退房通知函

平湖市万城房地产有限公司：

本人，年月日我与贵公司签订了《商品房买卖合同》（合同编号），所购房号为御珑湾幢单元室。根据该合同第九条约定：交房期限为2015年6月30日前，交房条件符合国家和政府的有关规定，经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明。2015年6月23日，我收到平湖市万城房地产有限公司《延期交房通知函》，告知因御珑湾扫尾工程还在进行中，不能于2015年6月30日前将商品房交付使用，并将按照合同约定支付违约金，同时告知我将于2015年10月28日之前交房。2015年10月27日，本人收到贵公司的《交房通知书》，通知我2015年10月28日到御珑湾办理该商品房的相关交接手续。我于2015年10月28日前往贵公司指定现场办理交接手续，但存在以下问题：

1、无法出具建设工程竣工验收备案证明等材料。贵公司无法出具合同规定的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建设工程竣工验收备案证明》及规划、消防、环保等部门出具的认可批准文件；

2、施工单位的擅自变更。施工总承包单位由湖南三建变更为长沙建工，湖南三建于2014年5月已停止施工，而变更为长沙建工的手续不完善，期间的施工（外墙、水电安装等）是在没有施工总包单位（由贵公司直接外包）的情形下进行的，贵公司的这一行为严重违反了法律的规定及合同的约定，也严重影响了商品房的施工质量。

3、地下车库与约定及宣传严重不符。前期楼书宣传资料明确的1期为双层地下车库，共规划地下停车位1523个，但目前建成的为单层地下停车位共918个，导致停车位数量大幅减少，这严重影响了商品房的使用功能，也未通过任何形式通知买受人。

4、我们业主在买房时，以贵公司宣传册为参照，是相信贵公司会以这些为标准去建设，而现在贵公司所建房屋与配套设施多处与宣传册不符，其中最为严重的是每幢的入户大厅的装修及四重电子设备的缺乏，从根本上大大降低了房屋档次，严重影响入住的心情和安全感。

鉴于贵公司上述原因，导致商品房无法正常交付。同时，依据双方签订的《商品房买卖合同》第九条、第十二条等规定，贵公司的行为已构成根本违约，须承担违约责任。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过120天，超过合同约定最后期限，依照合同规定，本人要求解除此《商品房买卖合同》并退房。请贵公司依照合同办理相关退房手续。本退房通知函一式两份，双方各执一份。

特此函达！

业主：

租房退房通知书

租房退房通知书篇一：公租房退房申请书公租房退房申请尊敬的XX县城建局领导：你们好！首先，感谢您在百忙之中，处理我的公租房退房申请。我是XXX县XXX局的职工XXX，性别：X，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXX，我于20XX年秋季成功申请并获批了XX 县XXXX处小\大套公租房——XXX室。由于距离上班地点实在太远，本人又不会骑车，交通非常不便，从去年九月获批至今，尽管在合理保护性使用，但并未充分使用，总体居住时日还不足一个月，浪费了有限的房源、和珍贵的居住机会，也对不住所交的贰仟伍佰余元的房租费用，内心实在难安，也很不划算。所以，自愿请求退出公租房，以便提供给更多的、更需要在XXXX处居住的同志。特此申请，万望批准！此致敬礼申请人：XXX 20XX年10月9日篇二：租房应注意事项大全(看房、租房、退房、租房合同) 租房应注意事项大全（看房、租房、退房、租房合同）要点：房产证

房东租金及付款方式违约责任权利限制（房产有无抵押、是否为公有） 1.买房子尽量买一期开发的，一般说来价格便宜而且质量好。 2.买房子要注意不要买临街的，噪音太大，即使是一条小路，也有发展成菜市场的潜力。 3.不要买二层，一般厨房下水道是二层往上一条，一层独立一条。这样二层是最容易发生堵塞的，如发生堵塞倒灌，其状惨不忍睹。 4.不要买顶层，顶层容易出现漏水现象，虽然能修理但耗时耗力，修理时间极可能被无限延长 5.不要买带厨房下水道的地下室，否则崩溃是早晚的事情。 6.窗户的纱窗一定要买内置的，否则掉在地上还好，掉在人上就难办了。 7.窗子外侧一定要是往外倾斜，否则窗子上的密封胶老化了就会水淹七军。 8.窗户最好是推拉式，在中间关的，密封性好。 9.厨房一定要有地漏，这样有个万一水管爆裂，还有个地方漏水，不至于让家里成了太平洋。 10.卫生间的防水很重要！！！一定要鼓动你的楼上和你一起在交房时做足48小时的闭水试验，确定其防水性能，否则一旦漏水后果会非常痛苦。 11.千万不要相信那些售楼小姐说的什么外国进口门窗，越是如此，门窗配件越难买，后期物业根本弄不了。 12.买前试验隔音情况，否则会很痛苦。

