镇江区位条件与特征
第一节区位条件与特征
第八条区位条件
镇江市地处江苏省中南部，介于北纬31°37′～32°19′，东经118°58′～119°58′之间，北面濒临长江，东南与常州市接壤，西面毗邻南京市，下辖京口、润州、丹徒三个区和镇江新区经济开发区，以及丹阳、扬中和句容三个县级市。
镇江市地处沪宁工业带、长江和京杭大运河十字交汇点，临江近海，水陆交通极为便利，具备发展基础工业所必要的港口、交通、能源及城市依托等优势条件。
第九条自然和经济社会发展条件
市域内地势西高东低，南高北低，呈波状起伏，地貌特征以丘陵岗地为主。属北亚热带季风气候，气候温暖，雨量充沛，光、热、水资源较丰富。
镇江市是国家历史文化名城，长江三角洲重要的港口、风景旅游城市和区域中心城市之一。
2005 年末，全市户籍人口267.61 万人，常住人口296.20 万人，地区生产总值871.67 亿元，人均地区生产总值29428 元（按常住人口计算），三次产业结构比为4.4:60.6:35.0，财政收入118.42 亿
元，城市化水平59.1%，城镇居民人均可支配收入12394 元，农民人均纯收入5916 元。
第二节土地利用现状与特点
第十条土地利用现状结构
2005 年末，全市土地总面积384549.3 公顷。其中，农用地266002.4 公顷，占土地总面积的69.17%；建设用地79047.2 公顷，占土地总面积的20.56%；其他土地39499.7 公顷，占土地总面积的10.27%。按常住人口计算，人均土地面积0.13 公顷，人均耕地面积0.057 公顷。
第十一条土地利用特点
1、地形地貌比较复杂，丘陵岗地面积比重大
镇江市位于江南平原与丘陵山地之间的过渡地带，地形地貌比较复杂。其中丘陵岗地面积占63.4％，圩区、洲地占19.5％，平原占17.1％，是江苏省丘陵面积比重最大的地级市之一。
2、土地利用程度高，以农用地为主且利用类型多样
2005 年末，全市已利用土地345049.6 公顷，土地利用率为89.73%，其中农用地占土地总面积的69.17%，比全省平均水平（63.47%）高出5.7 个百分点。耕地面积167434.0 公顷，占土地总
面积的43.54%，占农用地的62.94%。林地面积30324.1 公顷，占土地总面积的7.89%，占农用地的11.4%。与全省平均水平相比，土地垦殖率低于全省平均水平，林地比重则大大高于全省平均水平。
3、建设用地呈现快速增长的态势，土地集约利用水平不断提升
镇江市经济社会发展非常迅速，GDP 从1996 年的319.35 亿元增加到2005 年的871.67 亿元，城市化水平从1996 年的32.94％提高到2005 年的59.10％。随着城镇化与基础设施建设进程加快，各项建设用地需求越来越大，总体呈现快速增长的趋势。与此同时，1996-2005 年，全市单位面积建设用地固定资产投资从2.23 万元/公顷提升至51.2 万元/公顷，单位面积建设用地二三产业增加值从46.17 万元/公顷提升至105.38 万元/公顷，均高于全省平均水平。
4、交通运输用地比重较大
镇江地处沪宁城镇密集区和新宜城镇聚合轴，又是长江航线和苏南运河的交通枢纽，交通运输用地比重较大。2005 年，全市交通运输用地6168.0 公顷，占土地总面积和建设用地的比重分别为1.60%和7.80%。镇江市占全省3.60%的土地面积，承载了5.44%的交通运输用地，贡献了4.78%的GDP。
5、土地利用区域差异较大，协调程度有待提高
2005 年镇江市区和扬中市城市化水平分别为59.10%和54.90%，高于丹阳市的48.70%和句容市的41.70%。从农用地和建设用地的比例来看，镇江市区和扬中市的农用地和建设用地之比分别为2.04：1和1.83：1，低于丹阳市的4.12：1 和句容市的4.07：1。规划期内需要实行差别化的土地利用政策，促进区域间协调发展。
第十二条土地利用存在的问题
1、土地资源紧缺，供需矛盾日益尖锐
镇江市域土地总面积在江苏省的13 个地级市中最小，占全省土地总面积的比重仅为3.6%。在国家保障经济发展、严守耕地红线的政策背景下，未来15 年城镇建设和交通等基础设施建设用地需求将持续加大，同时，在资源环境容量约束下，必须保障必要的耕地、林地和生态用地，土地供应与需求、开发与保护的矛盾日益尖锐。
