无在建项目承诺书

我司拟任本项目负责人无在建工程项目。业主及评委可登陆湖南省建筑工程监管信息平台官方网站查询我司拟任本项目负责人有无在建工程情况，若有在建工程情况，我司承诺，同意投标文件按废标处理。

投标人：湖南华羿建筑工程有限公司

法定代表人：（签字）

2015年04月15日

16-1

公司投标承诺书范本

公司投标承诺书范本公司投标承诺书范本篇一：投标承诺书 XX市联鑫置业有限公司：根据贵公司lx—j—20xx—008关于蔚蓝水岸花园楼梯扶手、栏杆、百叶窗、合金门窗招标报价说明文件精神要求，我方经现场勘察和慎重研究后报价并特作如下投标承诺： 1、在研究了贵公司的投标报价说明文件后，我方承诺投标报价说明中的所示 2、我方承诺：我方报价中已包含了材料、人工、施工、税金、检测、验收、技术资料整理、汇总等全部费用，并含土建施工配合费、脚手架、垂直运输费及水电费等所有费用，并保证中标后不因后续市场价格波动而变化。 3、若我方中标，我方保证在并在质保期满无任何问题后移交工程。 4、本工程质量确保达国家合格标准，并严格执行相关行业有关工程保修条款。 5、合同书正式签署生效之前，本投标书联通贵方的招标文件将工程我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。合同与总包单位XX市蓝盾建设工程有限公司签订。投标报价人：

日期：年月日公司投标承诺书范本篇二：企业投标诚信承诺书本企业郑重承诺：一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加浠水教育局高考考场视频监控维修工程投标; 二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的; 三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益; 四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益; 五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标; 六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标; 七、不出卖资质，让他人挂靠投标; 八、不恶意压低或抬高投标报价九、不扰乱XX县招投标市场秩序; 十、不在开标后进行虚假恶意投诉。十一、通过资格预审入围，无故不按时领取招标文件、不按时参加标前答疑、不按时递交投标文件，愿意接受取消本投标人在XX县范围内三个月以上(含三个月)的投标报名资格。本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律

唯一住房承诺书

唯一住房承诺书篇一：个人家庭唯一住房承诺书个人家庭唯一住房承诺书根据财政部、国家税务总局有关文件规定，对个人购买普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，减半征收契税。对个人购买90平方米及以下普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，减按1%税率征收契税。购买人在购买普通住房时，所购住房确为其家庭唯一住房的，应填写本承诺书并自负法律责任。承诺人（签章）：年月日申明书本人已知悉：“对个人购买普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，减半征收契税。对个人购买90平方米及以下普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，减按1%税率征收契税。”的契税政策，本次购买住房不是本人家庭唯一住房，不适用以上政策，特此申明。申明人（签章）：（中介公司盖章）年月日篇二：唯一住房50px”width=“450px”alt=“唯一住房承诺书”title=“唯一住房承诺书”/> 承诺书

承诺书本人自愿将本人名下位于____________的房屋产权（房产证编号：__________）抵押给，作为为债务人向放款银行银行借款担保的反担保措施（反担保抵押合同编号： __________）。为了更清楚的了解本人的资产状况，本人在此披露本人拥有以下房屋所有权： 1、 2、 3、本人在此承诺在反担保合同的有效期内，未经同意，将不对上述房屋做任何可能影响自有居住权的处分行为。若确需处分上述房屋，本人将书面通知，并根据的要求，就资产处置对价以保证金的形式提存至账户或直接用来归还本承诺所提及的银行借款。本人充分理解违反本承诺的行为将构成反担保合同中的违约责任，有权单方终止合作，本人自愿赔偿由此产生的一切损失。附：本承诺所提及的房屋产权登记证复印件一份。承诺人（签字）：日期：

不再申请执行承诺书

不再申请执行承诺书承诺人：XX，男，汉族，1980年6月1日生，身份证号码533521XXXXXXXX0317，临翔区人，小学文化，农民，住临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁村委会上街队22号，电话1502518XXXX. 承诺事项：承诺人承诺，在获得国家司法救助金25000元后，不再申请执行。事实和理由：承诺人与被执行人XX的故意伤害、损害赔偿一案，经XX区人民法院公开审理后作出（2004）临刑初字第11号刑事附带民事判决，民事部份判决被执行人赔偿承诺人医药费、误工费、残疾者生活补助费等费用共计61006．03元，限判决生效后30日内付清。承诺人在判决生效、被执行人应履行义务的期限届满后，于2004年3月20日向XX人民法院提出强制执行申请，因被执行人正在服刑不能执行，XX区人民法院于2004年3月22日向承诺人发出（2004）第2号申请执行权登记凭证，2008年被执行人已刑满释放，承诺人再次向XX 区人民法院提出执行申请，请求人民法院依法强制被执行人立即赔偿承诺人各项费用共计61006．03元，并强制被执行人交纳执行费用。2009年5月21日，XX区人民法院委托XX州XX县人民法院执行[（2009）临委执字第14号]，2009年5月22日，XX市中级人民法院委托XX州中级人民法院委托执行，2009年10月15日，XX县人民法院回复“在执行过程中，经查被执行人XX已外出到深圳打工，现

