供水工程施工合同通用版

Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of

the parties to the contract

( 合同范本 )

甲方：______________________

乙方：______________________

日期：_______年_____月_____日

编号：MZ-HT-004250

供水工程施工合同通用版

十九、争议的解决

４４争议调解

４４．１争议的提出

发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。在争议尚未按第４４．３款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。

４４．２争议调解组

发包人和承包人应在签订协议书后的８４天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由３（或５）名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家

的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

４４．３争议的评审

（１）合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。

（２）争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的２８天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。

（３）争议调解组收到双方报告后的２８天内，邀请双方代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理人代表参加听证会。

（４）在听证会结束后的２８天内，争议调解组应在不受任何

干扰的情况下，进行独立和公正的评审，提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。

（５）若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见，则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

（６）若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，则任一方均可在收到上述评审意见后的２８天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。若在上述２８天期限内双方均未提出仲裁意向，则争议调解组的意见为最终决定，双方均应遵照执行。

４５友好解决

发包人和承包人或其中任一方按第４４．３款（６）项的规定发出仲裁意向通知后，争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后４２天内仍未能解决争议，则任何一方均有权提请仲裁。

４６仲裁或诉讼

４６．１仲裁

（１）发包人和承包人应在签订协议书的同时，共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构，并签订仲裁协议。

（２）发包人和承包人未能在第４５条规定的期限内友好解决双方的争议，则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。

（３）在仲裁期间，发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责，任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。

４６．２诉讼

发包人和承包人因本合同发生争议，未达成书面仲裁协议的，任一方均有权向人民法院起诉。

二十、风险和保险

４７工程风险

４７．１发包人的风险

给水工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 给水工程施工合同

编号：FS-DY-20530 给水工程施工合同甲方：房地产开发有限公司乙方：市政工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就*****西区室外给水管网工程事宜达成如下协议：一、工程名称：西区。二、施工范围：西区室外给水管网施工图纸内全部内容。三、合同价款：合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的施工直接费、材料费、施工管理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。总计工程造价为人民币：5234506.04元（大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零肆分）。包工包料，一次性包死。

四、付款和结算方式：工程开工前，甲方按照施工进度分期给付工程款。（一）付款方式 1．乙方在每月18日向甲方提报当月完成施工产值，甲方按当月审定后施工产值的70%支付工程进度款。 2．工程完工后，支付合同价款的90%。（二）结算方式 1．结算按《山东省市政工程消耗量定额》对其配套的费用定额和规定及甲乙双方现场签证、竣工图纸按ⅱ类工程取费；人工工日单价34元/工日。 2．20xx年相应季度价格、甲方批价单、设计变更、工程签证、甲乙双方签认的预算书等。 3．乙方应遵守甲方的《工程签证管理办法》，并按照该办法及时办理相关签证。 4．本工程的总造价为：合同价款+设计变更+工程签证。五、责任和义务： 1．甲方责任（1）提供以下材料：建筑区域规划平面图、建筑单体给

供水管道工程施工协议样本

编号：_____________ 供水管道工程施工协议甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：公司名称乙方：公司名称为了维护供水管道工程双方的正当权益，确保供水施工的顺利进行，明确甲乙双方的权利与义务，经双方友好协商，作出如下约定：一、工程内容： _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 二、工程造价：工程总价款:人民币XXXX元整（￥：XXX.00元）。三、施工主要材料：(详见施工预算） 1、管材材质 PP-R管 2、其他材料阀门水表四、施工方式：由乙方采取包工包料的方式，并按国家的供水管道工程施工规范施工。五、施工工期：工期从20XX年月日开始至20XX年月日止。因甲方原因及不可抗力因素，工期顺延。六、结算及付款方式：合同签定后三日内甲方一次性支付工程款：人民币肆万伍仟元整（￥：45000.00元）。七、双方的权利与义务

