零工签证单
安全、文明施工、环境、保卫、维修零工、帮工认定申请表项目部工程编号：
用工用途
用工场所或区域
被借用人工种（工长）计划借用人数
计划用工起、止日期或期限结算方式包工、实用工包工数量（工日）实用工计划量（工日）
借用方代表人被委托现场见证人
用工原由、借用过程、申请和审批过程、实施计划或措施、工作内容、其他需要说明的内容：
被委托现场见证人签字：参与实施工长签字：
项目经理认定意见：
负责人：
日期：公司主管部门认定意见：
负责人：
日期：
公司主管领导认定意见：
负责人：
日期：
备注：用工项目实施前上报，批准后方可实施；以包工方式结算的应与工程部协商好用工量后在实施；以实际用工量方式结算的应在完成后7日内办理用工签认手续。未经办理此认定手续的用工项目，不予办理零工签认结算手续。
劳务班组承包合同范本3篇
劳务班组承包合同范本3篇 劳务班组承包合同1 甲方： 乙方： 经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包兰州大学二分部15#住宅楼工程施工任务。 为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 二、承包范围和工作内容 1、该工程的平整吊运基坑土方,修边坡，砌粉刷井圈(部分)模板、砼、防水保护墙(全过程)砼打磨。 2、工程业主认可的图纸变更，现场签证所包括的所有工作内容。 三、承包金额：1086593元详见劳务领包工作量一览表 四、甲方对乙方的要求
1、文明施工。现场文明施工达到《甘肃七建文明施工(内部)标准》。 2、安全生产。 (1)、安全生产达到建设部JBJ59-99《建筑施工安全检查标准》。 (2)、安全生产详细条款执行双方签订的《兰州市建设工程承包发包安全管理协议》。 (3)楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中扣除防护恢复费用。 (4)电梯井内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚50元。 (5)当天的落地灰当天清理，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费10%。 (6)楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱仍或浪费现象，扣罚当月人工费的20%。 (7)若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚20_元。 (8)操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出现重大事故，对班组罚款1万元。
3、工期 (1)、20_年9月30日至20_年7月30日。 (2)、220_年12月30日确保主体完成正负零。 (3)、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响，以三天为限，超过上述期限非乙方原因造成的停工，经甲方签认后工期顺延，并支付乙方误工费。 4、质量 (1)、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。 (2)、确保工程质量达到“七建杯”标准。 (3)、工程质量如有不合格者，应由责任方负责返修，直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用，责任方负责。 (4)若乙方操作人员技术素质差，不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求，甲方有权终止协议，令其退场，造成损失，由乙方负责赔偿。 (5)班组支模前必须熟悉质量技术交底内容，并按质量交底要求进行操作。 (6)工期拖后、质量达不到合同要求，从承包劳务费中扣除3000元。
劳务分包过程结算管理制度
项目经理部 劳务分包过程结算管理制度 为加强项目成本的过程控制，规范劳务用工管理程序，落实劳务分包前期 策划方案，及时锁定人工成本，避免问题的堆积和最终结算的扯皮。依据公司《劳务费过程结算管理办法》和《合同外用工管理办法》的相关规定，结合项 目实际情况，现制定《项目劳务分包过程结算管理制度》。 1.劳务过程结算包括： 1.1合同内完成工程量； 1.2由于承包工作范围调整引起的作业任务量变化； 1.3工程洽商、变更发生的超出合同清单规定范围的可计算实物量的用工； 1.4零星用工； 1.5按照劳务分包约定应予确认窝工、停工的补偿等。 2.过程结算办法： 2.1合同内清单结算，由项目生产经理与劳务队确认完成部位，项目核算 人员复核后，由项目劳务员按月上报公司劳务管理部。合同内过程结算只作为 计提人工成本，支付合同内劳务费的依据，结算金额以公司最终确认为准。 2.2由于劳务分包合同工作范围调整发生作业任务量变化，由项目生产经理、核算人员与劳务队进行部位及完成量的确认，项目经理及劳务队长双方在 确认单上签字，外施企业盖章。 2.3工程洽商、变更发生的超出合同清单范围的可计算实物量用工，由项 目部与劳务队依据洽商、变更资料确认工作内容、数量，公司价格信息平台上 已发布该项价格的，参照公司信息平台；未发布的，由项目部与劳务队协商价格，报公司劳务管理批准。 2.4零星用工结算依据公司〈合同外用工管理办法〉（工程字[2008]第043号）规定。填写〈零工签证单〉，单价执行〈劳务分包合同〉条款约定。
