2023年变压器施工合同范本

合同编号: XXXX/2023

甲方:（公司名称）

地址:

电话:

传真:

法定代表人:

委托代理人:

乙方:（公司名称）

地址:

电话:

传真:

法定代表人:

委托代理人:

根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商达成如下协议，以便明确双方在施工方面的权利和义务。本合同的有效期为自双方签字盖章之日起至2023年年底。

第一条合同的目的

甲方与乙方就2023年的变压器施工项目达成合作意向，乙方同意按照甲方的要求和指示，负责完成该项目的施工工作，甲方同意支付相应的费用。

第二条施工内容

本合同约定的施工内容包括但不限于以下几个方面：

1. 设计方案的制定和审批；

2. 土建工程的施工，包括场地平整、基础建设等；

3. 电气设备的安装，调试和运行；

4. 系统的测试和验收；

5. 相关技术支持和售后服务。

第三条工期和交付时间

1. 双方约定的工期为自本合同生效之日起至2023年底。如因不可抗力等特殊原因导致工期延长的，乙方应书面告知甲方，并经甲方认可；

2. 乙方应于合同约定的交付时间前完成施工，并具备正常运行的能力；

3. 如乙方不能按时交付的，甲方有权以书面形式通知乙方延期交付，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

第四条费用支付

1. 施工费用总额为人民币XX万元，甲方将按计划支付给乙方；

2. 施工费用支付方式为XX%的预付款，在合同生效之日起7日内支付给乙方；剩余的XX%在乙方按时交付之日起7日内支付给乙方；

3. 如因乙方原因导致施工工程终止，乙方应退还未支付的款项及甲方因此遭受的其他损失。

第五条保证和质量承诺

1. 乙方保证所提供的施工方案、材料和设备的质量符合国家有关质量标准和规定，保证施工的质量；

2. 乙方对所提供的材料和设备享有合法的权利，不存在权属纠纷；

3. 乙方对施工过程中造成的意外损失负法律责任，并负责及时处理；

4. 乙方保证在保修期内为所施工的设备和工程提供免费维修和保养服务。

第六条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁委员会进行仲裁；仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。

第七条合同终止

1. 本合同的终止条件包括但不限于下列情形：

（1）合同期限届满；

（2）甲乙双方经协商一致达成书面协议终止；

（3）合同发生严重违背、违约或不能履约的情形；

（4）法律规定的其他情况。

2. 合同解除后，双方应进行结算，互相清偿。

第八条其他约定

1. 本合同未约定事宜，双方可另行签订补充协议；

2. 未尽事宜，双方可通过协商解决，并作为本合同的附件。

第九条合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

日期：日期：

2023年电力委托施工合同_1

2023年电力委托施工合同 2023年电力委托施工合同1 甲方：_________________ 乙方：_________________ 工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下：_________________ 第一条：工程概况 1.工程名称：_________________ 2.工程地点：_________________永泰县 3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。 4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的`造价为准。第二条：双方职责 1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。 2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。 3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家

电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。 4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。 5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话： _________________152****5698),负责组织本工程项目的实施。 6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。 7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。第三条：工程质量及验收办法 1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格,乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题,整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题,则返工费用由甲方负责, 第四条：工程工期 1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。 2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。第五条：付款方式工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。

电力安装合同范本(4篇)

电力安装合同范本甲方：乙方：甲方委托乙方进行省道____线夏地至前汾溪段公路工程隧道用电用电安装工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称： 1、陆地湾引水隧道工程施工用电按装二、工程地点：陆地湾三、承包方式：包设计、包设备材料采购及安装包工程施工通电。四、工程造价：总承包价(不含税) 五、工程内容和范围： 1、①高压线路架设; ②变压器安装;

③配电间高低压配电盘及计量安装。 2、①拆除原已安装变压器及高压电杆; ②延伸高压线路的电线电杆架及安装; ③配电间拆除及搬迁安装。六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。八、工程款项支付：工程完工交付甲方：__________ 乙方：__________正常使用后，由甲方一次性付清工程款。九、甲方责任： 1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。 2、按约定时间支付工程款，否则视为违约。 3、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。十、乙方责任： 1、负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。