在下落不明，本案正在查找执行中。”2018年，因承诺人XX身体留下六级伤残，一直找不到工作，失业在家，没有生活来源，离婚后还要独自一人抚养两个年幼的孩子，家庭极端贫困，特向贵院申请司法救助，并获得批准，在此感谢法院、感谢政府给予的救助。承诺人承诺，在获得国家司法救助金25000元后，不再申请执行。此致 XX县人民法院承诺人：年月日

建设工程移交协议书

篇一：建设项目移交接管协议书繁峙县滨河公园移交接管协议书甲方（移交方）：河南省胜利园林工程有限公司乙方（接收方）：繁峙县建设局甲乙双方为明确各自在工程移交接收管理过程中的权利和义务，根据有关法律法规、规章及规定，就以下建设项目的移交、接收事宜签署本协议，本协议书生效后，甲乙双方分别按照本协议书约定内容执行。一、工程概况建设项目名称：繁峙县滨河公园延伸段建设项目地理位置及涉及范围：位于繁峙县城南滹沱河河畔，以滹沱河大桥为中心下游1公里处起，东西两岸各1.3公里，总建筑面积约11万多平方米。开工时间：竣工时间：主要工程内容：工程共分为二、三两个标段，包括景观小品、硬化铺装、亮化、喷灌、绿化等。有长廊、蘑菇亭、花架、重檐八角亭等十几处景观建筑小品，有广场、青石板园路等硬化铺装、公园灯光二、建设项目竣工验收结论：三、建设项目移交、接收资料清单：竣工质量验收资料及竣工图纸： 1 份工程竣工验收报告： 1 份工程质量保修书： 1 份五、甲方责任甲方保证所移交的工程内容、质量、使用寿命等要素符合国家、省市有关工程建设强制性标准、规范、有关设计文件及批复的规定和照明、绿化种植等各种景观，具体详细内容见竣工图纸。要求；保证所移交的建设项目有关文字、图纸、数字化资料等真实、准确。甲方承诺按照《工程质量保修书》约定的时间、范围、数量、类型对移交的项目所有存在的质量问题进行保修。甲方承诺按照有关规定在保修期后组织质量回访。六、乙方责任乙方承诺已对涉及移交、接收的建设项目内容有了必要、充分的了解和理解；已对甲方提供的移交资料进行了认真审验，认可甲方移交工作内容、程序完备、合法。乙方承诺自本协议生效后全面负责所接收工程的日常管理、维修、维护工作；七、关于争议和违约的约定甲、乙双方在移交接收过程中产生争议，双方应协商解决，协商不成的由行政主管部门进行协调。甲、乙双方单方面违约的，另一方有权向行政主管部门投诉，由行政主管部门提出协调意见，甲乙双方必须执行。八、补充约定九、本协议自签署之日起生效。本协议一式三份，甲方、乙方、主管部门各执一份。甲方：乙方：经办人：经办人：（盖章）（盖章）签署时间：年月日签署时间：年月日篇二：市政设施建设项目移交接管协议书范本5

关于投标承诺书3篇

关于投标承诺书3篇关于投标承诺书3篇在我们平凡的日常里，说到书信，大家肯定都不陌生吧，书信是人们用于表情达意的一种交际工具。怎么写信才能避免踩雷呢？下面是为大家收集的投标承诺书3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。投标承诺书篇1 投标承诺书致：沛县人民医院本公司全面响应沛县人民医院新城分院1300t/d废水处理工程的施工招标文件，评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重承诺： 1、工程质量：保证达到合格等级；若竣工验收未达到合格等级，自愿扣取该工程结算价的 2 %作为违约金。 2、工期：保证个月完成。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的0.1‰/天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的，贵方报经上级主管部门批准后，可单方解除合同并重新更换施工单位。 3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工，达到沛县规定文明工地的合格标准。 4、经核对，贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规定