2.5如发生合同约定应予补偿的窝工、停工，由劳务队提出补偿要求，项 目部统计确认窝工、停工工日数，双方据实确认，单价执行〈劳务分包合同〉 条款约定。 3.管理职责及要求 3.1项目经理是劳务过程结算的第一责任人，应督促项目相关人员按照本 制度的要求，针对履约过程中的不确定因素，及时结算确认。 3.2项目部生产经理及栋号主管施工员必须熟知劳务分包合同条款，对合 同范围、承包范围调整、零工等有明确的界定；及时填发〈合同外用工签证单〉；在结算过程中对劳务队是满足合同工期要求给予评价，若有延误，属于 劳务队延误的，应注明延误多少天。栋号主管应在《施工日志》中详实记录每 天的作业人数和实际完成的工作量。 3.3项目部总工、质检员应在结算过程中应该对劳务队作业质量是否达到 合同约定的质量标准给予评价，是否按合同约定报送了相关资料及合格性给予 评价。 3.5项目安全系统应对劳务队是否按合同中安全管理约定的落实情况给予 评价，责任区是否达到文明施工标准，作业机具是否合规，临时用电是否合规，当期违约罚款数额等给予评价。 3.6项目物资系统对劳务队当期领用物资手续是否齐全，限额领料执行情况，有无长材短用、超范围领料、超计划耗材情况，当期有无罚款等。 3.7项目劳务应对当期执行实名制管理给予评价。身份证、花名册、劳动 合同、外来人口登记和IC卡办理情况汇报；考勤表、劳务发票、工资单是否公示；进退场周报是否及时有效等是否符合要求。 3.3项目部商务核算人员，必须及时确认过程结算范围涉及的数量和价格。 3.4项目劳务员是结算资料于每月5日前，将上月发生的结算资料，报公 司劳务部，确认未发生的，签认单经项目经理签字后报送公司劳务管理部。 4.过程结算流程
劳务分包结算管理办法
劳务分包结算管理办法 武汉建工股份有限公司西安分公司 WUHAN CONSTRUCTION ENGINEERING CO.,LTD xian Branch. 劳务分包结算管理办法 (商务部内部试运行) 1.目的 为了规范分包结算工作，加强分包结算的过程控制，为分包工程款的支付提供有效依据，同时明确相关部门及项目部的工作内容，特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于分公司所有直营项目工程分包结算管理。 3.管理职责 3.1项目经理部负责分包方的竣工结算。 3.2商务部负责审核项目经理部上报的分包月预结算书及竣工结算书。 3.3财务资金部负责审核资金月进度计划，支付工程款。 4.工作内容 4.1分包结算原则 4.1.1严格按照分包合同的约定，进行分包结算。 4.1.2按分包方实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。 4.1.3分包方的签证、索赔等分包合同外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。 4.1.4控制分包款的支付。分包工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月预结算单审核金额范围内。 4.1.5分包的工料超耗(甲供材料)应在结算时予以扣除。 4.1.6分包结算单的最终签认前，必须由分公司相关各部门对分包所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。若验证中存在问题需要处理
的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成。商务部最终核定应扣款额，并办理结算手续。 4.1.7施工现场零星用工及签工管理的规定详见《零工管理规定》。 4.1.8劳务分包按分包合同约定及依据国家、行业的法律法规和相珍爱生命,保员工健康,改善环境,为人类造福,注重信誉,对用户负责,追求卓越,让社会满意 武汉建工股份有限公司西安分公司 WUHAN CONSTRUCTION ENGINEERING CO.,LTD xian Branch. 关办法执行，做到按进度结算。 4.2分承包方进度款结算的控制 项目按照监理认可量给分包编制月结，填写《工程分包合同()月预结算单》(商务/FBJS/01)和《工程分包初审结算单》。项目经理在结算单上签署意见于每月28日前上报商务部，商务部于次月5日前审核完并发财务资金部及项目经理部，做为分包预提及进度款结算的依据。 4.2.1 编制依据 a 分包合同、招标文件 b 月进度报量 c 分包编制的月结算资料 4.2.2 填写要求:填写表格的全部内容 4.3分包方竣工结算 4.3.1分包方完成合同承包范围内的全部工作内容，经验收达到合同约定的质量标准后，项目经理部应依据合同约定的结算时间与分包方进行工程结算。 4.3.2报审资料应包括《工程分包合同报结单》(分公司和项目2张表，项目表必须有项目经理部各部门负责人签字)、《工程分包合同结算单》、《工程分包初
现场工程量签证单