2、耕地后备资源不足，补充耕地难度增大
2005 年末，全市其他土地39499.7 公顷，占土地总面积的10.27%。其中水域面积30566.5 公顷，占其他土地的75.22%；包括长江水面19453.5 公顷，约占其他土地的一半；荒草地、苇地、滩涂面积仅占22.06%，受地形地貌等自然条件的限制，以及需首先满足保护生态环境和防汛抗洪等需要的前提下，开发利用为耕地的难度较大。
3、农用地总体质量不高，区域分布不平衡
全市中低产田、中低产园地比重较大。其中中低产耕地面积占总量的73.05％。按区域分布来看，句容市、丹徒区和润州区的丘陵乡镇，大部分农用地属于中低产类型。
第三节上轮规划实施评价
第十三条上轮规划执行情况
《镇江市土地利用总体规划（1997-2010 年）》（以下简称上轮规划）于1996 年底编制完成，1998 年经江苏省人民政府批准实施。上轮规划批准实施以来，镇江市经济社会取得了持续快速的发展。至2005 年底，镇江市常住人口、地区生产总值、土地产出率水平均超过了上轮规划确定的2010 年发展的预期目标，城市化水平也基本达到了2010 年的目标。与经济社会发展水平相对应，建设用地总量、建设占用耕地总量均突破了上轮规划确定的2010 年发展规划指标。
第十四条上轮规划实施效益评价
农用地特别是耕地保护得到强化。严格保护基本农田，大力推进土地整理复垦开发，不断创新耕地和基本农田保护制度，基本实现了建设占用耕地的占补平衡。
全市经济社会发展合理用地需求保障有力，建设用地的无序扩张得到有效遏制。能源、交通、城市基础设施建设加快，促进了经济发展质量的提升，提高了建设用地节约集约利用水平。
土地分区用途管制制度执行严格。根据各地的自然条件及生产发展特点，加强了用地方向的指导，使土地资源禀赋得到有效发挥。
“在开发中保护、在保护中开发”的方针得到贯彻。明确了生态退耕和土地开发整理项目的规模和范围，开展了重点生态工程建设，地方生态环境得到维护和改善。
第十五条上轮规划实施中存在的问题
上轮规划编制与实施阶段宏观经济环境变动巨大，经济总量急剧扩张、经济结构大幅调整和城镇化、工业化的快速发展，远远超出规划预期，导致规划实施中存在一些突出问题：耕地和基本农田保护形势严峻，发展用地空间日益受到限制，耕地补充的经济约束和生态约束日益明显；土地市场化配置机制尚未充分形成等。
第四节土地利用面临的形势与挑战
第十六条土地利用面临的形势及要求
规划期内既是镇江市经济社会发展的重要战略机遇期，也是资源环境约束加剧的矛盾凸显期，必须科学分析经济发展和土地资源利用的新形势，深刻把握转变经济增长方式、产业优化提升、城乡统筹发
展对土地利用和管理的新要求，充分认识土地利用和管理面临的挑战。
1、区域发展战略调整要求土地利用结构和布局优化调整
为了实施我国东部率先发展战略，适应将长江三角洲地区建设成为国际先进产业集聚基地，策应江苏省提出的沿江基础产业带等“四沿”发展战略，实现区域共同发展的要求，镇江市适时提出了进一步提升产业结构，优化产业发展空间，重点打造沿江、沿沪宁高速公路的“两带”布局主构架的区域发展战略。因此，全市土地利用结构和空间布局也迫切需要作相应的优化调整，以适应区域发展战略变化的客观要求。
2、率先发展战略要求转变土地利用方式
经济发展方式的转变不仅是镇江市经济发展所面临的资源环境
瓶颈约束日益加剧的客观要求，也是经济发展质量进一步提升的必然要求。随着率先发展战略的深入实施，国民经济结构的不断优化升级，镇江市亟待转变土地利用方式，优化调整土地资源配置，引导经济发展方式转变，促进资源节约型社会建设和循环经济产业体系的形成。
3、强化土地宏观调控功能要求编制土地利用总体规划
今后一段时期，国家或政府的战略导向调整机制不断完善，土地宏观调控功能逐渐健全和加强。土地宏观调控功能的发挥以科学的土
地利用总体规划与管理为基础。因此，为了进一步增强土地宏观调控功能对于国家战略导向调整的适应性，需要编制适合土地宏观调控功能及时、高效发挥作用的土地利用总体规划。
第十七条土地利用面临的挑战
