建设工程施工合同2013版

建设工程施工合同2013版

建设工程施工合同2013版

第一章总则

第一条目的和依据

为保证建设工程的质量和安全,明确各方责任,约定合同双方

在建设工程施工过程中的权利和义务,根据《合同法》、《建设工

程质量管理条例》等法律、法规的规定,制定本合同。

第二条合同的性质

本合同是承包商与建设单位之间关于建设工程施工的法律文件,具有合同的法律效力。

第三条项目信息

项目名称:[填写项目名称]

项目地质:[填写项目地质]

第四条建筑规模和工程内容

[填写建筑规模和工程内容]

第二章合同的签订与生效

第五条合同的签订

本合同经双方当事人协商一致,由双方授权的代表签署。

第六条合同的生效

本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效,并生效期间为[填写生效期间]。

第三章工程报价和付款方式

第七条工程报价

根据工程规模和内容,承包商提供合理的工程报价。工程报价应包括建筑材料、设备、人工和其他费用。

第八条付款方式

根据双方协商一致,确定付款方式和支付时间。

第四章施工作业和工期管理

第九条施工作业

承包商应按照工程图纸和设计要求,合理安排施工作业,并确保施工质量。

第十条工期管理

根据工程的规模和难度,双方协商确定工期,并约定延期和加班的费用和方式。

第五章质量保证和责任

第十一条质量保证

承包商应保证施工质量符合相关标准和规范,承担相应的质量责任和赔偿责任。

第十二条违约责任

如一方违反本合同的规定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方造成的损失。

第六章其他事项

第十三条争议解决

双方在履行本合同过程中发生争议时,应友好协商解决,如协商不成,可向有关主管部门申请仲裁或提起诉讼。

第十四条合同的变更和解除

双方达成一致意见后,可对本合同进行变更或解除,变更或解除的事项应写明,并由双方当事人签字或盖章确认。

第十五条合同的解释和争议解决

本合同的解释和争议解决均适用中国法律。

第七章附则

第十六条其他约定

对于没有约定的事项,双方可另行协商一致,并书面确认。

第十七条合同文本

本合同一式两份,承包商和建设单位各执一份,具有同等法律

效力。

第十八条合同的备案

承包商和建设单位应将本合同备案到相应的建设工程管理部门。

注:本合同以中文为正本,如有其他文字版本,以中文为准。

以上为建设工程施工合同2013版的简要内容,具体内容以合同

文本为准。

13版建筑施工合同(通用14篇)

13版建筑施工合同(通用14篇) 13版建筑篇1 13版建筑施工合同示范文本如下: 发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_________________工程批准、核准或备案文号:_________________工程内容及规模:_________________工程所在省市详细地址:_________________工程承包范围:_________________ 二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期):_________________施工开工日期(绝对日期或相对日期):_________________ 工程竣工日期(绝对日期或相对日期):_________________ 四、工程质量标准 工程设计质量标准:_________________工程施工质量标准:_________________ 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写):_________________元(小写金额:_________________元)。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。 六、定义与解释 本中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效:_________________发包人:_________________承包人:_________________ (公章或合同专用章)(公章或合同专用章)

建设工程施工合同(2013)

建设工程施工合同(2013) 建设工程施工合同(2013) 第一章:总则 1.1 合同背景 1.2 合同目的 1.3 合同范围 1.4 合同主体 1.5 合同签订时间和地点 1.6 合同生效条件 1.7 合同变更和解除 第二章:工程内容和要求 2.1 工程概述 2.2 工程规模和规格 2.3 工程标准和质量要求 2.4 工期安排 2.5 设计文件和技术要求

2.6 施工方法和措施 第三章:合同价款和支付方式3.1 合同价款总额 3.2 合同价款支付方式 3.3 工程变更引起的价款调整3.4 价款支付时间和方式 第四章:工程施工组织 4.1 施工组织架构 4.2 施工进度计划 4.3 现场管理和安全措施 4.4 施工机具和材料采购 4.5 环境保护和文明施工 第五章:风险控制和保险责任5.1 风险控制措施 5.2 第三方责任和保险要求5.3 合同违约责任和赔偿条款第六章:验收和交付