工程签证单第1页 工程名称：龙潭西园电路隐患治理项目日期： 建设单位：胜东社区管理中心施工单位：胜利油田润东建筑工程有限责任公司 签证内容：龙潭西园电路隐患治理项目工程做法见设计图纸（1）龙潭幼儿园西园电路隐患 治理项目电气设计说明（2）西园配电系统图（3）一层照明改造平面图（4）二层照明平面图（5）一层插座平面图（6）二层插座平面图。拆除线缆及灯具数量同设计图纸，增加工程量及变更如下： 1.一楼多功能室西侧空调插座移位增加安装60*35PVC线槽板15米，线槽内配BV3*62线，开关移位增加安装30*25PVC线槽板8米，线槽内配BV3* 2.52线. 2.一楼隔离室增加安装图纸设计插座箱1个，安装60*35PVC线槽板35米，线槽内配BV3*62线. 3.一楼会议室空调插座箱移至南墙，安装60*35PVC线槽板12米，线槽内配BV3*62线. 4.一楼办公室空调插座移至南墙，安装60*35PVC线槽板6米，线槽内配BV3*62线. 5.门卫室增加三孔空调插座12个，安装40*25PVC线槽板40米，线槽内配BV3*42线. 剔DN20墙槽10米，安装￠300mmLED 1*60W吸顶灯4套，安装30*15PVC线槽30米，线槽内配BV3*2.52线. 剔DN20墙槽4米，安装单联单控开关1个，单联双控开关1个。 6.门卫室增加配电箱1个见设计图纸，室外增加不锈钢明装电表箱1个，大小？？？？，配置 7.图纸设计AP箱至室外总配电箱拆除60mm厚渗水砖地面含水泥砂浆90mm，拆砼垫层100mm 厚，拆3：7灰土150mm，人工挖填电缆沟宽*深0.4*0.7，敷设YJV22-1 4*50电缆39米，电缆铺砂盖砖。恢复地面做法同拆除。图纸设计AP箱至AL1配电箱拆除60mm厚渗水砖地面含水泥砂浆90mm，拆砼垫层100mm厚，拆3：7灰土150mm，人工挖填电缆沟龙潭西园电路隐患治理项目0.4*0.7，敷设YJV22-1 5*16电缆44米，电缆铺砂盖砖。恢复地面做法同拆除。图纸设计AP箱至门卫AM配电箱拆除60mm厚渗水砖地面含水泥砂浆90mm，拆砼垫层100mm 厚，拆3：7灰土150mm，人工挖填电缆沟龙潭西园电路隐患治理项目0.4*0.7，敷设YJV22-1 5*6电缆97米，电缆铺砂盖砖。恢复新地面做法同拆除。 8.增加安装AP配电箱接地极-40*4镀锌扁钢，人工挖填沟槽0.5*1*18米，安装-40*4镀锌扁钢25米，￠50镀锌管8米。 9.等电位箱至消防管线安装BVR1*252线57米，至暖气.给水.弱电设备接地安装BVR1*252线57米120米、安装￠160管卡1个，安装￠80管卡1个，252线铜鼻子6个，安装￠25镀锌管162米，弯头12个，管卡20个。 10.楼梯间一至二层休息平台安装￠300mmLED 1*60W吸顶灯1套，安装30*15PVC线槽10米，线槽内配BV3*2.52线. 剔DN20墙槽4米，安装单联单控开关1个。 建设单位： （盖章） 年月日受益单位： （盖章） 年月日 监理单位： （盖章） 年月日 施工单位： （盖章） 年月日
劳务班组承包合同协议书
劳务班组承包合同协议 书 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
劳务班组施工承包合同 甲方： 乙方：，身份证： 住址： 经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包工程施 工任务。 为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 。 二、承包范围和工作内容 二、承包单价及金额： 四、甲方对乙方的要求 1、文明施工。现场文明施工达到标准。 2、。 (1)、安全生产达到建设部JBJ59-99《建筑施工安全检查标准》。 (2)、安全生产详细条款执行双方签订的《安徽省建设工程承包发包安全管理 协议》。 (3)楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中 扣除防护恢复费用。 (4)电梯井（楼道间）内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚元。 (5)当天的落地灰当天，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费10%。 (6)楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现 乱仍或浪费现象，扣罚当月人工费的 %。 (7)若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚元。 (8)操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出现重大事故，对班组罚款万元。 3、工期 (1）年月日至年月日。
(2) 年月日确保主体完成。 (3)、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响，以三天为限，超过上述期限非乙方原因造成的停工，经甲方签认后工期顺延，并支付乙方误工费。 4、质量 (1)、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。 (2)、确保工程质量达到标准。 (3)、工程质量如有不合格者，应由责任方负责返修，直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用，责任方负责。 (4)若乙方操作人员技术素质差，不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求，甲方有权终止协议，令其退场，造成损失，由乙方负责赔偿。 (5)班组支模前必须熟悉质量技术交底内容，并按质量交底要求进行操作。 (6)工期拖后、质量达不到合同要求，从承包劳务费中扣除元。 （7）乙方应有一定的抗风险能力。 五、承包方式 1、 零工以外由技术人员的签字认可为依据，按当年的市场单价执行。 2、施工中的停电、停水都应乙方承担三天之内的费用。 3、因工程质量而达不到要求，造成的损失应由乙方承担。 六、人工费结算程序和规定 1、乙方每月日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算单，由项目技术人员签认后上报核实。 2、乙方向甲方报送的结算单应为一式二份(含工程量计算单，工程签证单)，甲方审核后的结算单应返回甲方和乙方各一份存档。 3、乙方在每月结算的人工费总额中向上交管理费用。 4、甲方按月以乙方完成工程量人工费 %支付乙方施工生产人员基本生活费用，待下月工期、质量、安全及材料节约达到要求，发放剩余 %。本合同未尽事宜，在实施合同时由甲乙双方协商解决。 七、双方责任 1、甲方
