监理员网上考试题附答案

选择

2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。

A.2013年7月1日

B.2013年8月1日

C.2014年1月1日

D.2013年10月1日

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。

A.7天

B.14 天

C.28天

D.56天

争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。

A.自然

B.经合同当事人签字确认后

C.任何情况下都

D.必须经法院判决才

下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。

A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法

B.行政法规的效力低于宪法和法律

C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规

D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规

译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）

关于法的形式，下列表述不正确的是( )。

A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触

B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件

C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件

D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式

提交

下列属于行政法规的是（）。

A.《合同法》

B.《北京市招标投标条例》

C.《建筑法》

D.《建设工程质量管理条例》

下列属于民法商法的是（）。

A.土地管理法

B.公司法

C.建筑法

D.劳动法

资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。

A.相同时点上的不同金额的

B.不同时点上的不同金额的

C.不同时点上的相同金额的

D.相同时点上的相同金额的

相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。

A.现金流入

B.现金流出

C.现金流量

D.净现金流量

在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。

A.国外借款利息

B.税金

C.补贴

D.国内借款利息`

以下属于现金流出的是（）。

A.营业收入

B.补贴收入

C.经营成本

D.回收流动资金

（）是通过研究项目主要不确定性因素变化对方案经济效果指标的影响程度，以达到能对各种不确定因素发生不利变化时对投资方案的承受能力做出判断的分析方法。

A.敏感性分析

B.盈亏平衡分析

C.概率分析

D.风险分析

进行单因素敏感性，要假设各个不确定因素之间相互独立，当分析某个不确定性因素变动对评价指标的影响时，其他因素（）。

A.由小到大变化

B.由大到小变化

C.依次变化

D.保持不变

对某项目进行单因素敏感性分析中，设甲、乙、丙、丁四个因素分别发生5%、10%、10%、15%的变化，使评价指标财务净现值分别发生10%、15%、25%、25%的变化，相比而言，最敏感的因素是（）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1500元时，财务内部收益率为23%；当单位产品价格为1080元时，财务内部收益率为18%；当单位产品价格为950元时，财务内部收益率为10%；当单位产品价格为700元时，财务内部收益率为5%。若基准收益率为10%，则单位产品价格变化的临界点为（）元。

A.700.0

B.950.0

C.1080.0

D.1500.0

（）是通过分析产品产量、成本和盈利能力之间的关系，找出方案盈利与亏损在产量、单价、单位产品成本等方面的临界值，以判断方案在各种不确定因素作用下的抗风险能力。

A.敏感性分析

B.盈亏平衡分析

C.概率分析

D.风险分析

某工程项目其产品的设计生产能力为50万吨/年，售价为700元/吨，年固定总成本为1500万元，单位可变成本为600元/吨，则该项目的盈亏平衡点产量为（）万吨。

A.10.0

B.15.0

C.20.0

D.25.0

某工程项目其产品的设计生产能力为50万吨/年，售价为700元/吨，年固定总成本为1500万元，单位可变成本为600元/吨，则该项目的盈亏平衡生产能力利用率为（）。