(一)甲方的权利与义务甲方的权利甲方有权参与工程的竣工验收和监督管道施工质量，对不符合质量要求的，有权要求乙方返工。甲方的义务 1、为乙方施工提供施工通道和管道高程控制点，并负责地面障碍物的清障工作。涉及到要损坏市政设施而后修复的，如破彩板、破路等，其工作协调及有关费用承担由甲方负责。 2、施工过程中涉及到开挖其他住户房前屋后路面的协调工作、或相关补偿由甲方负责。 3、工程施工后出现影响施工的地下障碍时，在接到施工方的报告后，甲方应迅速采取措施排障。甲方需委托乙方排障，应书面委托并另行支付相关费用，因乙方受托排障引起的一切纠纷，均由甲方负担，与乙方无关。 4、施工过程中因甲方原因导致工程量增加，甲方应及时向乙方提出工程量增补申请，结清增补工程费用。 5、施工完毕，甲方接到乙方验收申请后一周内应组织验收，如因甲方未及时组织验收，则视同甲方认可质量合格。 (二)乙方的权利和义务乙方的权利。 1、乙方按期收讫工程款项。 2、因甲方原因导致工程量增加，乙方有权要求增补工程费用。 3、工程竣工后，有权要求甲方按时验收。

供水管道工程施工合同

供水管道工程施工合同发包人：牡丹江温春建设发展有限公司承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：按照图纸规定选购供热管、阀、保温材料等，管道施工安装、调试，保修期的维护，管道基础土建施工。三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日四、质量标准与验收工程质量标准：按照城市供热管网工程质量检验评定标准，资格GB2级。 1、工程质量 1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 2、检查和返工 2.1承包人应该认真按照标准规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合规时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 2.4工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合规，承办人在工程师限定的时间内修改重新验收。五、发包方应协调市政园林等相关部门，给予承包方开工的必备条件，并提供该管道施工路线的地质资料。承包方对发现的地下设施应小心施工，加以保护，及时汇报发包方，发生的费用由发包方承担。六、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备，应按照图纸约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合规证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。 2、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合标准的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 3、承包人采购的材料设备在使用前，承包人提供合规的检验报告，不合规的不得使用，检验费用由承包人承担。材料检验合格再检验试验费由发包人承担。 4、甲方工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 5、承包人需要使用材料时，应经甲方工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

供水工程施工合同(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-023221 供水工程施工合同(合同示范

供水工程施工合同(合同示范文本) 监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的２８天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的４２天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。３６最终结清３６．１最终付款申请单（１）承包人在收到按第５３．３款规定颁发的保修责任终止证书后的２８天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式４份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。 ①按合同规定已经完成的全部工程价款金额； ②按合同规定应付给承包人的追加金额； ③承包人认为应付给他的其他金额。（２）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。

３６．２结清单承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。３６．３最终付款证书和支付时间监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的１４天内，向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批。最终付款证书应说明：（１）按合同规定和其他情况应最终支付给承包人的合同总金额。（２）发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。发包人审查监理人提交的最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的４２天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的４２天内付还给发包人。不论是发包人或承包人，若不按期支付，均应按专用合同条款第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行，对于未取得一致的部分，双方均有权按第４４．１款的规定提出按合同争议处理的要求。十六、价格调整３７物价波动引起的价格调整３７．１价格调整的差额计算

给水工程安装施工合同模板

建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）甲方根据供水管道改造计划投资兴建以下工程，为使该工程质量达到安全、低耗、优质的目的，决定将如下项目委托给乙方施工。双方本着平等、自愿、互利的原则，通过充分协商，达成如下协议，共同遵照执行。第一条工程概况 1.1 工程名称: XX给水工程 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1.4 开竣工日期： 1.5 工程造价：按实结算 1.6 质量要求：必须严格按照施工图要求和《给水排水管道工程施工及验收规范》施工及验收。第二条结算方式 2.1 结算办法：包干结算，此工程税金由甲方交纳。 2.2 结算依据：施工图、设计变更通知单、竣工图、施工开工报告、隐蔽记录、领料单、材料检验合格证明、工程验收单、施工现场实景照片等施工结构资料。主要材料甲方指定品牌、型号，并核定价格，由乙方自行采购。 2.3 乙方在竣工验收合格后七日内提交结算报告。 2.4 付款办法：工程竣工验收合格后，工程款一次付清。 2.5 付款方式：银行结算。第三条图纸及会审