6.1 工程验收标准 6.2 工程质量验收程序 6.3 工程竣工和交付手续 6.4 保修期和维修责任 6.5 竣工资料和归档要求 第七章:争议解决和法律适用 7.1 争议解决渠道 7.2 争议解决方式 7.3 相关法律适用 附件: 附件一:工程设计文件 附件二:工程进度计划 附件三:变更通知书 附件四:施工机具清单 附件五:保险证明文件 法律名词及注释: 1. 合同背景:合同签订的背景和原因。

2. 合同目的:合同的作用和目标。 3. 合同范围:合同所涉及的具体内容和工作范围。 4. 合同主体:合同所涉及的各方主体。 5. 合同生效条件:合同生效的前提条件。 6. 工程概述:对工程的总体概述和描述。 7. 工程规模和规格:工程的规模和具体规格要求。 8. 工程标准和质量要求:工程的标准和质量控制要求。 9. 工期安排:工程的施工时间计划和安排。 10. 设计文件和技术要求:工程的设计文件和相关技术要求。 11. 施工方法和措施:工程的施工方法和具体措施。 12. 合同价款总额:合同的总价款金额。 13. 合同价款支付方式:合同价款的支付方式和具体要求。 14. 工程变更引起的价款调整:工程变更对价款的调整处理方式。 15. 价款支付时间和方式:价款支付的具体时间和方式要求。 16. 施工组织架构:工程施工的组织架构和责任划分。 17. 施工进度计划:工程施工的进度计划和安排。

建设工程施工合同(GF_2013_0201)示范文本

(GF—2013 —0201 ) 建设工程施工合同 (示范文本)

住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事 人的合法权益,依据〈中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房 城乡建设部、国家工商行政管理总局对〈建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201 )进行了修订,制定了〈建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201 )(以下简称〈示范文本》)。为了便于合同当事人使用〈示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、〈示范文本》的组成 〈示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 〈示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当 事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据〈中华人民共和国建筑法》、冲 华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包

人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的 特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一 致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建 设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写无”或划“”。 二、〈示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据〈示

建设工程施工合同2013版

建设工程施工合同2013版 建设工程施工合同2013版 第一章总则 第一条目的和依据 为保证建设工程的质量和安全,明确各方责任,约定合同双方 在建设工程施工过程中的权利和义务,根据《合同法》、《建设工 程质量管理条例》等法律、法规的规定,制定本合同。 第二条合同的性质 本合同是承包商与建设单位之间关于建设工程施工的法律文件,具有合同的法律效力。 第三条项目信息 项目名称:[填写项目名称] 项目地质:[填写项目地质] 第四条建筑规模和工程内容 [填写建筑规模和工程内容] 第二章合同的签订与生效 第五条合同的签订

本合同经双方当事人协商一致,由双方授权的代表签署。 第六条合同的生效 本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效,并生效期间为[填写生效期间]。 第三章工程报价和付款方式 第七条工程报价 根据工程规模和内容,承包商提供合理的工程报价。工程报价应包括建筑材料、设备、人工和其他费用。 第八条付款方式 根据双方协商一致,确定付款方式和支付时间。 第四章施工作业和工期管理 第九条施工作业 承包商应按照工程图纸和设计要求,合理安排施工作业,并确保施工质量。 第十条工期管理 根据工程的规模和难度,双方协商确定工期,并约定延期和加班的费用和方式。 第五章质量保证和责任

第十一条质量保证 承包商应保证施工质量符合相关标准和规范,承担相应的质量责任和赔偿责任。 第十二条违约责任 如一方违反本合同的规定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方造成的损失。 第六章其他事项 第十三条争议解决 双方在履行本合同过程中发生争议时,应友好协商解决,如协商不成,可向有关主管部门申请仲裁或提起诉讼。 第十四条合同的变更和解除 双方达成一致意见后,可对本合同进行变更或解除,变更或解除的事项应写明,并由双方当事人签字或盖章确认。 第十五条合同的解释和争议解决 本合同的解释和争议解决均适用中国法律。 第七章附则 第十六条其他约定 对于没有约定的事项,双方可另行协商一致,并书面确认。