1、建设用地供需矛盾突出。规划期间是镇江市资源环境约束加剧的矛盾凸显期。随着人口不断增长、工业化率和城镇化率快速提升，城镇工矿用地需求量将保持较高水平；推动城乡统筹和区域一体化发展，将进一步拉动区域性交通、水利等基础设施用地的增长；新农村建设也需要一定的用地作为保障，这些都形成了对建设用地的刚性需求。随着镇江市开放型经济的迅速发展，外来人口增长加快，也给土地资源的空间配置带来很大压力。
2、农用地特别是耕地保护形势严峻。镇江地处人多地少的江苏苏南板块，随着工业化和城市化的快速发展，建设用地的刚性需求对农用地保护，尤其是耕地保护形成巨大的压力。同时，镇江耕地和基本农田保护任务重，耕地后备资源不足，完成耕地占补平衡任务的难度很大。
3、土地利用空间布局亟待调整。随着苏锡常都市圈和南京都市圈的快速发展，处于两圈之间的镇江迎来了新的发展机遇和空间。镇江可凭借该区位、交通优势和现有的产业基础，深入推进沿江开发开放，进一步提升基础产业发展层次和水平。长三角地区区域规划的实
施、京沪高速铁路、城际轨道、淮扬镇铁路等一批重大区域基础设施的建设，将加快长三角区域经济一体化进程，镇江枢纽城市地位将进一步加强，全市土地利用布局也迫切需要作相应调整，中心城市除了沿江发展的态势外，向南发展的趋势也日益明显。
4、统筹区域土地利用难度大。镇江经济社会发展的地区差异较大，土地利用的区域差异也很突出，作为经济发展中心的市区为保持高增长的发展态势仍需消耗一定量的土地资源，而快速增长的县域经济也需要大量的建设用地作为支撑，有限的新增建设用地指标在区域之间的统筹协调难度加大
《江苏地域文化》作业参考答案2014
答案务必手抄，打印或复印成绩为O分。 第一次形成性考核答案 一、填空 1、30汤山 2、中原 3、江浙河南 4、1667 5、阿拉伯 6、天京苏福 7、徽派 8、郑和 9、苏常 10、黄道婆 11、淮河 12、紫砂陶 13、李鸿章 14、2800 淹城 15、彭城 16、薛氏 二、名词解释 1、江苏地域文化 顾名思义就是指江苏这一特定地域范围内所具有的各种文化要素，以及由这些要素构成的整体文化面貌的总特征。 2、金陵文化 也称“宁镇文化”，宁指今南京市，镇指今镇江市。三国时期孙吴建都京口（今镇江），随后移都建业（今南京），自此形成金陵文化圈。金陵文化以江淮方言与吴方言的并存互融为其语言文化特征，以今南京、镇江为中心地带。 3、苏东海洋文化 苏东有近一千公里的海岸线，由此而形成的地域文化特色，主要指以沿海的南通、盐城和连云港三市为中心的文化圈。 4、吴文化 是以春秋时期建都姑苏的吴国为基本型制，以吴方言为语言文化特征，以目前太湖附近的苏州、无锡、常州三市为中心地带的文化圈。 三、简答题 1、江苏水文化的特征表现在哪些方面？ 水的灵动使江苏文化在发展中形成了智慧特征。 一是勤思。江苏人凡事爱动脑筋而不使蛮力，比如先秦时期的《孙子兵法》，处处体现着多想办法、多动脑筋的指导思想，与当时中原诸子的著作有着明显的不同风格。 二是善思。江苏人眼界开阔，思维敏捷，不仅善于抓住机遇，而且在时机的等待上也善于从大处做好工作，准备之细、忍耐之坚，都是有口皆碑的，比如汉初风云人物张良的“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”是我们耳熟能详的故事。 三是奇思。历史上，江苏出了许多富于奇思妙想的人物，他们的创新精神留下了丰富的
外墙真石漆施工承包合同
施工承包合同 甲方（发包方）：镇江市金鹏装饰工程有限责任公司 乙方（承包方）： 身份证： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：丹徒区水利农机局外墙真石漆装饰工程 工程地点：丹徒区水利农机局 二．承包内容和范围：包工包料 工序：铲除原墙面底子→刷一遍底漆→批两遍外墙腻子→喷两遍外墙真石漆→后刷一遍面层胶。 乙方应按施工规范要求保证工程质量，所有材料的搬运清理及材料归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。 三．计价与付款 1.按实际面积，承包单价 55 元/㎡。 2.价款按甲乙双方认可有效的工程量结算单为依据进行结算。 3.按工期及进度要求，进场施工后，付5万元，工程结束后付5万元，余款年前付清。
