光纤施工合同
编号：_______________ 本资料为word 版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
光纤施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
篇一：光缆施工合同
光纤施工合同
甲方：
乙方：南京昭明科技有限公司
按照中华人民共和国国务院颁布的建筑安装工程承包
合同条
例的规定，结合贵处工程的具体情况，双方签订施工
合同。
施工合同由施工合同协议条款（简称协议条款）和建设工程
施工合同条件（简
称合同条件）两部分组成。合同条件中的某些条款双方协商
一致在协议条款中做出修改、补充后取消外，合同条件
中的各项
条款都是本合同的组成内容。以下各项条款是本合
同的协议条款。
第_条工程概况
工程名称：内接入（光缆、电缆、管道、设备）工程
工程地点：板桥
工程内容：详见施工方案
开工时间：20XX年5月曰
竣工时间：20XX年5月曰
第二条双方一般责任
1、甲方代表：乙方代表：
2、甲方责任：
1）甲方向乙方提供完成施工的具体位置及准确的点位信
息；
2）甲方有义务向乙方提供工程施工中的一些必要帮助；
3、乙方责任：
1）在工程技术交底前向甲方提供开工报告、、施工方
案、
施工质虽书、材料设备进场计划。
2）开工后乙方每天向甲方上报工程进度，并做总结性报
告，反映工程中发
生的问题。
3）工程竣工后，乙方应按时递交竣工报告、竣工资料、验
收申请等各6份。
第三条工期要求
根据具体工程的工程虽及乙方资质，每个工程工期要求由甲
方提出。
竣工日期以递交竣工报告之日为准，递交竣工资料期限为竣
工后30天内。
超期一天视为竣工日期延期一天，扣罚工程价款的
％
在施工期间，如有影响工期的意外情况发生，需有随工员工或工
程监理的签证甲方方予承认，否则由此造成的一切损失
由乙方自负
第四条工程质虽
1、工程质虽需达到国家或专业的质虽检验评定标准的
合格
条件。经协商本工程的质虽等级约为优质，工程质虽检验评定由
甲方和相关质检部门进行，达不到约定的质虽等级
时，每降一级扣罚承包金额1%若为不合格工程，扣罚工程价款
10%,并赔偿甲方损失。
2、乙方应严格按施工图施工，如有私自变动，均由乙
方承
担一切责任。
第五条工程价款与支付
1、合同价款确定的依据为国家和省、市（地）工程造
价管
理部门颁布的现行定额《通信建设工程价款结算办法》
2、合同价款是通过工程概预算和双方签定的合同条款
确定，
工程最终总金额为人民币：肆万元整（￥:元）。在
进行工程审计时，
乙方应予以积极配合，并提供相关材料。
3、合同价款调整，按相关合同条件中条款规定，并经
协商
解决。
4、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续
（必须
由随工员工签证）。
5、工程价款的结算，已完工程经终验达到合同约定的
质虽
等级后，乙方在10天内提出结算报告：甲方在收到报
告后在15
天内审查批准，并在5天内办理
工程款拨付。工程款拨付办理完后，乙方在5
天内与甲
方办理工程交接手续，签定工程交接书。
6、工程价款的拨付、时间和金额：
工程价款的拨付方式为支票、转帐支票或电汇，支付工程款
时，乙方需持工程价款同等金额的正规发票。
7、材料设备供应
a）工程主材料及辅材由乙方按照甲方规定的材料设备的种
类、规格、质虽等级自行购买。乙方应保证所提供材料
的质虽，
否则由此产生的一切责任由乙方承担。
b）供应责任：
材料供应方应保证材料供应不得影响施工，乙方在收到材料
时要填写材料入库单（入库单由甲方提供），入库单需由乙方负责
人签字。
8、施工验收、保修与维护
a）甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织
有关部门进行工程初验；工程初验的期限为收到竣工资
料后的15
天之内。
b）工程竣工终验后，乙方对工程所有项目负责保修一年，
对于因工程质虽原因造成的故障由乙方承担一切抢修费用，对于
非施工质虽原因造成的故障，抢修费用由甲方承担
9、争议的处理
双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门
调解。经调解后，双方未达成协议的，任一方可向人民法院
施工合同协议书范本完整版
施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点： 1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：_______________________ 。 1.4 合同价款：本合同工程造价为（人民币）__________________________ 元（不含税金）,金额大写：__________________________________________ （详见：《工程预算书》） 1.5 工程工期：自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作
光纤入户施工合同 施工合同
光纤入户施工合同施工合同 篇一:光纤入户-合同 光纤入户协议 甲方: 乙方: 按照信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神(信部联规[2007]24号)。经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议: 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工期: 开工日期: 竣工日期: 具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。 第二条工程承包范围及包干方式 1 2.1施工内容:乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线(含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备)。 