2013版建设工程施工合同示范文本

2013版建设工程施工合同示范文本2013版建设工程施工合同示范文本是一份重要的文件,它为建设工 程的各方提供了明确的约定和规定。本文将从合同的要素、重要条款 以及合同的执行等方面进行论述,以深入探讨该文本的实际应用和意义。 一、合同的要素 建设工程施工合同示范文本主要由合同名称、甲方和乙方、工程概况、价格和付款方式、质量要求、工期、工程变更、违约责任、争议 解决等要素组成。 合同的名称反映了该合同的性质和目的,同时也是合同的第一要素。 甲方和乙方则是合同当事人,合同规定双方的权利、义务和责任, 包括甲方的权利和义务,以及乙方的权利和义务。 工程概况则详细描述了建设工程的具体内容和规模,涵盖了建筑物 的结构、工程量和工程难度等方面。 价格和付款方式规定了乙方的报酬以及支付方式,确保双方的合法 权益。 质量要求描述了甲方对建设工程质量的要求和标准,包括施工材料、施工工艺和工程验收等方面。 工期规定了建设工程的完成时间和工期延误的处理办法,确保工程 按时竣工。

工程变更是指在合同履行过程中,因客观原因对工程内容、范围进 行调整和修改。 违约责任规定了合同当事人在履行过程中如有违约责任,相应的违 约责任和解决方式。 争议解决是指在合同履行过程中,当事人之间产生争议时的解决方式,包括协商解决和仲裁解决等。 二、重要条款 建设工程施工合同示范文本中的重要条款主要包括价格和付款方式、质量要求、工期和工程变更。 价格和付款方式是建设工程施工合同中的核心内容,它直接关系到 合同当事人的合法权益。通过明确价格和付款方式,在合同履行过程 中可以有效避免争议和纠纷的发生。 质量要求是保障建设工程质量的重要条款,它规定了施工材料、施 工工艺和工程验收的标准和要求。只有满足了质量要求,建设工程才 能符合客户的需求和要求。 工期是完成建设工程的时间限制,它直接关系到项目的进展和效益。在合同中明确工期,可以有效防止工程的拖延和延误,提高工程的竣 工速度。 工程变更是合同中非常重要的条款之一,它反映了合同双方在合作 过程中的灵活性和合作意愿。通过工程变更的规定,可以对工程内容 和范围进行调整和修改,以满足双方的实际需求。

2013建设工程施工合同范本

2013建设工程施工合同范本 【正文】 一:总则 1.1 本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,结合工程实际情况,由甲方与乙方共同订立的。 二:项目概况 2.1 项目名称:XXXX工程 2.2 项目地点:XXXX地区 2.3 项目概述:本工程的主要内容为XXXXX,包括XXXXX,总工程规模约为XXXXX。 三:合同签订 3.1 合同签订日期:XXXX年XX月XX日 3.2 合同双方:甲方(委托人):XXXX公司,法定代表人:XXXX,注册地址:XXXX 乙方(承包人):XXXX公司,法定代表人:XXXX,注册地址:XXXX

3.3 委托代理人:甲方委托代理人为:XXXX,乙方委托代理人为:XXXX。 3.4 本合同的附件包括: (1)附件一:工程设计图纸; (2)附件二:工程施工进度计划; (3)附件三:工程施工费用预算表; (4)附件四:工程施工方案。 四:工程施工 4.1 工程施工内容:详细列出工程施工的具体内容,包括但不限于土建、安装等。 4.2 施工工期:约定工程施工的起止日期和完成时间。 4.3 施工费用:根据工程施工方案及施工费用预算表确定施工费用的支付方式和时间节点。 4.4 施工质量管理:甲方和乙方应遵守《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定,共同维护工程质量。 4.5 变更与索赔:如发生变更或索赔,双方应遵循法律法规的相关规定进行协商解决。 五:工程竣工与验收