四．施工工期 本工程按项目部的要求施工，自签订合同之日起 45 天内完成所有工程量，乙方不得以任何理由和借口延长工期。超过规定的期限，甲方可以单方终止合同，乙方无条件撤出工地，由甲方委托其它班组施工，不向乙方支付任何费用。如乙方无理取闹，致使甲方造成的一切损失均由乙方承担。如有雨天不能施工，可顺延。 五．质量要求 严格按《建筑工程施工质量验收管理条例标准》验收。 如果质量未达到要求，甲方有权终止合同，要求乙方无条件撤出现场，乙方承担其相关损失及后果。 乙方必须严格控制施工质量，服从甲方管理，对甲方提出的问题及时整改，并承担造成的材料损失及其相应罚款。 组织精干队伍和健康人员精心施工。按项目部的规定和要求做出样板，经项目部的人员同意认可后才可以大面积施工。 六. 安全要求 进场前必须进行安全知识和班前教育，必须戴安全帽、穿软底鞋，特殊部位必须系好安全绳。 所有人员必须有合格的证件，不能适应高空作业、不健康人员、童工不能作业。 文明施工，在施工现场不准打架、斗殴、赌博，不准酒后作业，不准私自电线乱拉乱搭，不准生火做饭，如发现罚款100—1000元。 严禁违规操作，凡安全设施不到位，乙方人员不许施工，否则所产生
江苏地域文化第三次作业参考答案
《江苏地域文化》第三次形考（大作业）（占课程总成绩30 %） 1苏中文化主要以平原水文化为基础，广陵__B____文化为补充。 A 大运河 B 山 C 平原 D 湖泊 2淮安青莲岗文化遗址为江淮地区__C____氏族社会繁荣阶段文化的典型代表。 A 农业 B 古黄河 C 母系 D 父系 3江苏泰兴市取___B_____，五业兴旺之意命名。 A 泰州 B 国泰民安 C 泰县 D 泰然兴起 4南通博物苑为晚清状元___C___于1905年创办。 A 冒辟疆 B 胡长龄 C 张謇 D 胡瑗 5泗洪县__B____镇发现的“下草湾遗址”，表明距今约5万年前就有古人类在此逐水而居。 A 太平 B 双沟 C 临淮 D 上塘 6宿迁市为全国唯一拥有___D___两大天然淡水湖的省辖设区市。 A 骆马湖、邵伯湖 B 洪泽湖、高邮湖 C 骆马湖、云龙湖 D 洪泽湖、骆马湖 7连云港市孔望山摩崖造像，是中国迄今发现最早的__A____石刻。 A 佛像 B 摩崖 C 雕像 D 造像 8连云港的___B___被誉为“江苏的张家界”、“连云港的九寨沟”。 A 云台山 B 渔湾 C 东海 D 连岛
9江苏柳琴戏，是流行于省辖设区市__C____及周边地区的江苏主要地方戏剧种之一，已有200多年历史。 A 宿迁 B 盐城 C 徐州 D 连云港 10江苏__C____市沿海滩涂上建有野生麋鹿和丹顶鹤两个国家级自然保护区，被誉为“东方湿地之都”。 A 连云港 B 南通 C 盐城 D 淮安 11苏北文化，指以项羽建立西楚王国和刘邦建立西汉帝国所体现的巍巍楚汉雄风为基础，连云港、盐城海洋文化为补充的地域文化。 正确答案：盐城 12用扬州方言演讲，流行于以扬州为核心的江苏北部和南京、镇江、上海等地的的一种曲艺形式被称为扬州评话 正确答案：扬州评话 13江苏省泰州白马庙乡是中国人民解放军海军的诞生地。 正确答案：泰州 14淮阴区为淮安市最早的行政建制，因地处淮河南岸而得名。 正确答案：南 15宋代，因狼山上岩石多呈紫红色，遂又称之紫琅山，后紫琅成了南通的雅称。正确答案：南通 16“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方”是刘邦的诗。 正确答案：刘邦 17 泗阳县被誉为杨树之乡，森林覆盖率高达%，在全国平原地区独占鳌头。
2019届高三一轮思维导图微专题二十六：工业区位条件分析
微专题二十六：工业区位条件分析 阅读图文资料，完成下列要求。 （广东省江门市2018届高三3月模拟）东莞大朗镇于1979年引进第一家毛织厂。20世纪90年代初，毛织产业已颇具规模。2002年该镇被授予“中国羊毛衫名镇”称号。近年来，大朗镇积极采取措施，让毛织产业焕发新精彩。据此完成1～3题。 1．初期大朗毛织业发展较快的主要原因是 A．劳动力资源丰富 B．销售市场广阔 C．国家政策支持 D．科技水平高 2．近年来，劳动密集型产业发展遭遇瓶颈，大朗毛织业仍逆势增长。主要依靠 A．丰富的原料 B．产业结构调整 C．交通运输改善 D．科技创新 3．若大朗毛织业向外转移，最适合转入的地区是 A．新疆 B．越南 C．贵州 D．广西 4.材料一近年来，中国逐渐成为全球最大的翡翠加工中心和翡翠消费市场。众多海外大牌公司看好中国内地市场，纷纷将市场重点转移至中国内地。瑞丽（位置见下图）是我国重要的翡翠加工基地之一，玉石加工历史悠久。
