垫资合同

篇一:垫资协议书

垫资协议书

甲方(垫资方):____________________

住所:______________________________

法人代表:

联系方式(手机):

乙方(借资方):____________________

住所:_____________________________ 法人代表:_________________________

联系方式(手机):

丙方(担保方):_____________________

住所:_____________________________ 法人代表:_________________________

联系方式(手机):

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称"本协议"),并保证共同遵守执行。第一条:借资用途

1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的

___________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项;

2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况

说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。

第二条:借资金额

乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写:__________________),借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)

第三条:垫资发放形式

甲方的垫资以************* 的形式按规定交予甲方

第四条:还款资金来源及还款方式

1、乙方资金来源为_____________________________________________

2、乙方还款方式为______________________________________________

第五条:三方责任义务

(一)甲方的主要权利和义务

(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:

(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:

(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件

资料:

(二)乙方主要权利和义务

(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:

(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约

定或法律,行政法规另有规定的除外:

(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和

有效性:

(4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。

(三)丙方(担保方)的主要权利和义务

***************

第六条违约责任

1、甲方违约则*************************

2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____ 天。丙方(保证人)有不可撤销的连带还款责任。

第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉

本协议一式叁份,叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜,叁方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。

甲方(签字、盖章):乙方(签字、盖章):丙方(签字、盖章):

法定代表人:法定代表人:法定代表人:

签订日期:年月日签订日期:年月日签订日期:年月日篇二:垫资协议(模版)天津

市********有限公司代

***********销售公司垫资协议

甲方(出资人):**********商贸有限公司

乙方(借款人):****************销售公司

经双方友好协商,达成以下协议:

一:乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币 **** 万元整,只用于支付****广

告费。专款专用,不得作为其它用途使用。

二:乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。

三:代垫资期限为年月日至年月日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因

逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。

四:乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。

五:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。甲方签章:乙方(代表)签章:

年月日年月日篇三:垫资借款合同

合同编号:

垫资借款合同

签署时间:

年月

日敬请注意

为了维护您的利益,请您在签署本合同前,仔细阅读如下注意事项: 1:您已阅读本合同所要条款,并已悉知其含义:

2:您已确保提交的有关证件及资料是真实,合法,有效的: 3:您已确认自己有权在本合同上签字:

4:您已确知任何欺诈,违约行为将承担的相应法律后果: 5:您将本着诚实,信用的原则,善意

签订并依约履行本合同: 6:请您使用钢笔,毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。借款人:(甲方)住所:

身份证件名称及号码:电话:

垫资人:(乙方)住所:

身份证件名称及号码:

甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订

立本合同,以便共同遵守执行。

1:垫资借款额度

乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)________________元(小写)______________元。

2:垫资借款额度有效时间:

垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。

每天按0.3%计算,若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任

由甲方承担。

3:还款方法

垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。

4:垫资借款担保

甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:若甲方办理二次抵

押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。

一,甲乙双方主要权利和义务(一)甲方主要权利和义务

(1)甲方有权要求乙方按合同约定垫资:

(2)甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约

定或法律,行政法规另有规定的除外:

(3)甲方应按乙方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和

有效性:

(4)甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。

(二)乙方的主要权利和义务

(1)按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外:(2)对甲方提供

的有关个人资料予以保密:(3)乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求

甲方提供相

关文件资料:

(4)若甲方用_______________________________房产办理抵押借款,乙方有

权全程陪同。

二,违约及其违约处理(一)违约情形

甲方发生下列任一情况,均构成违约:

(1)甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:

(2)甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的:(3)甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同:

(4)甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及

其他法律纠纷,足以影响其偿债能力:

(5)甲方转移资产,以逃避债务的:

(6)甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠

债务的行为的:

(7)甲方违反本合同,约定的其他义务:

(二)违约经济措施

(1)处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权。(2)以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、

财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。

三,合同的变更、解除和权利义务的转让。

本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。四,合同的适用法律及争议解决方式

本合同使用中华人民共和国法律。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,按一下第____种方式解决。

