全部腾空施工现场，清理影响施工的障碍物。2．2、指定为住工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2．3、协助有关部门做好现场保卫、消防。协助乙方垃圾处理等工作。 2．4、确实需要拆改原建筑物结构或沿设备管线，涉及到必须向有关部门办理审批手续的由甲方负责到有关的部门办理相应的审批手续。第三条：乙方义务 3．1、指派为乙方住工地代表，负责合同的履行。按合同约定的要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3．2、严格按照施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算。 3．3 、遵守国家或地方或政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题乃及周围单位（住户）的关系。 3．4、施工中未经同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。3．5、工程竣工未移交甲方之前，负责现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条：关于工期约定 4．1、因甲方未按约定，而影响工期时，工期顺延。 4．2、因乙方责任，不能按期开工或者中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4．3、因甲方变更设计，或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，乙方可以不承担延误之责任。4．4、因甲方、变更设计、施工图纸及施工方案等，造成乙方停工、返工等情况的、甲乙双方应就此所造成的工程总价款的增加及其他另行签定书面协议且工期顺延。

室内装修工程施工合同(完整版)

合同编号：YT-FS-1177-85 室内装修工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

室内装修工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。工程施工合同范本发包人代表(甲方)：承包人代表(乙方)：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：合同双方根据《中华人们共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。 1、甲方将位于x市x区x小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。 2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。 3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并

说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。 4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。 5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。 6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。 7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。 8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。 8、总工程的费用为xx元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。甲方：(签字)盖章乙方：(签字)盖章签订日期：x年x月x日

室内装饰装修工程施工合同范本

甲方：乙方：甲乙双方经过充分协商，达成如下条款，以资信守：一、甲方将XXXXX的室内装饰装修工程全部承包给乙方进行装饰装修施工。二、委托装饰装修方式：清包方式，即乙方负责装饰装修施工，所需的原材料及辅助材料均由甲方购买，但乙方应按甲方的要求和意图进行施工，并提前(至少三日)向甲方提供详细用料和用量清单，并合理安排、节约使用相关原料及铺料，不得浪费。三、装饰装修项目，详见本合同附件一(装饰装修工程项目确认表)和附件二(家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。四、施工期限，开峻工时间：开工时间：20XX年XX月 XX 日。竣工时间：20XX年XX月XX日。乙方应向甲方提供较为详尽的施工计划和工程进度表。五、工程质量标准：乙方应保证施工质量(包括隐蔽工程)，并按业已生效的国家相关标准及施工规范进行施工，如目前无生效标准及施工规范的施工项目，应按乙方已装修的XXXXX的装饰装修的同等标准和工序进行施工。六、效果图及施工图纸：乙方应按甲方的要求和意图向甲方提供效果图和施工图纸，由甲方确认后进行施工。乙方还应提供XXXX要求的相关资料。七、工程价款：共计XXXX元整。

八、装饰装修材料明细表及用料用量及购买时间计划：由乙方在本合同生效当日向甲方提供，便于甲方购买或准备。九、付款方式：本合同生效后X日内支付XXX 元;工程完工验收合格当日支付XX 元;余款付清。十、工程结算：如工程量无重大变动，以本合同约定的价款结算。十一、工程验收：按照业已生效的相关标准和施工规范并参照乙方已装修的装饰装修的同等标准和工序进行验收。十二、工程的变更未经甲方同意，施工项目和工序不得随意变更。十三、保质保修的内容、期限、保修单：乙方应保质保量的完成全部施工项目。室内装饰装修工程的保修期为两年，有防水要求的厨房、卫生间面防渗漏为五年。保修期自工程竣工验收合格之日起计算。乙方应向甲方提供保修单，保修单应写明时间、范围、解决质量问题的期限并由乙方签字。十四、违约责任：本合同生效后双方应严格遵守，如有违约应向守约方承担违约责任。因施工质量问题，首先应尽力弥补达到合同要求，若在合理期限无法解决，乙方应承担总装修价款20%的违约责任。如因装修质量问题造成乙方经济损失(包括材料损失)，将追究施工方违约责任及赔偿责任。十五、争议解决：

