【优质】招标人发出中标通知书后,应当在30日内与中标人签订书面施工合同-word范文模板 (19页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
招标人发出中标通知书后,应当在30日内与中标人
签订书面施工合同
篇一：201X年招标师考试实务习题解析(张志军)
201X年招标师考试实务科目习题解析
上海百通项目管理咨询有限公司张志军
一、单项选择题（共12题，每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1．招标项目合同签订前，通常不允许招标人和中标候选人双方进行进一步谈判的内容是（）。
A．签订合同的份数 C．合同预付款比例
B．合同争议解决由诉讼改为仲裁 D．履约保证金由支票改为保函
答案：C
【解析】本题重在考查考生对合同实质性内容的理解。
根据法律法规的相关规定，中标通知书发出之日起30日内，招标人与中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。在招标
人发出中标通知书以后，招标人和中标人订立书面合同时，均不得更改价格、
质量、工期和付款等中标合同的实质内容。
合同预付款的比例，作为合同的实质性内容，在招标文件和中标人的投标文件
中都会有明确规定。招标人与中标候选人在签订合同时，不得就这些实质性内
容进行谈判或更改。
相关内容见教材第2章2.2.4节P19。 2．下列服务招标项目中，投标人报价
越高对招标人越有利的是（）。 A．工程施工监理招标
C．服务价格固定的TOT项目招标
B．设计标准确定的初步设计招标 D．资产转让价格固定的TOT项目招标
答案：C
【解析】本题重在考查对特许经营项目价格竞争类型的理解。
TOT项目招标是通过招标方式选定投资人，由该投资人出资购买已经建成的项
目设施资产，并负责基础设施的运营维护管理，在运营期间，投资人向招标人
或用户收取服务费用。TOT项目招标时，如果以资产价格固定为条件，以提供
服务价格为竞争要素，则招标人希望投标人的服务报价越低越好，故D选项不
正确；如果以服务价格固定为条件，以资产转让价格为竞争要素，投标人的资
产转让报价越高，意味着招标人可期的资产转让收益越多，对招标人就越有利。
工程施工监理和设计标准确定的初步设计项目招标，投标人的报价越高，意味
着招标人需要付出的费用越多，对招标人越不利，故A、B选项不正确。
考生们在复习时，应当注意BOT项目招标的相关知识点。相关内容见教材第4
章4.1.3节P68。
3．政府采购邀请招标项目的资格预审公告的内容可以不包括（）。
A．供应商资格要求
B．获取资格预审文件的时间、地点、方式 C．采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
D．项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求
答案：B
【解析】本题重在考查考生对政府采购项目邀请招标公告内容的掌握。
政府采购项目资格预审公告应包括以下内容：①采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；②项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求；③供
应商资格要求；④提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查日期；⑤联
系人姓名和电话。
政府采购货物和服务招标项目采用邀请招标方式的，应先对潜在供应商进行资
格审查。资格审查时，一般不向供应商发资格预审文件，而将投标人资格条件
和资格审查办法等内容在资格预审公告中明确，故政府采购邀请招标项目的资
格预审公告可以不包括获取资格预审文件的时间、地点、方式。本题B选项正确。
相关内容见教材第5章5.3.1节P110。 4．下列情况中，无需推迟投标截止时
间的是（）。
A．工程招标设计图纸变更，在投标截止时间前第12日发放新的图纸
B．工程量清单发生变化，在投标截止时间前第14日修改并发放新的工程量清单 C．开标地点由市交易中心3号楼三层会议室改为4号楼一层多功能厅，在投标截止时
间前第2日通知
D．在已发放的补充招标文件中又发现合同技术条款错误，在投标截止时间前第3日更
正并发放新的合同技术条款
答案：C
【解析】本题重在考查考生对可能影响投标文件编制因素的理解。
招标文件发出以后，招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改。对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，招标人应当按影响的时间顺延提交投标文件的截止时间。澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，不受此时间的限制。
本例中，设计图纸、工程量清单和合同技术条款都是投标人编制投标报价和投标文件的基础依据，修改上述内容势必将影响投标人编制投标文件，应当推迟开标时间。而投标地点由3号楼改为4号楼，不影响投标文件的编制，故C选项正确。
相关内容见教材第6章6.1.1节P135。 5．某工程施工采用可调总价合同，合同规定可调价材料包括钢材、水泥和木材。在某期工
程款计算中，不考虑价格调整时工程应付价款为100万元，招标时钢材价格指数为201X，当期钢材价格指数为2400，水泥和木材价格指数没有变化。则该期工程款需要调增的价款?P为（）万元。
调价公式为：?P=P0[A+(B1?Ft1/F01+B2?Ft2/F02+B3?Ft3/F03)-1] A．3 C．5
B．4 D．6
答案：C
【解析】本题重在考查考生对调价公式的理解和应用。
调价公式中，△P为需调整的价格差额；P0为不考虑价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回时，承包人应得到的已完成工程量的金额；A为定值权重；B1、B2、B3为可调因子的变值权重（本例中变值权重采用
投标人的建议值）；Ft1、Ft2、Ft3为可调因子的现行价格指数；F01、F02、
F03为可调因子的基本价格指数。
将题目中给定的数值代入上述公式可得：
△P=100×[0.15+（0.25×2400/201X+0.45+0.15）-1] =5（万元）正确选项为C。