1、向乙方住所地人民法院起诉。

2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。

五,合同的生效

本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

六,通知

本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。

七,合同文本分数

本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。

八,声明条款

1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应

的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

2、甲方有权签署合同。

甲方或其授权代理人(签字):年月日

乙方或其授权代理人(签字):年月日

钢筋垫资合同范本1

钢材供应合同 需货方:(简称甲方)河南省第二建设集团有限公司 供货方:(简称乙方)郑州市管城区超胜物资供应站 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经双方协商一致,就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下: 一、工程名称及地点:平原新区凤湖人家1~6号楼项目部 二、甲方购买产品名称、型号及厂家规定。 1、物资名称:建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。 2、规格型号:以需方预算规格为准。 3、预算钢材数量:( 1000吨) 三、数量、运输、验收规定 1、螺纹、圆钢均按国家理论计算核收,盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙 方向甲方交货时,对于螺纹钢双方须当场清点支数,以现场确认的数量为准,若甲 方现场不清点,则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结 算,若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准;若超过负千分之三,双方重 新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。 2、未经检验合格,甲方不得动用钢材,否则乙方不承担甲方由于未经检测 先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议,应在货到之日起七 日内提出,并出示国家认可的检测机构的检测报告,乙方经确认后再第一时间内予 以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告,视同此批产品全部合 格。 四、钢材价格及付款方式规定. 第一款、该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨(或自供货之日起70日,先到为准)的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑 钢材价格行情”网上对应厂家型号,(规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基 价,规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价,盘螺、盘元 均以济源钢铁的网价为结算基价)。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结 清所有款项。若甲方未结清所欠款项,后续采购价格均以第一款结算基价为准,

建设工程垫资合同范本

篇一:建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲:(以下简称甲) 乙:(以下简称乙) 依照《人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则, 经甲、乙双友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称:东鼎臣广场 二、工程地点:上分线以东、发展大道以北 三、工程结构:框剪结构 总建筑面积约约6万平米。 四、进场时间: 定于 五、承包式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以的全部 容)本工程不得分包、转包。 六、承包容: 工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量: 执行现行的有关施工规及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价:执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算; 5、材料价格确定,甲乙双共同考察市场,确定材料质量和价格由乙组织购进,甲在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 1、本工程先由乙垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲违约责任,乙所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时,甲按有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日,乙先付给甲履约保证 金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲对乙公司进行考察(公司、工地等),待甲考察结束认可后,甲会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲在30日返还给乙剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲责任及义务

垫资代理采购协议

垫资代理采购协议 委托方(简称甲方): 代理方(简称乙方): 鉴于: 1、甲方为一家根据中国法律、法规注册成立的企业法人或具有独立民事能力的个人,有权签订及执行本协议。乙方为一家根据中国法律、法规注册成立的企业法人,拥有酒类进口自主经营资格,有权签订及执行本协议。 本协议需明确一下4个国际贸易的定义: 1,CIF:货物到达中国港口的价格,本合同货物以欧元结算。 2,港口费用:包含码头操作费和换单费(费用金额根据货代不同会有差别)3,报关费用:付给委托报关公司的代理报关费用。 4,税金:海关对进出境的货物或者物品征收的税,包括关税、增值税、消费税。 2、甲乙双方经友好协商,在平等互利的基础上,根据《中国人民共和国合同法》及其他相关法律法规,就乙方代理甲方采购以下产品达成如下协议。 1、乙方以自己的名义或香港关联公司名义代理甲方与外商****签订采购合同,采购合同条款经甲方确认,甲方同意采购合同的全部条款。甲方同意运输及保险合同遵循保险、货代与船公司标准范本合同。 2、乙方或乙方指定报关公司办理有关货物到港后的报关、报检等进口手续,货物存放在乙方指定仓库,报关及仓储由甲方推荐的,须经乙方审核同意。 3、因甲方原因致使进口合同或本合同不能履行、不能完成履行或迟延履行的,乙方有权解除本代理合同,甲方应承担由此产生的一切费用和后果。 4、因外商原因致使合同不能履行,乙方应及时通知甲方采取补救措施。如甲方书面要求对外索赔的,乙方应根据进口合同,积极协助甲方对外索赔,甲方承担由此产生的一切费用和后果,并应在索赔前,依据乙方书面通知将预付费用划至乙方账户。若甲方为支付有关索赔费用,而由乙方先行支付的,则甲方丧失享有索赔产生的权利,但并不免除因索赔而产生的义务。上述义务包括但不限于承担乙方先行代垫的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。 三、甲方的权利义务: 1、甲方保证所委托进口的货物符合中国国家政策法律规定,并保证所委托

垫资合同范本(实用文档)