比选请求确认函

、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

延期交房通知书

篇一：延期交房通知书()1 期交房通知书敬的李康（女士/先生），您好：首先感谢您对xxxxx项目的支持和关注，您所购买的“天舜·xxxxx”房屋，因外部供电线路改造施工影响了我xxxxx项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：xxxxx将延期交付，为此我们深感抱歉。具体原因是：天舜·xxxxx一期项目在上报规划审批时，为避让穿过地块上方的110kv香万线高压线路，根据规划局审批意见，沿高压线拟建楼房均向后退让了安全距离。工程施工期间，电力公司为确保不出意外，要求我xxxxx工程现场全面停工，进行高压线路入地改造施工。供电公司和武湖农场在武湖街线路整体改造和xxxxx线路局部改造两个方案之间反复讨论、修改，花费了大量时间，最终由我公司耗资200余万元，将穿越天舜·xxxxx一期地块的 110kv香万线改造入地。高压线改造入地后大大提升了您的生活品质，避免您入住后再次施工的麻烦，让您入住后的生活更加便利。供电改造方案论证到线路入地施工完成，前后耗时达 10个月有余，因此延误了xxxxx一期房屋交付日期。按我公司与您签订的购房合同第十条第 2款第3项的规定，特提前告知您。我公司预计将于2012年8月30日启动交付，具体日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便，我们深感抱歉，还望得到您的理解和支持。特此通知。在此谨祝你和家人阖家欢乐，幸福美满，我们期待您和家人能早日来xxxxx安家落户。武汉 xxxx投资有限公司 2012 年5月30日篇二：延期交房通知函延期交房通知书敬的，您好：首先感谢您对金天屹时代广场项目的支持和关注，您所购买的金天屹时代广场楼单元室因市政管网工程影响了我项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：金天屹时

退房通知书例文

退房通知书例文退房通知书例文提要：按照该条第1种方式处理，该第1种方式（2）逾期超过30日后，买受人有权退房，买受人退房的，出卖人应当自退房通知书送达之日起30日内退还全部已付款自房地产E网退房通知书例文 XXXXXX置业有限公司: 本人×××，身份证号码×××××××××，于20××年×月×日与你公司签订东立?清水河畔商品房的《商品房买卖合同》（合同编号：×××，合同签约备案号：×××，以下简称合同），购买成都市金福南路55号×栋×单元×楼×号房。合同第十条约定，出卖人（XXXX置业有限公司）应当在2008年12月31日前向买受人交付该商品房。又根据成都市建设委员会2008年7月30日发布的《成都市建设委员会关于我市在建工程受地震影响造成工期延迟问题答复的通知》（成建委发429号文）的规定（对“5.12”地震造成成都市在建工程项目经检查、备案，可以恢复施工，其施工工期顺延时间以承发包双方协商的时间计算，顺延工期自2008年5月12日计起，但顺延的工期最长不得超过80天），该商品房最迟交付日期不应超过2009年3月21日。截止2009年7月×日，该商品房仍未到达交房条件，出卖人（XXXX置业有限公司）未能向本人按期交付该商品房，已逾期超过30日以上。合同第十二条约定，出卖人未按照合同第十条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，按照该条第1种方式处理，该第1种方式（2）逾期超过30日后，买受人有权退房，买受人退房的，出卖人应当自退房通知书送达之日起

30日内退还全部已付款，并支付违约金。现XXXX置业有限公司未能在合同第十条约定时间内按照合同要求交房，存在未履行预售合同相关条款的问题，并逾期超过30日，满足合同第十二条的退房约定。本人据此，并根据《管理法》、《商品房销售管理办法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律规定，提出退房，解除合同，要求你公司按照合同要求退付房款、支付违约金、并赔偿本人前期已支出的费用（含首付款利息损失、按揭贷款利息、已支付相关税费及登记费）、逾期房租损失及其它实际损失。特此书面通知。请你公司在收到通知日起3日内向本人做出书面答复,并在收到本通知30日内按法律规定完成相关退房事宜，否则一切法律后果由你公司承担。本人联系电话：×××××× 本人通讯地址：××××××××××××××××× 退房人签名：自房地产E网参考文献 1、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》（中央党的群众路线教育实践活动领导小组办公室） 2、《论群众路线——重要论述摘编》（中央文献出版社党建读物出版社） 3、《厉行节约反对浪费——重要论述摘编》（中央文献出版社） 4、《群众路线教育时间活动党员干部读本》（国家行政学院出版社） 5、《朱镕基上海讲话实录》（人民出版社）

招标邀请函及其回复函――范例

范例文 1、投标邀请函 __________________（拟邀请投标单位名称）: 我公司拟对_____________进行公开招标，诚邀请贵单位前来投标。 1、采购项目：______________ 2、采购方式：_________________ 3、定标方式：________________________ 4、招标文件获取方式：（1）电子邮件发送；（2）邮寄快递；（3）网站下载，下载地址： _______________________________________ 招标文件编号：___________________________________ 5、投标截止时间：*年*月*日*时*分前 6、开标时间：*年*月*日*时*分 7、投标方式：邮寄、传真或直接送达方式递交。 8、开评标地点：__________________________________________9、咨询联系：对本次招标提出询问的，请于*年*月*日前与下列人员联系：姓名1：___________传真：_________ 姓名2：___________传真：__________ 10、投标文件递交地址：__________________________________邮编：传真：