相关内容见教材第6章6.1.2节P149。
6．与发包人采购相比，由承包人采购工程材料设备具有（）的特点。
A．便于实现采购和工程的系统化管理 B．采购和结算操作管理相对复杂 C．仅适合简单的工程
D．适用于材料设备技术相对复杂的工程
答案：A
【解析】本题重在考查对工程材料设备3种供应方式特点的理解和区别。
在工程承包方式中，工程材料设备通常有3种采购供应方式：招标人自行采购
供货、承包人采购、招标人与承包人联合采购供货。
①招标人自行采购供货。招标人为了控制工程建设项目中某些大宗的、重要的、新型特殊材料设备的质量和价格，通常采取自行采购供货的方式。这种供货方
式加大了招标人的采购控制权，也加大了招标人的责任和风险，材料设备价格
的市场波动、规格匹配、质量控制、按计划供应以及与承包人的衔接等责任风
险也随之由招标人承担，从而减轻了承包人相应的责任和风险。
②承包人采购。这种方式与招标人采购供货方式的利弊关系正好相反，责任风
险均由承包人承担，采购和结算操作管理简单。承包人采购方式比较适用于工
期比较短、规模较小或材料设备技术规格简单的工程。工期较长的大型工程，
如由承包人采购材料设备，宜在合同条款中设置相应材料设备的价格调整条款，以减少价格波动给承包人带来的过多风险。
③招标人与承包人联合采购供货。招标人联合承包人以招标方式组织材料、设
备采购，或由承包人选择、招标人决策，承包人与供货商签订并履行货物采购合同。
备选项中，B、D选项不符合承包人采购工程材料设备的特点，C过于绝对，A
选项正确。
相关内容见教材第4章4.1.1节P51。
20xx原材料购销合同书完整版
编号：TQC/K504 20xx原材料购销合同书 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
20xx原材料购销合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互 利的原则，根据《中华人民共和国合同 法》及相关法律法规的规定，现就乙方向 甲方供应生产物资事宜，达成一致意见， 为明确双方权利和义务，特订立本原材料 采购合同范本： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准：
中标通知书和建设工程合同的关系
中标通知书和建设工程合同的关系 所谓建设工程合同,也称建设工程承包合同,是指由承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。本文以建设工程施工合同为主展开讨论。 建设工程合同以完成特定不动产的工程建设为主要内容,于建设工程合同之订立、履行等诸环节,均表现出较强的国家干预性。所谓中标通知书,是指招标人确定中标人后,向中标人发出的通知其中标的书面凭证。 如果说招标为要约邀请,投标为要约,那么中标实质上就是招标人的承诺。在司法实践的过程中,经常出现中标通知书影响建设工程合同的效力,对于合同的签定,合同的履行,民事法律关系的稳定性,行政管理的有效性,都有重要影响。 本文主要讨论的是建设工程合同签定在中标通知书发出前后对合同效力的影响,以及建设工程合同与中标通知书存在不一致之处的效力问题,进而探讨建设工程合同中民事法律关系和行政管理法律关系的衔接和运用。签订在前的合同与中标通知书不一致,不论是否违背实质条款,应以中标通知书为基础,按照以下顺序确定“合同”的内容：中标通知书、投标书、招标书、招标公告、国家标准、行业标准。 签订在后的合同与中标通知书不一致,应按是否违背实质条款进行区分。关于质量条款,质量标准提高为有效,质量标准降低为无效。 关于工期,工期延长为有效,工期缩短超过定额工期30%则应为无效。关于价款,在没有增减工程量的情况下,价款原则不应调整,若是确有必要,双方协商一致,可适当调整,但不超过5%,应为有效,若是双方不能协商一致,应以中标通知书为准；在工程量出现重大变化的情况下,价款调整不超过30%,应为有效。
立法、司法实践以及行政管理上,通过采纳以上观点,达到平衡民事法律关系的稳定性和行政管理法律关系的有效性之目的。个人体悟,以期抛砖引玉。
发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的
发出中标通知书后,招标人无正当理由 拒签合同的 篇一：关于招标合同签订的相关内容,下列说法错误的有______。 A.中标人 一、整体解读 试卷紧扣教材和考试说明，从考生熟悉的基础知识入手，多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力，立足基础，先易后难，难易适中，强调应用，不偏不怪，达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容，体现了“重点知识重点考查”的原则。 1．回归教材，注重基础 试卷遵循了考查基础知识为主体的原则，尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及，其中应用题与抗战胜利70周年为背景，把爱国主义教育渗透到试题当中，使学生感受到了数学的育才价值，所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际，操作性强。 2．适当设置题目难度与区分度 选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题，都是综合性问题，难度较大，学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力，以及扎实深厚的数学基本功，而且还要
掌握必须的数学思想与方法，否则在有限的时间内，很难完成。 3．布局合理，考查全面，着重数学方法和数学思想的考察 在选择题，填空题，解答题和三选一问题中，试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数，三角函数，数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体，立意于能力，让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。 篇二：某招标项目,招标人发出中标通知书2个月后,没有与中标人签订合同协议书, 一、整体解读 试卷紧扣教材和考试说明，从考生熟悉的基础知识入手，多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力，立足基础，先易后难，难易适中，强调应用，不偏不怪，达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容，体现了“重点知识重点考查”的原则。 1．回归教材，注重基础 试卷遵循了考查基础知识为主体的原则，尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及，其中应用题与抗战胜利70