垫资合同范本 篇一:垫资协议书 垫资协议书 甲方(垫资方):____________________ 住所:______________________________ 法人代表: 联系方式(手机): 乙方(借资方):____________________ 住所:_____________________________ 法人代表:_________________ ________ 联系方式(手机): 丙方(担保方):_____________________ 住所:_____________________________ 法人代表:_________________________ 联系方式(手机): 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人.三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行...。感谢聆听..。...感谢聆听... 第一条:借资用途 1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的__ _________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项; 2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和 情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。 第二条:借资金额 乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写:__________________),借资期限为_____月(自___月___日到___月___日) 第三条:垫资发放形式 甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方 第四条:还款资金来源及还款方式 1、乙方资金来源为_____________________________________________ 2、乙方还款方式为______________________________________________ 第五条:三方责任义务 (一)甲方的主要权利和义务 (1) 按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外: (2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密: (3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件 资料: (二)乙方主要权利和义务 (1) 乙方有权要求甲方按协议约定垫资: (2) 乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约 定或法律,行政法规另有规定的除外: (3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和

工程垫资合同(详细范本)

工程垫资合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。 1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范 1.1适用的法律、法规:本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。 1.2适用的标准、规范:本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。 2.合同文件组成及解释顺序 2.1合同条款及合同附件 2.2补充合同(协议)书 2.3中标通知书、投标书及其附件 2.4标准、规范及有关技术文件 2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

2.6施工图纸及设计要求 2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 2.8有关会议纪要 2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。 3.资质验证:乙方资质情况(详细填写) 3.1资质证书号码:_____________________________________ 3.2资质许可范围:_____________________________________ 3.3发证机关:_________________________________________ 3.4复审有效期:_______________________________________ 3.5甲方查验原件的人员及时间:_________________________ 3.6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。 3.7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。 4.工程概况 4.1工程名称:___________________________________________ 4.2工程类别:乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此

钢材购销合同(出卖方垫资)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 钢材购销合同(出卖方垫资) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

合同编号: 签订地点: 卖方: 法定代表人: 住所地: 买方: 法定代表人: 住所地: 依照〈〈中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就钢材购销事项协商一致,订立本合同。 一、项目概况1、项目地点: 2、项目名称: 3、项目承包人 4、项目负责人: 5、项目钢材需求总量:(需方在供方处提货数量不得少于—吨) 二、产品名称、材质、规格、厂家、数量(详见买方单次需求计划

单,买方向卖方提供的单次需求计划单应当包括但不限于当次需求的产品名称、规格、材质、厂家、数量、需要加工的产品种类及数量等,同时计划单应当有该项目负责人的签字及项目部的签章) 三、质量要求、技术标准 按照国家及行业标准执行。 四、交货方式、地点及期限: 1、卖方负责按买方计划将钢材运送至买方承建施工的 “ 项目工地,运输费、吊装费、卸车吊装费用及安全责任由买方承担。 2、交货期限:卖方根据施工期买方书面提供的钢材月计划、单批次计划备货,月计划、单批次计划应当包含钢材的具体的厂家、品种规格、数量、是否加工、使用时间,卖方在收到正式计划单并签 字确认后按要求送到现场 3、买方在每月日前将钢材需求月计划书面提交给卖方, 买方的单次钢材需求应在卖方供货前日前向卖方书面提出,因买方原因不能在该期间提出需求计划导致卖方不能及时向买方供应钢材给买方造成的损失由买方白行承担。 4、买方变更月计划的,买方应在向卖方报送月计划后天书面通知卖方。否则由此给买方造成的损失由买方白行承担。

建设项目垫资合同协议书范本

甲方: 乙方: 为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度,确保项目前期资金的准备充分,甲方经过股东及公司董事会决议并决定,根据国家有关法律、法规和政策,本着诚实信用、互惠互利的原则,就乙方垫资建设项目,经友好协商达成本协议。 一、项目概况 1、项目主体为棚户区改造,项目所在位置 2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付部分资金,该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定为准。 二、垫资方式 1、为了加快推进棚改项目的进一步实施,由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金,金额 万元。 2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。 3、甲方承诺收到乙方款项后,项目的建设工程部分交由乙方承包建设,具体承包价格结算以及项目实施,按照建筑承包合同执行。 三、垫资期限 1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起,个月内,保证图纸设计完毕,拆迁进场,尽快推进项目建设招投标各项事宜。 2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的,如需相应顺延,在取得乙方同意后,垫资部分按照银行贷款同等档次计算利息。按月付息,直至招投标阶段结束。

3、甲方在与乙方签订本协议后,不在与其他建筑公司签订建设项目协议,乙方持本协议有优先权。 四、附则 1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。 2、本协议自双方签字盖章之日起生效,对双方有法律约束力。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(盖章):乙方(盖章) 甲方代表(签字):乙方代表(签字): 日期:日期: 签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下(使用时请删除): 一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。 四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的