联系人：邮箱： 11、投诉电话：附件：《投标确认函》公司（xx）年月日 2、投标确认函公司：贵公司发来的关于_____________________的投标邀请函（共*页）及编号为（_________________）的招标文件,内容清晰、完整，我公司已收悉。经研究，我公司决定以□现场投标□传真投标□邮递方式□参加□不参加贵公司《***》的招标活动。按招标文件规定的招标时间递交投标文件。此复联系电话：传真：受邀单位：（xx）年月日

要求立即交付购买XX房屋的催告函样本

关于要求立即交付XX市XX花园房屋的催告函致XXXX开发商公司: 根据双方在2017年XX月XX日签订了《商品房买卖合同》 (合同编号为：XXXX ，以下简称”合同”)，本人作为买受人购买了贵公司开发的房地产住宅项目(XX 花园) 1号楼1单元XXX室房屋(以下简称“房屋”)，本人已通过支付首付款和银行贷款方式向贵公司支付了全部房款人民币XXXXXX元。由于贵公司未能在合同约定期限内即2018年XX月XX日前交付符合法定和约定条件的房屋及公用、配套设施等，构成严重违约.依据《商品房买卖合同》,合同编号: (见附页)，中第十一条内容，出卖人应该在2019年XX月XX号向受买人交付该商品房，根据本小区现有实情发生的延期交房不属于自然不可抗力因素, 依据中华人民共和国《合同法》中第一百一十七条规定，出卖人逾期交房已构成违约,按照《商品房买卖合同》中十二条约定履行，按日补偿违约金,违约金的补偿形式为现金,并且从2019年1月1日起计算，将现金打到指定卡户或者现金形式发放。一、鉴于本《商品房买卖合同》中第十二条《逾期付款责任》与补充协议中第四条关于商品房交付条件与交付手续的补充约定,买受人逾期付款和出卖人逾期交房的违约金相差XX倍,买受人逾期付款超过三十日和出卖人逾期交房超日的180天相关违约金分别相差XX倍和XX倍,明显不符合权利义务对等的原则,依据《合同法》及高院相关司法解释,属显失公平的可变更可撤销条款。且出卖人在签订合同时使用格式合同,对违约责任的约定并非与买受人商定的结果,属于霸王条款。所以买受人不认可合同中附加协议约定条款,并要求出卖人依据对等原则按照第八条约定的相应比例支付逾期交房违约金或者受买可自行解除合同。二、开发商与施工公司之间以及开发商与购房者之间是两个不同的法律关系，以及属于开发商与施工公司之间形成的是建筑工程施工合同关系，开发商与购房者之间是商品房买卖合同关系，两者是独立的。开发商内部问题，造成延期交房，开发商不能以此为理由推延交房。三、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，开发商延迟交房，经购房者催促后1个月内仍不交房的，购房者可以要求解除合同。因此，出卖人从催告之日起1个月内应不能履行交房，买受人将提出解除合同，同时要求出卖人返还购房款、贷款利息、契税、房屋保险金及依据银行同期贷款利支付利息，并支付违约金。四、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题，最高法院司法解释明确规定，在延期交房期间，房租应由开发商承担，根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明，请出卖人赔付买受人从2019年XX月XX日至交房日的全部房租。本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则，向贵方致函，请贵方及时就《关于要求立即交付XX市XX区XX房屋的催告函》及以上问题作出书面承诺，并说明准确的交房日期，其结果或承诺的书面文件发送给业主。否则如贵方严重延误交房，因此产生的延期交房违约责任均由贵方承担。业主保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利，并视贵方整改或协商情况决定是否进行房屋交接。特此函告。业主：

宿舍退租通知书

退房通知单篇二：房屋续租退租通知单模板房屋续租、退租通知致：xxxx市场各承租单位贵公司（单位）的房屋租赁合同将于x年x月x日到期，请贵公司(单位)提前做好续约或退租的准备。无论是续约或是退租，请与x年x月x日前到xxxx市场办公室联系后续事宜，请各单位给予配合。 xxxx市场办公室 x年x月x日联系电话：xxxxxxx篇三：关于员工宿舍调整的通知关于员工宿舍调整的通知致全体同仁：因1栋1楼员工宿舍2015年5月10租赁到期，因此给大家带来不便敬请谅解。为此行政部决定对宿舍进行调整，原一楼宿舍男生及3楼1308宿舍的女生烦请全部按以下列表中的名单对号入住。以上各位同仁烦请配合此次调整工作，于2015年05月08日20：30前完成。谢谢！特此通知！ 2015-05-25 行政部篇四：退租通知退租通知公司：我公司因业务发展的需要，欲更换办公和生产场地，为此特向贵公司提出提前退租。退租对象为我司租赁的位于 xx年x月xx日。特此通知！ xx年x月xx日篇五：退房通知书退房通知书（范本1） xxx公司（）：经办人：根据贵公司（出卖人）与本人（买受人）于xxxx年xx月xx日所签定的《商品房买卖合同》（编号：xxx合字xx号）约定（合同第八、九条），至xxxx 年xx月xx日，贵公司仍未能将经验收合格的商品房（xxxx区xxxx路xxx 号xxx花园xx栋xx号房）交付给本人使用，且逾期已达xxx天，为此，本人提出解除该商品房买卖合同。请贵公司于本人此《解除合同通知书》送达之日起60天内退还本人全部已付款，按本人累计已付款的2%向本人支付违约金，并将有关部门所收取不可退还的款项赔偿给本人，包括本次购房税费、保险费、银行按揭经费及本人此次供楼中所产生的利息费用等。如《解除合同通知书》送达之日后60天贵司仍未能将以上款项偿付完毕，本人将通过法律渠道追究贵司相关责任，并根据同期银行贷款利率按日向贵司收取滞纳金。特此知照。签名： **年**月**日退房通知书（范本2） xx房地产开发有限公司: 本人，身份证号，于年月日与你公司签订xxxxxxxxx商