施工现场工程量签证单
工程签证单模板第1页 工程名称：日期： 建设单位：施工单位： 签证内容：龙潭西园电路隐患治理项目工程做法见设计图纸（1）龙潭幼儿园西园电路隐患 治理项目电气设计说明（2）西园配电系统图（3）一层照明改造平面图（4）二层照明平面图（5）一层插座平面图（6）二层插座平面图。拆除线缆及灯具数量同设计图纸，增加工程量及变更如下： 1.一楼多功能室西侧空调插座移位增加安装60*35PVC线槽板15米，线槽内配BV3*62线，开关移位增加安装30*25PVC线槽板8米，线槽内配BV3* 2.52线. 2.一楼隔离室增加安装图纸设计插座箱1个，安装60*35PVC线槽板35米，线槽内配BV3*62线. 3.一楼会议室空调插座箱移至南墙，安装60*35PVC线槽板12米，线槽内配BV3*62线. 4.一楼办公室空调插座移至南墙，安装60*35PVC线槽板6米，线槽内配BV3*62线. 5.门卫室增加三孔空调插座12个，安装40*25PVC线槽板40米，线槽内配BV3*42线. 剔DN20墙槽10米，安装￠300mmLED 1*60W吸顶灯4套，安装30*15PVC线槽30米，线槽内配BV3*2.52线. 剔DN20墙槽4米，安装单联单控开关1个，单联双控开关1个。 6.门卫室增加配电箱1个见设计图纸，室外增加不锈钢明装电表箱1个，大小？？？？，配置 7.图纸设计AP箱至室外总配电箱拆除60mm厚渗水砖地面含水泥砂浆90mm，拆砼垫层100mm 厚，拆3：7灰土150mm，人工挖填电缆沟宽*深0.4*0.7，敷设YJV22-1 4*50电缆39米，电缆铺砂盖砖。恢复地面做法同拆除。图纸设计AP箱至AL1配电箱拆除60mm厚渗水砖地面含水泥砂浆90mm，拆砼垫层100mm厚，拆3：7灰土150mm，人工挖填电缆沟龙潭西园电路隐患治理项目0.4*0.7，敷设YJV22-1 5*16电缆44米，电缆铺砂盖砖。恢复地面做法同拆除。图纸设计AP箱至门卫AM配电箱拆除60mm厚渗水砖地面含水泥砂浆90mm，拆砼垫层100mm 厚，拆3：7灰土150mm，人工挖填电缆沟龙潭西园电路隐患治理项目0.4*0.7，敷设YJV22-1 5*6电缆97米，电缆铺砂盖砖。恢复新地面做法同拆除。 8.增加安装AP配电箱接地极-40*4镀锌扁钢，人工挖填沟槽0.5*1*18米，安装-40*4镀锌扁钢25米，￠50镀锌管8米。 9.等电位箱至消防管线安装BVR1*252线57米，至暖气.给水.弱电设备接地安装BVR1*252线57米120米、安装￠160管卡1个，安装￠80管卡1个，252线铜鼻子6个，安装￠25镀锌管162米，弯头12个，管卡20个。 10.楼梯间一至二层休息平台安装￠300mmLED 1*60W吸顶灯1套，安装30*15PVC线槽10米，线槽内配BV3*2.52线. 剔DN20墙槽4米，安装单联单控开关1个。 建设单位： （盖章） 年月日受益单位： （盖章） 年月日 监理单位： （盖章） 年月日 施工单位： （盖章） 年月日
劳务班组承包合同完整版
劳务班组承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务班组承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包兰州大学二分部15#住宅楼工程施工任务。 为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 二、承包范围和工作内容
20100807 128 关于变更 、洽商、零工签证管理规定的通知
隆基泰和 隆基泰和房地产开发总公司隆基泰和地产字 [2010] 第128号签发人：计友强 关于变更、洽商、零工签证管理规定的通知 集团各部门、各分子公司： 为完善成本管控体系，加强对设计变更、现场洽商、签证的管理，保障成本控制目标的顺利实施，现对相关流程作如下规范： 1、设计变更审批及发放流程： 【由于设计不完善导致的设计变更】设计单位提报经签字盖章的《设计变更通知单》→规划部组织并结合工程部和监理单位进行审核，通过后由规划设计部填报《设计变更申报审批表》，同时由项目工程部通知施工单位进行报价→按审批表中设定的审批流程签字审批（过程中如有反面意见驳回的停止审批流程）→凭签审完成的《设计变更申报审批表》，项目工程部经理在《设计变更通知单》上签字并由公章管理部门加盖技术专用章→由监理单位和施工单位在《设计变更通知单》上签字并加盖印章→按相应工程管理规定发放。表格式样见附表1-1、1-2。 【实际施工中施工单位或项目管理人员提出的设计变更】提出人提出申请→项目部技术负责人结合监理单位对变更申请进行审核→需变更的向工程部经理请示确认后联系规划人员→规划人员与设计部门联系→不同意变更的，48小时内通