3.1 甲方提供设计图陆套和相关坐标控制点、水准点等。 3.2 由甲方组织进行技术交底及现场交底。第四条甲方职责 4.1 负责组织施工技术交底。 4.2 负责提交施工许可证，协调内外部关系。 4.3 负责联系监理和质监部门。 4.4 收到乙方提供的监理审批的施工组织设计一个工作日内完成开工令批复。 4.5 遇到设计图纸与施工现场不符需要进行设计变更时，接到乙方通知1个工作日组织设计、监理到现场确定方案，督促设计代表3个工作日内完成设计变更并及时传达至乙方单位。 4.6 甲方接到乙方停水申请及接水方案后（一般工程1个工作日内，复杂工程3个工作日内）相关部门核准相应的停水关闸放空方案，方案要注明需要关闭的阀（闸）门、停水区域、影响区域、阀（闸）门操作时间及余水放空时间。 4.7 负责组织工程竣工验收，在收到乙方提交的竣工验收申请及合格的竣工资料后，15个工作日组织工程竣工验收会。第五条乙方职责 5.1 技术交底后2个工作日内编制施工组织设计送交监理单位审批。监理审批施工组织设计后一个工作日内向甲方提交开工报告和施工进度计划。 5.2 乙方必须做好开工前的准备工作，严格按照施工图要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》及文明安全施工要求认真组织、安排施工。施工现场必须按要求配备专职施工员、资料员和兼职安全员，主动接受设计院、建设、监理、质监等相关单位对工程质量的监督。并在管道覆土前通知相关单位进行竣工测量。

供水工程施工合同完整版

供水工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

供水工程施工合同完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。２３材料和工程设备的检查和检验２３．１材料和工程设备的检验和交货验收若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时，本款应作如下修改：本款（１）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收”，改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。

给排水工程施工合同(样板)

给排水工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为加快XXXXXXXXXXX建设，甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 工程规模：用地红线范围内给排水管网工程。 1.4 工程造价：按实际完成的工程量办理结算，具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。第二条工程范围及承包方式 2.1 工程范围：本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程（与主体工程雨、废水立管接驳，污水管网及化粪池，与粪立管接驳），具体工程内容以通过审核的施工图为准。 2.2 承包方式：本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方

式进行施工承包。第三条履约保证金 3.1 为确保本合同顺利履行，乙方在本合同签订前按拟承包的工程，向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。 3.2 合同签订后，乙方按规定进场施工，在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。第四条工程价款及结算方式。 4.1 本工程计价办法采用工程量清单计价。 4.2 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方（甲方、乙方、监理方）签字认可的工程（经济）签证单为依据，按实际完成的工程量，执行湖南省2014年《消耗量标准》，并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算，税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为： 4.2.1 土建、装饰装修工程：按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算； 4.2.2 水、电安装工程：按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算； 4.2.3 人工工资：按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算； 4.2.4 主要材料和设备：由甲方以书面形式确定的市场材料和设备的品牌、规格、型号、数量及单价，并作为材料和设备结算的价格依据。辅材按工程施工同期XX市造价发布的材料预算价格执行，

水源供水工程施工合同范本

水源供水工程施工合同范本水源供水工程施工合同范本甲方(发包方)：________水务有限公司乙方(承包方)：________建筑工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同条款如下：一、工程概况工程名称：________水源供水工程; 工程地点：____水源地及水源地到____县城沿线道路; 二、承包范围 1、水源管理站所有工艺部分，2000T清水池，1、 2、3号井围墙工程;2、井群联络管及输水起点0+000至1+000处管段; 3、其他零星工程; 4、说明：本次工程不做深井泵房和自动化控制系统，现场能使用的设备及仪表等均不含在本工程之内。三、材料、成品、半成品采购 1、球墨铸铁管及管件、焊接钢管、阀门、加氯设备甲供，其他所有材料、成品、半成品均由乙方自行采购。 2、所有乙方自行采购的材料、成品、半成品，在采购之前必须是在甲方代表对其质量、规格型号、单价认可的前提下采购。四、合同工期开工时间：_____年___月___日。总日历天数：______。五、工程质量标准