房屋延期交房催告函

关于督促及交付xxx小区所购房屋使用的函致阜新新兴房地产开发有限公司：买受人于 2013年5月11日与该公司签订了《商品房买卖合同》，合同编号：[A201300xxxx],合同第八条约定了交房日期为2013年12月31日前，但至今尚未交房，只是于2014年7月30日接收到了出卖人的延期交房短信，通知延期交房并从8月1日起，每户给予额外补贴400元/月/户补贴。关于出卖人延期交房的事实，买受人提出催告意见如下：一、《合同法》第一百一十七条【不可抗力】解释：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本小区发生的延期交房不属于不可抗力，因此，出卖人必须按照第九条约定履行按日补偿违约金，违约金的补偿形式为现金，并且从9月1日起按月兑现，将现金打到指定卡户或者现金发放，2014年1月1日至2014年8月31日的违约金一次性以现金形式发放。二、依据出卖人的承诺，从8月1日起，每月按月兑现短信通知承诺的额外补贴400元/月/户补贴，并且从8月起按月兑现，将现金打到指定卡户或者现金发放。三、开发商与施工公司之间以及开发商与购房者之间是两个不同的法律关系，开发商与施工公司之间形成的是建筑工程施工合同关系，开发商与购房者之间是商品房买卖合同关系，两者是独立的。因此，开发商不能以此为理由推延交房，从催告之日起3个月内必须交房。

四、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，开发商延迟交房，经购房者催促后3个月内仍不交房的，购房者可以要求解除合同。因此，出卖人从催告之日起3个月内应不能履行交房，买受人将提出解除合同，同时要求出卖人返还购房款及依据银行同期贷款利支付利息，并支付违约金。五、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题，最高法院司法解释明确规定，在延期交房期间，房租应由开发商承担，根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明，请出卖人赔付买受人从2014年1月1日至交房日的全部房租。买受人要求：本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则，向贵方致函，请贵方及时就《关于督促及交付xx小区所购房屋使用的函》及上述问题进行作出书面承诺，其结果或承诺的书面文件发送给本人，或者以电子邮件的方式发给本人，联系邮箱。否则如贵方严重延误交房，因此产生的延期交房违约责任均由贵方承担。本人保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利，并视贵方整改或协商情况决定是否进行房屋交接。特此函告。 XXXX小区X号楼X单元XXX 购房人：年月日

退房通知函

退房通知函致：北海市永高房地产开发有限责任公司：本人于 2011年 3 月26日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，8d20102，所购房号为8栋2单元0102号。该合同第八条明确规定：交房期限为 2011 年 12 月 30 日前，交房条件符合国家和地方人民政府政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。该合同第九条明确规定，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该房屋交付买受人使用，按下列第1种方式处理：按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过180日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按买受人支付已交付房价款万分之壹的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过 180日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的2%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之贰（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过180天，依照合同第九条第1款第（2）项规定，本人要求解除此商品房买卖合同，在 30天内退还本人累计已交付的全部房款，并按本人累计已付房款的2%向本人支付违约金，按发票金额赔偿本人已交契税，退还贵公司收取的本人所有杂费款项，并无条件协助办理撤销所购商品房在北海房产局的备案，无条件协助办理银行相关撤贷手续，请贵公司依照合同尽快办理相关事宜。特此通知！签名： 2012年月日

延期交房通知书

篇一：延期交房通知书()1 延期交房通知书尊敬的李康（女士/先生），您好：首先感谢您对xxxxx项目的支持和关注，您所购买的“天舜·xxxxx”房屋，因外部供电线路改造施工影响了我xxxxx项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：xxxxx将延期交付，为此我们深感抱歉。具体原因是：天舜·xxxxx一期项目在上报规划审批时，为避让穿过地块上方的110kv香万线高压线路，根据规划局审批意见，沿高压线拟建楼房均向后退让了安全距离。工程施工期间，电力公司为确保不出意外，要求我xxxxx工程现场全面停工，进行高压线路入地改造施工。供电公司和武湖农场在武湖街线路整体改造和xxxxx线路局部改造两个方案之间反复讨论、修改，花费了大量时间，最终由我公司耗资200余万元，将穿越天舜·xxxxx一期地块的110kv香万线改造入地。高压线改造入地后大大提升了您的生活品质，避免您入住后再次施工的麻烦，让您入住后的生活更加便利。供电改造方案论证到线路入地施工完成，前后耗时达10个月有余，因此延误了xxxxx一期房屋交付日期。按我公司与您签订的购房合同第十条第2款第3项的规定，特提前告知您。我公司预计将于2012年8月30日启动交付，具体日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便，我们深感抱歉，还望得到您的理解和支持。特此通知。在此谨祝你和家人阖家欢乐，幸福美满，我们期待您和家人能早日来xxxxx安家落户。武汉xxxx投资有限公司 2012年5月30日篇二：延期交房通知函延期交房通知书尊敬的，您好：首先感谢您对金天屹时代广场项目的支持和关注，您所购买的金天屹时代广场楼单元室因市政管网工程影响了我项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：金天屹时代广场将延期交付，为此我们深感抱歉。具体交房日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便，还望得到您的理解和支持。特此通知。在此谨祝你和家人阖家欢乐，幸福美满，我们期待您和家人能早日来金天屹时代广场安家落户。金天屹时代广场接待中心 2013年9月30日篇三：延期交房公告延期交房公告