知项目部技术负责人，同意变更的，由项目工程部填报《设计变更申报审批表》，同时通知施工单位进行报价，其后的审批流程和所用表格同由于设计不完善导致的设计变更，设计单位签章的《设计变更通知单》由规划设计部人员负责在三个工作日内取得，并及时转交给工程部门。 【实施过程中营销等部门人员提出的调整品质或布局类设计变更】提出人提出申请→总公司对口管理职能部门对变更申请进行审核→需变更的向经营部提交→经营部组织工程、预算、成本、营销、规划部门和项目公司会议决策（提前估算涉及成本变动情况）→同意变更的由规划部与设计部门联系，取得《设计变更通知单》（如只是外部做法变化，不涉及设计单位的则不需取得）→由项目规划部填报《设计变更申报审批表》，同时由项目工程部通知施工单位进行报价，其后的审批流程和所用表格同由于设计不完善导致的设计变更。 2、工程洽商审批及发放流程： 涉及工程洽商的，首先应与设计（如与其无关的可不必涉及）和监理单位沟通，没有疑义的，项目工程部通知施工单位提报价款，并将报价反馈预算部进行审核，然后填报《工程洽商申报审批表》→按审批表中设定的审批流程签字审批（过程中如有反面意见驳回的停止审批流程）→凭签审完成的《工程洽商申报审批表》，项目工程部经理在《工程洽商记录》上签字并由公章管理部门加盖技术专用章→由监理单位和施工单位在《工程洽商记录》上签字并加盖印章→发放。表格式样见附表2-1、2-2。 3、工程零工签证确认流程： 涉及使用零工的，首先应由项目工程部与施工单位沟通报价，并将报价反馈预算部进行审核，然后填报《零工签订申报
钢筋班组协议清包工不含辅材(可编辑)
钢筋班组协议清包工不含辅材(可编辑) 项目部钢筋工程内部班组承包协议甲方：乙方：班组根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《中华人民共和国劳动法》的有关规定为了提高工作效率强化班组管理充分体现多劳多得的分配原则双方达成班组劳动报酬的承包协议。 一、承包范围及工作内容经工程公司考核同意以为牵头的钢筋承包班组承担唐山玉田凤凰春城凤仪园主体结构钢筋绑扎分项工程的施工任务。 班组所有组成人员以为组织人班组所有人员进场前必须与公司签订劳动用工合同（主体结构封顶、完成所承担的施工任务合同即终止）班组人员必须是自愿的委托为代表（有委托书）与工程公司签订劳动报酬的承包协议承包范围内的收入班组自由分配。 分项工程名称：唐山玉田凤凰春城凤仪园主体结构全部钢筋绑扎分项工程（不含二次结构但包括二次结构插筋）。 承包方式：包清工。 钢筋绑扎分项工程承包范围：钢筋的运料（从甲方钢筋加工堆放的地点到作业面）、绑扎、场内运输、搭拆绑扎脚手架、机械连接、钢筋支撑、马凳、垫块、梯子筋的焊接、预埋筋的剔凿、浇筑混凝土时的护筋等全过程（除钢筋加工外的所有工作）含阳台、飘窗、雨蓬的钢筋（不仅限于所列部位二次结构构造柱、圈梁钢筋除外的所有现浇结构的钢筋）。 二、承包范围内的劳动报酬的计价方法钢筋绑扎分项工程人工单
价：承包范围内以乙方实际完成钢筋绑扎的建筑面积按元m的综合单价结算任何情况下本综合单价均不作调增。 工程量计算：建筑面积以乙方实际完成施工部位的施工图按河北省年定额《建筑面积计算规则》进行计算以甲方核定的建筑面积为准。 零工单价：零工元出勤工日、借用工元出勤工日（钢筋绑扎）。 对合同价款内容的明确：eqoac(○,)本综合承包单价为固定单价承包人自负盈亏。 eqoac(○,)本综合单价包括职工工资、伙食费、办公车旅、冬雨季施工、二次搬运、安全文明施工、自身生活区的清理、自身上缴的管理费及税金、各种生活福利、忙闲的自我调节费、工伤保险和人身保险(医药费及自身原因引起的安全事故的医药费及事故处理费)等所有一切不可预见费用不再单独计取其它任何费用。 乙方同时执行甲方对建设单位的合同条款的要求。 三、人员及工期保证乙方必须严格执行建设单位及甲方要求的施工进度计划保证所承担施工作业面的进度按计划实施必须加班的部位必须组织人员加班确保甲方后道工序的施工。 因乙方不予配合影响后道工序施工每次对乙方处以元违约金。 乙方必须安排具有整体协调能力的现场负责人要求全天候蹲守工地协调相关事宜参加甲方的生产例会缺席一次罚款元。 乙方保证所承包分项工程应需的劳动力平均施工人数钢筋工人以上并根据工程节奏能及时调整劳动力具有一定的抢工期能力。 乙方应保证进场人员的素质具有熟练的操作技能技壮工比例搭配
零工签证
签证单 致国都公司梓潼家园项目部： 1.工地施工用水抽水用工共107个工。日期：2013年6月24日至 10月17日。安排人：马经理。原因：工地施工用水不足。 2.7#.8#.10#.11#中间东西路两侧隔离围挡，搭建拆除两次共用工16个 工。日期:2013年7月4号至7月26日。安排人：龚经理。原因：检查。 3.8#.11#东边的围挡，搭建拆除两次共用4个工。日期：2013年11 月5号至11月15号。安排人：龚经理。原因:检查。 4.7#.8#沙石料场砌筑抹灰及水泥棚搭建拆除共用20个工。日期：2013 年8月。安排人：龚经理。原因：公司要求。 5.保温板丶珍珠岩周转,装车卸车共用5个工。2014年5月4号至5 月15号。安排人：王经理。原因：公司多卸了,幼儿园剩下的. 6.公司门前停车场围挡搭建共用2个工。日期：2014年3月18日。 安排人：王经理。原因：停车用。 7.7#.8#.10#.11#单元门口暖气井砌筑抹灰共用46个工。日期：2014 年6月底到7月初。安排人：王经理。 8.7#.8#.10#.11#屋面威卢克斯窗边砼，钢筋，保温板,瓦凿除修补共用 56个工。日期：2014年7月25日至8月20日。安排人:庄经理。 原因：图纸窗户安装方式与成品不符，公司要求修改。 9.10#储藏室地坪（因水电施工破坏）修补，共用3个工。日期2014