的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。 5、如我公司中标，保证按照市交易中心要求办理相关备案手续并交纳建设工程交易服务费。特此承诺承诺单位：法定代表人：年月日投标承诺书篇2云南植物药业有限公司：一旦我公司中标： 1、我公司将严格按招标文件规定的工期要求，迅速开始工程准备工作，组织人员、设备、材料进场，确保工程在合同规定的开工日期内完工。 2、根据我公司的实力及技术水平，我公司有信心在合同规定的工作日内保质保量的完成工程任务。 3、我公司郑重承诺：如我公司不能在合同工作日内完工，我公司愿自行承担采取赶工措施所增加的全部费用和支付逾期完工违约金，违约金为每延误工期一天，按工程造价的万分之五扣违约金，但最终累计支付违约金的总金额不超过10万元。投标人：法定代表人：

失信被执行人名单制度的典型案例

【法规标题】最高人民法院公布五起有关失信被执行人名单制度的典型案例【发布部门】最高人民法院【发文字号】【批准部门】【批准日期】【发布日期】2013.11.06 【实施日期】2013.11.06 【时效性】现行有效【效力级别】【法规类别】执行【唯一标志】212484 【全文】最高人民法院公布五起有关失信被执行人名单制度的典型案例（2013年11月6日）案例1 张某与河南某食品工业有限公司买卖合同纠纷执行案（一）基本案情张某与河南某食品工业有限公司买卖合同纠纷一案，河南省辉县市人民法院判令河南某食品工业有限公司偿还张某94万余元及利息。后本案指定新乡市牧野区人民法院执行。执行法院向被执行人送达执行通知书和报告财产令后，当事人双方达成和解协议，但被执行人于2013年1月30日偿还20万元后，便以各种理由拖延履行。执行法院多次劝说被执行人法定代表人继续履行和解协议，被执行人于2013年5月20日偿还5000元，此后未再继续履行义务。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》施行后，执行法院于2013年10月9日作出决定书，将河南某食品工业有限公司纳入失信被执行人名单，并录入最高人民法院失信被执行人名单库统一对外公布。被执行人迫于舆论压力，为避免对其商业信誉造成更为严重的影响，遂于2013年10月15日向申请执行人偿还了8万元现金和一辆汽车。鉴于一次性履行全部义务确有较大困难，被执行人主动与申请执行人达成和解协议，每月偿还5万元，直至全部清偿。（二）典型意义面向全社会统一公布失信被执行人名单信息，通过公开曝光的方式将被执行人的失信情况公之于众，减损了失信被执行人的名誉，迫使其为了恢复名誉而积极履行法律文书确定的义务，达到了促进执行的目的，取得了良好的社会效果。本案被执行人为恢复其商业信誉，主动向申请执行人履行了部分义务，虽然一次性履行全部义务存在困难，但其通过与申请执行人达成和解协议等方式，积极承担了责任和义务。案例2 郭红某与郭淑某人身损害赔偿纠纷执行案

建设项目移交接管协议书

篇一：建设项目移交接管协议书甲方（移交方）：乙方（接收方）：甲乙双方为明确各自在工程移交接收管理过程中的权利和义务，根据有关法律法规、规章及规定，就以下建设项目的移交、接收事宜签署本协议，本协议书生效后，甲乙双方分别按照本协议书约定内容执行。一、工程概况建设项目名称：建设项目地理位置及涉及范围：开工时间：竣工时间：主要工程内容：工程共分为二、三两个标段，包括景观小品、硬化铺装、亮化、喷灌、绿化等。有长廊、蘑菇亭、花架、重檐八角亭等十几处景观建筑小品，有广场、青石板园路等硬化铺装、公园灯光二、建设项目竣工验收结论：三、建设项目移交、接收资料清单：竣工质量验收资料及竣工图纸：1份工程竣工验收报告：1 份工程质量保修书：1 份四、甲方责任甲方保证所移交的工程内容、质量、使用寿命等要素符合国家、省市有关工程建设强制性标准、规范、有关设计文件及批复的规定和照明、绿化种植等各种景观，

具体详细内容见竣工图纸。要求；保证所移交的建设项目有关文字、图纸、数字化资料等真实、准确。甲方承诺按照《工程质量保修书》约定的时间、范围、数量、类型对移交的项目所有存在的质量问题进行保修。甲方承诺按照有关规定在保修期后组织质量回访。五、乙方责任乙方承诺已对涉及移交、接收的建设项目内容有了必要、充分的了解和理解；已对甲方提供的移交资料进行了认真审验，认可甲方移交工作内容、程序完备、合法。乙方承诺自本协议生效后全面负责所接收工程的日常管理、维修、维护工作；六、关于争议和违约的约定甲、乙双方在移交接收过程中产生争议，双方应协商解决，协商不成的由行政主管部门进行协调。甲、乙双方单方面违约的，另一方有权向行政主管部门投诉，由行政主管部门提出协调意见，甲乙双方必须执行。七、补充约定八、本协议自签署之日起生效。本协议一式三份，甲方、乙方、主管部门各执一份。甲方：乙方：经办人：经办人：（盖章）（盖章）签署时间：年月日签署时间：年月日