材料二翡翠全球生产和营销格局变化表。 （1）分析瑞丽成为我国翡翠加工基地的区位优势。 （2）目前，我国已形成了云南和广东两大翡翠集散加工区域，试说明原因。 （3）分析香港作为翡翠加工中心地位下降的原因。 5.(2014·课标Ⅰ，37，22分)阅读图文资料，完成下列要求。 沙特阿拉伯人口主要集中在沿海和内陆绿洲地区。21世纪初，该国甲地发现便于开采、储量丰富的优质磷酸盐矿(位置见下图)。初期开采的矿石送往乙地加工。2013年，该国在甲地附近筹建磷酸盐工业城，使其成为集开采、加工于一体的国际磷酸盐工业中心。
(1)分析沙特阿拉伯建设国际磷酸盐工业中心的优势条件。(8分) (2)分析在甲地附近建设磷酸盐工业城需要克服的不利地理条件。(8分) (3)在甲地或乙地加工磷酸盐矿石，都会造成污染。有观点认为“与乙地相比，甲地加工磷酸盐矿石造成的污染危害较轻”。你是否赞同这种观点？请通过对甲、乙两地的对比分析，阐述理由。(6分) 1．工业区位选择的思路 对工厂区位选择时主要从以下思路分析：
安全施工协议范本
合同编号：ZP字号 安全施工协议 发包方（甲方）：江苏筑品建设有限公司 承包方（乙方）： 签订地点：江苏省镇江市 签订日期：二零一四年月日
甲方（全称）：江苏筑品建设有限公司 乙方（全称）： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）及其它相关法律、法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。 第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点：镇江市九华山路西侧，凤凰山路南侧 第二条、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2.及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7.向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9.对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 第三条、乙方的权利、责任和义务
工程外墙钢管脚手架合同
建设工程外墙钢管脚手架项目 施工承包合同 发包单位：镇江市金鹏装饰工程有限责任公司（甲方） 承包单位：_____________________________________ （乙方） 第一条：工程项目和承包内容 一、承包项目：丹徒区水利农机局外墙装饰工程所有的外墙钢管脚手架搭拆工程。 二、承包方式：包工包料。 三、承包内容：所有满足施工使用的外墙钢管脚手架和卸料平台搭设及拆除使用维护整改的工作。材料包括钢管、竹榀满铺、扣件、垂直式安全网密闭网、铁丝、立竿垫板以及埋入结构中的预埋件等。 四、每平方米按人民币—元整包干，结算时不作任何调整。 五、钢管及安全网应提供有效合格证给甲方备案。 第二条：质量技术要求 一、搭设及拆除必须制定详细的施工组织方案，并在作业过程中严格遵照执行。 二、钢管架质量必须按《建筑施工安全检查标准》中规定的钢管手脚架标准进行搭设。 三、架子搭设应做到安全牢固、搭拆方便，严禁立杆底端直接坐落在松土上。钢架必须随主体结构施工提前搭设到位，凡是因乙方不及时搭设防护措施而造成工期延误和返工或出安全事故等的责任与损失均由乙方全部承担。 四、在每层结构砼浇捣之前，乙方应负责预埋好拉结件。否则造成影响施工，由乙方承担责任。拆架后应负责切割或电焊烧割预埋件。 五、脚手架安装进度应超过施工一层，同时应及时挂设垂直密闭式安全网等。 六、市、县安全站及公司安全部门对现场脚手架搭设检查及有关事务，如不合格或返工由乙方负责整改到合格为止。 第三条：工期进度要求 一、乙方现场负责人应正常驻工地与甲方现场施工员协调工作，及时参加各工种工程例会、安全检查和脚手架检修。 二、乙方应服从甲方的工作搭接安排，及时协调好各工种配合施工，不得以任何 借口不予及时配合，否则由此引起的工期延误和经济损失由乙方负责承担。