年12月20日。安排人：单工。 10.7#8#10#11#屋面烟囱加高共用工4个工。日期2014年12月27日至 12月29日。安排人：王经理。 11.7#8#楼梯间暖气井顶板支模，绑扎钢筋，浇筑砼共用16个工。日期 2014年4月18日。安排人：杜工。 共计279个工 川达劳务（庄贺武部）
钢筋班组劳务承包合同
钢筋工程劳务承包合同 编号:03 发包人（全称）： 承包人（全称）：身份证号: _ 依照《中华人民共和国合同法》，双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：钢筋分项劳务工程 四、承包方式 以包工不包料、包材料损耗，包工期，包质量、包安全、包文明施工、包小型工具和机械、电线、电焊条、扎丝、切割机、切割片、塑料垫块马凳、吊钢筋用的卡扣、照明电器、板车、安全帽、等。包工程验收质量达到发包方检验的优质结构标准、包施工时承包方工人的安全保护用品和劳保福利。 五、结算方式： 1、本工程按照施工图纸、设计变更以及施工现场实际有效的签证单位计算工程量，按照承包单价进行结算。承包人超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外），为达到质量要求所采取的合理的技术措施和由承包人的原因造成返工的工程量，发包人不予计量。 2、结算审核程序：承包人申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员核算单价与工程量→项目技术负责人审核（项目负责人有权对有依据的工程量进行增减）→项目经理审批→领导终批。签证必须在三日内完成，不得补签，过时不予认可。 3、说明： （1）作为有丰富施工经验的承包人，在签证本合同前已完全充分了解与本工程的施工有关的各种情况和信息，承包人承诺不会因为除本合同条款规定可调整的项目外而向发包人要求额外的费用和其他项目的索赔。 （2）合同履行期间，由于工程变更等各种原因而引发发包人的自身承包范围发生减少，则发包人有权按照实际情况与承包人协商后修改承包人的承包综合单价及承包工程量。
（3）由于承包人的原因造成返工的工程量，发包人不予计量，同时超量耗用的材料费等从承包人的结算款中予以扣除。 六、承包单价： 1、承包单价： ①、钢筋制作、绑扎的承包综合单价为： ②、点工的单价：大工按元/工日、小工按元/工日、女工按元/工日（包括夜班、节假日），每日工作时间为9小时。 ③、钢筋用量的最终介定按经项目部审核的合理的翻样单。建筑面积按2004年江苏省定额有关规定执行。 2、承包综合单价已包括钢筋工程施工的所有人工费用（包括但不局限于以下费用）： ①、钢筋制作绑扎的人工费、钢筋翻样费、超高费、工人进退场的车旅费、劳动保护费（安全费、手套、工作服、绝缘鞋等）、各种钢筋加工机械、钢筋材料进场的卸力、各种小型工具（绑钩、剪刀、锄刀、卷尺、粉笔等）、后浇带内的钢筋保护和清理、五证（暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证）的管理费与手续费用、作业面水平运输钢筋和装卸费以及个人调节税等。 ②、所有创建文明工地、迎接有关部门检查以及钢筋施工机械的上下车、施工机械安装所需配合的作业等均包括在内，结算时不存在零工结算。 ③、综合单价包括：绑扎用的铁丝、塑料垫块。 ④、综合单价包括：地下室底板、顶板、墙板后浇带及超前止水带中，绑扎安装钢丝网片及橡胶止水带。 屋面钢筋混凝土中φ4冷拔丝钢筋；首层地面的钢筋网；塔吊及施工电梯基础； 3、单价的说明： ①、承包方必须精心施工、合理下料，严格控制钢筋的损耗，钢筋损耗率不得大于1.5%。对剩余的短头1米以上的钢筋进行焊接利用，合理使用。节约率（实际进场实用数与施工料单实际数）保证不少于 5 %。 ②、发包方增派杂工帮助承包方清理场地、搬运材料等人工费在承包方工程款中扣除； ③、发包方增派机械协助承包方进行工程施工，机械台班费视情况商定； ④、承包方如在二次结构施工期间，不能满足发包方的进度，发包方增派人员协助承包方进行小型构件施工，发包方按单价伍倍在工程款中扣除； ⑤、如果发包方在实际施工中，发生安排承包方做点工的工作，承包方应在当天按时按
劳务班组承包合同范本3篇
劳务班组承包合同范本3篇 劳务班组即施工班组，主要是帮助工程队找到活干。那么你知道劳务承包合同应该怎么写吗?一般要注意些什么?下面是WTT 整理的劳务承包合同范本内容，欢迎大家一起来了解一下! 劳务班组承包合同1 甲方： 乙方： 经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包兰州大学二分部15#住宅楼工程施工任务。 为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 二、承包范围和工作内容 1、该工程的平整吊运基坑土方,修边坡，砌粉刷井圈(部分)模板、砼、防水保护墙(全过程)砼打磨。 2、工程业主认可的图纸变更，现场签证所包括的所有工作内容。 三、承包金额：1086593元详见劳务领包工作量一览表 四、甲方对乙方的要求