【实用范文模板】简单购销合同样本3篇范文-最新推荐
简单购销合同样本3篇 购销合同的签订对于买卖双方的利益具有保障性！以下是小编为大家精心准备的：简单购销合同样本3篇。欢迎参考阅读! 简单购销合同样本一 甲方(买方)：乙方(卖方)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。一、合同内容 甲方购买如下产品： 乙方必须每日供给甲方方坯100吨二、合同价款及付款方式： 本合同总价款为人民币。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项95%付给乙方，另外5%为质量保证金，待质保期过后付给乙方。三、产品质量： 1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。 2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。四、货物验收 交货地点： 交货时间：年月日运输方式：运输费用承担： 五、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。 2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。 3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。 4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。 5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。 六、其他约定事项 本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 甲方(买方)： 单位名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 地址： 电话： 乙方(卖方)： 单位名称(盖章)： 法定代表人(签字)：
中标通知书的性质及合同的成立
中标通知书的性质 中标人确定后，招标人应迅速（如有的国家和地区规定为10日内）将中标结果通知中标人及所有未中标的投标人。中标通知书就是向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件。我国《合同法》规定，订立合同采取要约和承诺的方式。要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示内容具体，且表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束；承诺是受要约人同意要约的意思表示，应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。据此可以认为，投标人提交的投标属于一种要约，招标人的中标通知书则为对投标人要约的承诺。 中标通知书的生效及合同的成立 《合同法》第26条规定，承诺通知到达要约人时生效，不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。这就是承诺生效的“到达主义”，即：中标通知书发出时生效，对中标人和招标人产生法律约束力。理由是，按照“到达主义”的要求，即使中标通知书及时发出，也有可能在传送过程中并非因招标人的过错而出现延误、丢失或错投，致使中标人未能在投标有效期内收到该通知，招标人则丧失了对中标人的约束权。而按照“发信主义”的要求，招标人的上述权利可以得到保护。本条规定，“中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任”，表明本法也采取“发信主义”。
《合同法》第25条规定，承诺生效时合同成立因此，中标通知书发出时，即发生承诺生效、合同成立的法律效力。所以，中标通知书发生法律效力后，招标人不得改变中标结果，投标人不得放弃中标项目。招标人改变中标结果，变更中标人，实质上是一种单方面撕毁合同的行为；投标人放弃中标项目的，则是一种不履行合同的行为。两种行为都属于违约行为，所以应当承担违约责任。《合同法》第107条规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”，第112条规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”。此外，本法还规定可以对违约方追究行政法律责任。 合同成立（Contract Forming） 合同成立是指订约当事人就合同的主要条款达成合意。合同的本质是一种合意，合同成立就是各方当事人的意思表示一致，达成合意。 合同成立的要件 1、存在双方或多方订约当事人。 所谓订约当事人是指实际订立合同的人，在合同成立以后，这些主体将成为合同的主体。订约当事人既可以是自然人，也可以是法人和其他组织如合伙等。无论订约当事人的形态如何，合同必须存在着两个或
中标商有哪些“正当”理由可拒签合同