A.0.2

B.0.25

C.0.3

D.0.35

某工程项目其产品的设计生产能力为50万吨/年，售价为700元/吨，年固定总成本为1500万元，单位可变成本为600元/吨，则该项目的盈亏平衡售价为（）元/吨。

A.600.0

B.620.0

C.630.0

D.650.0

资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。

A.相同时点上的不同金额的

B.不同时点上的不同金额的

C.不同时点上的相同金额的

D.相同时点上的相同金额的

相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。

A.现金流入

B.现金流出

C.现金流量

D.净现金流量

在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。

A.国外借款利息

B.税金

C.补贴

D.国内借款利息`

以下属于现金流出的是（）。

A.营业收入

B.补贴收入

C.经营成本

D.回收流动资金

A.敏感性分析

B.盈亏平衡分析

C.概率分析

D.风险分析

成品保护的一般措施不包括（）

A.防护

B.包裹

C.覆盖

D.提前使用

承包单位的自检系统不包括（）

A.作业活动的作业者在作业结束后必须自检

B.监理工程师检查

C.不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查

D.承包单位专职质检员的专检

地基验槽如达不到设计要求或与勘察设计资料不符，则应采取措施进一步处理或工程变更，由（）提出处理方案

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.原设计单位

工程质量评估报告由（）签署。

A.质监机构

B.项目总监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.项目总监理工程师和监理单位技术负责人

施工阶段质量控制手段不包括（）

A.审核技术文件、报告和报表

B.指令文件

C.现场监督和检查

D.监理工作总结。

未经监理检查监督，施工单位有权进行相应的工序操作和施工的时间点为（）

A.控制点

B.旁站点

C.见证点

D.待检点

《工程变更单》由（）签发。

A.建设单位项目负责人

B.设计单位项目负责人

C.施工单位项目负责人

D.总监理工程师

工程质量问题的成因，下列（）违背建设程序

A.边设计、边施工

B.擅自修改设计

C.无证施工

D.超常的低价中标

建设单位应当将（）变更资料送原审查机构审查

A.重大设计变更

B.工程变更

C.所有设计变更

D.所有工程变更。

一般质量事故的经济损失为（）

A.5000元(含5000元)以上，不满50000元

B.5000元(含5000元)以上，不满100000元

C.5000元以上，不满50000元

D.5000元以上，不满100000元

质量事故书面报告由（）提交。

A.建设单位

B.施工单位项目部

C.项目监理机构

D.设计单位

质量事故处理依据中与施工有关的技术文件、资料不包括（）

A.施工组织设计或施工方案、施工计划

B.施工记录、施工日志

C.检查资料的检测程序符合要求

D.设计文件

需要在全国某个行业范围内统一的技术要求是（）

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由（）组织专家论证

A.设计单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位

工程项目施工质量验收标准不包括（）。

A.《建筑工程施工质量验收统一标准》

B.《混凝土结构工程施工质量验收规范》

C.《砌体工程施工及验收规范》

D.《砌体操作规程》

建筑工程项目按照国家标准可以划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批等，这是按照（）划分的

A.按工程设计层次

B.按工程实体质量形成过程的时间阶段

C.按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段

D.按工程项目施工层次。

以质量标准为中心的质量数据分布，它可用一个()的几何图形表示，即一般服从正态分布

A.“中间低、两端高、左右对称”

B.“中间高、两端低、左右对称”

C.“中间高、两端低、上下对称”

D.“中间低、两端高、上下对称”

树枝图或鱼刺图是指（）

A.因果分析图

B.排列图

C.相关图

D.直方图

动态分析法是指（）。

A.直方图法

B.分层法

C.调查表法

D.控制图法

《建筑工程施工质量验收统一标准》中的规定是：对于主控项目，其α、β均不宜超过5％；对于一般项目（）

A.α不宜超过5％，β不宜超过5％

B.α不宜超过10％，β不宜超过10％

C.α不宜超过10％，β不宜超过5％

D.α不宜超过5％，β不宜超过10％

施工总承包企业的资质按专业类别共分为（）个资质类别，每一个资质类别又分成特级、一、二、三级

A.10.0

B.11.0

C.12.0

D.14.0

为工程服务的试验室的检查不应包括下列（）内容

A.试验室的资质等级及试验范围

B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

C.试验室管理制度

D.管理人员资格证书

技术交底书由（）编制。

A.主管技术人员

B.专职质量管理人员

C.项目负责人

D.监理工程师

监理员网上考试试题库(总)

选择 2013版施工合同示文本的实施日期是（）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件

C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式提交下列属于行政法规的是（）。 A.《合同法》 B.《市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的 D.相同时点上的相同金额的相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。

监理员考试题库(附答案)