5.1 工程竣工标准:明确工程竣工的标准和验收要求。 5.2 工程竣工验收程序:按照相关法律法规和标准,明确工程竣工验收的程序和要求。 5.3 工程竣工验收材料:列出工程竣工验收所需的各类材料清单。 【附件】 附件一:工程设计图纸 附件二:工程施工进度计划 附件三:工程施工费用预算表 附件四:工程施工方案 【法律名词及注释】 1.《中华人民共和国合同法》:中华人民共和国国家法律,主要规范了合同的订立、履行、变更、解除等事项。 2.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》:中华人民共和国国家法规,主要规定了建设工程施工中的质量管理要求和程序。 3.其他法律名词及注释根据实际情况添加。 【结束语】

2013建设工程施工合同范本

2013建设工程施工合同范本 2013建设工程施工合同范本 第一章总则 第一条【立项程序】 1. 根据国家、省、市的政策和法律法规,经甲方审核批准,乙方可组织编制工程项目可行性研究报告和工程预算书,确立工程建设项目的必要性、可行性,并取得相应的批准文件。 2. 经甲乙双方洽商一致,乙方可开始进行工程施工准备工作。 第二条【工程内容】 1. 工程名称:_________。 2. 工程地点:_________。 第三条【合同价款】 1. 工程合同总造价为人民币(大写)_________元整。 2. 合同价款支付方式:_________。 第二章工程施工 第四条【合同变更】

1. 如发生变更,应经乙方提出正式书面变更申请,甲方审核通过后方可执行。 2. 变更后,甲方应向乙方支付或承诺支付的款项,在合同价款基础上进行相应调整。 第五条【工期】 1. 工程工期自签订合同之日起计算,预计完成时间为 _________。 2. 若遇不可抗力等不可预见的因素导致工程延期,双方可协商延长工期。 第六条【质量】 1. 工程质量应符合国家标准和相关规定。 2. 乙方应组织专业人员负责工程质量的控制和检测,并确保工程符合要求。 3. 若发现工程质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,乙方应及时处理。 第三章付款方式 第七条【付款周期】 1. 工程款项按______(百分比)进行分期支付。

2. 合同约定的支付时间为______。 第八条【发票】 1. 发票要求:乙方应按照国家税务规定的要求及时提供合法有 效的发票。 2. 发票金额应与实际支付款项相符。 第四章合同解除 第九条【解除原因】 1. 若乙方违反合同约定,情节严重,甲方有权解除合同。 2. 若甲乙双方协商一致,可解除合同。 第十条【解除程序】 1. 解除合同前,甲方应书面通知乙方,提出解除的原因和依据。 2. 解除合同后,甲乙双方应根据合同约定进行结算,并进行必 要的返还或赔偿。 第五章其他条款 第十一条【争议解决】 1. 凡因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决。 2. 如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2013建设工程施工合同范本

2013建设工程施工合同范本 [施工合同范本] [合同编号:_________] 本建设工程施工合同(以下简称“本合同”)由下列各方于____年____月____日签订: 甲方:[甲方名称](以下简称“甲方”) 地址:____________________________ 联系人:__________________________ 方式:____________________________ 乙方:[乙方名称](以下简称“乙方”) 地址:____________________________ 联系人:__________________________ 方式:____________________________ 鉴于: 1.甲方是______部门/企业/个人,拥有相应的建设工程资质和建设工程投资计划,并拟在__________(以下简称“工程地点”)建设以下建设工程(以下简称“工程”):

工程名称:_______________________ 工程位置:_______________________ 工程概况:_______________________ 建设规模:_______________________ 建设期限:_______________________ 2.乙方是______部门/企业/个人,有团队和技术条件,拥有相 应的建设工程施工资质,愿意承担甲方所述的工程,并按本合同规 定进行施工。 故双方在平等互利的基础上,经友好协商,达成以下合同条款:第一章总则 第一条合同目的 根据甲方的工程投资计划,乙方同意负责工程的施工,双 方共同完成工程建设。 第二条合同范围 本合同的合同范围包括但不限于以下: 1.工程的施工; 2.工程所需的材料与设备的采购;

建设工程施工合同(2013)