镇江传统文化的整理与现代弘扬_韩凤冉
镇江传统文化的整理与现代弘扬 韩凤冉 汪允普（凤凰出版社） 镇江是座历史悠久的国家级历史文化名城，人文荟萃，山水形胜，文化资源十分丰厚。镇江不仅是吴文化的重要发祥地，也是《文心雕龙》、《昭明文选》、《梦溪笔谈》等巨著的诞生地，同时还拥有焦山《瘗鹤铭》残字石，金山寺，西津渡等历史文化景观，更是与葛洪、刘裕、刘义庆、萧统、刘勰、米芾、刘鹗等众多历史名人联系在一起。在经济快速发展的今天，如何更好的利用传统文化资源，在传承、保护镇江历史文化资源的同时，努力挖掘传统文化资源，特别是对其进行现代价值的阐述，使其成为推动镇江现代文化繁荣和发展的不竭源泉。从而努力探索出一条传统文化资源与现代经济发展相互交融，协调发展的新路径。成为我们当前要思考的一个问题。本文准备从镇江文化资源情况概述，镇江文化保护和整理以及未来发展等方面进行阐述。 一、镇江文化资源概述 镇江历史悠久，数千年来留下的传统文化资源十分丰富，这些文化资源主要可以分为以下几类： 一是具有全国影响力的重要文化作品。如中国文学史上现存的最早一部诗文总集《昭明文选》，中国第一部系统文学理论和批评巨著《文心雕龙》，首开中国笔记小说先河的《世说新语》，中国文学史上继《诗经》和《楚辞》之后现存的第三部诗歌总集《玉台新咏》，在中国书法史上具有坐标意义，被誉为“大字之祖”的《瘗鹤铭》，号称“十一世纪的科学坐标”中国古代的百科全书《梦溪笔谈》等都是完成于镇江，或存于镇江。在一个城市的历史上产生了如此多的重量级文化作品，这在全国都是不多见的。这些文化作品的影响力已经远远超出地域文化的范畴，成为中华文化的重要组成部分。因此这些文化资源不仅是镇江的，更是早已成为中华民族的重要文化遗产。 第二类是学人著述。镇江文气鼎盛，每个朝代都有著名文人学士与之相联系。东晋时，为了躲避中原战乱，世家大族纷纷南下，其中很多都移居京口，其中最著名的就有撰有《世说新语》的刘义庆，著有《晋书》的臧荣绪，选编《玉台新咏》的陶弘景、诗文与庾信齐名的徐陵，中国第一部诗文总集《昭明文选》的编纂者萧统，著有中国第一部系统文艺理论巨著《文心雕龙》的刘勰等。这些世家大族移居京口的同时，也极大的推动了镇江文化发展，此后镇江作为六朝文化的重要代表，一直吸引着众多的文人墨客。他们纷纷于此寻山河之胜，凭吊古今，其中李白、杜牧、范仲淹、王安石、苏轼、陆游、辛弃疾等人都曾在此留下来脍炙人口的吟咏诗篇。李白的“丹阳北固是吴关，画出楼台云水间” ，（《永王东巡歌》十一首之六）杜牧的“句吴亭东千里秋，放歌曾作昔年游。青苔寺里无马迹，绿水桥边多酒楼”，（《润州二首》之一）王昌龄的“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”，“丹阳城南秋海阴，丹阳城北楚云深”，（《芙蓉楼送辛渐》）范仲淹的“山分江色破，潮带海声来” ，（《送识上人游金山寺》）王安石的“春风又绿江南岸，明月何时照我还”，（《泊船瓜洲》）辛弃疾的“何处望神州，满眼风光北固楼”（《南乡子·登京口北固亭有怀》）等成为千古绝唱，流风遗韵，至今传唱不绝。明清时期，随着经济的不断发展，江南地区不仅成为全国的经济中心， 271
工程施工合同管理的工作任务和方法
工程施工合同管理的工作任务和方法 本工程为镇江市中医院全科医生临床培养基地建设监理工程，由于工程规模大，参建单位众多，各工序、工种相互交叉，相互影响，业主所需要签署的合同相当多，通常需要订立包括监理合同、设计勘察合同、施工合同(包括总包合同和分包合同)、设备及材料采购合同等几个甚至几十个合同。对于这些合同的管理是项目管理的主要内容之一，同时合同管理工作的优劣也决定着项目的成败。 在项目实施阶段项目合同体系的划分和确立可以说是合同管理的第一个重点。而根据项目合同体系已确定的每个合同的内容、范围及每个合同的订立时间，精心及时的进行每个合同的招标、评标及合同签订可以说是合同管理的第二个重点。合同订立后的执行管理是合同管理的第三个重点。