公司投标承诺书范文

公司投标承诺书范文投标服务承诺书致：_________(招标人) 在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻需方的意见，维护需方的利益，严把质量关，把向需方提供优质服务，作为我们工作目标。我单位本着想需方之所想，急需方之所急。在项目服务过程中与需方密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。二、我公司严格按照需方提供的规格标准进行供货。三、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。法定代表人(盖章或签字)：年月日投标承诺书 (发标人名称)： 1、根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。 2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。 3、我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。 4、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。 5、我方同意贵方不受你们所收到的任何投标文件的约束。

6、我方接受贵方招标文件的全部内容。 7、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。 8、一旦我方中标，我方将毫无异议地接受贵方授予的承办协议并严格依照贵方招标公告和招标文件中的相关规定与贵方鉴定承办的协议。 9、我方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。投标人：(盖章)单位地址：法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 邮政编码：电话：传真：投标承诺书致：珠海富华复合材料有限公司：根据贵方为兰埔厂区拆除工程招标项目的投标邀请(招标编号： TJ-2010-02)，本公司将实质响应招标文件的要求，若本公司一旦中标，本公司承诺： 1、同意招标文件所符合同条款，并按时签订合同。 2、保证于XXX年10月20日前完成招标文件规定的兰埔厂区拆除工程(如招标人标的物交付时间迟于XXX年9月30日则相应顺延)，每延误一天，本公司愿意接受招标人10万元/天的罚款。投标人法定代表人或授权代表(签字)：_________ 投标人名称：(加盖公章) 日期：XXXX年XX月XX日

2018-非失信被执行人承诺书-推荐word版 (3页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 非失信被执行人承诺书篇一：执行承诺书黄土情大酒店月度执行承诺书我承诺与我的团队将以成果第一为标准，以没有条件，没有借口，没有不可能的信念达成，并以信守承诺，成果导向，永不言败的精神用生命坚决捍卫。承诺人：检查人：篇二：承诺书诚信承诺书本单位自愿加入“**市公共资源交易中心投标企业用户信息库”，信息库登记的相关信息均经本单位核准确认无误，对此郑重承诺如下：一、本单位提交并在数据库发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为我单位真实拥有。若违反本承诺一经查实，本单位愿意接受公开通报，自愿退出所有**市公共资源交易中心正在进行的投标项目并取消注册资格，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十四条和《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，禁止三年内进入招标采购市场。二、凡我单位在**市公共资源交易中心参加的投标项目，在资格审查和评标阶段需要提交的企业业绩和获奖情况等，应依照相关规定事先在主管部门官方媒体上对外发布，未按规定发布的可不作为本单位资格审查和评标的依据。三、本单位在参加**市公共资源交易中心项目投标过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反自愿按规定接受处罚。

四、本单位在参加**市公共资源交易中心项目投标过程中如有违反《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作暂行规定》、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》或被列入失信企业名单，我单位应该事先声明，否则造成的一切后果由本单位自行承担。五、系统数据是保障电子化开评标的关键，本单位将认真、及时的维护和更新会员数据库中的相关资料信息，若未能及时维护和更新，将自愿承担由此造成的一切不良后果。六、若违反本承诺一经查实，本单位愿接受**市公共资源交易中心依据有关法律、法规给予的处罚。承诺人法定名称（单位公章）：承诺人法定地址：承诺人（法人）或授权代表（签字或盖章）电话：传真：年月日篇三：个人承诺书个人承诺书感谢能给我一个工作的机会，我将倍加珍惜。燃气行业是一个关系千家万户的行业，站区工作非常重要。为了做好本职工作，确保站区安全平稳供气，我将作出以下承诺： 1、遵守公司、部门和站区的规章制度和有关规定； 2、服从公司安排，严格执行站长指令，按时按规定完成工作任务； 3、按时上下班，不脱岗，不窜岗，不搬弄是非，和同事和睦相处，营造和谐的工作氛围； 4、认真落实交接班制度，严格按操作规程开展工作，按要求记录工艺数据，认真做好值班的各项记录，及时发现并按规定处理站区设备设施的故障和异常，同时做好汇报； 5、上班期间不吸烟，不喝酒，搞好当班站区的环境卫生及设备设施的清洁； 6、不带闲杂人员进入站区，保守工作秘密，不说和不做不利于公司的话和事；