建设工程施工合同(2013) 建设工程施工合同(2013) 1. 引言 本文档为建设工程施工合同的范本,适用于2013年编制。建设 工程施工合同是指由建设单位委托施工总承包商或分包商执行的建 筑工程项目的合同。本合同包括了合同的甲方和乙方双方权利义务、工程合同价款、付款方式、质量要求、安全措施等要素,确保工程 的顺利进行。 2. 约定定义 2.1 甲方 甲方指建设工程的委托单位,负责向乙方提供施工的相关资料、要求和款项。 2.2 乙方 乙方指施工总承包商或分包商,负责按照甲方的要求进行建设 工程的施工。 2.3 工程合同价款 工程合同价款指甲方根据合同约定向乙方支付的总价款,包括 工程施工成本和利润。

2.4 时间进度计划 时间进度计划指乙方在合同期限内完成各项工作的时间安排,包括开始日期、截止日期等。 3. 合同条款 3.1 工程合同价款 根据本合同的约定,甲方同意支付给乙方的工程合同价款为合同总额的%。 3.2 付款方式 甲方同意按照工程进度支付工程合同价款,乙方应及时提供申请付款的证明材料。 3.3 质量要求 乙方应按照国家有关的建设标准和技术规范,保证工程的质量达到合同规定的标准。 3.4 安全措施 乙方应制定并执行安全生产管理制度,确保工程施工过程中的安全,并采取必要的安全措施防范事故的发生。 3.5 违约责任

若乙方未按合同约定的质量要求、时间进度计划履行合同义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并可以解除合同。 3.6 变更和解释 合同的任何变更和解释,应经双方协商一致,并以书面形式确认。 4. 其他条款 4.1 争议解决 对于因合同履行发生的争议,双方应协商解决,协商不成的, 可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。 4.2 合同解除 除非发生不可抗力事件,否则合同一经签署,甲方和乙方均不 得擅自解除合同。 4.3 合同生效 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,在合同履行结束后终止。 5. 本文档为建设工程施工合同的范本,适用于2013年编制。甲方 和乙方应按照合同的约定履行各自的权利和责任,确保工程的顺利

2013建设工程施工合同示范文本

2013建设工程施工合同示范文本 以下是2013年建设工程施工合同的示范文本。请注意,这只是一个示范文本,实际合同的具体条款和内容可能因具体情况而有所不同。 建设工程施工合同 合同编号: 甲方(建设单位): 地址: 法定代表人: 联系人: 电话: 传真: 乙方(承包商): 地址: 法定代表人: 联系人: 电话: 传真: 鉴于甲方拟委托乙方作为承包商,负责执行以下建设工程:

工程名称: 工程地点: 工程规模: 工程总价: 合同工期: 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,甲、乙双方本着平等、自愿、公平合理的原则,经友好协商达成以下合同: 第一条合同目的 本合同的目的是确保建设工程的按时、按质、按量完成,并明确双方的权利和义务。 第二条合同内容 2.1 工程范围:详细描述工程的规模、位置、用途等相关内容。 2.2 工程价格:合同总价为人民币(大写)。 2.3 工程工期:合同工期为自(起始日期)起至(完成日期)止。 2.4 付款方式:详细描述各阶段的付款方式和时间。 第三条合同履行 3.1 甲方的责任:

(1)提供工程相关的资料和文件; (2)提供相对稳定的工程设计; (3)支付工程款项。 3.2 乙方的责任: (1)负责组织施工,确保按照合同规定的工期、质量要求进行施工; (2)提供合格的材料和设备; (3)保证工程质量,并承担相关责任。 第四条变更和索赔 4.1 双方同意,在施工过程中,由于设计变更、工程条件变化或其他原因,可能需要进行变更。变更必须由双方书面协商一致后进行。 4.2 如果工程发生索赔事件,引起了时间和费用的增加,索赔方应向对方提供详细的索赔材料,并由双方协商解决。 第五条完工验收和质保期 5.1 在合同工期届满后,乙方应向甲方提出竣工验收申请。甲方进行验收,验收合格后,支付最后一笔工程款项。 5.2 工程竣工验收合格后,工程进入质保期。乙方应在质保期内负责修理和维护工程。 第六条违约责任