建设工程垫资施工承包合同

建设工程施工承包垫资合同 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。 第一条工程概况 1.工程名称:项目 2.工程地点: 3.工程内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 4.工程价款:本工程投资额约元人民币。 5.承办方式:乙方对工程实行总承包,即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。 第二条工程期限 1.开工日期:年月日 2.竣工日期:年月日 3.合同工程总日历天数天。 第三条工程价款计算标准 1.合同价款依据 (1)土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《省2004年建筑工程消耗量定额》、《省2004年安装工程消耗量定额》和《省2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。 2.工程结算

(1)工程竣工,并符合下列全部条件,甲方予以决算: A.工程通过城建质监部门竣工验收,全部达到工程设计要求和国家验收标准,无任何质量问题。 B.工程在施工过程中,乙方严把材料质量关,所有材料均为国家合格产品,无任何假冒伪劣产品用于本工程,无偷工减料行为。能严把施工质量关,所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。 C.乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。 (2)乙方根据实际工程量,按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书,送交甲方审核。 第四条工程价款的支付 1.本合同不支付工程预付款,乙方必须具备满足本工程的流动资金。 2.付款方式 本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工起直到项目中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的 %追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。 工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的 5 %作为工程保修金,待工程保修期满后结清。 第五条工程质量标准 1.乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求,根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。 在施工中根据有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部经济损失,且工期不予顺延。 2.隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否

垫资协议范本

垫资协议范本 (最新版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 甲方: 乙方: 签约地点:XXX 签约日期:20XX年XX月XX日 为明确甲、乙双方权利义务,根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经双方友好协商:甲方同意使用乙方提供的华新水泥,同意乙方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同,以资双方信守执行。 一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下:

1、乙方垫资品牌为XXXX 水泥,品种为32.5散装、42.5散装,数量以甲方实际需要为准。 2、甲方所需水泥提货数量需提前2日告知乙方,数量特别大时需提前5日告知乙方,以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。 3、乙方为甲方进行垫资,垫资方式按水泥厂出厂价加运费方式合计价格计算每吨收取20元作为垫资利润。 4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责,从华新水泥景洪工厂至搅拌站的运费为不含发票50 元∕吨。如需发票甲乙双方另行协商,协商情况为以运输合同约定为准。 5、垫资结算方式为月结,即当月合计垫资金额于次 月 20 日前一次性付清款项。 二、计量验收及合理损耗规定: 1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准,包装袋重按国家标准执行。甲方对数量有异议的,应在收货时提出,乙方应立即复核,若确属乙方原因应予以更换。 2、散装水泥以乙方供货厂商出厂磅单数/船运计量单数量为准,合理磅差率为 3 ‰,合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提出,由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测,若确属乙

工程垫资合同-(标准版)

工程垫资合同 转发包方:____________________(甲方) 转承包方:____________________(乙方) 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。 第一条、工程项目 1.1工程名称: 1.2工程类别: 1.3工程地址: 1.4工程规模:填土(车上方计)约为万立方米 1. 5.乙方服务范围:协助甲方管理填土工地;代为甲方收购土方;按车上方计价,代为甲方出资向相关单位及个人直接支付码头费、运输费、购买土方费用、土地资源费、发掘费、维修费、机物料消耗费等。 第二条、承包方式:乙方协助甲方管理填土施工工地,乙方代为甲方出资购买土石方。 第三条、工程期限 3.1合同开工日期:20_________年_________月_________日 3.2合同工期:乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天(含所有节假日在内)完成,完工日期为20______年______月______日。 3.3.:乙方有权选择提前解除合同。 第四条、垫资方式:本合同签订后,乙方通过开户行、户名、账号账户(下称双方认可账户)日常向本合同以外第三方支付的购泥款、码头费、运输费、采掘费、资源费、维修费、机物料消耗等款项,均属于乙方代为甲方出资的款项(注:“代为出资的款项”在本