室内装修合同范本

装修合同发包方(甲方)：四川天宝建筑有限责任公司平昌县中医院项目部承包方(乙方)：为规范室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建设部建建(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。一、概况 1.装修施工地点：平昌县中医院医技门诊综合楼一、二楼。 2.该房结构：框架 3.装修施工内容：详装修图室别部位装修内容及要求备注 4.承包方式及计价方式：按装修施工图按实际计量，清单计价模式：(同原清单同类的分项工程综合价下浮8%。新增或漏项的分部、分项工程除去主材后下浮5%)按实计算后按工程总额下浮12%为工程最终结算额。 5.总价款：按实计算（清单价中已包括施工安全、技术、赶工等相关措施费用） 6.工期：自2011年9月9日开工，至2011年10月12日竣工。工期为33天。二、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限备注本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙

方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.乙方采购的材料序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料，乙方应向甲方提交相关质量证明文件，如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。三、关于工程质量及验收的约定 1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 4.工程竣工后，乙方应通知甲方验收是，甲方自接到验收通知7个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。四、关于工程价款及结算的约定 1.合同签订并进场后，甲方及时报请业主拨付工程备料款。其余款项按业主拨付的装修工程专项款扣除税费后及时支付。工程竣工结束经有关部门验收后，甲方支付总价款的80%，项目验收后，甲方支付完全部价款的95%，其余5%的质量保修金项目工程竣工验收后（质保期2年）由业主担保一次性付清 2.双方款项往来，均应出具发票(或收据)。五、其它 (一)甲方工作 1.甲方应在开工前当天，向乙方提供施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场技术安

施工图设计技术标书

一、项目实施方案 1工程概况项目名称：xxxxxxxxxx设计招标人：xxxxxxxxx 项目地点：xxxxxxxxxxx。项目概况：xxxxxxxxxxx 2具体实施方案如果我公司中标，将会自行与方案设计单位联系沟通，根据建设单位已批准的设计方案进行深化施工图设计，并且按照建设单位下发的施工图设计任务书的要求完成设计。同时，积极配合建设单位完成消防报审和施工图的审查工作。二、设计质量保证措施在单位领导下，建立高效的设计项目组，并确立项目负责人，对该项目的设计全过程行使组织管理职责。提高设计质量，从每个设计人员做起，加强自校，层层把关，各司其职，各负其责。设计质量实行全面控制，按质量优劣兑现奖惩。 1设计人： 1.1设计人职责：设计人对承担的设计项目的质量和进度负责。设计人员应熟悉掌握相关规范和制图标准，掌握各种国家、地方设计规范和规程，正确运用，准确表达。设计中的尺寸、标高、图例标注和计算数据要准确，设计说明要全面完整，保证制图的质量，提高制图的效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，对所提交的设计成果负责。 1.2 设计人对工程设计的质量保证措施：在各专业的施工图设计的过程中，应征求专业设计负责人、项目负责人、总工程师的意见，及时得到指导。正确选用标准、计算公式、设计参数和套用图纸。精心设计、努力创新、创优；采用