2013建设工程施工合同版本

2013建设工程施工合同版本 一、引言 建设工程施工合同是建设工程项目中重要的法律文件之一,它规定了 建设工程的具体要求、施工方式、价格及支付方式等重要条款。本文档将 介绍2013年版建设工程施工合同的主要内容和注意事项。 二、合同内容 2.1合同基本条款 2.1.1甲、乙双方信息 合同中应包含甲方和乙方的详细信息,包括名称、地址、联系方式等,以便在合同履行过程中进行有效的沟通和交流。 2.1.2工程项目信息 合同应明确工程项目的名称、地点、规模、内容等,确保双方对项目 有清晰的认识和理解。 2.2工程价款 2.2.1工程价款的确定方式 合同应明确工程价款的确定方式,可以是总价合同、单价合同或成本 加利润等方式。 2.2.2工程价款的支付方式 合同中应规定工程价款的支付方式,可以分期支付或按工程进度支付等,以确保支付的及时性和合理性。 2.3工程质量和安全 2.3.1工程质量要求 合同应明确工程的质量要求,包括建筑结构、装修装饰、材料使用等 方面的要求,以确保工程质量符合相关标准和规范。

2.3.2工程安全措施 合同应规定工程施工期间的安全措施,包括施工现场的安全管理、施工人员的安全防护等,以确保工程施工过程中的安全。 2.4变更和索赔 2.4.1变更规定 合同应规定变更工程的程序和方式,包括变更的申请、审批和变更后涉及的价款调整等。 2.4.2索赔规定 合同应规定索赔的条件和程序,包括索赔的申请、审批、认可等,以维护双方的合法权益。 2.5合同履行和违约责任 2.5.1合同履行要求 合同应明确履行的时间、地点、方式等要求,以确保按时、按质、按量完成合同约定的工程。 2.5.2违约责任 合同应规定违约方应承担的法律责任和经济责任,以维护合同的权威性和约束力。 三、注意事项 3.1审慎阅读合同内容 作为合同的签订方,应审慎阅读合同的所有条款,并充分了解每个条款的含义和约束力。 3.2合同的签订和变更 签订合同时,应确保合同信息的准确性和完整性,如有需要,应及时进行变更和补充。 3.3建立健全的合同管理制度

2013版建设工程施工合同范本建设工程施工合同示范文本

2013版建设工程施工合同范本 建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201) 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期:协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。 21.协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。 第2条合同文件及解释顺序 合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

2013版建设工程施工合同

2013版建设工程施工合同 2013版建设工程施工合同: 促进工程质量与可持续发展 建设工程施工合同在建筑领域扮演着至关重要的角色。它是建筑企业与业主之间的合作协议,约定了工程的具体要求、责任分工以及双方权益保障。而2013版建设工程施工合同作为一份法律文书,为促进工程质量与可持续发展提供了重要保障。 首先,2013版建设工程施工合同强调了工程质量的重要性。在合同中,对工程质量进行了明确的规定和要求。合同明确规定建筑物的设计、施工应符合国家相关法律法规和建筑标准。双方共同确立了质量标准,保障了工程的质量可控性。同时,合同还要求施工单位在承包工程过程中,要按照国家相关技术规范和标准进行施工,并保证使用合格材料。这一举措有效地提高了工程施工方的责任感和专业能力,为确保工程质量提供了强有力的保障。 其次,2013版建设工程施工合同强调了可持续发展的理念。合同规定施工单位应按照节能、环保、资源合理利用的原则进行施工。这意味着施工单位需要在施工过程中采取相应措施,减少能源消耗、降低环境污染和资源浪费。合同还规定,施工单位应推动新技术、新材料的应用,提高建筑物的节能性能和环保水平。这些要求对推行可持续发展具有积极的推动作用,可以有效减少对环境的冲击,促进绿色建筑的发展。 此外,2013版建设工程施工合同注重了安全生产的重要性。合同明确规定施工单位必须按照相关法律法规和安全生产标准进行施工,采