中标商有哪些“正当”理由可拒签合同 《政府采购法》、《招标投标法》等法律法规都明确指出，中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当承担法律责任。《货物和服务招标投标管理办法》更是明确指出，中标、成交供应商在“中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的”，不但不予退还投标保证金，情节严重的，还要将其列入不良行为记录，那么，中标商究竟有哪些“正当理由”可拒签采购合同呢。 合同条款超出采购文件确定的事项，或采购人向中标商提出了不合理的附加条件的，中标商可拒签合同。政府采购活动作为经济活动中的一种买卖行为，同样适用《合同法》的相关规定，采购人和中标商之间的权利和义务关系，同样必须要按照平等、自愿的原则，以合同条款的方式加以约定。《采购法》明确规定：“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同”。对此，如果采购人拿出来拟签订的合同，其条款内容一旦超出了采购人或采购代理机构公布的招标文件范围，或超出了中标商在其投标文件中作出的承诺，那么，中标商就可以拒绝签订中标合同。同样，《货物和服务招标投标管理办法》也明确规定：“招标采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件”。对此，当采购代理机构发出中标通知书后，在中标供应商与采购人签订合同过程中，如果采购人再向中标商提出不合理的要求，那么，中标供应商也有理由拒绝签订采购合同。 如果因投标文件中提出的要求和条件没有得到采购人的认可，从而导致履约成本上升的，中标商也可拒签合同。众所周知，投标文件是供应商参与投标时，对采购人在招标文件中提出的要求进行的实质性响应和答复，也是他们对采购人作出最大程度的承诺，更是他们中标后履行中标义务的重要前提和条件。如，有的供应商在投标文件中提出的在中标后必须“分包履行”合同的要求；有的供应商提出在达到同样质量和效果的前提下，使用自制材料替代采购人要求使用的某种昂贵材料等方案；再如，供应商提出的工程款要按30%：30%：40%的比例分三次集中预付的条件等。而如果采购代理机构在评标中否决了供应商提出的上面履行合同方案和条件，但评标结果该供应商又中标的，此时的中标商认为，由于采购人否定了他履行合同的方案和前提条件，进而导致履约成本上升，因而就没有中标的价值。对此情形，中标商也有理由拒签合同。 在签订合同时，如果发现采购人的采购项目属于无预算采购等，采购资金无保障，中标人也可拒签合同。众所周知，政府采购必须要严格遵守《采购法》的规定按照批准的预算执行，不得无预算擅自采购，不得私自扩大采购规模或提高采购标准等。否则，采购活动就属于违法采购行为，政府采购监督管理部门可拒绝支付采购资金。对此，如果采购人对供应商“隐瞒”了他们擅自扩大采购标准等实情的，并导致供应商参与了他们违法采购活动的，一旦供应商在中标后发现了他们的采购活动属于违法行为，也完全可以以采购活动违法，或采购资金无保障等为由，拒绝签订采购合同。 在招标采购过程中，如果因采购人从中协商谈判而导致特定供应商中标的，中标商事后也可拒签采购合同。《采购法》明确规定，采购人、采购代理机构等不得在招标采购过程中与投标人进行协商谈判，否则，采购结果无效，相关的责任人员还必须要受到相应的责任处分等。对此，如果特定的供应商在具体的招投标活动中，由于受到了采购人或采购代理机构的从中协商，或误导等原因而作出了一些补充承诺或让步等，结果导致了中标。如果该中标商事后发现自己虽中标，但正当权益受到了很大的损失时，其责任也应归咎于采购人等在招标过程中的协商谈判等不法行为。对此，中标商也有权利申请采购结果无效，并可作出拒绝签订采购合同的决定。 采购人或其采购代理机构“擅自”改用或使用其他采购方式的，中标商如想拒签合同也有理由。在《采购法》中明确规定，对采购人、采购代理机构“应当采用公开招标方式，而擅自
简易钢材购销合同范本文档
2020 简易钢材购销合同范本文档CONTRACT TEMPLATE
简易钢材购销合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 供方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号： 需方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点： 签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目）的钢材购销事项协商一致，订立本合同。 第一条合同概况 1、工程名称：（全称） 2、工程地点：市路号 3、供货期：从年月日至（工程主体完工）止。 第二条产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间：略 备注 1.生产厂家必须是，所有材料均为定尺（9米或12米）。 2.具体数量由需方按计划确定并通知供方在指定时间内送货。 3.每批钢材的单价按当批双方确认的执行价，执行价包括装
车费、运输费、卸车费。供方钢材价格高于市场价经协商不成时，需方有权与其他供应商发生钢材购销关系。 4.结算按当批货物确认的执行价以及实际供应数量进行结算。 5.合同采购钢材数量约吨，超出部分双方需另订协议。 6.若需方经质量检测，发现钢材存在质量问题，由此引起的损失及责任由供方全部承担。 第三条质量要求、技术标准按国家现行标准执行：线材、圆钢符合GB1499.1―20xx，螺纹钢符合GB1499.2―20xx。 第四条：交（提）货地点、方式：市路号 工程的指定位置。 第五条：合理损耗及计算方法：线材过磅；直条理论计重（供方提供清单），重量偏差超出标准范围，则按实际过磅数量结算，且过磅费用由供方负责。 第六条包装标准：成捆成件，铭牌齐全。 第七条随机备品：附相关产品质量证明书三份，并加盖供方公司公章。 第八条验收标准、方法及提出异议的期限：供方钢材进场时必须由需方指定的材料员（身份证：）验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。 第九条：结算方式：采用方式结算。 （1）每批钢材从需方指定材料员验收并开具结算凭证，结算凭证应由项目负责人签字确认后方可付款，需方若在天内付款的，按合同约定单价结算；若超过天，则从第天开始按实际所欠
中标通知书模板
四川省华蓥市南方送变电有限公司： 宿迁供电公司2013年下半年度配网工程施工招标-包33项目（JS DL-XLFW-SQ-20）评标已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和招标文件的规定及招标结果，确定你单位为中标人。 我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。 请你方于2013年 9 月 24 日前，到项目单位进行合同谈判并签订合同协议。 你方中标条件如下： 1、中标范围和内容：配网工程施工（详见招标文件） 2、中标价：经审计后的预算价× 招标人（盖章）招标代理（盖章） 2013年 8 月 24 日 2013年 8 月 24 日