整个施工的任何一个分项合格率100%，符合国家相关现行施工及验收规范要求，质量标准____。六、工程量计算依据 1、以施工图为基本的计算依据; 2、施工图的变更计算增减; 3、除了施工图和设计变更外的工程量均以甲乙双方签字认可的签证单计算。七、合同价价款的确定根据本工程概算确定合同暂定价为：________(_____)万元。八、结算价款的确定 1、以完成的施工图、图纸变更、现场签证等完整的竣工资料送东部集团投资控制部核准。 2、计价依据：本工程根据《陕西省建筑装饰工程消耗量定额(2004)》、《陕西省安装工程消耗量定额(2004)》、《陕西省市政工程消耗量定额(2004)》、《定额参考费率》及甲方材料价格认证的清单计算总造价，总造价下浮8%后做为最终结算造价，包干价部分不下浮。 3、设计图中没有注明型号、规格的部分材料或设备，结算时按施工期间平均市场信息价价格计取，信息价中没有的以市场询价方式计取，甲方指定价格的品牌材料价格不参与总价下浮。 4、其他说明：结算时土方仅计挖填，不计土方买卖钱，人工工日单价根据《陕西省2004消耗量清单计价办法》和咸阳市定额管理站对人工工日单价的规定计价。九、付款方式 1. 该项目不支付工程预付款，只支付当月完成工作量50%的工程进度款。 2. 工程款支付到合同价的70%时停止付款，余下的工程款待工程竣工验收，并完成工程资料后，双方结算签字盖章后支付剩余款。十、工程竣工资料整个工程竣工资料乙方必须按综合资料、评定资料、材质保证资料分类编号装订成册，一式三份交甲方含竣工图三套。十一、质量保修期限

自来水工程合同范本

小区自来水工程施工合同建设单位：（甲方）合同编号：施工单位：（乙方）《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、、依照《中华人民共和国合同法》自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程范围自来水管道主环网、主要范围自来水工程，包括\ 甲方委托乙方完、1干道自来水管道、各支路管道（不含入户表后管道）的制作安装以及室外消防栓、给水阀门井、水表井等工程。并保证验收通过、通水。乙方负责办理相关报验手续,2、乙方保证协助甲方办理前期各种相关手续，保证各种手续的合法、有效性，承3、诺水费收入取标准按政府文件执行。二、工期要求天以书面形式通本工程按甲方要求时间开工及完工。如甲方要求提前工期应提前31、知乙方，以便乙方组织人、材、物。乙方不得因施工组织不利、材料供应、劳动力调配等原因拖延工期（不可抗力除2、外）。三、工程质量质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标工程质量应当达到优良1、准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。乙方必须严格按照施工图施工，不得单方修改设计。如发现上述情况，甲方有权要、2求停止施工。乙方自行采购的材料和不按照施工图纸施工等因素发生的事故，经济损失及责任乙方承担，并承担由此对甲方造成的一切损失。．

3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。四、材料设备采购供应 1、乙方自行负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方应按甲方及监理要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 2、乙方需要使用代用材料时，应经甲方、设计及监理工程师共同认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。五、合同价款的确定采用总价包干：，包干价含。六、变更洽商 1、重大设计变更和技术洽商必须经甲方同意方可实施. 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 2、设计、洽商变更，须经监理、设计单位、甲方、施工单位四方确认签字后生效。 3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。 4、工程进行过程中的会议纪要不作为结算费用增减的依据. 七、质量与检验 1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师依据合同发出的

供水工程施工合同(三)专业版参考文本

供水工程施工合同(三)专业版参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

供水工程施工合同(三)专业版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。十九、争议的解决４４争议调解４４．１争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。在争议尚未按第４４．３款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。４４．２争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的８４天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由３（或５）名有合同管理和工程

实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。４４．３争议的评审（１）合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。（２）争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的２８天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。（３）争议调解组收到双方报告后的２８天内，邀请