2、保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。十二、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。十三、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。十四、本合同正本贰份，副本贰份。具有同等效力，甲乙双方各执正本壹份，副本壹份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。甲方(盖章)：__________ 乙方(盖章)：__________代表人：__________ 代表人：__________签订日期：____年____月____日电力安装合同范本（二）甲方：

变压器安装施工合同协议

变压器安装施工合同协议 ____________ 变压器安装施工合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日甲方：乙方：甲方因业务需要，委托乙方安装施工用电变压器，为明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经甲乙双方充分协商，同意签订本合同一、总则工程项目名称：工程安装地点：工程总造价：元工作内容：安装高压电线米，变压器个，高压计量箱个，高压配电箱个分项工程量清单质量管理及保修期限： 1、按国办发号、计基础号、计基础号文件执行 2、本工程从竣工验收合格之日起计算保修期，保修期为年保修期内，如属乙方施工引起质量问题，乙方必须在甲方返工的通知到达后小时内无条件进行返工，否则，甲方有权另行聘请第三方予以维修，由此产生的费用及损失由乙方承担 3、因乙方原因引发的质量安全事故，由其承担相应的处罚及赔偿责任验收依据： 1、国家及电力行业有关技术标准和验收技术规范 2、按设计图纸要求和更改通知书二、工程期限本工程在甲方工程的启动款到达乙方账户之日起天内完成

在组织施工过程中，如遇下列情形之一者，可顺延工期，但需经双方及时进行协商，并确定顺延期限： 1、因甲方提出变更而不能继续施工的； 2、因雨天无法是同，造成停工的；因征地、青苗受阻、路政干涉等，造成无法施工的； 3、受停电计划影响，无法施工的三、施工准备甲方应于本合同签订天内，向乙方提供工程相关资料，协助乙方做好施工准备工作乙方在开工前应组织有关人员学习，熟悉图纸资料和当地地形，并做好安全技术交底，认真安排施工总进度，及时报送给甲方因甲方变更施工设计，引起材料和其它相关变更的，应以书面通知乙方，并就以上事项签订变更协议四、工程物资供应本工程所需材料需经甲乙双方现场复合确定，由乙方负责采购乙方采购的必须是全新未使用过的、质量合格并符合本项目设计需要的材料五、工程施工管理甲方应根据工程需求，为本项目的施工提供必要的方便和工作条件乙方工作人员进入甲方现场施工时必须遵守甲方的各项规章制度，做到安全、文明施工在本合同签订后，乙方按照经双方确认的工程预算书和工期组织施工在施工中，乙方应建立和完善质量保证体系，认真抓好安全责任制的落实，严格执行操作规程，注意保护环境和生态系统，做到工完场清在工程施工时，在甲方厂区内，如因电杆定位、拉盘开挖、线行砍伐、青苗补偿等因素造成施工受阻的，由甲方负责协调处理；因上述因素造成乙方误工、修改线路走向等损失由甲方负责为保证工程竣工后能及时送电，甲方应配合乙方工作需求，在规定时间内提供工程报验所需的各种材料如因甲方资料不齐全，所造成的送电延误等损失由甲方负责

电力施工合同范本5篇

电力施工合同范本5篇电力施工合同范本5篇电力工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。主要人员包括机电工程专业建造师、相关专业中级以上职称人员、施工现场管理人员、技术人员。以下小编在这给大家整理了一些电力施工合同范本，希望对大家有帮助！电力施工合同范本篇1 甲方：_________(以下简称_________) 乙方：_________ 一、工程名称：_________ 二、工程地点：_________ 三、承包形式：包工包料四、工程内容_________ 五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。 2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。 3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。 4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。 5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：(1)提交_________ 仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________法定代表人(签章)：_________ 法定代表人(签章)：_________委托代表：_________ 委托代表：_________开户银行：_________ 开户银行：_________帐号：_________ 帐号：_________电话：_________ 电话：_________签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日协议签订地：_________ 协议签订地：_________ 电力施工合同范本篇2 甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力