河南省盛发电力工程建设有限公司： 宿迁供电公司2013年下半年度农网工程施工招标-包02项目（JS DL-XLFW-SQ-20）评标已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和招标文件的规定及招标结果，确定你单位为中标人。 我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。 请你方于2013年 9 月 24 日前，到项目单位进行合同谈判并签订合同协议。 你方中标条件如下： 1、中标范围和内容：农网工程施工（详见招标文件） 2、中标价：经审计后的预算价× 招标人（盖章）招标代理（盖章） 2013年 8 月 24 日 2013年 8 月 24 日
河南省盛发电力工程建设有限公司： 宿迁供电公司2013年下半年度农网工程施工招标-包03项目（JS DL-XLFW-SQ-20）评标已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和招标文件的规定及招标结果，确定你单位为中标人。 我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。 请你方于2013年 9 月 24 日前，到项目单位进行合同谈判并签订合同协议。 你方中标条件如下： 1、中标范围和内容：农网工程施工（详见招标文件） 2、中标价：经审计后的预算价× 招标人（盖章）招标代理（盖章） 2013年 8 月 24 日 2013年 8 月 24 日
招投标文件中标通知书与备案合同的法律效力探讨
招投标文件、中标通知书与备案合同的法律效力探讨 发布时间：2013-12-30 招投标文件、中标通知书与备案合同的法律效力探讨 浙江沪鑫律师事务所邹高铃 （荣获第二届绍兴市律师论坛二等奖） 内容摘要： 《招标投标法》第45条规定了“中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任”，但未明确是何种法律责任；第46条规定了“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”，但未明确当事人不按照招投标文件签订备案合同的应当如何结算工程价款，也未明确何为合同的“实质性内容”。而最高人民法院在关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中也仅仅规定了另行签订的合同与备案合同不一致时的处理结果，对上述的问题并没有作出进一步的解释，造成了司法界的争议与困惑。本文以《合同法》的要约、承诺理论为基础，分析了招投标文件、中标通知书的法律性质，并通过探析《招标投标法》第46条的立法背景，对现在理论实务界争议最大的几种观点进行了分析，认为在中标通知书发出后一方当事人悔标的应当承担违约责任；并通过分析比较招标文件与备案合同的法律效力，认为招标文件是特殊的要约邀请，从而得出二者相违背时应当以招投标文件为准来结算工程价款；以及对如何理解《招标投标法》第46条的“实质性内容”提出了自己的见解。 关键词：要约邀请；要约；承诺；违约责任；缔约过失责任；预约合同；书面合同；合同书；实质性内容 一、问题的提出 （一）案例介绍 A公司作为建设单位就XX花园建筑工程公开招标，招标文件规定了工程造价编制依据，并载明：各投标单位根据企业的情况自行决定工程投标造价的下浮率等，若中标，将一次包死，今后工程竣工结算不再调整；招标单位提供的实物工程量，施工结算按施工图进行调整，但其单价和取费标准不变，以投标时报价为准，竣工结算时不作调整。 针对该招标文件，B公司参与投标并中标。但中标通知书发出之后，A公司提出要再对材料价格及总造价重新约定下浮率，双方协商无法达成一致，最终A公司退还B公司投标保证金后就该项目再次公开招标，招标文件内容不变。 之后，C公司编制投标书参与投标，对上述规定均作出了实质性响应，最终中标。依据招投标文件，该工程采用工程量清单报价，单价闭口，取费标准按照93定额确定，材料价格按照中准价下浮3%。也就是说，除工程量可按实调整外，其他（包括材料单价、取费标准）都是包死，不能再作调整。 中标通知书发出后，双方又签订了《建设工程施工合同》，合同专用条款约定，总造价下浮3%，总包配合费、开办费闭口包干，量、价均可调，并对材料设备的下浮率、工程款支付
建材销售合同简单版范本及下载
建材销售合同简单版范本及下载 甲方(买方)： 乙方(卖方)： 依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守。 第一条产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格： (建材清单表格略，下载文档里有表格) 本合同金额合计：￥3369600.00，大写：叁佰叁拾陆万玖仟陆佰元正。 第二条产品质量标准，验收标准： 1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。 2、乙方在供货之前，须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书，交货时必须同时出具产品生产许可证，质检报告及出厂合格证。 第三条交货地点、运输及费用、计量、交货时间： 1、乙方将货物送达甲方指定地点。 2、运输及其费用：乙方负责货物的运输，运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。 3、交货时间：20xx年xx月19日 第四条付款方式及货款结算：
自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的20%，甲方验货物入库九十天内，甲方支付乙方剩余货款的80%。 第五条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。 第六条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。 第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。 第八条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 第九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十条本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执正