新技术、新材料、新工艺，确保工程设计安全可靠。图面布局合理紧凑、整洁，比例适当，尺寸、数字、符号符合制图标准。搞好与有关专业之间的协调配合，认真吸取有关负责人的意见和建议，对存在的问题及时修改修正。对重大技术质量问题或结论与有关责任人有异议时，设计人应向专业设计负责人或项目负责人、总工程师提出复议，最终有总工程师裁定，裁定后设计人必须按裁定意见执行。完成的成果应认真自校，及时向校对人、审核人提供完整的图纸，计算书和相应的资料。对设计成品质量和进度负直接责任，签署有关设计文件。按时或提前完成设计任务，认真进行本项目的资料归档工作。 2校对人：校对人员进行设计校对时，对校对的设计内容的质量负责。熟悉设计基础资料和设计原则，须对图纸、计算书、设计说明、设计变更进行规范性、技术性、准确性校核，校核数据、系数、参数、计算公式、选用的电算程序是否符合既定的设计原则和技术标准，详细校对计算结果是否正确，与图纸是否一致。校对人发现设计文件有错误后，应与设计人充分讨论协商处理。意见不一致时，提请上一级技术负责人决定。认真填写设计校核记录，对校核结果负责。 3审核人 3.1审核人职责：审核人员结合校对意见对设计图纸进行审核，认真填写审核记录，对审核结果负责，审核人不见校对记录单，不得接收图纸审核。 3.2审核人对工程设计的质量保证措施：审核人将从是否合理、先进、经济、安全等，采用的技术标准、规范是否恰当；选用的标准图、通用图是否合适；审核设计内容是否齐全、无漏项等几个方面进行审核。审核计算理论、基础数

医院装修工程施工合同

目录一、工程概况 (3) 二、工程承包范围及承包方式 (3) 三、合同工期 (3) 四、质量标准： (4) 五、合同价款与支付 (4) 六、组成合同的文件 (4) 七、词语定义及合同文件 (5) 八、双方一般权利和义务 (6) 九、施工组织设计和工期 (8) 十、质量与验收 (8) 十一、安全施工 (8) 十二、材料设备供应 (8) 十三、工程变更 (9) 十四、竣工验收与结算 (9) 十五、索赔和争议 (10) 十六、其他 (10) 十七、合同生效 (11)

医院装修工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：签订日期：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：详见招标图纸及工程量清单。工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围及承包方式承包范围：以招标设备清单为主，发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整，如调整范围超出承包人资质范围，承包人有权拒绝施工。承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干，措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过±5%时，则作相应的调整。±5%内综合单价不作调整。三、合同工期开工日期：年月日（暂定开工日期，具体以建设单位开工令为准）。

竣工日期：年月日前竣工。合同总工期: 日历天四、质量标准：工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准（根据工程的特点为：合格）。五、合同价款与支付本合同价款采用下列方式确定： (1)按本合同承包范围、承包方式，暂定本工程的中标价元为合同工程总造价。 (2)此中标价不包含：监理费、消防验收费、手术室医用设备验收费 .工程款支付发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。工程款支付：工程竣工验收合格后发包人应向承包人支付合同金额的30%，竣工验收合格后第二年发包人应向承包人支付合同金额的30%，竣工验收合格后第三年发包人应向承包人支付合同金额的40%，发包方应按时返还该款项，若不按时返还每天则按应返还款项的5%计算滞纳金支付承包方。）发包方在收到承包方所送的工程量进度计划、工程进度款划拨、修改文件等一切应由承包方审定的文件必须在三天内审定批复，因发包方末及时审定、及时划拨工程进度款造成的停工、窝工，承包方概不负责，工程顺延。发包方应对发包项目的合法性负全责，承包方可协助发包方进行工程手续报建等，由此产生的费用（含承包方被政府相关部门的罚款）全部由发包方支付，因发包方报建手续不全或其它原因造成的停工、窝工，工期顺延。因设计变更及发包方新增加的工程工程项目，收到承包方的签证和报告后应在15天内进行审定，并付增加签证款项的90%给承包方。、工程量确认