A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制11．工程建设监理是指( )。C

监理员继续教育考试试题汇总

1.单选题【本题型共10道题】 1.（c ）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。A．2011年6月B．2012年6 月C．2015年4月D．2015年6月 2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。A．第一次科技革命B．第二次科技革命C．第一次技术革命D．第二次技术革命 3.BIM的灵魂是（a ）。A．以模型为载体的信息B．可视化的模型C．施工模拟D．工程量计算 4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c ）。A．从设计向施工延伸B．从单业务向多业务转化C．从单机应用向基于网络的协同应用转变D．从单技术应用向项目管理转化 5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c ）。A．是设施的数字化表达B．是一个共享的知识资源C．需要信息化软件的支撑并通过BIM 软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程 6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD ——BIM B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM C．2D CAD ——3DCAD ——手工绘图——BIM D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD 7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d ）发布，明确了BIM发展目标和各方的重要工作，将极大促进BIM发展。A．2011年6月B．2012年6

月C．2014年7月D．2015年6月 8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。 A．70% B．80% C．90% D．100% 9.根据中国建筑施工行业信息化发展报告（2015）-BIM深度应用调查问卷显示，BIM应用的现状主要集中在（c）阶段。A．施工阶段B．设计阶段C．概念普及D．成熟应用 10.广东省发布的《关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》中规定到（c ）年底，全省建筑面积2万平方米及以上的建筑工程项目普遍应用BIM技术。A．2016 年B．2017年C．2020年D．2022年 2.多选题【本题型共10道题】 1.以下属于BIM+应用的是哪些（abcd ）。A．VR B．AR C．扫描仪D．预制加工E．设备选型 2.目前BIM现状推广的难点有哪些（abcde ）。A．BIM建模与信息管理难B．BIM应用软件不配套C．BIM集成应用难D．BIM创新应用少E．从CAD到BIM转换难 3.建筑产业模式下的项目阶段划分有（abcde）。A．运维阶段B．交易阶段C．设计阶段D．生产阶段E．施工阶段 4.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》内容中工程总承包BIM的重要工作有哪些（abcde ）。A．设计控制B．成本控制C．进度控制D．协

监理员试题及答案

2014 年建设领域专业人员监理员考试试题一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算

7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．

A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的

江苏省监理员考试试题及答案

江苏省监理员考试试题及答案 1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 A.7 B.14 C.21 D.28【正确答案】 2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】 B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天) C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天） D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。

A.自通知发出时 B.自通知到达委托人时【正确答案】 C.自委托人了解通知内容后 D.自委托人收到通知并同意时 4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 A.签字 B.盖单位章 C.签字并盖章【正确答案】 D.签字或盖章 5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 A.专用条件 B.通用条件 C.附录A【正确答案】 D.附录B 6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作【正确答案】

监理员网上考试题库

选择 2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。年7月1日年8月1日年1月1日年10月1日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。天天天天争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才

下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式提交下列属于行政法规的是（）。

A.《合同法》 B.《北京市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的

D.相同时点上的相同金额的相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。 A.国外借款利息 B.税金 C.补贴 D.国内借款利息` 以下属于现金流出的是（）。 A.营业收入 B.补贴收入 C.经营成本

2019监理员考试题库完整

一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作

，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；

监理员考试题集(内部培训资料)

监理员考试题库（内部培训资料）一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用

监理员考试模拟题

水利工程建设监理员考试答题卡第二部分（建设项目控制）姓名：学号：考试分数：阅卷人：答题要求： 1、请用2B铅笔把所选答案填写在答题卡上，没有带铅笔的请用笔在答案上划“■”，不能在答题卡上有涂改痕迹。 2、请在答题卡上注意填写考号、考生姓名一、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 二、多项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

水利工程监理员网络培训考试试题与答案

全国水利工程建设监理员培训考试试题 1.判断题（每题1分，共100分）（1）监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构以及项目法人报告。正确错误（2）水利工程施工监理专业资质甲级、乙级和丙级。正确错误（3）在施工过程中，监理机构发现施工环境可能影响工程质量时，应指示承包人采取消除影响的有效措施。正确错误（4）中国水利工程协会对全国水利工程建设监理实施统一监督管理。正确错误