房屋清退通知书

关于宽限旧住房清退腾房时间的请求宜州市清房办：本人何伟绩，男，46岁，为市疾控中心主管医师；妻子黄迎春，43岁，为宜州市商务局经济师，我俩于1999年12月10日结婚。 1998年10月，市政府于庆远镇城中西路20号院内进行首期全额集资建房，黄迎春获准参加购得一套总建筑面积为91.13m2住房。 2008年市疾控中心进行拆除危旧住宿楼重建新房，由于新建房为电梯房参加集资的单位人员不多，考虑原住户拆迁补偿等诸多费用，单位多方动员符合条件的干部职工参加集资建房。当时我们均已为中级职称，一家五口住房不够，按条件被动员参加评定获准集资建房，因而为参加新建购房就要退售出旧住房。 2009年9月经机关事务管理局、房改办、房管部门同意审批获准退房手续，并在相关公示栏进行房屋退出售公示，由于当时铁源房地产公司等开发商准备购置老政府生活区进行开发，产权单位无法购收，也无符合条件干部职工购买，后按当时已满5年上市协议出售给个体经营户黄盛光何秀娟夫妇，获得出售款用来上缴和装修疾控中心新建住房。自2014年中央到地方开展干部职工违规多占住房清退专项整治工作以来，通过认真学习有关政策文件，本人认为自己也为属于清退行列，并积极主运动配合上报情况，经多次与购房者沟通协商达成共识，决定以"实物退房"方式退出已售出的旧集资住房，等实物退房获补偿金后自行加够原协议价退给购房者即可腾退住房。筌于贵办下发的《宜州市干部职工违规多占住房清退通知书》要求3月20日前完成清退并交出钥匙，退房款未到和筹款尚欠较多，加上现住户女怀孕临产，难予如期腾出，万望宽限些日。特此请求请求人：二〇一五年三月十二日（一）实物方式清退干部职工家庭违规多占的住房，应退回原产权单位、或组织建房单位、或经济适用住房主管部门；若由于原产权单位、组织建房单位已不存在，或其他原因无法退回原产权单位的，退回其主管（接管）部门，也可以由当地政府回购。单位或当地政府收到退回住房后将原购房款退还职工。在这次清房活动中，干部职工退出的违规多占住房属未建成或未入住的，可按2014年 11月1日人民银行公布的存款利率支付利息；属装修未满三年的，可按不高于该住房原购房款20%的比例给予适当装修补偿,或由物价部门、或由有资质中介评估机构评估,参照装修评估价给予适当补偿。具体由单位根据实际情况商当地所属清房领导小组酌情处理。产生的评估费用按收支两条线管理原则由同级财政预算支出。干部职工将违规多占住房退交单位后，单位将干部职工原已交房款退还，资金来源根据退出住房性质的不同，可从单位房改售房资金支付，或从安排符合条件职工购买退出住房后收回房款支付，退出住房由政府回购用作保障性住房或周转住房的，由同级财政安排资金。篇二：2013-73附件2：清退通知书附件2 解聘通知书同志：因工作需要，我乡镇（单位）于年月聘你为（岗位）公益性岗位人员。到目前为止，你享受公益性岗位补贴已满3年。根据黔府办发?2011?107号、黔东南府办发?2012?54号"公益性岗位的补贴期限，除对距法定退休年龄不足5年（含5年）的就业困难人员可延长至退休外，其余人员原则上最长不超过3年"之规定，经研究，决定从2013 年5月31日起不再聘你为我乡镇（单位）公益性岗位人员。特此通知