中标通知书模板
中标通知书 河南省祁湾建筑公司： 汝南县农业综合开发（办公室）（建设单位名称）的汝南县2015污水处理工程，于 2015 年 11 月 06日，经评标委员会评定无异议，确定你单位为中标单位。中标价为人民币（大写）壹佰捌拾玖万陆仟柒佰柒拾捌元整(￥：1896778.00元 ) ，中标工期 60 个日历天，中标项目经理李树伟，技术负责人贺华俊，工程质量必须达到国家施工验收规范标准。 你单位收到中标通知书后，请在7日内前与建设单位签订合同。 建设单位：汝南县农业综合开发（办公室）（盖章） 日期：2015年 11月 16日
中标通知书 致：河南省祁湾建筑公司 根据宝丰县城市园林管理局污水处理工程项目招标文件和你单位提交的的投标文件。经评审委员会的评审结果。现确定贵公司为中标人。 中标（成交）总价：大写：壹佰贰拾万贰仟伍佰柒拾柒元伍角捌分 小写：（￥1202577.58元） 工程工期：60日历天 质量标准：符合国家有关质量标准要求 项目经理：张景永 技术负责人：贺华俊 请你单位7个工作日内携带中标通知书和以下要求的资料到宝丰县城市园林管理局签订合同。 （一）招标文件上规定的文件材料（含法人代表授权委托书）（二）单位公章或合同专用章 （三）单位的开户银行开户名称及账户 特此通知！ 招标人：（盖章） 2015年07月03日
中标通知书 致：河南祥鹰市政工程有限公司 贵方于2015年06月26日提交开封新区电气照明安装及通信工程投标文件，经评审专家委员会评审，评标领导小组确认后，上级主管部门核实，现正式通知贵方，我方已选定贵方为该合同段中标单位，并接受贵方的投标文件。 1、合同总价为人民币（大写）捌佰柒拾壹万陆仟捌佰伍拾贰元陆角玖分（￥：8716852.69元）。 2、请贵方接到本通知后7个工作日内按照招标文件要求办理履约担保手续并到我单位签订施工合同书。 3、请贵单位收到此通知后24小时内以传真回复予以确认。 开封新区城市管理局 2015年07月02日
中标通知书合同时间
中标通知书合同时间.doc 中标通知书合同时间 简单版中标通知书和合同 中标通知书 招标编号:天启招字[2014]第18号 你方于: 建设工程(二标段:广场土方回填，青石板铺贴，生活用水铺设及排水沟)施工投标文件已被我方接受，被确定为中过标人。 投标报价为:852076.49元 投标工期为:45日历天 投标工程质量:一次性验收合格 建造师: 请中标单位在接到通知七日内，与招标人洽谈具体事项，并签订合同。 招标人(盖章): 法定代表人(签字或盖章): 招标代理(盖章): 法定代表人(签字或盖章): 日期:2014年9月24日 GF—1999——0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 云南省工商行政管理局监制 第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑 法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订 立本合同。 一、工程概况 工程名称:宜良县耿家营乡羊桥村民族小学建设工程二标段 工程地点:羊桥村民族小学 工程内容:广场土方回填，青石板铺贴，生活用水铺设及排水沟 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 宜发改【2014】133号 资金: 上级补助、自筹 二、工程承包范围 承包范围:投标文件工程量清单范围及甲方指定范围 三、合同工期: 开工日期: 2014年9月26日竣工日期: 2014年11月15日合同工期总日历天数45 天。
四、质量标准 工程质量标准: 一次性验收合格 五、合同价款 金额(大写):捌拾伍万贰仟零柒拾陆元肆角玖分(人民币) ,: 852076.49 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: ,、本合同协议书 ,、中标通知书 ,、投标书及其附件 ,、本合同专用条款 ,、本合同通用条款 ,、标准、规范及有关技术文件 ,、图纸 ,、工程量清单 ,、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
中标人不签订合同的责任
（一）相关法律规定 1、《招标投标法》第45条规定：“中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。” 2、《招标投标法》第46条规定：“招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。” 3、《招标投标法实施条例》第74条规定：“中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。” 以上法律规定仅规定了招标人与中标人应当按照招标文件和投标文件签订书面合同，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任，中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。但是，上述法律规定并未明确规定中标人不与招标人签订“中标合同”的，应当承担何种法律责任，对此问题还需要依据现有的法律规定并结合司法实践进行分析论证。 （二）中标人收到中标通知书后未签订书面合同，施工合同是否成立的分析 中标人收到中标通知书后未签订书面合同可以分为两种情形，一种是中标后未签订书面合同，该工程已经由中标人实际实施；另一种是中标后未签订书面合同，该工程未经中标人实际实施，下面根据不同情形分别进行分析。 1、中标人收到中标通知书后未签订书面合同，但已经实际实施建设工程的，合同成立。正如本文开篇涉及的案例中所述，虽然中标人未与招标人签订书面“中标合同”，但是在中标人实际已经完成该工程的情况下，合同是成立的。由于《合同法》第36条已经作出明确规定，此问题在实践中并不存在争议。即根据《合同法》第36条的规定，法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。因此，在中标人实际进行了工程施工并且工程经验收合格的情况下，即使中标人未与招标人签订书面的建设工程施工合同，也应当认定双方的施工合同已经成立。 2、中标人收到中标通知书后未签订书面合同，也未实际实施建设工程的，合同仍然成立。 尽管在实践中，多数观点更倾向于认为此种情形下合同并未成立或者合同成立并未生效，但是笔者认为此种情形下合同仍然是成立的。从法律性质看，招标文件属于要约邀