2023年配电房改造合同(七篇)

配电房改造合同篇一根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况 1、工程名称：上营变电站引水工程。 2、工程地点：上营村。 3、工程主要内容：1500米dn40给水管道安装。 4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任 (一)甲方责任 1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据; 2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。 (二)乙方责任

1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。 2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。 3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。五、工程质量要求 1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。 2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。 3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司开户行：账号：七、工期延误若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。

变压器安装工程施工合同协议书范本模板

甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工变压器安装工程施工过程中的权利和义务，促进双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。一、施工内容： 1、安装施工临时用电变压器台。 2、施工期：年月日至年月日。 3、合同价款：万人民币。二、合同条款：如遇下列情况工程顺延，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1、因天灾或人力不能抗拒原因被迫停工者。 2、因甲方提出变更施工图而不能继续施工者。 3、因土建等其他工种原因造成不能施工者。 4、因各种原因造成阻工者不能施工者。三、双方职责： 1、甲方向乙方提供临时施工用水用电，临时用房、临时施工用水用电的费用由乙方支付。 2、乙方在开工前应组织实施自身施工界区内的用水、用电，安排施工进度计划、贮备材料、加工构件，做好一切施工准备。 3、乙方须严格按照国家标准、规范组织施工，自觉接受甲方代表在施工中的监督。 4、乙方保证施工质量，确保进度和工期，乙方有权要求甲方按时拨付工程款。

四、工程款支付： 1、工程完工验收合格后甲方将全部工程款一次性支付给乙方。五、竣工验收： 1、乙方在工程全部完工后。做完全部试验，将试验报告交甲方一份，由乙方进行全部配电系统检查试验后送电。六、安全事故： 1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工、防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。 2、如其他单位施工造成乙方发生安全事故，甲方协助解决赔偿。七、违约责任： 1、甲乙双方任何一方不得在无重大事件发生的情况下单独终止本协议，如果终止本协议将赔偿另一方一切经济损失，如果乙方在施工过程中出现重大质量事故，甲方有权终止合同，并且乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。 2、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。本协议自双方签订之日起生效，工程验收合格、双方结清工程款并完善所有财务手续后自动失效。 3、本协议未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的效力，但不得与本协议相抵触。如补充协议某些条款与本协议条款相抵触，以本协议条款为准。甲方：乙方：法人代表（签字）：法人代表（签字）：日期：日期：

变压器增容施工合同

变压器增容施工合同甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就公司变压器增容工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。 1、项目概况 1.1 项目名称：变压器增容施工 1.2 项目地点： 2、合同范围主要合同内容： 3、工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期可以顺延； a.重大设计变更； b.不可抗力； c.甲方书面同意工期顺延的其它情况。 4、承包方式

根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按总价元人民币进行承包。本合同在执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。 5、合同价格合同总价：（人民币）大写，小写：（含税金）。 6、双方权利与义务 6.1 甲方权利与义务 6.1.1 甲方负责工程施工期间工程总进度、工程质量、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。 6.1.2 甲方负责组织现场调度，协调现场施工。 6.1.3 就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。 6.1.4 甲方负责按照合同约定支付工程款。 6.1.5 甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按资金到位情况进行工程款的支付。 6.1.6 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。 6.1.7 甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

变压器安装合同范本(七篇)

变压器安装合同范本建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲方同意将工程交由乙方承包，为明确双方权利义务，经双方协商一致，现签订本合同，共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：一、二、第三条工期本工程期限自合同签定、预付款支付、甲方土建完成，场地交给乙方施工后至个工作日止。由于甲方的原因或不可抗力所延误的工期，经甲乙双方签证认可后，可对工期进行调整。第四条工程合同价款：本工程合同价款为可变价。工程预算总造价为：____元;大写金额：_____。工程发生设计变更，因此而增加的工程量按本合同第十一条规定的计价办法确定增加工程量的结算价款。第五条材料、设备供应