监理进行工程项目合同管理的重点主要在合同订立后的执行管理。 一、合同管理的任务 建设工程合同管理是对与工程建设项目有关的各类合同，从条款的拟定、协商、签署、履行情况等环节人手进行检查和分析，以期通过科学的合同管理工作，实现工程项目“四大控制”(质量控制、工期控制、成本控制、安全控制)的任务要求，维护当事人的合法权益。具体地说，进行有效的合同管理，是为了让合同涉及的单位树立合同法制观念，严格执行《合同法》和建设工程合同行政法规以及“合同示范文本”制度，严格按照法定程序签订建设工程项目合同，尽量减少或避免违法违规现象，敦促合同签订者严格履行工程建设合同文本中的各项条款，提高工程建设项目合同的履约率。 1、协助业主确定工程项目的合同结构； 2、协助业主拟定与本工程项目有关的各类合同(包括施工、材料和设备定货合同)，并应业主要求参与各类合同谈判； 3、进行上述各类合同的跟踪管理，包括合同各方执行合同情况的检查； 4、协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜； 5、站在公正立场调解与承包人之间的争议，如调解失败，双方将争议提交仲裁或起诉，则监理应据实提交有关证据； 6、合同管理的具体内容包括 ·工程变更的管理 ·工程暂停及复工的管理 ·工程延期的管理 ·费用索赔的管理 ·合同争议的调解 ·违约处理 二、合同管理的方法 1、进行合同分析，注重分析合同缺陷、解释有争议内容；分析合同风险、制定风险对策；简化分解合同，便于日常管理；分解合同工作并落实合同责任。
城市规划分析图四步走
分析图四步走 Ⅰ如何做好区位分析？ 区位分析是对设计项目所在的地域、文化、环境等等因素的了解与认知，是所有项目设计开始前的准备工作。回想起这几年做的大量区位分析图，似乎从不知所云到人云亦云再到“因为所以”的分析方法。 最基本的区位分析大概有以下这些东西： 1. 城市区位 显而易见，城市区位既是分析项目所处的城市在这美丽的地球上的位置，通过对城市地域的研究可以确定所在城市的位置、所属地区、人文环境、气候条件、城市规模和与城市之间的距离等信息。 城市区位分析大到国际、国家级小到省、市、区级，可根据项目的区域影响大小进行分析，对于旅游类、文化、交通类项目的帮助比较大。 2. 基地位置 基地周边情况的分析，一般常见的有使用现状的全景照片或者分析周边建筑的关系，另外基地的红线、控制线、退线等。 3. 城市肌理 分析城市与基地之间的轴线关系、公共空间、密度、朝向、间距、布局、风格等。 4. 可达性（交通）分析 分析城市的的街道路网，基地的出入口、交通的灵活性。以及城市交通的交叉口、平行道口和立体交通等，乃至铁路、航线等。 5. 区位优势与限制 分析区域独特的资源与优势，以及不利条件等，有些公司称为“SWOT”分析（不准确，请自行百度“SWOT分析法”）。 6. 区位景观环境 分析噪音环境、公园绿地系统、地标设施、视线分析等。 7.特殊分析图 根据项目的功能、结构等进行的分析……（以下省略1万字）
Ⅱ怎么画规划理念构思图 分析图虽不是项目的重点，却是吸引点，前期理念构思图尤甚，虽没必要投入太多精力，但应做精做巧。构思有一个主要的足矣，大量理念同时出动反而削弱了核心。即便需要若干延伸性的理念去分别支撑结构、路网、重点片区等，也不宜突破主体构思。 下面说正题，我把参与的每一个文本中的前期构思理念图分两类：原则表述和方案构思，先分类介绍，接着分别展开。一．理念构思图的特点是什么？ 1.原则表述类 此类构思图，也是我们一般所说的模式图。顾名思义，是运用抽象的图元组合表达原则性、基础性的构思。有时在方案介绍前期，我们会列举诸如生态优先、水绿交融等等的短语，作为一个引子来说明：“恩，这些我们都考虑到了。”这些“箴言”朗朗上口，实则放之四海而皆准的大实话。然而，我们依然需要这些来充当方案介绍前的一句客套话，毕竟空间规划翻来覆去就那么些车轱辘话，而规划策略又是文本不可或缺的一部分，那么把它们转化为漂亮的图形，效果显然会比加粗斜线放大N号要好；另外，但凡你有幸画了一幅（组）自己比较满意且反馈较好的模式图，留作储备，以后需要时拿出来略加修改，完全可以继续使用。 下图是一组体现“绿脉织网，借山引水，多元塑心”的模式图，是不是觉得它们有种随遇而安的美德？ 