室内装修工程协议书

第 1 页共5 页装饰装修工程施工协议协议编号：_____________ 发包方：___________________________ (以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 为明确各方责任和权利，现经甲、乙双方友好协商，达成如下协议条款，双方达成如下协议：一、工程概况工程地点：施工单位：房屋结构：装饰施工内容及要求：[详见装饰装修施工项目确认表、装饰装修工程设计图纸、一式二份，甲乙双方各一份，并双方签字确认]. 二、工程承包方式，双方商定采取下列第（2）种承包方式：（1）乙方包工、包全部材料； (2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料；（详见清单） (3) 乙方包工、甲方包全部材料. 三、工程期限：按甲方进度要求，工程期限＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（施工期以材料进场日第二天算起）. 四、工程造价及付款方式：工程总造价：（大写）______________________________（小写）__________________(元)，工程造价已包含人工、材料、机械工具、管理费、配合费等. 五、付款方式：协议签定后，在乙方进场（以发出开工报告为准）开始施工后5个工人日内，甲方向乙方支付工程造价的30%作为备料款. 工程完成50%以上（即在天花布线完成、墙面装修完成一半以上），甲方向乙方支付工程造价的20%的工程款；工程完成90%后（主要工作基本完成，剩余施工收尾准备验收工作），甲方向乙方支付工程造价的20%；工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工资料,甲方审核无误后,甲方向乙方支付工程造价的20%工程款. 工程全部完工验收后二个月内,甲乙双方按实际工程量进行结算.甲方留下总造价的10%作为装修质量保证金,其余余额应在二周内支付给乙方. 六、结算方式: 1、凡因工程变化、设计变更等原因调整工程造价的，即预算表内容以外以增加或变更工程项目处理,凡增加或变更的项目内容,以甲方签字确认为准,并计入工程造价中,总工程造价的预算误差不得超2%.否则甲方有权拒付. 2、双方款项往来，均应出具发票(或收据). 3、工程结算以双方确认的预算表项目内容为基础, 4、依据预算报价表中所列的施工项目内容及按甲、乙双方确定实量实算方式结算，工程增减，造价按实增减. 5、竣工验收达到协议质量标准后，在七天内将所有竣工结算资料交付给甲方，甲方在二个月内协助乙方进行结算审核工作，并将除保修金外的工程余款付给乙方 6、装修质量保证金按总工程造价的10%计算，保修期为12个月，从工程俊工验收签字确认之日起计算.保修期满后，如无质量问题，甲方应在一周内付清质量保证金（不计利息）.保修期内如有任何质量问题，乙方进行包工包料全负责保修（除甲方购买的主材料外）.其它工程保修，见工程保修单. 七、甲方工作

施工图设计技术标书

一、项目实施方案 1工程概况项目名称：xxxxxxxxxx设计招标人：xxxxxxxxx 项目地点：xxxxxxxxxxx。项目概况：xxxxxxxxxxx 2具体实施方案如果我公司中标，将会自行与方案设计单位联系沟通，根据建设单位已批准的设计方案进行深化施工图设计，而且按照建设单位下发的施工图设计任务书的要求完成设计。同时，积极配合建设单位完成消防报审和施工图的审查工作。二、设计质量保证措施在单位领导下，建立高效的设计项目组，并确立项目负责人，对该项目的设计全过程行使组织管理职责。提高设计质量，从每个设计人员做起，加强自校，层层把关，各司其职，各负其责。设计质量实行全面控制，按质量优劣兑现奖惩。 1设计人： 1.1设计人职责：设计人对承担的设计项目的质量和进度负责。设计人员应熟悉掌握相关规范和制图标准，掌握各种国家、地方设计规范和规程，正确运用，准确表示。设计中的尺寸、标高、图例标注和计算数据要准确，设计说明要全面完整，保证制图的质量，提高制图的效率，做到图面