房屋延期交房催告函

关于督促及交付大唐蓉城小区所购房屋使用的函致阜新新兴房地产开发有限公司：买受人于 2013年5月11日与该公司签订了《商品房买卖合同》，合同编号：[A201300xxxx],合同第八条约定了交房日期为2013年12月31日前，但至今尚未交房，只是于2014年7月30日接收到了出卖人的延期交房短信，通知延期交房并从8月1日起，每户给予额外补贴400元/月/户补贴。关于出卖人延期交房的事实，买受人提出催告意见如下：一、《合同法》第一百一十七条【不可抗力】解释：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本小区发生的延期交房不属于不可抗力，因此，出卖人必须按照第九条约定履行按日补偿违约金，违约金的补偿形式为现金，并且从9月1日起按月兑现，将现金打到指定卡户或者现金发放，2014年1月1日至2014年8月31日的违约金一次性以现金形式发放。二、依据出卖人的承诺，从8月1日起，每月按月兑现短信通知承诺的额外补贴400元/月/户补贴，并且从8月起按月兑现，将现金打到指定卡户或者现金发放。三、开发商与施工公司之间以及开发商与购房者之间是两个不同的法律关系，开发商与施工公司之间形成的是建筑工程施工合同关系，开发商与购房者之间是商品房买卖合同关系，两者是独立的。因此，开发商不能以此为理由推延交房，从催告之日起3个月内必须交房。

四、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，开发商延迟交房，经购房者催促后3个月内仍不交房的，购房者可以要求解除合同。因此，出卖人从催告之日起3个月内应不能履行交房，买受人将提出解除合同，同时要求出卖人返还购房款及依据银行同期贷款利支付利息，并支付违约金。五、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题，最高法院司法解释明确规定，在延期交房期间，房租应由开发商承担，根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明，请出卖人赔付买受人从2014年1月1日至交房日的全部房租。买受人要求：本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则，向贵方致函，请贵方及时就《关于督促及交付大唐蓉城小区所购房屋使用的函》及上述问题进行作出书面承诺，其结果或承诺的书面文件发送给本人，或者以电子邮件的方式发给本人，联系邮箱。否则如贵方严重延误交房，因此产生的延期交房违约责任均由贵方承担。本人保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利，并视贵方整改或协商情况决定是否进行房屋交接。特此函告。 XXXX小区X号楼X单元XXX 购房人：年月日

延期交房告知函

创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 延期交房通知书致：（）先生/女士首先感谢您对我司XXXX项目的认可与厚爱，我司现就XXXX 项目交房事宜向您致函。年月日，XXXX市环境保护委员会下发X环委2018〔5〕号《关于启动不利气象条件下临时性管控措施的通告》，通告要求自2018年10月15日起，市中心城区停止拆迁、土石方、建筑工地装修工程作业，停止一切渣土车运输。另在该通告下发之前，环保部门于10月初便电话通知停工，且在本函发出之前一日，我司又接到停工通知。因上述行政管控因素，您购买的我司XXXX项目既定施工进度计划已受到严重影响，项目于2018年10月初起即实际停止施工，至今已造成我司造成天的工期损失，并将必然导致我司竣工验收备案日期滞后。依据《民法通则》第一百五十三条等相关法律规定，我司认为上述行政管控行为属不可抗力因素。另依据《民法通则》第一百零七条及《合同法》第一百一十七条等相关法律规定，因不可抗力而不能履行合同的，不承担民事责任。依据贵我双方间《商品房买卖合同》约定，我司本应于2018年10月31日前向您交房。现因不可抗力因素，我司非常抱歉地通知您：贵我双方的交房日期需要相应顺延，最终交房日期视复

工条件恢复之日决定，具体交房日期我司将在具备交房条件后提前向您通知。同时我司承诺，在达到复工条件后将加快施工节奏，以尽可能地减少因此给您造成的损失。最后祝您及您的家人身体康健、阖家幸福，并就延期交房事宜再一次向您致歉，希望获得您的谅解。 XXXX有限公司 2018年月日创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王*

回标确认函

致：上海世茂房地产有限公司回标确认函 1. 我司确认，若我司中标并签署中标通知书或签署正式合同后，我司之设计(如有)不能通过设计顾问及政府有关部门的审核要求，则发包方可无条件终止已签署之中标通知书或终止正式的合同，发包方对我司的任何索偿要求和损失均不承担赔偿责任，而我司须对发包方由此而造成的损失承担一切赔偿责任。 2. 我司确认当本工程发生设计变更或新增工程内容或发包方将合同范围内的部分工作划出给其它单位施工时，我司须按发包方指令执行该工作，而不得以发包方/工料测量师未确定单价/价格或照管利润等为由暂不执行，若由于我司拒不执行而造成发包方任何损失，我司须对此承担一切赔偿责任。 3. 若我司中标，我司确认将于签署中标通知书后14个日历天内提交发包方认可之履约保证书，并确认购买此履约保证书的费用已包括在合同总价内；若不能于上述日历天内提交履约保证书，则发包方可无条件终止已签署之中标通知书或终止签署正式的合同，发包方对我司的任何索偿要求和损失均不承担赔偿责任，而我司须对发包方由此而造成的损失承担一切赔偿责任。 4. 若我司中标，我司确认将于签署中标通知书后七个日历天内派遣经发包方批准认可的项目经理及项目组人员进驻工地办公，若届时项目经理及项目组人员还不能进驻工地办公，则发包方可按我司推迟进场的天数以每天人民币壹万元处以罚款，并且发包方可无条件终止已签署之中标通知书或终止签署正式的合同，发包方对我司的任何索偿要求和损失均不承担赔偿责任，而我司须对发包方由此而造成的损失承担一切赔偿责任，推迟进场的罚款发包方不予退还。