一、由乙方提供的材料、设备均须具备出厂合格证明并满足工程施工的要求，经甲方项目负责人或监理公司检查签证后方可进场。已进场的物资，若发现有不合格者，乙方应迅速将其运出场外。二、具有合格证的材料，如一方对材料有异议，提出对材料进行检验，另一方应积极配合，如检验属合格产品，其检验费用全部由持有异议一方负责，否则由采购方承担。三、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、构配件等，均不得用于本工程。四、施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料或设备不能使用，甲方需按承包方式：承包范围：第二条工程承包范围及承包方式材料或设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方相应的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条工程质量和检查验收一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方项目负责人和监理工程师的监督检查，工程质量应达到国家规定的质量标准。二、甲方确定的项目负责人和监理工程师，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知乙方。

变压器安装施工合同书范本

变压器安装施工合同书范本随着中国经济持续健康高速发展，变压器的需求持续增加，那么变压器安装施工合同那怎么写呢?以下是店铺整理的变压器安装施工合同，欢迎参考阅读。变压器安装施工合同范文一买方：兰博尔开封科技有限公司卖方：江苏亚威变压器有限公司买、卖双方根据2015 年3 月日设备项目(招标编号：( HNQSZB20150045 )招标结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用原原则下，经双方协商一致，订立本采购合同。一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。二、变压器型号规格参数：三、合同金额(单位：元) 以上价款以人民币进行结算。四、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：卖方提供的设备必须是符合招标货物要求的规格型号和技术指标。卖方对设备提供不少于 24个月的保修期(设备另有超过24个月质保规定的按原规定执行)，保修期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换，按违约处理。如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。五、交货预约期：30 天，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由卖方保管不另收保管费。六、机组安装调试及技术服务： 6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数,买方

2023工程施工合同范本【五篇】

2023工程施工合同范本【五篇】 2023工程施工合同范本1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失; (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20_年拨付工程款的42.5%;20_年12月30日前拨付28.5%;20_年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方

情况拨付，但最迟在20_年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或其授权代理人：或其授权代理人：地址：地址：电话：电话：订立日期： 2023工程施工合同范本2 甲方：乙方：由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。一、工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称：二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。

2023电器控制设备安装合同正规范本(通用版)

电器控制设备安装合同合同背景本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）之间就电器控制设备的安装工作所达成的协议。依据《合同法》及其他相关法律法规的规定，业主与承包商双方对本合同的签订进行如下约定：一、项目描述 1.项目名称：电器控制设备的安装 2.项目地点：（填写具体地质） 3.项目描述：本项目旨在安装电器控制设备，确保设备正常运行，提供便利、安全的使用环境。二、合同条款 1.安装范围：本合同所述的电器控制设备包括但不限于电灯、开关、插座、电风扇等。具体安装数量、位置等事项需双方共同确定并在附件中详细描述。 2.安装时间：业主和承包商将共同商定安装工作的开始时间和完成时间，并在附件中明确记录。在合理的情况下，如果因不可抗

力、突发事件等原因导致工期延误，双方应进行及时沟通并重新调整工期。 3.施工要求：承包商在施工过程中应确保施工过程安全、高效，遵守国家有关电器安装的法律法规和标准，保证施工质量符合行业规范。 4.付款方式：业主将按照合同约定向承包商支付相应的费用。具体的付款方式和时间安排将在附件中详细说明。 5.风险责任：承包商应保管好安装所需的材料和设备，并负责设备在安装过程中的损坏、遗失等风险。一旦设备安装完成并经业主验收通过后，风险将转移至业主。 6.违约责任：若发生违约情况，违约方将承担相应的法律责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。 7.解决争议：双方在履行合同过程中如发生争议，应本着友好协商的原则进行解决。协商不成的，可依据相关法律法规向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、合同生效及变更 1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