2.2包干方式:本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜(该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可)，并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。 第三条双方权利及义务 3.1甲方权利及义务: 1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。 2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源(含接地点)及为楼层设备提供 1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。 3、甲方应按合同约定支付工程款。 3.2 乙方权利及义务: 2 1、乙方负责实施小区住户的下户线建设(从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接头等，室内弱电箱由开发商提供)并受甲方和通信联合办公室监督。 2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。 3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。 4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
光缆合同-工程施工协议书
工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包新建光缆工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。 一、乙方承接施工任务应具备的条件： 有多年通信工程施工的经验进行该项工程的施工，熟练掌握施工工艺、技术规范、质量标准和安全操作规程，具有良好的工程的生产组织和管理能力。具有一定的生产资金和工程施工必备的工器具、设备、交通设施及通讯设施等，有符合用工制度的施工人员和相当稳定的施工班组（外地民工须经岗前培训并办理合法用工手续）能确保每项工程在质量、安全、工期、服务等方面符合建设方规定的标准和要求。 乙方在编的所有施工人员需按有关行业规定和要求须有上岗证，有限空间作业用的（安全员证、登高证、特种作业操作资格证书、现场监护人员）必须持有证件，否则不得进行施工作业。并按北京市社会保障局的规定的参加北京市规定的各项保险。 二、委托施工的工程项目 1．工程名称：***********新建光缆工程 2. 建设单位：---- 3．工程地点：****************** 4. 工程规模:*********************************等工作量。
5．本合同价款为：￥********元（人民币大写:************）本合同价款为最终固定结算价款。 6．工程承包形式：乙方包工包料。 三、甲方责任 1．甲方委派专人负责乙方工程进展情况 2.负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。 3．甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。 4.甲方负责协调进场所有事宜,如发生费用,由甲方承担,不得向乙方索取。 四、乙方责任 1．乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。 2.参加组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。 3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工。 4．严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方确认。 5．如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，乙方承担全部的返工费用。 6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。 7.工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
光纤入户工程承包合同
合同编号: XXXX光纤入户工程承包合同 发包方： XXXX 承包方： XXXX XXXX年月
XXXX光纤入户工程承包合同 发包方：XXXX （以下简称甲方） 承包方：XXXX （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、规范，结合惠州市有关规定及本工程的具体情况，为了进一步明确双方的权利、义务、责任，经甲、乙双方友好协商取得一致意见后签订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：xxxx光纤入户工程。 2、工程地点：xxxx。 3、工程概况：。 二、承包范围及承包方式 1、承包范围： 1.1施工部分：自项目弱电机房ODF柜（含ODF柜及ODF内光纤FC级熔接、备纤FC级熔接）至住户弱电箱（商铺为信息插座）之间光纤敷设、光交箱安装、楼层ODF箱安装（箱内主缆与皮线光缆直熔）、ODF及光纤上房号标识挂牌、ODF接地，入户后光纤熔接及尾纤。 1.2检测部分：委托具备检测资质的第三方对工程进行逐套检测并取得检测报告。 1.3验收手续办理：编制验收资料，办理验收手续，取得惠州市通建办颁发的《准予接入公网证明》。以下不在本合同范围内：图纸中安装于结构及砖墙中的弱电线管及底盒、弱电线槽，弱电机房光交箱前端的设备及线路。 2、承包方式：包人工、包材料、包施工机具机械、包安全、包检测、包收集及整理验收资料、包设计、包监理、包验收、包出证。 三、工期 1、暂定于开工日期：年月日，完工日期：年月日（指本工程完工并经验收合格之日），具体工期以甲方通知为准，满足甲方进度要求。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。 2.1因甲方原因影响工程项目进度，未按时交出场地，甲方变更设计影响施工。 2.2不可抗力因素。 四、合同金额 第 1 页共6页