清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，对所提交的设计成果负责。 1.2 设计人对工程设计的质量保证措施：在各专业的施工图设计的过程中，应征求专业设计负责人、项目负责人、总工程师的意见，及时得到指导。正确选用标准、计算公式、设计参数和套用图纸。精心设计、努力创新、创优；采用新技术、新材料、新工艺，确保工程设计安全可靠。图面布局合理紧凑、整洁，比例适当，尺寸、数字、符号符合制图标准。搞好与有关专业之间的协调配合，认真吸取有关负责人的意见和建议，对存在的问题及时修改修正。对重大技术质量问题或结论与有关责任人有异议时，设计人应向专业设计负责人或项目负责人、总工程师提出复议，最终有总工程师裁定，裁定后设计人必须按裁定意见执行。完成的成果应认真自校，及时向校对人、审核人提供完整的图纸，计算书和相应的资料。对设计成品质量和进度负直接责任，签署有关设计文件。按时或提前完成设计任务，认真进行本项目的资料归档工作。 2校对人：校对人员进行设计校对时，对校正确设计内容的质量负责。熟悉设计基础资料和设计原则，须对图纸、计算书、设计说明、设计变更进行规范性、技术性、准确性校核，校核数据、系数、参数、计算公式、选用的电算程序是否符合既定的设计原则和技术标准，详细校对计算结果是否正确，与图纸是否一致。校对人发现设计文件有错误后，应与设计人充分讨论协商处理。意见不一致时，提请上一级技术负责人

项目施工图审查控制要点说明

施工图内审、会审控制要点第一条施工图审查总原则： 1.审核设计是否符合设计委托书的要求； 2.审核本专业设计内部是否相互矛盾； 3.审核本专业与其他专业是否相互矛盾； 4.审核设计是否与交房标准相符； 5.审核设计是否与客户使用功能相矛盾，是否影响客户装修，特别注意使用空间上方或入户处有梁；第二条建筑施工图审核控制要点 1、总平面施工图（ 1 ）周边道路红线尺寸、建筑红线尺寸（含室外台阶）、楼间采光与视线间距（含落地阳台及界外现有建筑的距离）、配套公建（垃圾中转、煤气调压站、室外箱变、开闭站、公共厕所、生消水池、动力机房、消防控制、门卫保安、物业管理、人防车库）定位、消防通道宽度及其距离，满足规划和规范要求。 ⑵、周边道路名称及其中线交点的水平坐标与路面高程（含未来的扩建、改建、新建路）、各建筑单体定位坐标及其室内外地坪高程、与原地上地下建构筑物之间的水平尺寸、方向指示等标注明确（基本为土方平衡经济方案）。 ⑶、小区内道路高程、坡度、坡向与周边道路的自然排水和地下管网排水关系合理，无积水或倒流现象，满足地下排水管网最高点的最小埋深，适于市政设施连接，系为土方平衡经济方案。 ⑷、单体建筑士0.000米高程、出入口地面高程、室外散水高程与小区内道路高程、坡度、坡向的关系合理，满足小区管网与城市管网连接的埋深和坡度要求，宅前绿化覆土厚度和坡度满足规范要求。（ 5 ）、消防控制室与值班室应设计在一块。 2、地下室施工图

⑴、核对地下室平面轴线尺寸，与基础平面轴线尺寸相吻合。 ⑵、进出可供存放自行车的地下室，设有坡道。公共走廊、套间式储藏间洞口处管道保温层或照明灯具下的净高（公共走廊为 2.2 米，储藏室内为 2.0 米）满足正常通行要求，与相邻建筑连通时的各向定位（水平尺寸、竖向高程）合适。 ⑶、暗储藏间具有通风透气措施，明储藏间外窗高度不小于250，可开启，且位于首层门窗洞口范围内；楼外台阶不影响明储藏间外窗开启透气。 ⑷、公用设备房间定位与水暖电等专业完全一致，换热站、泵房具有隔音降噪和积水外排措施，并满足设备专业要求，配电室上方没有湿作业房间，且无水暖管道设置。 ⑸、安装桥架、管道保温层下的净高（公共走廊为 2.2米，储藏室内为 2.0 米），车辆出入口截水、室内生活和消防或人防污水外排有适当措施，并满足设备专业要求。 ⑹、送排风出口、人行出口不影响其正上方建筑的正常使用和交通疏散。 ⑺、储藏室地面应高于走廊50mm，配电室地面应高于走廊100mm ，走廊应向集水坑处做找坡处理。避免地下室进水时淹储藏室及配电室。 ⑻、地下室防水保护层做法统一要求为：外围先贴一层20mm厚苯板，然后砌120 厚实心砖砌体。（9 ）采光井上方盖板设计为砼板 3、上部建筑 ⑴、核对建筑平面轴线尺寸，与地下室及基础平面轴线尺寸相吻合。 ⑵、室内楼面标高与楼梯踏步及平台标高的关系合理，满足建筑地面做法要求。 ⑶、外贴块材与保温层选材相匹配，核对建筑外窗选材和开启方式与外贴块材和保温层相匹配，宽度与厚度尺寸相匹配。 ⑷、住宅单元入口首层平台梁下净高满足正常通行要求，首层平台梁