5. 若我司中标，我司确认经我司签署的中标通知书连同定标前双方来往函件、投标文件及议标文件即被视为今后合同文件的一部分，在正式合同签署前对双方均有约束力。我司须按中标通知书的承诺立即实施本工程的施工，任何借故拖期拖延施工的责任全部由我司承担。 6. 若我司中标，我司确认会在签署本工程中标通知书后的60个日历天内签署正式合同文件，否则发包方可无条件终止已签署之中标通知书或终止签署正式的合同，发包方对我司的任何索偿要求和损失均不承担赔偿责任，而我司须对发包方由此而造成的损失承担一切赔偿责任。 7. 我司确认会按合同文件的规定及在相应政府规定的期限内提交竣工资料，其中不少于四份竣工图及二份二底图。我司也确认届时若按政策规定竣工手续有变化，亦会无条件遵循相应规定，并无费用调整。 8. 若我司中标，我司确认会在签署本工程中标通知书后立即安排一切与执行及完成本工程有关之工作，并不得借故因正式合同尚未签署，暂缓或不执行、不跟进任何与合约或工程相关的事项。 9. 我司确认在投标期间提出和议标文件及其修正的内容不符的要求，除非得到发包方有针对性的逐次的书面确认，否则一律无条件撤消，且不因中标通知书及今后合同文件的签署而减免我司按合同文件承担的责任。 10. 若我司中标，我司确认在签署中标通知书后而正式合同文件尚未签署前，不会擅自改变原投标所报的技术方案或承诺，否则发包方可无条件终止已签署之中标通知书或终止签署正式的合同，发包方对我司的任何索偿要求和损失均不承担赔偿责任，而我司须对发包方由此而造成的损失承担一切赔偿责任。

房屋买卖催告函

竭诚为您提供优质文档/双击可除房屋买卖催告函篇一：房屋交付催告函房屋交付催告函 **公司：我系购买了贵公司开发的位于**业主，现就贵公司与我们签订《商品房买卖合同》后未按合同如期交付商品房一事，郑重致函贵公司：一、关于贵公司的义务根据我们与贵公司签订的《商品房买卖合同》第7条，贵公司应于20XX年3月31日前将房屋交付给买受人；如贵公司迟延交付该商品房的，应承担下列违约责任：按照合同约定就总房款向购房者支付每天万分之三的违约金，从最后交付期限之第二日起算至实际交付之日止。同时，约定如贵公司逾期交付房屋的，经买受人催告后90天内仍未履行的，买受人有权解除该契约；并按照合同约定赔偿买受人损失，当前双方合同约定的交房时间已过，贵公司未能按照约定时间交房，已构成逾期的事实。

二、当前存在的问题 1、传闻8号楼架空层用作物业办公室，是否属实？如属实，是否占用了业主的公摊面积？对业主有无补偿？后续有无迁移计划？迁移计划的具体实施时间？ 2、传闻4号楼架空层将用作居委会办公室，是否属实？如属实，此项全体业主将坚决反对，坚决维权到底！ 3、传闻小区消防验收未通过是否属实？如属实，具体原因是什么？贵公司的整改计划是什么？ 4、全体业主比较关心的问题，即将交付的公共电梯间空间当前的装修标准与购房时参观的样板电梯间不符，现要求贵公司按照样板公共电梯间标准进行装修，全体业主将坚决维权到底！ 5、宣传的亿元园林景观和现实不符合，绿化品质严重降低，现要求贵公司立刻进行整改 6、关于逾期交付的违约金的发放的具体形式以及房屋实际交付后违约金具体的发放时间做出解释三、业主当前的要求 1、对房屋现存在的所有问题，公布整改方案及整改工程进度、效果。确保交到业主手中房屋是符合规范，质量合格、放心的住房。 2、贵公司应按照商品房买卖契约中规定的延期交付违约责任条款支付相应的违约交付赔偿金。

房屋买卖解除合同通知书范文

房屋买卖解除合同通知书范文合同解除是合同之债终止的事由之一。合同解除是指在合同有效成立以后，当解除的条件具备时，因当事人一方或双方的意思表示，使合同自始或仅向将来消灭的行为，但进行房屋买卖合同的解除之前，需要发出解除通知。下面我给大家带来房屋买卖解除合同通知书，供大家参考! 房屋买卖解除合同通知书范文篇一致： XX房地产开发有限公司： (法定代表人)先生：您好! 我与贵公司作为双方当事人xxx年xxx月xx日签订了《商品房买卖合同》，该合同第八条"交付期限"约定贵公司(作为房屋出卖人)应当在20xx年9月30 日前向我交付合同项下的房屋(XXX号房)，但截至20xx年XX月XX日，贵公司仍未向我交付该房屋，贵公司的行为已构成违约，本人作为合同一方当事人(房屋买受人)现依据该合同第九条"出卖人逾期交房的违约责任"之约定依法行使解除权，解除与贵公司签订的《商品房买卖合同》。合同解除后依合同之约定贵公司应向我支付相应的违约金并赔偿其他损失。同时，我亦保留采取法律措施等途径维护自己合法权益之权利。特此告知。买受人: XXX _____年___月___日房屋买卖解除合同通知书范文篇二甲方：xx市名都房地产开发公司乙方：莫xx 甲乙双方通过友好协商，就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房，解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议：一、乙方将20xx年10月3日购买的朝晖国际公寓501号和503号房屋退还给甲方。