简单材料买卖合同(示范合同)
YOUR LOGO 简单材料买卖合同(示范合同) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 简单材料买卖合同(示范合同) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称及数量： 二、产品规格及价格： 三、产品包装要求及规格： 四、质量标准： 1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。 2、_______________________________________________。 材料购销合同简单范本材料购销合同简单范本 五、付款方式： 乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。 六、交货时间和地点：
2020年__月___日前乙方将货物送至-----------------。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 七、双方权利和义务： 1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金__________元。 八、特别声明条款：__________________________________。 九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，
建设工程施工中标通知书
XX市建设工程施工中标（交易成交）通知书 （第二联：承包单位） （施工单位）： 我单位工程，经评审（或发包交易），先确定由贵单位中标（承包）。请收到本通知后于年月日来我单位签订建设工程合同。 1、制表单位：上海市浦东新区合庆镇人民政府 2、本表一式二份：第一联：发包单位第二联：承包单位
XX镇XX村 新农村建设自来水路面修复工程 建设单位： 施工单位： 日期：2010年5月25日
1、施工方案是施工组织设计的核心部分，主要包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺 序的确定和专项设计。 2、侧壁水平位移、基坑周围建筑物及地下管线、地下水位都是监测的重点。 3、四不放过是指“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者 没有处理不放过，没有制度防范措施不放过”。 4、施工组织设计必须经上一级技术负责人进行审批加盖公章方为有效，并须填写施工组织设计 审批表。施工组织设计还应获得监理工程师的批准后才能实施。 5、“三快二及时”是：“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”。 6、实际施工进度图；工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况；进度偏差的状况和导致偏 差的原因分析；解决问题的措施；计划调整意见和建议。 7、1）停止使用、封存；2）指定专人进行整改以达到规定要求；3）进行返工以达到规定要求； 4）对有不安全行为的人员进行教育或处罚；5）对不安全生产的过程重新组织。 8、(1)检验各种施工机械的类型(2)通过试拌确定拌合机的操作工艺(3)通过试铺确定透层油的 喷洒方式和效果(4)验证沥青混合料生产配合比设计 9、①工程增减; ②质量及特性变更；③工程标高、基线、尺寸等变更；④工程删减；⑤施工 顺序变化；⑥永久工程附加工作、设备、材料和服务的变更等。 10、下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。 12、1）利用拌合场沥青混合料总生产量与实际铺筑面积计算平均厚度；2）在钻孔检测压实度 的同时测量沥青层的厚度 12、沥青面层检测项目中压实度、厚度、弯沉值三项是主控项目，必须达到100％ 13、（1）适当减少钢筋笼下端的箍筋数量；（2）钢筋笼上端焊固在护筒上；（3）在孔底设置不 小于主筋1～2道加强环向筋
中标通知书发出后拒绝与承包人签订施工合同发包人应承担何种法律责任
中标通知书发出后拒绝与承包人签订施工合同 本案发包人应承担何种法律责任 在现实中，经常会出现发包人（招标人）进行工程招标，承包人投标后顺利中标，发包人向投标人下发了中标通知书，但是发包人随后反悔一直拖延与承包人签订施工合同，从而导致双方发生纠纷。那么中标通知书下发以后，发包人拒绝与承包人签订施工合同，究竟应承担何 种法律责任？《招标投标法》对此规定得比较含糊，该法第45 条规定“中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任”，但到底承担什么法律责任，这个条款并没有阐述清除。就法律层面而言，拒绝签订书面施工合同只可能导致以下两种法律后果： 一、承担违约责任的法律后果 这种观点认为由于施工合同成立并生效，而发包人拒绝履行施工合同应承担违约责任。根据《合同法》规定，发包人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，鉴于发包人坚持拒绝签订书面施工合同，承包人可以要求解除双方之间的承发包合同关系并要求发包人赔偿经济损失，包括合同履行后可以获得的利益（即可得利益损失），例如承包人正常履行施工合同可以取得的收益（比如适用定额取费的法定利润率）。 二、承担缔约过失责任的法律后果 这种观点认为由于施工合同并未生效，发包人只需承担缔约过失责任。所谓缔约过 失责任，是指在订立合同过程中，一方或双方当事人违反了诚实信用原则而负有的先合同义务，导致合同不成立，或合同虽然成立，但因不符合法定的生效条件而被确认无效或被撤销，给对方 当事人造成信赖利益的损失时所应当承担的民事赔偿责任由于发包人承担的是缔约过失责任而
简单商品买卖合同范本全集