安装变压器承包合同_变压器安装、送电工程施工承包合同

安装变压器承包合同_变压器安装、送电工程施工承包合同变压器安装、送电工程施工承包合同甲方：地址：法定代表人：乙方：地址：法定代表人：甲方同意由乙方承包项目施工变压器安装、送电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。第一条工程概况工程名称：项目施工变压器安装、送电工程工程地点：第二条：承包范围和内容承包范围：以甲方提供的项目施工变压器位置图纸为依据，完成相关电气设计（需通过电力部门审批），和工程的安装施工。主要包括叁台组合型成套箱式变电站安装、箱式变电站前的高压电缆敷设安装。承包内容：

1、所有10KV高压电缆敷设、组合型成套箱式变压器安装及系统结线、试验、调试、验收、送电。 2、送电系统安装牵涉的孔洞、沟槽的开凿、浇灌和补浆；以及挖土、回填等土建相关内容。 3、负责施工后的废土清运及补线管砂浆。 4、包通过市区供电部门的检测、验收、送电等项目。第三条承包方式承包方式:乙方包设计、包工、包料、包机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包通过广州市区供电部门的验收并按时送电。包括内容： 1、乙方自备工人劳保用品、雨天作业用品，自备各种机具（含大小型机具）。 2、乙方负责做好本项目的各种质量保证资料和签证资料、交甲方备案。第四条工期条款 1.本工程初定应在年月日前工程完成。 2.乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。

3.工期每迟延一天，甲方有权对乙方处以单位工程总造价‰违约金，延误合计超过天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方承担。 4.若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。 5.因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。第五条承包造价、进度款及结算方式承包造价：本工程的承包含税造价为整，详见《工程预算书》。如在施工过程中出现单价表中没有规定的单价，则由双方协商确定。本造价为全包干的总承包价格且包括所有税费，验收所需费用及工程能通过供电部门的验收、送电，施工期间此造价不因材料价格涨跌而变动。第六条质量要求 1．乙方承包项目的施工质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。 2．乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到

变压器安装施工合同范文

变压器安装施工合同【一】:变压器安装施工合同变压器安装施工合同甲方仙桃市农鑫水产专业合作社乙方仙桃市电力工程有限公司根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。一、工程名称安装630KVA变压器二、工程地点仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。三、合同价款与付款方式合同总价款220万元（含630KVA变压器的价款）。付款方式合同签定后付款30%，工程竣工验收合格后15日内付款60%，余款90天后付清。四、合同期限2011年8月20日至2011年10月30日。五、质量要求符合电力局验收标准。六、甲方责任 1、甲方责任现场的质量监督和管理。 2、按合交付工程款。七、乙方责任 1、保证变压器的质量符合国家标准。 2、按照国家有关规范施工。 3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。八、违约责任

1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。 2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。 3、甲方逾期支付工程款的，应按日支付3‰的滞纳金。九、未尽事宜双方协商解决。十、本合同一式三份，双方各持一份，主管机关一份。甲方仙桃市农鑫水产专业合作社乙方仙桃市电力工程有限公司法人代表法人代表年月日变压器安装施工合同【二】:变压器施工合同(修改稿) 电力安装工程甲方（发包方）施工合同 2012-3-26变压器安装施工合同。乙方（承包方）电力安装工程施工合同甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在遵循平等、自愿及诚实信用的原则下，经协商一致，甲方同意由乙方承担“美芦水郡小区三期工程（2#、4#、6#、8#楼）”项目配电安装工程施工，为明确双方权利义务，特签定本合同，以资共同遵守。第一条工程概况工程名称:美芦水郡三期2#、4#、6#、8#楼500KVA箱式变压器安装工程工程地点: 萍乡市芦溪县袁河西大道第二条承包范围