二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、中国银行桂林分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款29.66万元退还给乙方，将购房贷款60.90万元退还给中国银行桂林分行，归还银行利息的部分由乙方负责偿还。五、违约金：违约方需支付违约金伍万元。六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。七、本合同双方签字后生效，之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。八、本合同解释权归甲方所有。甲方盖章乙方签字：负责人签字：乙方身份证号码：年月日房屋买卖解除合同通知书范文篇三甲方(出售方)：李，身份证号乙方(购买方)：张，身份证号甲方李与乙方张于20xx年3月11日订立房屋买卖合同，合同约定：房本办到乙方名下费用由乙方承担，甲方从20xx年开始电话多次催告乙方办理过户，但乙方迟迟至今不履行合同。因此甲方特致函乙方在接到催告通知一个月内履行合同办理过户，如在一个月内乙方仍未依合同办理过户，甲方将依合同约定(或法律规定)解除合同并要求乙方赔偿甲方损失。20xx年4月16日乙方已签收催告通知，至今没有回应，我们的买卖合同因乙方违约无法实现，故甲方根据法定解除条件单方解除李与乙方张年3月11日订立房屋买卖合同。特此函告解出人：李年5月23日

回标确认函

回标确认函致：云南鸿立招标代理有限公司 1. 我司确认，若我司中标并签署中标通知书或签署正式合同后，我司之设计(如有)不能通过设计顾问及政府有关部门的审核要求，则发包方可无条件终止已签署之中标通知书或终止正式的合同，发包方对我司的任何索偿要求和损失均不承担赔偿责任，而我司须对发包方由此而造成的损失承担一切赔偿责任。 2. 我司确认当本工程发生设计变更或新增工程内容或发包方将合同范围内的部分工作划出给其它单位施工时，我司须按发包方指令执行该工作，而不得以发包方/工料测量师未确定单价/价格或照管利润等为由暂不执行，若由于我司拒不执行而造成发包方任何损失，我司须对此承担一切赔偿责任。 3. 若我司中标，我司确认将于签署中标通知书后14个日历天内提交发包方认可之履约保证书，并确认购买此履约保证书的费用已包括在合同总价内；若不能于上述日历天内提交履约保证书，则发包方可无条件终止已签署之中标通知书或终止签署正式的合同，发包方对我司的任何索偿要求和损失均不承担赔偿责任，而我司须对发包方由此而造成的损失承担一切赔偿责任。 4. 若我司中标，我司确认将于签署中标通知书后七个日历天内派遣经发包方批准认可的项目经理及项目组人员进驻工地办公，若届时项目经理及项目组人员还不能进驻工地办公，则发包方可按我司推迟进场的天数以每天人民币壹万元处以罚款，并且发包方可无条件终止已签署之中标通知书或终止签署正式的合同，发包方对我司的任何索偿要求和损失均不承担赔偿责任，而我司须对发包方由此而造成的损失承担一切赔偿责任，推迟进场的罚款发包方不予退还。

延期交房承诺书

延期交房承诺书篇一：交房承诺书范本 XXXX房地产项目品质和交房承诺书各位房屋购买人：我公司开发建设位于xx省xx市xx区渡海路xx号xxxx房地产项目，现六栋对外预售，现承诺20XX年3-5月份可以交房，房屋现在允许装修改造动工。我公司保证在项目竣工验收时到达如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率3.5和建筑密度17.1施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建。二、结构：（1、2、3、5、6、7）栋楼房采用（框支）、框剪结构形式，保证结构稳固，安全可靠。三、用材与工艺： 1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料； 2、小区公共通道、广场等地面积使用混凝土和广场砖，材料浇筑或铺装； 3、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃； 4、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20mm-500mm。四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99㎡,高度2.9m。五、建筑节能：外围护墙采用外墙内保温方法。

六、公共用房和空间： 1、物业用房1296.17㎡。七、绿化与景观： 1、严格按园林部门方案施工。 2、绿率地48％，绿化面积35700m。八、保安设施：监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星：门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星，其它安保设施的设置小区红外线防盗。九、给排水设施：供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压方式，小区最高楼层水压达到0.28mpa,使用材料与管径PPR环保水管、20mm-160mm，使用材料与管径PVc和HdPE管50mm-500mm。十、交通组织与车位：进出小区人车分流，小区内地面可停车，停车位的配比为1：0.56，其中提供公共停车位的个数720个。十一、露天公共文体设施：球场3个，分别为篮球场，羽毛球场，乒乓球场。十二、电梯：电梯的保障数量每个单元2台，电梯品牌日立电梯。十三、供电：供电的保障程度正常，自备发电设备的装机容量550千瓦，发电方式能够满足供电和电梯运行功能。十四、其他服务和商业配套用房：项目内规划具备就医、就学、就餐、购物及金融等生活配套用房