合同亦称为“垫资款项”)。具体垫资方式如下: 4.1本合同签订后连续个日历天,乙方向工程项目工地供应砂石土的单位或个人直接多次和重复支付款项,其合计金额为首期垫资款项; 4.2从本合同签订后第天起,乙方向工程项工地供应砂石土的单位或个人直接支付的款项,每满个日历天数合计一次支付金额,作为一期垫资款项。 第五条、乙方通过双方认可账户出资的款项,由甲方足额归还给乙方。垫资款项的归还方式如下: 5.1垫资款项分期按时归还,循环使用。 5.2本合同签订后第天,甲方向乙方归还首期垫资款,以后每隔天 甲方向乙方归还一期到期垫资款项。 5.3甲方迟延归还垫资款时,应按银行同期贷款基准利率计算支付占用 资金期间的利息给乙方。 5.4甲方迟延归还垫资款项,甲方有权停止垫资。 第六条、工地管理: 6.1甲方声明已合法取得工程项目土方填土的施工承包权,可以委托 乙方代为管理工地。如因甲方施工承包权不实造成乙方的一切经济损失,甲方同意由甲方承担全部责任。 6.2甲方委托乙方管理施工现场,代为采购土方,代为出资向供应土方 的单位和个人支付购泥款、码头费、运输费、掘费、资源费、维修费、机物料消耗等。甲方委托乙方管理工地,收受泥方,按车上方计算方数和计价。 6.3乙方派遣(公民身份号码)为 工地代表,甲方派遣(公民身份号码)工地监督代表。 6.4工地监督代表有权代表甲方监督乙方的管理工作和垫资情况,在 有证据证明乙方存在支付失误、统计错误或重大误解时,有权否决该单项垫资。 第七条、管理服务费和管理服务费的结算办法:甲方与发包方的结算支付方式跟乙方没有直接的利害关系。甲方委托乙方管理工地,按工地采购土方量(车上方计算土方量)乘以每立方米支付标准计算支付管理服务费给乙方。

房屋买卖垫资款协议书

房屋买卖垫资款协议书

协议书 出卖方(以下简称甲方): 买受方(以下简称乙方): 中介方:房地产经纪有限公司 经办人(以下简称丙方): 甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方房产,签署了《房地产买卖合同》及其相关法律文件,现甲、乙、丙三方就此房产交易的垫资及其担保事宜达成如下协议,以兹三方共同信守。 第一条事项 甲方于年月日以房屋作为抵押,向银行分行支行(简称原贷款银行)借款共计人民币元,甲方预计在本协议签订之日尚有人民币(大写) 元借款未还清。 现甲方将房屋出售给乙方,经三方协商一致,由乙方出资元为甲方垫付偿还银行贷款,该笔款项在甲方,后将垫

付款全额还给乙方,甲方不能履行向乙方的还款责任 时,。 第二条服务项目及其付费标准 乙方为甲方提供垫资服务,服务费:人民币元(垫资额超过20万的,加收超出部分的3%的服务费); 丙方承诺能完成甲乙双方相关房屋产权公证及按揭贷款相关业务,甲方向丙方支付元整(壹万贰仟元整),该笔费用包含所有后续业务费,此后不再向中介交费。 甲方应于签署本协议的当日支付完毕乙方、丙方服务费共人民币(大写)壹万伍仟元整。 第三条三方责任及违约责任 甲乙双方应积极配合丙方完成房屋交易手续,相关责任同《房屋买卖合同》一致。 若丙方未按约定完成导致交易不成功的,甲方须全额返还乙方垫资款项并由丙方支付垫资款项利息(以同期商业贷款基准利率计算),丙方收取的担保服务费应予退还甲方,守约方的一切经济损失由违约方予以赔偿。 若甲方或乙方违反本合同及其他相关合同所约定事项,导致交易不成功的,甲方须全额返还乙方垫资款项并支付垫资款项利息(以同

期商业贷款基准利率计算),丙方收取的担保服务费应予退还甲方,守约方的一切经济损失由违约方予以赔偿。 第四条其他 1、因本垫资及服务费事宜所引起的或与此相关的任何争议,三方应协商解决。协商不成的,三方均可向丙方所在地人民法院提起诉讼。 2、本协议如有调整其他合同内容之处,以本协议为准。 4、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。 甲方: 身份证号:电话: 乙方: 身份证号:电话: 丙方: 经办人:电话: 签订日期:年月日

建设工程内部承包合同范文

建设工程内部承包合同范文 Model text of construction project internal contract 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

建设工程内部承包合同范文 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方(全称):(以下简称甲方)委托代理人: 承包方(全称):(以下简称乙方)委托代理人: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见,订立合同。 一、工程概况 工程名称 工程地点: 工程内容:栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)建筑面积 m2 二、工程承包范围及方式:

1、承包范围:按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进 行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作,对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件,否则有关工程不计算价款。 2、承包方式:采用包工包料方式承包给乙方。 三、合同工期 工程开工日期:定于 20xx年 3月 6日(以甲方开工令 为准),竣工日期:定于20xx年 11月 6 日。本工程合同总 工期为日历天数 245天。(无论任何原因影响,工程必须按 时竣工交付) 四、质量验收标准及等级 1、验收标准: ?建筑工程施工质量验收统一标准》gbxxxxxxx1及现行 的相关标准 2、质量等级:合格