建筑施工合同协议书范本 完整版
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
光缆施工合同
光纤施工合同 甲方： 乙方：南京昭明科技有限公司 按照中华人民共和国国务院颁布的建筑安装工程承包合同条例的规定，结合贵处工程的具体情况，双方签订施工合同。 施工合同由施工合同协议条款（简称协议条款）和建设工程施工合同条件（简称合同条件）两部分组成。合同条件中的某些条款双方协商一致在协议条款中做出修改、补充后取消外，合同条件中的各项条款都是本合同的组成内容。以下各项条款是本合同的协议条款。 第一条工程概况 工程名称：内网接入（光缆、电缆、管道、设备）工程工程地点：板桥 工程内容：详见施工方案 开工时间：2011年5月_日 竣工时间：2011年5月日 第二条双方一般责任 1、甲方代表：_________________ 乙方代表：___________________________ 2、甲方责任： 1）甲方向乙方提供完成施工的具体位置及准确的点位信息； 2）甲方有义务向乙方提供工程施工中的一些必要帮助； 3、乙方责任： 1）在工程技术交底前向甲方提供开工报告、、施工方案、施工质量书、材料设备进场计划。
2）开工后乙方每天向甲方上报工程进度，并做总结性报告，反映工程中发 生的问题 3）工程竣工后，乙方应按时递交竣工报告、竣工资料、验收申请等各6份 第三条工期要求 根据具体工程的工程量及乙方资质，每个工程工期要求由甲方提出。 竣工日期以递交竣工报告之日为准，递交竣工资料期限为竣工后30天内。超期一天视为竣工日期延期一天，扣罚工程价款的0.5%。在施工期间，如有影响工期的意外情况发生，需有随工员工或工程监理的签证甲方方予承认，否则由此造成的一切损失由乙方自负。 第四条工程质量 1、工程质量需达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。经协商本工程的质量等级约为优质，工程质量检验评定由甲方和相关质检部门进行，达不到约定的质量等级时，每降一级扣罚承包金额1%若为不合格工程，扣罚工程 价款10%并赔偿甲方损失。 2、乙方应严格按施工图施工，如有私自变动，均由乙方承担一切责任。 第五条工程价款与支付 1、合同价款确定的依据为国家和省、市（地）工程造价管理部门颁布的现行定额《通信建设工程价款结算办法》 2、合同价款是通过工程概预算和双方签定的合同条款确定，工程最终总金额为人民币：肆万元整（Y: 40000.00元）。在进行工程审计时，乙方应予以积 极配合，并提供相关材料。 3、合同价款调整，按相关合同条件中条款规定，并经协商解决。 4、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续（必须由随工员工签证）。 5、工程价款的结算，已完工程经终验达到合同约定的质量等级后，乙方在 10天内提出结算报告：甲方在收到报告后在15天内审查批准，并在5天内办理工程款拨付。工程款拨付办理完后，乙方在5天内与甲方办理工程交接手续，签定工程交接书。
施工合同协议书通用范本
内部编号：AN-QP-HT696 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 施工合同协议书通用范本
施工合同协议书通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)__________ 承包人(全称)__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________ 工程地点：__________ 工程内容：__________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
光缆抢修合同协议书范本
甲方（委托方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合光缆抢修具体情况，双方本着平等互利、协商一致的原则，为明确双方责任，分工协作，互相制约，发挥较好的经济效果。根据上级批文经双方商定，共同履行以下条款。 一、项目名称：___________县供电公司所属光缆年度抢修。 二、项目性质及内容：抢修。 三、总造价：按实结算。 四、付款方式：抢修结束后按实结算。 五、工期：___________年___________月至___________年___________月。 六、质量和要求： 1、开工前，乙方应向甲方提供开工报告及施工“三措”。并经同意后，方可开工。 2、严格按设计审批方案及施工方案施工，双方不得任意修改方案，如发现问题，经甲乙双方商定，向设计及有关部门提出修改意见经批复后方可变动。 3、施工质量标准按国家颁发《电力建设工程施工及验收规范》和相关规程执行。 4、乙方供应的设备材料必须符合国家规定的技术标准（______________________）和设计要求。如施工质量或因乙方人为因素推迟工期，造成的经济损失由乙方承担。 七、竣工验收 1、全部竣工后由乙方根据上级有关要求负责编制竣工资料并向甲方提出竣工申请，确定验收时
间后会同局有关部门共同验收。 2、若验收发现因施工工艺不合格或安装质量问题，一切由乙方负责并处理。 八、清除障碍物及青苗赔偿费：费用由甲方协调承担。 九、安全工作：一切施工措施、工具等均由乙方自行解决，严格按照电业安规执行，确保安全，防止事故，若发生一切事故均由乙方负责，甲方概不负责。 十、违约责任：若出现违约依据合同法解决。 十一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。协议生效期自签订之日起生效。 十二、附言 附直接发包书 甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日