变压器安装合同范本4篇

变压器安装合同范本4篇变压器安装合同范本4篇变压器安装合同范本1 甲方：（出租方）乙方：（承租方）根据相关法律法规规定，甲乙双方在平等，自愿的基础上，就乙方租赁甲方电力变压器事宜协商一致达成如下协议：第一条租赁物： 1 名称：电力变压器及其配套附属设施。 2 规格型号：型号变压器一台及配套设施一套，保证能满足乙方正常用电。第二条租赁起止时间：自电力变压器送电之日起至电力变压器停电终止为退租之日计费终止。第三条租金计算支付方式： 1租金为每年人民币元（大写） 2 支付方式设备安装，调试完毕送电能正常使用后开始计算租期并支付第一年租金，一年期满后再支付第二年租金元整。 3 如合同到期后乙方需续租，按本合同继续执行。 4乙方结算时，甲方须提供收款凭证第四条甲方权利及义务： 1 甲方负责提供合格的，满足乙方需要的变压器，协议期间内甲方不得

允许其他人使用。 2 甲方负责配电房之外的所有用电设施的安装及拆除并保证乙方直接使用配电柜的供电。 3 甲方保证乙方施工期间的正常用电，如遇高压线路检修或临时停电应提前通知乙方以免造成乙方不必要的损失。 4 正常使用中，租赁用电设备突然出现故障，由甲方负责维修或调换。 5 如遇不可抗因素导致断电，物品及配套设施损坏，甲方须24小时内免费维修并保障及时供电，未及时维修给乙方造成损失的，甲方应当赔偿。 6 乙方租赁甲方变压器所需手续及地方关系的处理由甲方负责并承担相关费用第五条乙方权利及义务 1 租赁期间乙方有权对预制表以下的电路进行安装，拆除，且不得向第三方供电。 2 及时缴纳租费。 3 电费按照国家规定电价向乙方缴纳。第六条本合同自双方签字盖章起生效，合同履行完毕即失效，本合同一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：签约代表：签约代表：日期：日期：变压器安装合同范本2 甲方：乙方：甲乙双方就变压器安装等事宜经协商达成以下协议：

2023年供电施工安全协议书(精选5篇)_1

2023年供电施工安全协议书（精选5篇）供电施工安全协议书1 用电方：供电方：为明确供电方、用电方供电过程中的权利和义务，实现安全、合理地供电和用电，根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电方、用电方协商一致，签订本协议，共同信守，严格履行。一、受电地点、受电电压、受电容量 1．受电地点：星园临时市场 2．受电电压：伏特 3. 受电最大容量：地下总容量；地上总容量。二、供电设施维护管理责任 1．经供电方与用电方双方协商确认，供电设施运行维护管理责任分界点设在用户进线侧开关上闸嘴处。分界点电源侧供电设施属供电方，由供电人负责运行维护管理；分界点负荷侧供电设施属用电方，由用电人负责运行维护管理。 2．供电方、用电方分管的用电设施，未经对方同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者，事后应在12小时内通知对方。 3. 在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应责任。

4. 供电方与用电方签订本协议后，电箱（变压器）在使用过程中，由供电方负责维护与保修。供电期间，若供电方出现不能给用电方正常供电，给用电方造成的一切经济损失由乙方负责。三、电度计量及电费 1. 收费标准：用电方按1.4元/度的单价给供电方交纳电费，用电方按实际所用的电度度数缴纳电费。 2. 发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。 3. 用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。四、违约责任 1．用电方不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约按欠费部分总额的千分之二计算。逾期5天即10日前未付清电费的，供电人可停止供电，并追收所欠电费和电费违约金。 2．用电方未经供电方同意，擅自超计划指标用电，供电方应通知用电方自行限电，必要时供电方可中止供电。 3．除本协议另有约定外，造成本协议不能履行或不能完全履行的，其他违约责任按《供电营业规则》有关条款处理。五、协议效力 1. 星园临时市场开始筹建至星园临时市场撤场为止。 2. 本协议书生效后，供、用电双方均不得擅自修改或废止。协议书中如有特殊情况需要修改，或有未尽事宜，须经双方协商，根据《全国供用电规则》作出补充协定，补充协与本协议书具有同等效力。