垫资协议书范本【标准版】

垫资协议书范本【标准版】 垫资协议书范本【标准版】 甲方(垫资方):_______________________________ 法定代表人:___________________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 统一社会信用代码:_____________________________ 乙方(借资方):_______________________________ 法定代表人:___________________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 统一社会信用代码:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:第一条:借资用途 乙方与_____________有限公司签订有买卖合同,乙方购买_____________有限公司___________。由于乙方购买的___________数量较大,现乙方委托甲方对其购买的__________款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与__________有限公司签订的___________买卖合同的购

建设工程施工合同的垫资和垫资利息若干问题一精

建设工程施工合同的垫资和垫资利息若干问题(一) 、垫资承包施工的含义及主要形式 垫资承包施工,是指在工程项目建设过程中,承包人利用自有资金为发包人垫资进行工程项目建设,直至工程施工至约定条件或全部工程施工完毕后,再由发包人按照约定支付工程价款的施工承包方式。随着国内外建筑市场竞争日趋加剧,造成建筑企业带资承包、垫资施工已成为建筑市场的普遍现象。 大部分开发商为了降低项目开发的前期成本,以缓解建设资金的压力,作为发包方明确要求施工方垫资,否则建筑企业无法获得工程项目。垫资施工的建筑企业明知垫资之后会有风险,但为了不失去场,往往不得已而为之。 垫资施工主要表现为以下几种形式:(1)全额垫资施工。工程项目建设完毕经竣工验收合格后,方按照约定支付工程价款;(2)工程进度款不足额支付,造成部分垫资施工;(3)承包人向发包人支付保证金,作为工程项目启动资金;(4)约定按照形象进度付款。 二、垫资施工在我国经历的不同法律适用发展阶段 垫资施工在我国目前的法律架构下,大致经历了三个不同的法律适用发展阶段,每个阶段都呈现出其不同的法律特征。 (一)垫资施工的《建设工程施工合同》绝对无效的阶段 由于大量带资、垫资行为的存在,致使一些建设资金不足甚至没有资金的建设项目上马,扰乱了国家对整个建筑行业的宏观调控,同时带资、垫资为条件的承发包行为,也引发了建筑市场的恶性竞争,扰乱了建筑市场的正常秩序。同时,带资、垫资施工的直接后果导致工程质量下降,承包商合法权益受损。 此外,由于承包商是通过垫资承包了工程,在这种情况下往往是建设资金不足。部分承包商为催要工程款,不得不行贿建设单位的主要领导人。从而引发了大量的腐败。 为了禁止越来越多的垫资施工情况,建设部、财政部、国家计委于1996年6月4日颁布了《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》。该《通知》第四条明确规定:“任何建设单位都不得以要求施工单位带资承包作为招标投标条件,更不得强行要求施工单位将此类内容写入工程承包合同。”第五条规定:“施工单位不得以带资承包作为竞争手段承揽工程,也不得用拖欠建材和设备生产厂家货款的方法转稼由此造成的资金缺口。” 根据上述规定,人民法院对于垫资建设的建设工程施工合同纠纷案件,多按照该《通知》的精神作出认定无效的判决。 (二)垫资有效与垫资无效各个法院执法标准不一的混乱阶段 新的《合同法》于1999年10月1日起颁布实施后,由于合同法对于无效合同有了明确的规定。根据合同法第五十二条规定,有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的; (四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。

木方购销合同协议书协议合同协议书书

木方购销合同协议书协议合同协议书书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

购销合同 甲方(需方):重庆明门建筑劳务有限公司 乙方(供方):重庆森百利木材加工有限公司 甲、乙双方就甲方承建的茶园公租房6组团的木方模板供应的有关事宜,经双方协商一致,达成以下协议,以资双方共同遵照履行。 一、甲方采购的物品内容和成交价格(不含税) 二、交货地点、运输费用 乙方负责将货物送到甲方工地,由甲方负责卸货,运费由乙方承担。 三、供货质量、时间及收货 1、供货质量:乙方必须确保销售的木方、竹跳为全新原材料加工制作的成品,木方的质量、规格型号均按照乙方送甲方封存的样板标准执行。甲方有权对乙方送到工地的产品进行初检,未达到标准的材料退回。如因乙方供应的竹跳存在质量问题,导致甲方在使用过程中发生安全事故,由乙方负责其相关则责任和经济。 2、供货时间:甲方根据工程的实际需要,将每次材料需求的数量书面或电话通知乙方,乙方保证在接到通知后五天内将产品送到甲方工地。