供水工程施工合同(四)范本正式版

YOUR LOGO 供水工程施工合同(四)范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

供水工程施工合同(四)范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。５３．２保修责任（１）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。（２）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。５３．３保修责任终止证书在整个工程保修期满后的２８天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，

自来水管道安装工程施工合同

自来水管道安装工程合同发包方（甲方）：江苏中通房地产开发有限公司承包方（乙方）：江苏九鼎环球建设集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担御和花园________________ 自来水管道安装工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条工程概况工程名称：御和花园自来水安装________ 自来水管道安装工程工程地点：花园路56号 ____________________________________________ 第二条承包范围乙方根据丰县自来水公司和丰县规划局批复的方案,设计供水管网并按设计图纸施工。按本工程施工图纸所规定内容，乙方负责（该项工程的、施工，以及协调、市政、等有关部门办理市政路面的报批开挖、复土回填工作，并负责整个施工过程中的开叉、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收手续。）第三条承包方式及安装要求（1）本工程采用包税费、包工包料、包施工、、包工期、包质量、包安全、包通过甲方及—圭县_自来水公司验收的承包方式。双方同意按下列第___ __种方式执行： 1）双方审定工程造价由乙方进行一次性大包干。 2〉工程量―由丰县—自来水公司批复的施工图纸计算，图纸外

工程量按实签证，执行，材料及设备以甲方审定的作为结算价，其他项目措施费、包干费、设计费不再另计。甲方现场签证人员为甲方现场工程技术人员、工程管理部人员及甲方房地产经营管理中心人员。 (2)乙方报送的结算金额必须真实准确；若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的_20_ %则甲方可按照超过部分的 _ __%在结算金额中扣罚。 (3)安装要求：达到国家有关供水安装标准及丰县自来水公司供水管及水表安装要求。第四条工期 (1)工期自“单位工程开工报告”批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计90日历天。 (2)如遇下列情况，乙方须在发生签证事由7日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延： 1)因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工等。 2)不可抗力因素。第五条工程质量及验收标准 1.工程质量 (1)乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和一丰县_ 自来水管道操作安装规程进行施工，按规定

供水工程合同范本新版

合同编号________ 供水工程合同范本新版甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！

委托方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 供水工程合同范本新版第一条、工程概况 1.1本工程是指：甲方项目供水工程。 1.2 工程地点：项目。第二条、承包方式及承包范围 2.1承包方式：采用固定总价大包干的形式，由乙方以包报装、包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包机械费、包项目措施费、包测量费、包行政规费(含办理因管道安装的路面开挖手续及其修复费用)、包验收合格、包领取水表(指一户一表用水表)、包装表通水、包保修及包税金、协助向相关政府主管部门办理报批手续等的方式承包，不增不减，自负盈亏。 2.2 承包范围：项目供水管材的供货及安装，管道试压、消毒、冲洗、验收，生活水池清洗，安装市政水表通水使用。详见本合同附件《工程预算书》。第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1 质量标准：按__市自来水公司现行有关规定执行，工程施工质量达到自来水公司验收合格标准。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。 3.3 如通水竣工前本工程有质量问题，皆由乙方无偿维修。 3.4 通水竣工后，乙方应做好牢固可靠的安全防范标识，以减少碰撞或损坏;如甲方其他专业工程造成损坏，乙方不作无偿维修。第四条、工期

供水改造工程施工承包合同模板

供水改造工程施工承包合同模板 Construction contract template of water supply reconstruction project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01

供水改造工程施工承包合同模板前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。甲方：xxxx环保工程有限公司乙方：甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。一、工程名称：xx煤矿供水改造工程二、工程地点：xx省xx市xx县三、工程范围：a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工四、工程质量：合格五、合同价款：