工程项目施工场地移交协议书

078工程506#建筑物双梁桥式起重机安装工程项目施工场地移交协议书为落实078工程506#建筑物双梁桥式起重机安装，保障施工现场的防火安全、文明施工、综合治理工作的落实，实行“谁施工、谁负责”，做到有章可循、有法可依。强化项目现场的管理工作，把各施工作业区域进行划分，维护施工现场的稳定，将工程506#建筑物北面已完成的履带吊行走道路及506#建筑物001、003、005大厅交给河南卫华重型机械股份有限公司单位施工，并制定本协议。一、进入现场施工，必须切实执行市建总防火专项管理条例及遵守施工现场的各项防火、安全生产、文明施工制度。二、动焊作业，要应知应会，焊工人员要特证上岗。在作业中，要有人跟焊监控，配备有灭火筒，湿水麻袋、焊桶斗等防护工具。作业完后，现场做到“八不”、“四要”、“一清理”。三、施工现场电器线路、设备，由电工专人负责安装。如因工作需要改变原有线路须经甲方同意。四、在现场设置的临时办公室、宿舍、使用单位人员要确保室内正常卫生、防火、治安秩序。五、三级防火安全责任人（班组）要落实各项防火管理制度，在日常的工作中，做到防火工作责任到位，检查防火工作到位，整改火警隐患到位。六、抓好员工队伍的防火教育，提高员工执行安全防火的自觉性，依时参加现场各种协调会议。

七、现将该工程乙方所需的场地移交给乙方进行吊装工程施工，乙方负责施工现场动火、安全生产、文明施工、卫生、产品保护、综合治理等一切的管理。如发生安全和质量事故，以及乙方在施工过程中造成产品损坏，一切责任由乙方负责。本协议、签名盖章后，双方都必须承担协议中各自的义务。甲方：乙方：年月日年月日

标准投标承诺书范本

投标承诺书范文汇总 (发标人名称)： 1、根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。 2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。 3、我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。 4、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。 5、我方同意贵方不受你们所收到的任何投标文件的约束。 6、我方接受贵方招标文件的全部内容。 7、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。 8、一旦我方中标，我方将毫无异议地接受贵方授予的承办协议并严格依照贵方招标公告和招标文件中的相关规定与贵方鉴定承办的协议。 9、我方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。投标人：(盖章) 单位地址：法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 电话：传真：日期：年月日

诚信投标承诺书范文 (装订于投标文件首页) 本企业郑重承诺：一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 (具体的工程项目名称)的投标; 二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的; 三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益; 四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益; 五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标; 六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标; 七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序; 八、不在开标后进行虚假恶意投诉; 九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受宁国市政府招标采购监管中心、宁国市招标采购中心作出的罚没投标保证金或履约保证金、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。投标人(签字盖章)：法定代表人(签字盖章)：投标企业(盖章)：年月日

房产抵押承诺书范本

篇一：2016房产抵押承诺书范文 2016 房产抵押承诺书范文房产抵押承诺书范文本人________自愿将位于____________________的房产所有权、国有土地使用权(详见附表)作为向___________ 的借款抵押物，本人承诺在无法按时偿还该笔借款时，将无条件配合抵押权人采取拍卖、出售、出租等方式处理抵押房地产,用于清偿该借款。若不能按时偿还借款，本人及其配偶将承担一切连带责任。并承诺遵守以下条款：一、借款人保证在房地产设置抵押时，该房地产无任何对第三人已设定了抵押权，并保证抵押权具有完整性。二、借款人保证对所设置的房地产拥有完全的产权，并且无任何瑕疵。三、在借款人所签署的《借款合同》终止前，不得自行解除抵押条款。四、借款人保证在房产做抵押期间，不擅自将抵押物变卖、拆除、改建、赠与，不改变其使用性质。五、今后凡涉及产权、抵押纠纷，概由抵押人承担债务及法律责任。六、本抵押承诺书一经本人签字后即对本人具有法律约束力。特此承诺签署时间：年月日附表：抵押人: （签字手印）房产抵押承诺书本人自愿将位于的房产（房产证编号：，面积：平方米）为贷款申请人作为再就业小额贷款抵押，抵押金额万元整，期限一年。如果到期不能按时还贷，我愿承担所有的经济责任和法律责任。特此承诺。承诺人：年月日房地产抵押承诺书保山市住房公积金管理中心管理部：本人自愿将名下的房屋所有权、国有土地使用权借于（借款人名称）用作在贵中心(管理部)的贷款抵押担保，本人承诺在借款人无法按时偿还该笔债务时，不论当时自己所处的居住环境条件如何或有任何其他情况，都将无条件配合抵押权人采取拍卖、出售、出租等方式处理抵押房