1、文明施工。现场文明施工达到《甘肃七建文明施工(内部)标准》。 2、安全生产。 (1)、安全生产达到建设部JBJ59-99《建筑施工安全检查标准》。 (2)、安全生产详细条款执行双方签订的《兰州市建设工程承包发包安全管理协议》。 (3)楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中扣除防护恢复费用。 (4)电梯井内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚50元。 (5)当天的落地灰当天清理，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费10%。 (6)楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱仍或浪费现象，扣罚当月人工费的20%。 (7)若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚20_元。 (8)操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出现重大事故，对班组罚款1万元。 3、工期 (1)、20_年9月30日至20_年7月30日。 (2)、220_年12月30日确保主体完成正负零。
劳务班组承包合同
劳务班组承包合同劳务班组施工承包合同 甲方： 乙方：，身份证： 住址：协认真商，甲方同意由乙方承包经甲乙双方工程施工任务。为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华 人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 。 二、承包范围和工作内容 二、承包单价及金额： 四、甲方对乙方的要求 1、文明施工。现场文明施工达到标准。 、安全生产。2 劳务班组承包合同(1)、安全生产达到建设部JBJ59-99《建筑施工安全检查标准》。
(2)、安全生产详细条款执行双方签订的《安徽省建设工程承包发包安全管理协议》。 (3)楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中扣除防护恢复费用。 (4)电梯井（楼道间）内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚 元。 (5)当天的落地灰当天清理，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费10%。 (6)楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱仍或浪费现象，扣罚当月人工费的%。 (7)若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚元。 (8)操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出现重大事故，对班组罚款万元。 3、工期 (1）年月日至年月日。 (2) 年月日确保主体完成。 (3)、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响，以三天为限，超过上述期限非乙方原因造成的停工，经甲方签认后工期顺延，并支付乙方误工费。． 劳务班组承包合同4、质量 (1)、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。
(2)、确保工程质量达到标准。 (3)、工程质量如有不合格者，应由责任方负责返修，直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用，责任方负责。 (4)若乙方操作人员技术素质差，不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求，甲方有权终止协议，令其退场，造成损失，由乙方负责赔偿。 (5)班组支模前必须熟悉质量技术交底内容，并按质量交底要求进行操作。 (6)工期拖后、质量达不到合同要求，从承包劳务费中扣除 元。 （7）乙方应有一定的抗风险能力。 五、承包方式 1、 零工以外由技术人员的签字认可为依据，按当年的市场单价执行。 2、施工中的停电、停水都应乙方承担三天之内的费用。 3、因工程质量而达不到要求，造成的损失应由乙方承担。 六、人工费结算程序和规定 1、乙方每月日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算单，由项目技术人员签认后上报核实。． 劳务班组承包合同2、乙方向甲方报送的结算单应为一式二份(含工程量计算单，工程签证单)，甲方审核后的结算单应返回甲方和乙方各一份存档。
劳务班组承包合同协议书
劳务班组承包合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
劳务班组施工承包合同 甲方： 乙方：，身份证： 住址： 经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包工程施工任务。 为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 。 二、承包范围和工作内容 二、承包单价及金额： 四、甲方对乙方的要求 1、文明施工。现场文明施工达到标准。