简单商品买卖合同范本全集 简单商品买卖合同范本1 甲方(供应商)________________________ 乙方(零售商)________________________ 的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。 一、订购商品 1.商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。
自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。 3.上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价 价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。 4.乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条 书。 5.甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关 法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于POS机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。 6.甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约 定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行;
无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 二、代理人 1.本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据，作为双方签订、履行合同的有效凭证。 2.双方如变更或撤换代理人，应当以书面形式提前7日通知 三、订货 1.乙方向甲方订货，应当提前72小时发出订单，双方约定的订单形式为：(1)乙方电子商务平台(2)电子邮件(3)传真(4)订货合同(5)其他 2.订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。 3.甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复，答复形式同订单形式一致;不予答复的，视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的，乙方应当在24小时内表示是否接受，乙方不接受则视为订单无效;乙方不予答复的，视为接受修改的订单。
中标通知书范本-推荐下载
、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
招标人发出中标通知书后,应当在30日内与中标人签订书面施工合同
篇一：2014年招标师考试实务习题解析(张志军) 2014年招标师考试实务科目习题解析 上海百通项目管理咨询有限公司张志军 一、单项选择题（共12题，每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1．招标项目合同签订前，通常不允许招标人和中标候选人双方进行进一步谈判的内容是（）。a．签订合同的份数 c．合同预付款比例 b．合同争议解决由诉讼改为仲裁 d．履约保证金由支票改为保函 答案：c 【解析】本题重在考查考生对合同实质性内容的理解。 根据法律法规的相关规定，中标通知书发出之日起30日内，招标人与中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。在招标人发出中标通知书以后，招标人和中标人订立书面合同时，均不得更改价格、质量、工期和付款等中标合同的实质内容。 合同预付款的比例，作为合同的实质性内容，在招标文件和中标人的投标文件中都会有明确规定。招标人与中标候选人在签订合同时，不得就这些实质性内容进行谈判或更改。 相关内容见教材第2章2.2.4节p19。 2．下列服务招标项目中，投标人报价越高对招标人越有利的是（）。 a．工程施工监理招标 c．服务价格固定的tot项目招标 b．设计标准确定的初步设计招标 d．资产转让价格固定的tot项目招标 答案：c 【解析】本题重在考查对特许经营项目价格竞争类型的理解。 tot项目招标是通过招标方式选定投资人，由该投资人出资购买已经建成的项目设施资产，并负责基础设施的运营维护管理，在运营期间，投资人向招标人或用户收取服务费用。tot 项目招标时，如果以资产价格固定为条件，以提供服务价格为竞争要素，则招标人希望投标人的服务报价越低越好，故d选项不正确；如果以服务价格固定为条件，以资产转让价格为竞争要素，投标人的资产转让报价越高，意味着招标人可期的资产转让收益越多，对招标人就越有利。 工程施工监理和设计标准确定的初步设计项目招标，投标人的报价越高，意味着招标人需要付出的费用越多，对招标人越不利，故a、b选项不正确。 考生们在复习时，应当注意bot项目招标的相关知识点。相关内容见教材第4章4.1.3节p68。3．政府采购邀请招标项目的资格预审公告的内容可以不包括（）。 a．供应商资格要求 b．获取资格预审文件的时间、地点、方式 c．采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式d．项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求 答案：b 【解析】本题重在考查考生对政府采购项目邀请招标公告内容的掌握。 政府采购项目资格预审公告应包括以下内容：①采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；②项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求；③供应商资格要求；④提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查日期；⑤联系人姓名和电话。 政府采购货物和服务招标项目采用邀请招标方式的，应先对潜在供应商进行资格审查。资格审查时，一般不向供应商发资格预审文件，而将投标人资格条件和资格审查办法等内容在资格预审公告中明确，故政府采购邀请招标项目的资格预审公告可以不包括获取资格预审文件的时间、地点、方式。本题b选项正确。 相关内容见教材第5章5.3.1节p110。 4．下列情况中，无需推迟投标截止时间的是（）。