光缆工程施工合同模板
甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担光缆传输工程施工，经友好协商，双方同意按下列条款签订本合同。 第1条工程名称： 第2条 1.1 工程地点： 工程内容： 承包范围：包工（包拆除、包收集材料、包运输材料回仓库） 开工日期：20XX年月日 竣工日期：20XX年月日 1.2 质量等级：达到邮电部现行质量检查评定标准的优良条件。 第2条甲方工作 2．1及时提供拆迁图纸及拆迁方案。 2．2派出工程监理和随工签证。 2．3组织工程验收。 第3条乙方工作 3．1负责该工程施工协调的一切工作。 3．2负责按施工图和施工拆迁方案施工。 3．3负责材料回收的保护工作。 3．4负责施工中的安全工作，杜绝人身伤亡事故、责任事故和设备事故，若有发生后果由乙方负责。 3．5负责施工过程中保持场地清洁，文明施工，由于不规范施工造成的一切后果
由乙方负责。 第4条工期延续 因不可抗力因素工期可顺延。由乙方责任，工期不得顺延，延误工期，按第13条处理。 第5条检查和返工 因乙方责任造成工程质量不合格，必须返工，所需费用必须由乙方承担。 第6条隐蔽工程和中间验收 由甲方派出工程随工验收并签证，不经随工验收签字的，乙方不得隐蔽和继续施工。 第7条工程验收 乙方自验收后，递交验收申请和竣工资料，甲方在收到报告后7日内应组织竣工验收。 第8条工程变更 工程若变更，必须经双方协商书面认可，并以此作为验收的依据。 第9条工程款支付方式 本工程完工后提交结算资料，结算资料提交后十五天内进行结算审核并一次结清。 第10条结算依据 按新建线路元每公里，按实际竣工距离进行结算。 第11条合同生效及其它 12．1 本合同未尽事宜，双方协商解决，可另行调整或补充，其补充协议作为本合同增加部门具有同等法律效力。
安装光纤宽带服务合同协议书范本
甲方： 乙方： 为更好地为小区业主提供超值服务，甲方和乙方经友好协商，就该小区的宽带网建设问题达成如下协议： 一、乙方负责小区光纤宽带线路的设计和建设，所需材料和施工费由乙方自行解决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱内，甲方保证预留的通道畅通和安全（预留的通道不能小于50mm），以实现通信接入。 二、甲方规划的小区通信路由，应保证其合理性和安全性、并及时向乙方交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步，甲方在具备小区施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。甲方有义务向乙方提供小区通信建设的有关图纸，以便乙方做线路设计时使用。在乙方进行通信建设时甲方应给与协助和支持，乙方的设计和建设要符合小区的整体规划和布局，做到整齐、规范、美观，并与小区相关设施和布局互相协调。乙方在施工时应做到不扰民，不破坏小区内原有设施，并在施工结束后让小区恢复原貌。 三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设，经双方协商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱（暗）由乙方免费提供。甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱（暗）和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道（暗管）畅通，如不通，甲方应及时维修，以免耽误穿放入户光纤。乙方提供“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室内装潢时参考，让业主宽带的安装使用更方便。 四、根据《电信条例》和国家住建部相关文件精神，乙方有权利收取甲方相关通信建设费用，但由于双方合作，乙方不再收取甲方小区的电信建设及相关费用。
五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁受益的原则，乙方对甲方开发的小区内敷设的通信设施拥有使用权和所有权，甲方不得允许其他任何单位使用乙方在该小区的通信设施，如使用，甲方将赔偿乙方一切投资损失。 六、人力不可抗拒事故：如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。 七、违约责任：如甲方不能在规定的期限内支付乙方工程款，甲方赔付乙方每天合同总价的千分之一。乙方如不能在规定的期限内完成所有工程的安装及调试，乙方赔付甲方每天合同总价的千分之一。 八、其他未尽事宜，双方友好协商解决。 九、本协议共两份，甲、乙双方各执一份。经双方代表签字盖章后生效。 甲方：乙方： 授权代表：授权代表： 日期：日期：
安装施工合同协议书范本
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
光缆工程施工合同协议书范本
编号：_____________光缆工程施工协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日 甲方：