公路移交协议书

篇一：市政、公路设施建设项目移交接管协议书市政、公路设施建设项目移交接管协议书甲方（移交方）：乙方（接收方）：甲乙双方为明确各自在市政设施建设项目竣工验收移交接收过程中的权利和义务，根据《天津市城市基础设施移交接管管理办法》（市人民政府第6次常务会议）等有关法律法规、规章及规定，就以下建设项目的移交、接收事宜签署本协议，本协议书生效后，甲乙双方分别按照本协议书约定内容执行。一、工程概况建设项目名称：建设项目地理位置及涉及范围：开工时间：竣工时间：工程甩项内容：建设项目勘测单位：建设项目设计单位：工程项目监理单位：建设项目施工单位：建设项目验收组成员及其所属单位和部门：二、建设项目竣工验收结论：三、建设项目移交、接收资料清单：四、甲方责任甲方保证所移交的设施范围、质量、使用寿命等要素符合国家、省市有关工程建设强制性标准、规范、有关设计文件及批复的规定和要求；保证所移交的建设项目有关文字、图纸、数字化资料等真实、准确。移交后出现重大质量、结构问题的由甲方负责维修。主要工程内容：甲方承诺按照有关规定在保修期后组织质量回访。五、乙方责任乙方承诺已对涉及移交、接收的建设项目内容有了必要、充分的了解和理解；已对甲方提供的移交资料进行了认真审验，认可甲方移交工作内容、程序完备、合法。乙方承诺自本协议生效后负责所接收设施的运行、管理、维护工作；积极配合甲方执行保修、回访。六、关于争议和违约的约定甲、乙双方在移交接收过程中产生争议，双方应协商解决，协商不成的由市市政设施行政主管部门进行协调。甲、乙双方单方面违约的，另一方有权向市市政设施行政主管部门投诉，由市市政设施行政

投标售后服务承诺书范本

投标售后服务承诺书范本 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

投标售后服务承诺书范本小编语：投标是指投标人应招标人特定或不特定的邀请，按照招标文件规定的要求，在规定的时间和地点主动向招标人递交投标文件并以中标为目的的行为。下面是关于投标售后服务承诺书范本，供大家参考! 投标售后服务承诺书(范文一) 致：____________ ______(以下简称我方)在____________项目招标中，如果我方有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目建设和施工过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程售后服务做出如下承诺： 1、投标产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定;质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行; 2、投标产品有专业售后服务机构，并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺; 3、工程竣工后，我方将负责壹年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺;真正做到以一流的施工，创一流的质量的服务宗旨; 4、我方保证在工程竣工，经相关部门认证合格后2个工作日内，对招标方提供上门“集中式”培训服务，确保使用人在操作前充分了解产品性能，使用规范;消灭事故隐患，提高工作效率; 5、电话咨询：在质量保质期内提供技术援助电话，解答招标方在使用中遇到的问题，及时为招标方提出解决问题的建议; 6、现场响应：

我方在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，我方承诺在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作; 无法在24小时内解决的，将在24小时内提供备用产品，使招标方能够正常使用。若故障在24小时内未得到解决的，招标方有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除; 发生紧急抢修事故的，我方在接到通知后，确保做到立即到达事故现场; 对于涉及安全的质量问题，按照《建筑工程质量管理条例》的规定，做到立即报告，及时采取防范措施; 7、质保期外服务承诺：质量保证期过后，我方同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务; 8、如招标方有产品升级、更新、换代、维修等需求时，我方承诺以优惠价格提供售后服务。以上是我方对该工程的售后服务承诺，若我方达不到甲方要求及我方承诺标准，在售后服务中给招标方造成巨额损失，我方甘愿受法律法规处罚;承担由此造成的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。承诺单位：______公司授权代表：____________ 日期：20___年___月___日投标售后服务承诺书(范文二) 致：××招标代理有限公司根据贵方招标编号为××××××的××单位、社会团体××年度办公自动化设备定点协议采购项目的投标邀请，对该项目做出如下售后服务承诺书：

投标产品承诺书范本【可编辑版】

投标产品承诺书范本【可编辑版】投标产品承诺书范本投标产品承诺书范本投标产品承诺书范本单位地址:法定代表人或其委托代理人:邮政编码: 电话: 传真:投标人诚信承诺书我单位在参加项目的投标活动中，郑重承诺如下: 1(我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责; 2(我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任; 3(我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录;或虽有不良记录，但已超过处理期限; 4(我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的; 5(我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施;6(我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。投标人名称: (盖公章)法定代表人(或授权代理人): (签字)日期: 201X年X 月X日投标服务承诺书 1、我方承诺:我公司积极配合发包方，做好与建设单位合作的其它单位的协调工作。 2、我方承诺:代维期间代维单位须确定项目经理和联系电话，以便双方及时沟通;如有变更，应及时通知发包方。如代维单位的项目经理工作不力或不能与建设单位良好配合，发包方有权要求入围单位更换项目经理。