（5）项目法人将水利工程建设监理业务委托给不具有相应资质的监理单位，应当承担相应的法律责任。正确错误（6）单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，不必进行检验既可进行后续工程施工。正确错误（7）合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润不应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。正确错误（8）不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时限内运离工地或进行相应处理。正确错误

（9）监理人无权督促承包人建立施工进度管理体系，做好生产调度、施工进度安排与调整等各项工作，并加强质量、安全管理，切实做到“以质量促进度、以安全促进度”。正确错误（10）水利工程建设监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。正确错误（11）由于承包人原因造成的不合理超挖部分监理人应予计量。正确错误（12）由于发包人原因引起的暂停施工造成的工期延误，承包人有权提出工期索赔要求。正确错误（13）施工单位指派的项目经理易人，要事先经监理机构确认并报发包人同意。

监理员考试题库(附答案)

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩B．注册资金 C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权B．复核、确认权 C．检查、监督权D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案B．进行设计交底 C．施工测量放线D．审批工程开工

2018监理员考试题

1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60

B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。

监理员考试模拟试题

监理员考试试题一、单项选择题 1、大型建设工程由两个以上单位联合监理的，确定联合体资质等级的原则是：（　） A．资质高的监理单位的资持等级 B．资质低的监理单位的资质等级 C．重新审定资质等级 D．由质量监督部门确定其资质等级 2、建设工程施工阶段监理过程中，当质量．进度．投资三者发生矛盾时，放在第一位的是：（　） A．进度 B．质量 C．投资 D．按实际情况决定 3、第一次工地会议主持人应是：（　） A．业主代表 B．承包商 C．总监理工程师 D．监理单位负责人 4、工程竣工验收的组织者一般是：（　） A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．总监理工程师二、多项选择题（每小题2分，共20分） 1、下列内容属于砌体质量控制点的是：（　） A．皮数杆 B．沉降观测点 C．预留洞孔 D．预理件位置与数量 2、施工组织设计的审定：（　） A．报业主审定 B．报项目监理部由总监理工程师组织监理工程师审定 C．报质量监督部门审定

D．对重大或特殊的工程报监理公司总工程师审定 3、建筑安装工程造价部分的费用组成是：（　） A．工程直接费 B．税金 C．间接费 D．利润 4、当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，正确的评定质量等级是：（　） A．返工重做的不应评定质量等级 B．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其质量仅应评为合格 C．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其量可评为优良 D．经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的，其质量可定为合格，但所在分部工程不应评为优良三、判断题（每小题1分，共20分，正确用“√”，“X”） 1、进度超前不会对后续工作产生影响，故无须调整。（　） 2、监理员工程计量时，不通知承包商参加，计量结果视为无效。（　） 3、施工图预算是施工阶段对承包商进行工程付款的依据。（　） 4、从投资预控的角度讲，监理工程师有权对施工图预算进行审查和管理。（　） 5、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务。（　） 6、工程施工监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求，有权直接要求设计单位改正。（　） 7、总监理工程师没有得到建设单位的准许之前，不得在合同上附加任何内容。即使是不可预见费的发生．工程变更．索赔的成立和支付等，都需要经过建设单位的同意。（　） 8、对超额利润的索赔属于施工索赔。（　）四、填空题（每空1分，共30分） 1、建设工程监理应实行_______负责制。

监理员考试复习题及答案(背熟必过)

§1-1《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013——复习题 1.1判断题 1.1.1总则 1.《建设工程监理规范》（ GB/T 50319-2013）属于推荐性国家标准。（ X ） 2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（ X ） 3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（√）1.1.2术语 1. 总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（ X ） 2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（√） 3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（√） 4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X） 5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（√） 6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X） 7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（X） 8. 项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（√） 9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√） 10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X） 11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（X） 12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（X） 13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（X） 14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√） 15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。（X）

监理员考试题库(附答案)