2、。 (1)、安全生产达到建设部JBJ59-99《建筑施工安全检查标准》。 (2)、安全生产详细条款执行双方签订的《安徽省建设工程承包发包安全管理协议》。 (3)楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中扣除防护恢复费用。 (4)电梯井（楼道间）内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚元。 (5)当天的落地灰当天，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费10%。 (6)楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱仍或浪费现象，扣罚当月人工费的 %。 (7)若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚元。
(8)操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出现重大事故，对班组罚款万元。 3、工期 (1）年月日至年月日。 (2) 年月日确保主体完成。 (3)、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响，以三天为限，超过上述期限非乙方原因造成的停工，经甲方签认后工期顺延，并支付乙方误工费。 4、质量 (1)、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。 (2)、确保工程质量达到标准。 (3)、工程质量如有不合格者，应由责任方负责返修，直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用，责任方负责。
劳务班组承包合同范本_劳务班组承包合同格式
劳务班组承包合同范本_劳务班组承包合同格式甲方： 乙方： 经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包兰州大学二分部15#住宅楼工程施工任务。 为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国合同法》， 结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 二、承包范围和工作内容 1、该工程的平整吊运基坑土方,修边坡，砌粉刷井圈部分模板、砼、防水保护墙全过 程砼打磨。 2、工程业主认可的图纸变更，现场签证所包括的所有工作内容。 三、承包金额：1086593元详见劳务领包工作量一览表 四、甲方对乙方的要求 1、文明施工。现场文明施工达到《甘肃七建文明施工内部标准》。 2、安全生产。 1、安全生产达到建设部JBJ59-99《建筑施工安全检查标准》。 2、安全生产详细条款执行双方签订的《兰州市建设工程承包发包安全管理协议》。 3楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中扣除防护 恢复费用。 4电梯井内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚50元。 5当天的落地灰当天清理，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费10%。 6楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱仍或浪 费现象，扣罚当月人工费的20%。 7若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚2000元。 8操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出 现重大事故，对班组罚款1万元。
3、工期 1、2021年9月30日至2021年7月30日。 2、208年12月30日确保主体完成正负零。 3、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响，以三天为限，超过上述期限非乙方原因造成的停工，经甲方签认后工期顺延，并支付乙方误工费。 4、质量 1、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。 2、确保工程质量达到“七建杯”标准。 3、工程质量如有不合格者，应由责任方负责返修，直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用，责任方负责。 4若乙方操作人员技术素质差，不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求，甲方有权终止协议，令其退场，造成损失，由乙方负责赔偿。 5班组支模前必须熟悉质量技术交底内容，并按质量交底要求进行操作。 6工期拖后、质量达不到合同要求，从承包劳务费中扣除3000元。 五、承包方式 1、平整吊运基坑土方每立方米元，砌、粉刷井圈每个75元，模板每平方米17元，砼每立方米21元，防水保护墙每立方70元,文明施工每平方米为0.5元。零工以项目部的签字认可为依据，按当年的市场单价执行。 2、施工中的停电、停水都应乙方承担。 3、因工程质量而达不到要求，造成的窝工、等工应由乙方承担。 六、人工费结算程序和规定 1、乙方每月20日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算书，由项目经理签认后报公司统计员核实。 2、乙方向甲方报送的“结算书”应为一式二份含工程量计算单，工程签证单，甲方经营部审核后的“结算书”应返回甲方项目部和乙方各一份存档。 3、乙方在每月结算的人工费总额中向腾远劳务公司缴2%管理费用。