3、我方承诺:外单位提出迁改线路或迁移光缆时，我公司全权出面交涉和组织实施。 4、我方承诺:安全、文明施工,保持施工现场的清洁。在日常维护工作中,严格遵守评选方安全施工规则。涉及到评选方机房设备时,应有评选方在场配合才能实施,确保评选方的设备安全。 5、我方承诺:具体的服务要求以代维公司和邀请人签订的合同、补充协议为准。 6、我方承诺:对于评选方组织的设计会审、割接和工程验收工作，中选方必须派员全程参与。 7、我方承诺:中选方应负责并解决其代维人员在代维等本项目进行过程中的食宿、交通、通信并保证其人身安全等。 8、我方承诺:我公司参与维护的人员的人身安全、车辆的安全一律由我公司负责。 9、我方承诺:我方维护人员需进入机房进行例行检查或故障处理时，严格遵守竞赛方有关的机房管理规定。我方若在施工中使业务受影响的，按故障进行考核。 10、我方承诺:当发生重大故障时，我方无条件无偿配合竞赛方进行参赛方资源的调用。1 1、我方承诺:为保证维护质量，如有需要我公司愿意积极参与和协助贵公司的光缆线路工程设计会审，重点在于审查设计文件是否符合有关工程设计规范，反映业务发展情况，工程满足年限是否恰当，是否便于进行正常维护，是否能保证通信网的安全运行。1 2、我方承诺:由于传送网光缆有较多分纤接续点，以连接至沿途基站，并且分纤点较为分散，为了保障这些分纤点的光缆线路安全和通信畅通，我公司承诺将迅速熟悉分纤节点的位置和纤芯分配情况，专门建立分纤资料库，并将该地段列入重

工程项目施工场地移交协议书

工程建筑物双梁桥式起重机安装工程项目施工场地移交协议书为落实工程建筑物双梁桥式起重机安装，保障施工现场的防火安全、文明施工、综合治理工作的落实，实行“谁施工、谁负责”，做到有章可循、有法可依。强化项目现场的管理工作，把各施工作业区域进行划分，维护施工现场的稳定，将工程建筑物北面已完成的履带吊行走道路及建筑物、、大厅交给河南卫华重型机械股份有限公司单位施工，并制定本协议。一、进入现场施工，必须切实执行市建总防火专项管理条例及遵守施工现场的各项防火、安全生产、文明施工制度。二、动焊作业，要应知应会，焊工人员要特证上岗。在作业中，要有人跟焊监控，配备有灭火筒，湿水麻袋、焊桶斗等防护工具。作业完后，现场做到“八不”、“四要”、“一清理”。三、施工现场电器线路、设备，由电工专人负责安装。如因工作需要改变原有线路须经甲方同意。四、在现场设置的临时办公室、宿舍、使用单位人员要确保室内正常卫生、防火、治安秩序。五、三级防火安全责任人（班组）要落实各项防火管理制度，在日常的工作中，做到防火工作责任到位，检查防火工作到位，整改火警隐患到位。六、抓好员工队伍的防火教育，提高员工执行安全防火的自觉性，依时参加现场各种协调会议。七、现将该工程乙方所需的场地移交给乙方进行吊装工程施工，乙方负责施工现场动火、安全生产、文明施工、卫生、产品保护、综合治理等一切的管理。如发生安全和质量事故，以及乙方在施工过程中造成产品损坏，一切责任由乙方负责。

本协议、签名盖章后，双方都必须承担协议中各自的义务。甲方：乙方：年月日年月日平沙村委五社商业用房、、幢场地移交协议书甲方：广州市建筑集团有限公司乙方：业主把工程安排由

投标承诺书格式范文

投标承诺书格式范文参加投标的公司都应该签订好招标商所给出的投标承诺书，并在以后的工作中做到所承诺的内容。小编为你整理了一些投标承诺书的范文，欢迎参阅。投标承诺书格式范文篇一致：(招标人名称)： 1、根据你方招标工程工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知，合同条款，图纸，工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)(小写：元)的投标报价并按上述图纸，合同条款，工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工，竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方派出(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。 3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件，答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。 4、我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。 5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，工程质量。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。 6、中标后10天内，自愿将元的履约保证金押存在区招标投标交易中心。 7、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知“中规定的投