一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.工程建设监理实施需要( )。B A.上级主管部门批准 B.项目法人委托和授权 C.建设单位委托和授权 D.建设主管部门批准 2.《工程建设监理规定》明确了( )。D A.建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B.国家计委是工程建设监理事业的发展机构,建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C.国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D.国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展,建设部归口管理全国工程建设监理工作 3.我国的监理工程师是指( )的一类人。C A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B.取得监理工程师资格证书 C.取得监理工程师岗位证书

D.监理单位从事工程技术管理工作 4.不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A.监理业绩 B.注册资金 C.工程技术和管理人员 D.单位负责人或技术负责人 5.项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A.审核、签认权 B.复核、确认权 C.检查、监督权 D.批准权 6.监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A.应承担一定的经济责任和法律责任 B.应承担一定的经济责任和民事责任 C.仅承担相应的经济责任 D.仅承担相应的法律责任

7.下列各项工作牛,( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A.审查施工单位提交的施工方案 B.对施工工艺过程进行控制 C.必要时下达停工令 D.做好工程预验收工作 8.施工准备阶段监理工作应包括( )。D A.制定施工方案 B.进行设计交底 C.施工测量放线 D.审批工程开工 9.下列人员中,( )通常以规划为基本职能。B A.总监理工程师 B.总监理工程师助理 C.总监理工程师代表 D.专业监理工程师 10.( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A

监理员考试模拟试题

2012监理员考试模拟试题一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、建设项目管理的服务主体是（）。 A．施工单位B．总承包单位 C．项目业主D．监理单位 2、工程项目建设能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（） A．服务性B．公正性 C．独立性D．科学性 3、项目的最终决策文件和设计依据是（） A．项目可行性研究报告B．监理大纲 C．建设合同D．招标文件 4、报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术活工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（） A．1年B．2年 C．3年D．.5年 5、监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（）以上学历。 A．中专B．大专 C．本科D．研究生 6、管理跨度和管理层次的关系是（） A．管理跨度加大，管理层次就减少 B．管理跨度加大，管理层次也加大 C．管理跨度加大，管理层次没影响 D．管理跨度减小，管理层次没影响 7、合同法律的主体是（） A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人 B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的组织 C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 D．以自己的名义参与民事活动的经济实体 8、下列关于要约与承诺说法不正确的是（） A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B．撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

C．承诺的内容可以与要约的内容不一致 D．承诺须由受要约人向要约人作出 9、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（） A．1/2B1/3 C．2/3D3/4 10、因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（）承担。A发包人B承包人 C发包人和承包人D不能确定 11、下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（） A赔偿损失B支付违约金 C顺延工期D继续履行 12、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）A外部的、横向的控制B内部的、横向的控制 C外部的、纵向的控制D内部的、自身的控制 13、关于质量体系描述不准确的一项是（） A质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B资源是质量体系的人事保证 C程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 14、在工程建设中起决定性作用的环节是（） A设计质量控制B施工质量控制 C监理质量控制D策划质量控制 15、下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（） A建筑安装工程费属于静态投资 B设备工器具购置费属于动态投资 C建设期利息属于动态投资 D固定资产投资方向调节税属于动态投资 16、工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（） A设计阶段B建设项目发包 C施工阶段D项目竣工验收阶段 17、可行性研究报告是（）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。 A施工单位B项目业主