1、非标设备加工：XX元/吨（含辅材）、除锈刷漆：6 元/m2（含防锈漆及辅材）；面漆：7元/m2（两遍、不含油漆）；环氧单刷：10元/m2（含辅材及除锈、不含主材）；设备内防腐：34元/m2（做法三油两布、含辅材及除锈）设备二次倒运费（吊装及拖车费）用由甲方支付，乙方配合。 2、管道安装：dn150钢塑复合管28元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）；dn100焊接钢管26元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）。 3、管道防腐：9.6元/米（五油三布、乙方含辅材） 4、管道保温：6元/米 5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。六、工期：________年____月____日-________年____月 ____日，在正常施工条件下（雨季及主材供应不及时除外）工期延误罚款500元/天。七、安全：见安全生产管理责任协议书。八、承包方式：乙方包工不包主材（防锈漆除外）；乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。

供水工程施工合同(四)正式版

After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.供水工程施工合同(四)正式版

供水工程施工合同(四)正式版下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。５３．２保修责任（１）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。（２）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经

监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。５３．３保修责任终止证书在整个工程保修期满后的２８天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证

供水工程施工合同(一)通用范本

内部编号：AN-QP-HT584 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 供水工程施工合同(一)通用范本

供水工程施工合同(一)通用范本使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。一、词语涵义１词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理人的词语（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。（２）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。（３）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。（４）监理人：指专用合同条款中写明的

【建设工程合同】供水工程施工合同(一)

供水工程施工合同(一) 一、词语涵义１词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理人的词语（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。（２）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。（３）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。１．２有关合同组成文件的词语（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第３条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。（６）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。本站推荐相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同成都市白蚁预防工程合同书水利水电工程施工协议书绿化施工合同施工分包合同公路、道路施工合同１．３有关工程和设备的词语（１）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。（２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。（３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。（４）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。（５）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。（６）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。（７）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品（不包括临时工程和材料）。

供水管道安装合同样本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载供水管道安装合同样本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

农村安全饮水供水管道安装工程是实现农村现代化建设的有效措施,那么对于供水管道安装合同你又了解多少呢？以下是在为大家整理的供水管道安装合同范文，感谢您的欣赏。供水管道安装合同范文篇一甲方（发包人）：乙方（承包人）：依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。一、工程名称二、工程承包内容安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容（管材管件由甲方提供）三、合同工期开工日期：20xx年月日竣工日期：20xx年月日合同工期总日历天数天（遇特殊情况工期顺延）、四、质量标准工程质量标准为试水无外漏为合格。五、工程价款经甲乙双方协商按（￥55000.00元/户）大写：伍万伍仟圆整，包干结算。

六、付款方式机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。七、甲方工作 1、甲方派出现场负责人1名指导安装 2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。 3、甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。八、乙方工作 1、乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。 2、因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方白行负责。 3、乙方施工过程中安全问题由乙方白行负责。九、违约责任 1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%勺违约金。 2、甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。十、其他事项

室外给水管网施工合同

室外给水管网安装施工操作规程及质量要求合同编号：工程施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包单位：

协议书建设单位（简称甲方）：施工单位（简称乙方）：经甲、乙双方共同友好协商达成一致，甲方将给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合常德市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：现有给水管网及后期给水管网 4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。二、工期 1、施工工期：个日历天，根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。 2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：（1）不可抗力；（2）重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化；（3）非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上；三、质量标准：按照国家及市现行施工技术规范进行验收。四、合同价款工程造价：暂定合同价为￥元整（人民币）。（该价格不包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决，工程施工中发生的设计变更等工程量签证由甲方和施工方协商签订并计

入工程决算）。五、甲方责任 1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。 2、按菏泽市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。 3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。 4、按合同及时支付工程款。 5、及时组织竣工验收工作。六、乙方责任 1、合同签订后三天内提交施工组织设计。 2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。 3、按甲方的要求编制好施工进度计划。 4、做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。 5、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。 6、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。七、工程款支付 1、合同签订后，甲方须向乙方支付合同总造价的%作为备料款，即人民币元整（￥元整）； 2、工程进展到工程量的％时，甲方须向乙方支付合同总造价的％，即人民币元整（￥元整）； 3、工程竣工验收合格并通水后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明，甲方向乙方支付余款，合同造价的％，即人民币元整（￥元整）；