标有效期45天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。8、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 9、我方按照招标文件的要求，提供企业和项目经理业绩表(附后)，如我方提供的业绩资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。投标人：(盖章) 单位地址：法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 邮政编码：电话：传真：日期：年月日投标承诺书格式范文篇二致：(招标人名称)： 1、根据你方招标工程工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知，合同条款，图纸，工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)(小写：元)的投标报价并按上述图纸，合同条款，工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工，竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方派出(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。 3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件，答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。 4、我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

诚信诉讼承诺书(诉讼代理人版)

诚信诉讼承诺书（诉讼代理人版）本诉讼代理人已仔细阅读《深圳前海合作区人民法院诚信诉讼告知书》，清楚、理解其内容，并愿意严格遵守。在此，本人郑重承诺：一、不唆使、指导或帮助委托人制造虚假诉讼；二、不唆使、指导或帮助委托人毁灭、伪造证据；三、不实施违背律师职业道德和执业纪律的行为；四、依法理性地行使诉讼代理等各项权利，勤勉尽责履行代理义务，依法维护委托人的合法权益。特此承诺。诉讼代理人签名：年月日深圳前海合作区人民法院诚信诉讼告知书诉权是法律赋予公民、法人和其他组织的神圣权利，是维护公民、法人和其他组织合法权益和解决争议的重要手段，应当予以充分保障。同时，当事人及其他诉讼参与人应

当依法、诚信地行使诉讼权利、参与诉讼活动，共同维护良好的司法秩序，不应出现下列行为，以免触犯法律，被追究法律责任： 1.夫妻双方恶意串通，捏造夫妻共同债务； 2.与他人恶意串通，捏造债权债务关系或者以物抵债协议； 3.与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务； 4.捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系； 5.在破产案件审理过程中申报捏造的债权； 6.单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为； 7.隐瞒债务已经全部或者部分清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务； 8.诉讼代理人引诱、指导或者帮助当事人毁灭、伪造证据； 9.故意拖延诉讼或者滥用诉讼权利阻挠、妨碍对方当事人进行正当诉讼，故意躲避、拒绝签收法院传票、判决书等法律文书，及妨碍、阻挠法院调查取证； 10.向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议或案外人异议诉讼、申请参与执行财产分配； 11. 在执行程序中故意躲避、拒绝签收法院的执行令等法律文书，不在法定期限内如实申报财产，隐匿转移财产，有履行能力拒不履行法院生效裁判文书，作出高消费行为，或者不按期履行已达成的调解、和解协议； 12.捏造、散布虚假事实，诋毁法院、法官声誉； 13.不服法院判决但不按法律途径寻求救济，而是通过扰乱社会秩序等方式主张权利，影响社会稳定； 14.中介机构违反执业规程，出具虚假评估报告、审计报告或者其他鉴定结论、证明文件； 15.其他违反法律和缺失信用的行为。

投标承诺书格式范文.doc

投标承诺书格式范文

参加投标的公司都应该签订好招标商所给出的投标承诺书，并在以后的工作中做到所承诺的内容。为你整理了一些投标承诺书的范文，欢迎参阅。投标承诺书格式范文篇一致：(招标人名称)： 1、根据你方招标工程工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知，合同条款，图纸，工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)(小写：元)的投标报价并按上述图纸，合同条款，工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工，竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方派出(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。 3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件，答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。 4、我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。 5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，工程质量。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。 6、中标后10天内，自愿将元的履约保证金押存在区招标投标交易中心。 7、我方同意所提交的投标文件在招标文件投标须知中规定的投标有效期45天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 8、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 9、我方按照招标文件的要求，提供企业和项目经理业绩表(附后)，如我方提供的业绩资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。投标人：(盖章) 单位地址：法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 邮政编码：电话：传真：日期：年月日投标承诺书格式范文篇二致：(招标人名称)： 1、根据你方招标工程工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》

建设工程施工合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 建设工程施工合同正式版

建设工程施工合同正式版下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。合同编号：____ 发包方：_____ 承包方：_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一章工程第一条工程概况 1．工程名称：______ 2．工程地点：______

3．工程内容：______（群体工程应附承包方承揽工程项目一览表） 4．承包范围：______ 5．承包方式：______ 6．资金来源：______ 7．批准文号：______ 8．业主或主管单位：______ 第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。第三条工期 1．开工日期：本合同工程定于_____年____月____日开工。

2．竣工日期：本合同工程定于_____年____月____日竣工。第四条合同价款金额（大写）：_____元（人民币）￥：_____元。第五条工程质量 1．承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。 2．承包方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100％，优良率达到 _____。 3．凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程，承包方应在发包方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。