监理员考试题库1

二、多选题 1．建筑工程质量是指反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在（）等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 A．安全B．使用功能C．耐久性能D．环境保护答案：ABCD 2、建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对（）的质量进行抽样复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认，这个程序称为验收。 A．检验批B．分项C．分部D．单位工程答案：ABCD 3、统一标准是为了加强建筑工程质量管理，统一建筑工程质量的（）而制定的。它是建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则，各专业工程施工质量验收规范必须与之配合使用。 A．验收内容B．验收方法C．程序D．质量指标答案：BCD 4、节能规范对墙体节能验收的基本要求以及材料质量控制、基层处理和构造做法等做了规定；对幕墙、门窗、屋面、地面、（）等工程的质量验收提出了具体要求；对现场实体检验以及分部工程质量验收作了具体规定。 A．采暖B．通风C．空调D．照明答案：ABCD 5、给排水管材、管件进场后，应按照产品标准的要求对其（）进行现场检验，塑料排水管道与室外塑料雨水管道用材应区别检查、验收。 A．外观B．管径C．壁厚D．配合公差答案：ABCD 6、防火套管、阻火圈本体应标有（），合格证和检测报告必须齐全有效。A．规格B．型号C．耐火等级D．品牌答案：ABCD 7、电导管和线槽在穿过建筑物结构的（）时应设置补偿装置。A．伸缩缝B．抗震缝C．沉降缝D．施工缝答案：ABC 8、进场的开关、（）等电气产品必须具有3C标记，随带技术文件必须合格、齐全有效。 A．插座B．配电箱（柜、盘）C．电缆（线）D．照明灯具答案：ABCD 9、电气产品进场应按规范要求验收。对涉及安全和使用功能的开关、插座、配电箱以及电缆（线）应见证取样，委托有资质的检测单位进行电气和机械性能复试。A．开关B．插座C．配电箱D．电缆（线）答案：ABCD 10、芯线与电器设备的连接应符合下列（）条规定： A．截面积在10㎜2及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接。 B．截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。 C．截面积大于2.5㎜2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。 D．每个设备和器具的端子接线不多于2根电线；不同截面的导线采取接续端子后方可压在同一端子上。答案：ABCD 三、判断题 1、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，可以让步验收。（×，严禁验收。） 2、单位工程竣工验收应和建筑节能分部工程验收同时进行。（×，单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。） 3、设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图

监理员考试题库

监理员考试题库一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。D A．工程所在地 B．建设单位所在地 C．施工单位所在地 D．双方选定 2．采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价的暂定金额使用权由( )控制。 B A．业主 B．监理工程师 C．承包商 D．分包商 3．合同转让属于( )。A A．主体变更 B．标的变更 C．权利变更 D．义务变更 4．监理合同中“附加工作”是指( )。A A．由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作 B．监理合同围以外的工作 C．由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作 D．建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作 5．设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，( )。C A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C．每次阶段支付时均不许扣减定金 D．每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费 6．因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为( )万元。C A．2 B．3 C．5 D．6 7．某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( )。D

A．1 000 B．2000 C。3000 D．4000 8．FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在( )天支付承包面的工程款项。B A．14 B．28 C．56 D．70 9．一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( )。A A．提出变更方承担 B．对方承担 C．双方平均分担 D．提出变更方按较大比例承担 10．因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示文本的规定( )。C A．属于正常监理工作的畴，不必给予额外支付 B．可与业主分享获得的经济效益 C．可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励 D．按额外监理工作的计算方法给予补偿 11．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。C A．通知业主后即可调换 B．无需通知业主可自行调换 C．取得业主书面同意后才能调换 D．合同签订后不允许再调换 12．合同法对合同纠纷解决的规定是( )。B A．按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行 B．调解、仲裁、诉讼可以任选 C．若达成了调解协议，不能再提起诉讼 D．只能通过仲裁解决 13．监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )。D A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同 C．发出未履行义务通知后21天未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止 D．首先发出未履行义务通知，21天未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 14．招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的( )。B A．施工图预算价格 B．当前建筑市场价格 C．初设概算价格 D．预计的可能最低投标价格 15．工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( )办理。A A．业主 B．总监理工程师 C．监理机构有关人员 D．承包商

监理员网上考试题附答案

最新2020年监理员资格模拟考试复习题库258题(含标准答案)

监理员网上考试试题库(总)

监理员考试题库(附答案)

监理员继续教育考试试题汇总

监理员试题及答案

江苏省监理员考试试题及答案

监理员网上考试题库

2019监理员考试题库完整

监理员考试题集(内部培训资料)

监理员考试模拟题

水利工程监理员网络培训考试试题与答案

监理员考试题库(附答案)

2018监理员考试题

监理员考试模拟试题

监理员考试复习题及答案(背熟必过)

监理员考试题库(附答案)

监理员考试模拟试题

监理员考试题库1

监理员考试题库