2023年变压器协议书范文

2023年变压器协议书范文变压器协议书协议书编号：2023-XXXXX 日期：2023年X月X日甲方：地址：电话：传真：联系人：乙方：地址：电话：传真：联系人：鉴于甲方有意委托乙方从事变压器产品的生产和销售服务，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条协议内容 1.1 甲方委托乙方代为生产变压器产品，并负责其销售和售后服务。 1.2 乙方接受甲方委托，并同意按照甲方的要求，生产和销售符合国家质量标准和相关法律法规要求的变压器产品。

1.3 本协议的有效期为自签订之日起，至2025年X月X日止。第二条合作方式 2.1 甲方将提供变压器产品的原材料、技术支持和生产设备，乙方负责根据甲方提供的要求进行生产制造。 2.2 乙方应确保所生产的变压器产品质量符合国家标准和甲方的质量要求，并承担相应的质量责任。 2.3 乙方应确保生产过程中的安全和环境保护，遵守相关法律法规。第三条售后服务 3.1 乙方负责变压器产品的销售和售后服务，并提供相关的技术支持和维修服务。 3.2 乙方应建立健全的售后服务体系，及时响应客户的投诉和维修需求，确保客户满意度。第四条价格和付款方式 4.1 甲方和乙方应共同商定变压器产品的价格，并在协议签订后三个工作日内确定。 4.2 乙方应按照约定的价格出售变压器产品，甲方应按时支付货款。 4.3 货款支付方式：乙方应按照甲方要求，提供账户信息，甲方将以电汇方式支付货款。第五条知识产权

5.1 甲方是变压器产品的知识产权所有者，乙方在合作期限内仅享有按照甲方要求生产和销售变压器产品的权利。 5.2 乙方不得擅自使用变压器产品的知识产权，不得侵犯甲方的权益。 5.3 如发生侵权行为，乙方需承担相应的法律责任，并向甲方支付相应的赔偿。第六条保密条款 6.1 甲乙双方应对彼此在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料予以保密，不得向第三方透露。 6.2 甲乙双方应制定保密协议，并在合作开始前签署。第七条违约责任 7.1 若甲方或乙方未履行本协议约定的义务，应向对方支付相应的违约金。 7.2 若甲方或乙方严重违约，给对方造成重大损失的，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。第八条协议解除 8.1 协议有效期届满，经甲乙双方同意，可以延长协议的有效期。 8.2 协议生效后，经甲乙双方书面协商同意可以提前解除协议。 8.3 协议解除后，甲乙双方应根据协议约定，进行结算并清理合作事项。

2023年变压器协议书范文(三篇)

变压器协议书范文窜货处理协议书（MP3播放器）。甲方：_____ 乙方：_____ 甲、乙双方为了维护____市场健康、稳定的发展。本着公平、自愿、诚信、三赢的原则，与各代理商建立良好的伙伴合作关系。为确保各代理商（经销商）的合理利润，让我们携手共同打造_____品牌。一、乙方的责任： 1.1乙方务必在甲方指定的区域范围内（以行政区域划分为准）开展业务。 1.2乙方不能把产品销往自己区域外的市场，否则甲方视其为窜货行为。 1.3乙方务必积极执行甲方所要求的市场规范措施，并与其各级商家（二、三级代理及零售商）签订《窜货协议书》防止窜货。 1.4若乙方发生窜货行为，务必在五个工作日内收回销往自己区域外的所有机型，否则甲方将视其为恶意窜货行为，并给予重罚。 1.5乙方不得擅自变更和涂改机身条码及机身编号，否则甲方视其有恶意窜货嫌疑，若将变更和涂改后的产品销往自己区域以外的市场，经甲方查实并按恶意窜货给予重罚。 1.6若乙方被窜货，乙方应安排人员与甲方市场部（市场人员）共同调查被窜货的机型和货源来路，并追究窜货方的责任。