3、甲方指定(身份证号码)为收货人,甲方指定收货人签收的单证为甲乙双方结算和付款的唯一凭证。除非甲方对指定收货人有书面变更通知,否则,非甲方指定收货人收货或者签收提货单证(指乙方的发货单等交货凭证)的,乙方应予以拒绝,甲方亦有权不予认可,由此造成的损失由乙方自行承担。 四、付款方式 竹跳由乙方全部垫资,甲方在四个月内付清全部款项;木方费用视甲方资金实际情况采取一部分付现金,一部分欠款,欠款部分视为乙方垫资,其利息为40元/m3/月。 五、甲乙双方违约责任 1、甲方未能按本合同的约定支付货款,按欠款金额的人民银行同期同类贷款利率的两倍向乙方支付违约金。 2、乙方未能按本合同的约定供货,甲方有权另行采购货物,由此造成的价差损失由乙方负责赔偿。 3、乙方销售的货物存在质量问题,按本合同的相关约定处理。 六、其他事项约定: 1、合同订立后,双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的,可以签定补充协议。 2、本合同发生纠纷,双方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 3、本协议一式两份,双方签字生效,甲乙双方各执一份。 甲方:重庆明门建筑劳务有限公司乙方:重庆森百利木材加工有限公司 电话:电话: 签订时间:签订时间: 3

垫资协议(范本)

垫资协议 垫资方: 借资方:(抵押人) 保证方:(抵押权人) 借资方为将坐于 房产,解押、重新抵押,解押款万元,重新抵押贷款万元,并请作为保证人,经三方(或双方)协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条借资用途: 第二条借资金额: 第三条借资费用: 第四条借资发放形式: 第五条借款期限: 第六条还款资金来源及还款方式 1、还款资金来源: 。 2、还款方式: 。 第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。 保证人有不可撤销的连带还款责任。 第八条本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理(借资方必须全力配合)。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。

第九条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方人民法院起诉。 本合同如有未尽事宜,必须合同各方当事人共同协商,做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式三份,贷款方、借款方、保证方各执一份,具有同等效力。 垫资方:(公章) 地址: 电话号码: 借资方: 地址: 电话号码: 保证方: 地址: 电话号码: 签约日期: 签约地点:

------------以下内容,仅供学习了解相关常识,请在编辑并打印时删除----------- 法律协议书需要具备一下内容才具有法律效力: 1、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。 合同当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力以及缔约能力,才能成为合格的合同主体。若主体不合格,合同不能产生法律效力。 2、合同当事人意思表示真实。 当事人意思表示真实,是指行为人的意思表示应当真实反映其内心的意思。合同成立后,当事人的意思表示是否真实往往难以从其外部判断,法律对此一般不主动干预。缺乏意思表示真实这一要件即意思表示不真实,并不绝对导致合同一律无效。 3、合同不违反法律或者社会公共利益。 合同不违反法律和社会公共利益,主要包括两层含义: (1)合同的内容合法,即合同条款中约定的权利、义务及其指向的对象即标的等,应符合法律的规定和社会公共利益的要求。 (2)合同的目的合法,即当事人缔约的原因合法,并且是直接的内心原

银行过桥垫资借款合同范本

银行过桥垫资借款合同 篇一:垫资借款协议书 借款协议书 出借人(以下简称甲方): 法定代表人: 营业执照号: 借款人(以下简称乙方):某:联系地址: 联系方式: 甲乙双方经协商一致同意,现甲乙双方就乙方向甲方借款购买房产的有关事宜,特签订本协 议如下,甲乙双方都必须无条件履行本协议之条款: 一、借款金额及借款用途: 甲方同意于元 (元)整,该协议必须只能用于乙方合法购买位于路小区号楼 单元室(东户/中户/西户)的房屋使用。 主房面积:储藏室:平方米。 二、借款期限:自本协议签字之日起至银行放贷款日止。 三、代理服务费及保证金的收取: 1、乙方同意支付给甲方垫资利息及服务费合计人民币元(元)

整,于甲方给乙方办理垫资手续时支付给甲方。 2、乙方在甲方给予乙方垫资之时缴纳保证金合计人民币(大写)(元)整,该保证金在协议规定时间内办理完后一次性退还乙方,如若因乙方原因 导致贷款及产权过户所带来的损失由乙方自行承担,且保证金不予退还(所造成逾期不得超过 两天,否则甲方有追诉乙方的权利,其造成损失按本协议第七条约定执行) 3、甲方在为乙方垫资代办贷款过程中,银行给乙方实际发放的贷款额度低于甲方垫资额 的,或者经银行审查资料后拒绝房贷,有下列行为甲方不承担责任并执行本借款协议书中第七 条“违约责任”一栏中第(二)款;并赔偿甲方的经济损失;利息及服务费不予折扣、退还;情 节严重的将追究其刑事责任: (1)、乙方所提供的贷款资料存在隐瞒事实真相、弄虚作假、伪造贷款资料的。 (2)、乙方及其配偶或担保人在银行又不良记录影响贷款额度的。 (3)、经评估部门对房屋进行评估后评估值低于贷款额度的。(4)乙方其他的原因导致不能正常信贷额度自身原因的。 四、付款方式:

钢材购销合同协议书简易修订版

钢材购销合同协议书简 易修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

钢材购销合同 卖方:(以下简称甲方) 买方:(以下简称乙方) 乙方因_______________________工程建设的需要,向甲方购买钢材总量____________吨左右。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,签订本合同,供双方共同遵守。 第一条钢材数量与质量

第二条合同价格 钢材价格随行就市。以成钢厂对亳州地区当日指导厂价为准。 第三条钢材质量及验收方式 甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用,乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的,应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议,以四川冶金产品质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的,视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格,则该不合格的钢材,甲方在三个工作日内包换﹑包退,换货过程中所产生往返运输﹑吊装费用由甲方承担。 第四条垫资金额、垫资期限及付款方式 1、甲方为乙方垫资金额钢材数量__________吨。 2、甲方为乙方垫资期限为30天,垫资货物从提货之日起加收5元/吨/日的资金利息。 3、每月结算一次或当累计满________________元时可不满一月结算一次,并付清全部货款。 第五条提货地点及计量方式 1、提货地点:甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方,以供甲方提前为乙方备足货源,满足乙方建设需要。 2、计量方式:过磅计量。过磅误差在±3‰内。乙方可自行复磅,或到第三方复磅。以乙方指定提货人__________签字的送货单为准,该送货单作为双方结算的凭证。 第六条甲方的违约责任 1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间内完成每批次供货。

建设工程施工合同的垫资和垫资利息若干问题(一)(精)

建设工程施工合同的垫资和垫资利息若干问题(一) 一、垫资承包施工的含义及主要形式 垫资承包施工,是指在工程项目建设过程中,承包人利用自有资金为发包人垫资进行工程项目建设,直至工程施工至约定条件或全部工程施工完毕后,再由发包人按照约定支付工程价款的施工承包方式。随着国内外建筑市场竞争日趋加剧,造成建筑企业带资承包、垫资施工已成为建筑市场的普遍现象。 大部分开发商为了降低项目开发的前期成本,以缓解建设资金的压力,作为发包方明确要求施工方垫资,否则建筑企业无法获得工程项目。垫资施工的建筑企业明知垫资之后会有风险,但为了不失去场,往往不得已而为之。 垫资施工主要表现为以下几种形式:(1)全额垫资施工。工程项目建设完毕经竣工验收合格后,方按照约定支付工程价款;(2)工程进度款不足额支付,造成部分垫资施工;(3)承包人向发包人支付保证金,作为工程项目启动资金;(4)约定按照形象进度付款。 二、垫资施工在我国经历的不同法律适用发展阶段 垫资施工在我国目前的法律架构下,大致经历了三个不同的法律适用发展阶段,每个阶段都呈现出其不同的法律特征。 (一)垫资施工的《建设工程施工合同》绝对无效的阶段 由于大量带资、垫资行为的存在,致使一些建设资金不足甚至没有资金的建设项目上马,扰乱了国家对整个建筑行业的宏观调控,同时带资、垫资为条件的承发包行为,也引发了建筑市场的恶性竞争,扰乱了建筑市场的正常秩序。同时,带资、垫资施工的直接后果导致工程质量下降,承包商合法权益受损。 此外,由于承包商是通过垫资承包了工程,在这种情况下往往是建设资金不足。部分承包商为催要工程款,不得不行贿建设单位的主要领导人。从而引发了大量的腐败。 为了禁止越来越多的垫资施工情况,建设部、财政部、国家计委于1996年6月4日颁布了《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》。该《通知》第四条明确规定:“任何建设单位都不得以要求施工单位带资承包作为招标投标条件,更不得强行要求施工单位将此类内容写入工程承包合同。”第五条规定:“施工单位不得以带资承包作为竞争手段承揽工程,也不得用拖欠建材和设备生产厂家货款的方法转稼由此造成的资金缺口。” 根据上述规定,人民法院对于垫资建设的建设工程施工合同纠纷案件,多按照该《通知》的精神作出认定无效的判决。 (二)垫资有效与垫资无效各个法院执法标准不一的混乱阶段 新的《合同法》于1999年1O月1日起颁布实施后,由于合同法对于无效合同有了明确的规定。根据合同法第五十二条规定,有下列情形之一的,合同

相关文档
最新文档