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

合同编号：室内装饰装修工程施工合同(标准版）甲方（发包人）：乙方（承包人）：

甲方（发包人）：法人执照号码：法定代表人：地址：委托代理人：身份证号：联系电话：乙方（承包人）：营业执照号码：法定代表人：地址：委托代理人：身份证号：联系电话：行业准入证号码：工程设计师：身份证号：施工负责人：身份证号：根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况 1.1 施工地点：。 1.2 工程装饰装修面积：。

1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：。 1.4 施工内容及做法（见附件1：《河北省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）。 1.5 工程承包方式，经商定采取下列第种方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料明细表》、附件5：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修设备明细表》）；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4、附件5、附件6：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料明细表》及附件7：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供设备明细表》）；（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件6和附件7）。 1.6 工程期限：开工日期年月日；竣工日期年月日。 1.7 工程款：本合同工程造价为人民币元，金额大写：（见附件8：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）。若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。第二条工程质量标准 2.1 本工程质量执行国家标准GB 50096－1999《住宅设计规范》、GB 50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》等

工程规划最新版施工图审查流程图

办理《规划工程许可证》流程图

总规方案报消防审批：①申请报告个工作日②介绍信 ③报审表 ④立项批文（复印件） ⑤规划总平面（原、复）规划局批复意见的 ⑥总平图（蓝图）光盘DWF 单体方案报规划部门审批：①每栋楼的平、立、剖图纸各一套（蓝图）（东湖开发区规划局）②总平面布置图四份（蓝图） ③立面效果图制作展板及刻制光盘 ④总体方案的批复意见工程勘察文件审查：①用地红线（原件、复印件各一份） 5个工作日②总平面图（原件、复印件各一份） ③勘察技术要求和任何委托书（原件，加盖建设单位公章、设计人员签字） ④签章齐全的勘察文件4套 ⑤勘察文件电子文档光盘1份施工图抗震审查若楼层高于10层，①用地红线（复印件）（武汉市抗震办公室）则须提供②已备案的勘察合同 10个工作日③已备案的设计合同 ④工程勘察报告（初勘）1份 ⑤初步设计说明书1份 ⑥初步设计图纸1套（每套包括建筑、结构）若楼层高于20层，①规划方案和批准意见书及附图（原件、复印件各一份）则须提供②已备案的勘察合同 ③已备案的设计合同 ④工程勘察报告（初勘或详勘）2份 ⑤初步设计说明书4份 ⑥初步设计图纸4套（包括建筑、结构、水、电）施工图节能审查填写《武汉市居住建筑节能设计审查备案登记表》，盖设计院与甲方的章，交与施工图纸审查同步进行施工图图纸审查审查合格的勘察报告1份 10个工作日签章齐全的施工图设计文件4套（复审需5个工作日）节能备案表4份环评审查：（区环保局）①审查申请表 ②总平图布置图（复印件）