1.7若甲方收到投诉乙方窜货，乙方收到《窜货处理通知》应积极安排市场人员与甲方市场部（市场人员）共同调查处理，否则以甲方和被窜货方的调查结果作为仲仲裁处理的依据。二、甲方的责任： 2.1甲方发往乙方每批货的机身编号除甲方存档外，另一份给乙方存档（随货发）以确保机身号的准确。若乙方收货时发现机型的实际机身编号与实际甲方存档的机身编号不符，可及时通知甲方作更正，问题严重的可申请由甲方市场部（市场人员）查核认证。 2.2乙方代理区域被窜货，乙方务必及时通知甲方，甲方即派市场人员与乙方的市场人员共同调查取证（被窜机型、机身编码及数量）。甲方追究窜货方的责任。 2.3甲方有权授权被窜货方，收购窜货的机型及数量，收购窜货时务必索取发票或有效的购买凭证，差价（收购价与一级代理价的差额）由甲方统一安排结算。三、仲裁方式： 3.1乙方窜货或被窜货，经甲方市场部人员调查核实后，乙方方可与对方协商解决，解决办法由双方协定。 3.2乙方窜货，若被窜货方不愿与乙方协商解决的，或乙方被窜货，乙方不愿与窜货方协商解决的，由甲方按本协议之规定进行相关处理。

2022-2023年简单版施工承包标准版合同协议最新最新标准范文通用参考模板可修改打印3篇

2022-2023年简单版施工承包标准版合同协议最新最新标准范文通用参考模板可修改打印3篇施工需要一些时间，为了保证再这段时间不会发生什么纠纷，需要一份合同来作为约定。那么一份施工承包合同该怎么写呢?下面是小编整理的承包合同范本，欢迎阅读。简单版施工承包合同范本1 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成。二、工期从________年____月____日-________年____月____日，共计____天。三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为项目负责：________联系电话：________业务负责：________联系电话：________施工负责：________联系电话：________ 四、乙方责任 1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：项目负责：________联系电话：________业务负责：________联系电话：________施工负责：________联系电话：________ 2.服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作; 3.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任; 4.遵守法纪，文明施工; 5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理;

2023年变压器买卖合同6篇

2023年变压器买卖合同6篇变压器买卖合同1 买受人：________(以下简称甲方) 签定地点：________ 出卖人：________(以下简称乙方) 签订时间：________年____月____日第一条标的、数量、价款; 第二条质量标准：国家标准，通过耐压试验，绝缘标准符合要求第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期________年，质保期内如有任何问题乙方维修或者更换，质保期过后如出现质量问题，乙方提供维修，如需更换配件则收取成配件本费，在接到维修电话后2小时内给予答复，24小时派出技术服务人员到达现场第四条包装标准、包装物的供应与回收：出厂原包装第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：变压器使用说明书、变压器总装图(外型图及油重量、总重量)、铭牌标志图第六条标的物所有权自甲方验收合格之日起转移

第七条交(提)货方式、地点：安阳永安白莲坡煤矿东新__，现场验收交货第八条运输方式及到达站(港)和费用负担：乙方负责运输，运输过程中的费用和风险由乙方负责第九条交货时间：合同生效后____日内(________年____月____日之前)到货第十条检验标准、方法、地点及期限：按照技术标准，按合同验收第十一条成套设备的安装与调试：甲方如需指导安装、调试，乙方需派技术员指导安装、调试第十二条结算方式、时间及地点：电汇，验收合格并由乙方挂账后次月底支付合同款的95%，剩余5%质保金在质保期满后付清第十三条违约责任：交货期内没有到货的，乙方需支付甲方合同总价款10%每天的违约金(除不可抗拒的自然因素)，验收质量不合格属乙方违约，乙方需支付甲方20%违约金第十四条合同争议的`解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的可提交____市仲裁委员会仲裁或者依法向人民法院起诉第十五条本合同自合同签订之日起生效第十六条其他约定事项：本合同一式五份，甲方三份，乙方两份