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包新建光缆工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。 一、乙方承接施工任务应具备的条件： 有多年通信工程施工的经验进行该项工程的施工，熟练掌握施工工艺、技术规范、质量标准和安全操作规程，具有良好的工程的生产组织和管理能力。具有一定的生产资金和工程施工必备的工器具、设备、交通设施及通讯设施等，有符合用工制度的施工人员和相当稳定的施工班组（外地民工须经岗前培训并办理合法用工手续）能确保每项工程在质量、安全、工期、服务等方面符合建设方规定的标准和要求。 乙方在编的所有施工人员需按有关行业规定和要求须有上岗证，有限空间作业用的（安全员证、登高证、特种作业操作资格证书、现场监护人员）必须持有证件，否则不得进行施工作业。并按北京市社会保障局的规定的参加北京市规定的各项保险。 二、委托施工的工程项目 1．工程名称： 2. 建设单位： 3．工程地点： 4. 工程规模：工作量。 5．本合同价款为：￥元（人民币大写：）本合同价款为最终固定结算价款。6．工程承包形式：乙方包工包料。 三、甲方责任 1．甲方委派专人负责乙方工程进展情况 2.负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。
通信光缆FTTH接入工程施工合同书
编号：_____________通信光缆FTTH接入工程施工合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为加快工程进度，甲方委托乙方进行 FTTH接入工程进行施工，经双方共同协商将工程施工的有关事项达成如下协议。 一、工程内容 1、工程地点： FTTH接入工程。 2、本工程年月号开工至年月日完工，并移交建设方验收。 3、本工程采用包工的方式进行，乙方负责线路的施工和工程进行查勘，上报材料，除此，本工程的施工困难大小和安全事故所产生的一切费用概由乙方自行负责，乙方在施工中应尽量避免在公路用地和控制区架设线路，乙方必须全部完成所承建的县乡和指定的全部FTTH接入工作，否则甲方将不予对工程进行结算。 第二条甲方负责对工程进行全面管理，要求乙方按期如质完成所负责的工程，乙方工程完工后，必须做好所有草图，好便于甲方对工程进行验收。 第三条乙方在工程没有甲方代表验收、移交之前，本工程所有改道的一切费用由乙方负责。图纸误差比例不得超过5%，保留好原始资料。做好随工、监理的隐蔽工程签证，如果由此造成的审计核减，将相应的乙方工程款中扣除。 第四条工程质量 1、工程施工要求按照信息产业部颁发的技术规范与移动建设方所制定的规范要求进行，保质期内工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。 2、特殊地段处理由乙方自行负责，所需费用由乙方承担。 3、工程施工必须严格按下发的技术资料文件施工，如遇到特殊情况需更改时，必须征得甲方和现场监理的同意，并附有工程更改签证方能有效，工程施工质量，光缆需采用波纹管保护，需做到余线绑扎整洁，摆放位置合理（最好是屋顶和阳台）固定、。并做好子管保护工作。 第五条安全责任 1、在施工期间和正常维护期间，乙方应做好安全保卫工作，完善防水、防火、防盗、防事故、保质量等安全保障措施。 2、在施工过程中，乙方对施工安全负责到底，如在施工过程中发生人身伤亡、车辆交通整套入、设备损坏丢失和工程质量等事故、以及对第三方造成损害的，概由乙方承担全部责任。 第六条工程结算和付款方式
施工合同协议书样本3篇
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
网络综合布线合同样本
网络综合布线合同样本 网络工程合同范本 甲方: 乙方: 地址: 地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 经西湖区政府采购中心校园网系统工程采购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次采购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，根据《合同法》,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。 第一条、合同标的及价格 甲方委托乙方承接西湖区教育信息中心网络工程(包括网络总控制中心、PDS布线、系统集成及有关场地改造)设备的提供及其相关安装工程。详细设备配置及清单见合同附件。 工程总价格为人民币(大写: ); (人民币: )。 第二条、技术要求 乙方保证按AMP NETCONNECT综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所提供的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，提供检验检疫部门的检验合格证明。 第三条、工程时间
乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开始布线工程实施，在二??一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在二??一年八月二十日前完成整个网络工程的安装、调试。 第四条、安装和验收 1、工程材料、网络设备到货后，乙方提供有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货情况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。 2、乙方到现场的人员所需费用(劳务支出、安全保险、住勤等一切费用)均由乙方负责。 3、乙方提供工程进度日程表，并按合同规定的工程计划进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准: (1)EIA/TIA 568B规范; (2)ISO 11801; (3)《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。 (4)EIA/TIA 606规范，材料通过UL969认证。 (5)EIA/TIA 607接地系统规范; 4、乙方应按合同规定及工程进度要求，提供综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的产地、型号一致，其中超五类线采用AMP(安普)公司工程专用兰色包装线，同时赠送所有RJ45跳线，并提供AMP(安普)产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程所有材料提供原厂25年质保证明。如甲方发现有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的金额，向乙方索取赔偿金。 5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案(及施工图)，进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。承担的工程施工主要包括:
标准光缆熔接合同
光缆熔接工程施工合同 甲方： 地址： 邮政编码：电话： 乙方： 地址：邮政编码： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经双方友好协商，甲、乙双方就乙方承建甲方以下光缆熔接工程项目，签订合同如下： 一、施工范围： 1、按照甲方指定的时间、指定的地点、指定的熔接关系和有关技术规定，每 天至少两组熔接队伍（即：二组人员，二台熔接机，至少一部车）完成甲 方安排的熔接工程； 2、施工范围：摘缆、熔接、挂缆、测试、制作文档。 二、结算方式： 1. 乙方按每个熔接点20元的价格向甲方收费，此价格包括除接头盒、光跳线、 光尾纤及法兰盘以外的所有辅料，此外，乙方负责提供工程所需要的所有设备、工具和车辆，并按照甲方要求将施工后的光缆放置到要求的位置。 2. 自签定合同日起每满六个月甲方给乙方结清六个月的熔接工程款，结款期限为 半年。 三、工程质量： 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方施工完毕后对每一个熔接点进行测试以确保工程质量，熔接指标包括如下几个部分，1．开缆 48芯以上的光缆开1.2米，12、16、24芯的光缆开1米，4、8芯的光缆开 0.8米；光缆熔接完成后在盘片里的盘余不少于两圈半，熔接完成后每条光 缆上要贴标识； 2．余缆 架空光缆杆上的熔接包在熔接后落地不少于4米，管道光缆熔接包拉至地面 后不少于4米；架空熔接包应在将余缆整齐的盘留在盘架后固定好，管道熔 接包应在将余缆整齐的盘留在盘架或墙面后固定在离地面不低于0.5米处； 单杆架空熔接包和单井管道熔接包数量应不大于3个； 3．束管排列及色谱 束管排列为：红、绿、白1、白2，……（靠绿管的白管为白1）； 色谱为：蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、浅蓝； 4．机房熔接 机房内熔接完成后应固定好光缆，贴好标签，进行测试，法兰的防尘帽全部 盖好，离开时应打扫工程残余物，保持机房卫生、整洁；
道路建设工程施工合同协议书范本模板
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 道路建设工程施工合同协议书范本模板 甲方：___________________
乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
甲方：_______________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月_____ 日
发包方： _______________________________ 以下简称甲方） 承包方： ________________________________ 以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、_____________________________________________________ 工程名 称： ____________________________________________________ 2、_____________________________________________________ 工程地 点： ____________________________________________________ 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包 括 道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为______ o 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、________________________________ 合同造价：暂定为人民币 整。 6工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币_________ 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接 扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8.1按以下原则结算： 8.1.1按—省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
国防光缆施工合同
国防光缆施工合同 篇一：国防光缆施工合同书中国联合络通信有限公司xxx 市分公司光传输络扩容建设工程 集成项目合同书 签署日期：年月日 签署地点： 合同号： 甲方名称： 注册地址： 法定代表人： 邮政编码： 乙方名称：中国联合络通信有限公司衢州市分公司 注册地址：法定代表人：江文 邮政编码：324000 为实现甲方的信息系统现代化运作，甲乙双方本着自 愿平等、诚实信用原则，经友好 协商，同意签订此合同，具体条款如下：第一条项目名称及合同标的本合同项目名称：络扩容建设工程项目（以下简称本工程或系统或项目）合同标的为：本工程的实施和设备、材料的采购，具体清单、配臵、厂家/ 供货商、保修期详见附件一。如因采购当时市场上确实无法购买到约定的规格或品牌的设备和材料的，乙方可购买相同等级的规格或品 牌，但应当报甲方书面同意后才可实施。