③用地红线图（复印件） ④雨水、污水管网图 ⑤可行性研究报告将上述资料交到区环保局后，区环保局审核认可后会指定一家环评机构制作环境评估报告。报告交由环保局盖章认可，并由环保局出具环境评估意见书方可。建筑红线 7个工作日一般由设计院提供，交规划局审核、盖章。放线通知单建筑红线复印件 7个工作日规划工程许可证①立项批文 ②消防审查意见 7个工作日③人防审查意见 ④档案管意见 ⑤白蚁防治办意见 ⑥抗震审查意见

医院装修合同协议书样板

医院装修合同协议书样板集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

建设工程施工合同第一部分：合同协议书发包人（全称）：固镇县中医院承包人（全称）：王淼依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：导管室改建及装修工程地点：固镇县中医院二、工程承包范围及承包方式承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干，措施项目按合价包干。三、质量标准：一、根据机房要求工程特点，我方首先对原土建部分是否存在不符合图纸设计要求的门、窗洞及墙体情况发协调函，结合设计图纸和现场踏勘的实况，以书面形式向业主提出放射科机房辐射防护进场施工前的施工准备条件函，双方现场负责人需签证。二、在院方业主根据我方协调函内容做出响应后，经现场再一次踏勘，如果还存在不具备施工条件时，我方再以书面形式发出辐射防护项目协调书，提出具体日期，双方

现场负责人签证。如具备进场开工条件，我方正式以书面形式向业主提出进场函，提出根据施工的特殊性，向院方申请提供相关进场所需的水、电、照明及存放材料、工具、办公和施工、安装现场等。明确进场日期，进场人数名单、项目经理、技术员等，双方现场项目负责人签证。三、明确现场项目经理负责制，组织实施现场施工，现场安装，现场调试，现场验收及质量跟踪。产品出厂由质检员负责检验，现场施工质量安全由技术员负责监督，施工进度由项目经理负责安排落实，现场调度和项目协调。工程分为厂内加工制作，现场施工安装。进场分为二次，第一次未土建部分墙体防护施工；第二次为门、窗进场后现场安装；院方设备安装调试期间进场防护性能自检。四、进场后由我方项目经理同院方进行协商后，我方根据总工期结合院方具体要求，提出辐射防护工程项目进度表，报院方审核批复，一旦确定后，我方确保按项目施工进度表要求的时间内，按不同阶段施工安装、调试、测试的工艺要求，在保质量的前提下，完全满足施工进度要求，施工节点上只能提前，不会拖延工期（除人力不可抗拒因素，或院方改变设计等特殊原因，双方也必须及时达成以书面材料由双方现场负责签证执行）。五、我方根据该项目工程量制定施工进度节点大致分为如下七个阶段： 1、我方接到由院方发出开工令后，土建部分墙体防护施工，自开工之日起30日历日内完工，包括门、窗、洞口的预留准备工作及推拉门的地槽开挖等。 2、产品厂内加工可在合同签订后30日历日完全可以发货到施工现场。 3、门、窗到现场后，全部安装时间可以在10日历日全部完工（机房安装顺序可以根据院方提出要求安排进行）。 4、铅防护电动推拉门、感应推拉门，在安装结束后，全部接线、调试，试运行 5、所有机房性能检测，防护剂量检测后，我方出具一份检测报告，提供给院方参考（不作为法律效应）。并在此后一周内我方按要求提供完整的辐射防护竣工报告材料一式四份。符合国家档案管理要求的件，双方现场项目负责人在工程现场实际竣工验收后，对工程质量没有异议的情况下，双反在竣工报告书上签字后，由我方正式全部移交所有材料和防护门的钥匙等。我方在移交机房前对所有机房及施工现场地进行彻底的清理打扫。六、我方进场如遇图纸变更或重新选料等原因，有项目负责人同院方现场负责人负责进行及时沟通、协商，所有的变动都必须双反以书面形式签证为有效。五、合同价款招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（人民币）（元）。六、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。