取相应的安全保护措施。合同还要求施工单位建立完善的安全管理制度,并配备专业的安全人员。这些安全要求旨在保护工程人员的生命 安全和身体健康,减少工程事故的发生,确保施工过程的顺利进行。 综上所述,2013版建设工程施工合同在促进工程质量与可持续发展 方面发挥着重要作用。通过合同的约定,双方对工程质量有了具体的 规定和要求,保障了工程质量的可控性。同时,合同还注重环保、节 能和安全生产,推动了可持续发展的实施。因此,建设工程施工合同 的签订和执行对于建筑行业的健康发展至关重要。 然而,我们也要认识到,仅仅有一份合同是不够的。工程质量和可 持续发展往往需要多方共同努力。业主需要加强对施工单位的监管, 确保施工过程的合规性和质量可控性。同时,施工单位也要自觉遵守 合同约定,做好工程质量的管理与控制,为客户提供满意的建筑产品。政府部门则需要完善相应的监管制度,提高合同执行的监管效能,为 建筑行业健康发展创造良好的环境。 最后,正确认识和执行建设工程施工合同是建筑行业实现高质量发 展和可持续发展的关键。各方共同努力,促进技术创新和绿色发展, 将建筑行业打造成为可持续发展的示范行业。只有这样,我们才能实 现建筑物的高质量,为人们提供更好的生活环境,推动社会的进步和 繁荣。

建设工程施工合同示范文本2013版【范本模板】

(GF—2013—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成. (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定. 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/"。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务.

建设工程施工合同示范文本2013

建设工程施工合同示范文本2013在建设工程领域,施工合同是一种非常重要的法律文件,它规范了 建设工程项目的双方权利和义务,确保施工过程的合法性和规范性。 为了确保合同的公平性和合理性,相关部门发布了建设工程施工合同 示范文本。 一、合同的定义和重要性 施工合同是指业主与承包商在建设工程项目上达成的约定,明确了 双方的权利和义务,具有法律效力。施工合同对于保障建设工程的顺 利进行以及双方的合法权益具有重要意义。通过合同,能够明确工程 的范围、工期、费用等关键要素,规范了双方在施工过程中的行为准则。 二、建设工程施工合同的主要内容 1. 项目概况:详细描述建设工程的基本信息,包括项目名称、地点、规模、工期等。这些信息有助于双方明确建设工程的范围和目标。 2. 合同价格:明确工程的总价款以及付款方式。价格是合同中一个 重要的方面,要求双方在签订合同前之前对工程造价进行详细评估和 协商,确保价格的合理性和公正性。 3. 施工期限:确定工程的起始时间和完工时间,并约定工程进度和 阶段性的工期要求。合理的施工期限是保证工程质量和工期的关键。

4. 工程质量要求:包括工程质量目标、验收标准和责任,确保工程 质量符合规定标准,并纳入验收程序。 5. 质量保证金和保修期:约定承包商在工程完工后一定期限内对工 程质量进行保修,并支付一定比例的质量保证金。这项规定有助于保 障工程质量和双方的合法权益。 6. 变更和索赔:规定如何处理合同变更和索赔问题,确保双方在工 程变更和索赔过程中的权益不受损害。 7. 安全和环保:约定工程施工过程中的安全措施和环境保护要求, 保障施工过程中的安全性和环境可持续性。 8. 解决争议:约定如何解决合同争议,可以选择仲裁、诉讼或其他 方式,确保争议的公正处理。 三、示范文本的意义和适用性 建设工程施工合同示范文本是为了规范建设工程合同的内容和形式,提高合同的专业性和合理性。通过示范文本,可以为业主和承包商提 供了一个标准的参考,帮助其在合同订立过程中更好地把握关键点。 示范文本的适用性是其重要特点之一。它可以根据实际情况进行合 理调整,满足不同项目和行业的需求。根据具体工程的特点和要求, 双方可以进行必要的修改和变更,以使合同更加符合实际情况。 四、建设工程施工合同示范文本的权威性和可操作性

《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)(示范文本)

(GF—2013—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:。 2.工程地点:。 3.工程立项批准文号:。 4.资金来源:。 5.工程内容:。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 。 二、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计

划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写)(¥ 元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写)(¥ 元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)(¥ 元); (3)专业工程暂估价金额: 人民币(大写)(¥ 元); (4)暂列金额: 人民币(大写)(¥ 元)。 2.合同价格形式:。 五、项目经理 承包人项目经理:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

相关主题
相关文档
最新文档