本工程范围为（详见附件一） 第二条双方责任 甲方责任 甲方应指派专人（姓名：联系方式：）为本工程的工程代表，对工程进度、工程质量进行监督、检查并验收隐蔽工程，负责本工程的协调、验收、协助 工作，负责解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。 甲方须为乙方提供设备和材料验收、安装和调试、设备和材料存放、现场保安防盗 所需的环境和条件。组织各阶段项目会审、验收、测定和接收该项目的全过程管理。 在项目实施前，甲方负责提供项目实施所需的基础条件 （包括场地、电源等）。 甲方负责按照合同规定的付款方式及时、足额付款，按期进行项目验收。 负责组织有关设计单位、施工单位，进行工程协调和 技术交流，协助乙方完成所有本工程的实施。 乙方责任提供本工程项目咨询和整个项目的集成。乙方现场工程师姓名： 项目施工管理、工程总进度控制，合同项下的设备和材料（含半成品、成品，以下 同）的采购，合同内现场设备和材料的测试、总调、试运行和验收。需
光纤布线施工合同
篇一：综合布线工程合同书 中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 综合布线工程合同书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况 1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：结构化布线系统。 4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围 1）屏蔽网线和光纤敷设。 2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机到主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。 5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。四、合同报价： 合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后）。五、结算方式： 1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________； 2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。六、质量保证及保修： 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用； 2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费； 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款； 2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收； 3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）； 4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止； 5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。附：详细清单。 甲方：乙方： 盖章：盖章： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日年月日附：详细清单 篇二：弱电综合布线施工合同 有限公司无线网络施工 合
墙体彩绘施工合同协议书范本
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。如有争议，需双方协商解决。 一、工程概况： 1．甲方装饰场地需系合法场所。 2．装饰施工地点： 3．装饰施工内容： 4．承包方式：__________________________________________________ 5．施工价格：￥________元/平方； 双方约定，施工以双方协定内容图案为标准。如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款按实际情况另计。 二、施工工期： 自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工。 工期________天。如因天气或其他不可抗拒因素无法施工的，工期顺延。 三、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及减工程项目，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更合同书》确定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 四、工程验收以及后续维护 1．工程竣工后乙方及时通知甲方验收，甲方在验收完毕后结清所有工程款。如果工程出现质量
问题，乙方需无条件返工，产生费用由乙方承担。 2．乙方对所施工项目质量从竣工之日起免费维护________年。（因人为损坏及不可抗拒因素造成的问题（如地震，房屋开裂倒塌或墙壁脱落等）不在维护范围之内。） 五、工程款付款方式： 1. 合同签订后开工前甲方预付工程款________元人民币给乙方。 2. 工期过半甲方向乙方支付________%总工程款。 3. 竣工当天结清所有款项，甲方不得已任何理由拖欠乙方施工工程款。 4. 双方款项往来均应出具收据并由代表签字盖章。 六、本合同一式________份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 甲方：乙方： 代表人签字：代表人签字： 年月日年月日