2.方案构思类 这一类理念图，与实际方案的关系比较大，往往能反映出空间结构、路网、绿地系统等具体设计内容。因此，它们往往是在方案做完后反推出来的……不管你承不承认，有时设计人员的逆向思维，可真了不敌。此类理念图，应该将形态落实在实际基地（规划范围）上了，但没有必要完全依照后期的方案分析深度来做，因为在逻辑上，这时候你还不知道方案是啥样呢。我以为这一类图最重要的就是把方案中的亮点，以抽象的形式展现出来，不要完全展现方案，否则前戏太多后边就没劲儿了。 例如，方案里做了贯穿基地的蜿蜒的绿道链接基地周边的优势元素，在理念构思中，也许直白简练的透明绿带叠加在基地底图上，就足够了（如左图来自SMAQ公司Campus设计）；如果方案中有等级分明的开敞空间，选择在基地中放一个大圆，周边围若干形态不同的点，通过直线连接，即可表现这种系统性（如右图）。 二．原则表述类 1.选择图元 画模式图前首先确定选择哪种基本图形作为构图元素，原则是简单明了。不同的图形可以抽象表现不同类别的理念，例如
基础建设施工合同范本
基础工程施工合同工程名称： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定镇江市句容工商行政管理局监制
基础建设工程施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： xx年xx月 xx日 竣工日期： xx年xx月 xx日 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额暂估价(大写)： (人民币) (小写)：(人民币) 以实际工程量为准进行结算
六、工程款支付 1、工程开工付至合同价的40%； 2、工程完成50%时付至合同价的70% 3、工程验收合格后付至合同价的100%； 七、质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。 4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。 八、工程工期 1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
江苏地域文化综合测试题(四)
综合考核题（四） 一、填空题（每空1分，共20分） 1、春秋战国时期，江苏境内出现了三支代表性的区域性文化，即吴文化、越文化和楚文化。 2、史载，徐州最迟在公元前1207年建城。 3、吴人干将、莫邪是春秋时期最著名的铸剑师。 4、东晋大书法家王羲之、王献之父子，并称“二王”，一直被尊为正统书法的主流。 5、清康熙二十五年(1667年)，合江宁、苏州简称的“江苏”之名正式使用。 6、明代中叶，江苏画坛产生了著名的吴门画派，形成江苏绘画的又一高峰。 7、朝天宫是南京现存最古老的道观遗址，三茅宫和北极阁也因道教而得名。 8、镇江焦山的《瘗鹤铭》，在中国书法史上具有坐标意义，被誉为“大字之祖”。 9、无锡惠山泥人，被誉为最富有东方色彩的民间工艺美术品，誉满中外。 10、常州天宁寺与镇江金山寺、扬州高旻寺、宁波天童寺合称东南禅宗四大丛林。 11、张若虚的《春江花月夜》诗享有“以孤篇压倒全唐”之誉。 12、江苏泰州人梅兰芳是在世界享有盛名的中国京剧界泰斗。 13、徐州狮子山兵马俑数量、种类繁多，对研究汉代雕塑、社会生活、丧葬制度、军制战阵都有极高的价值。 14、每年7月中旬至8月中旬金湖县都要举办荷花艺术节。 15、虞姬公园，1929年为纪念虞姬建于其故里沭阳县，有蒋介石手植百龄枸杞。 二、名词解释（每小题5分，共20分） 1、徐淮文化 也称“楚汉文化”，以项羽西楚王国和西汉王朝的巍巍雄风为地域文化的标志，主要指以今徐州、淮安、宿迁三市为中心的文化圈。 2、邳州大墩子遗址 上层为大汶口文化中晚期遗存，下层属北辛或称青莲岗文化早期，距今约6500～4000年。 3、南乡田歌 又称秧田歌、薅秧歌等，主要分布在丹徒南乡的上党、宝堰、荣炳、三山、上会、黄墟一带，格调清新，有浓厚的乡土气息。 4、灌云豆丹 是一种天然有机食品，风味异常鲜美，令人食之难忘，是连云港地区最具代表性的地方特色产品之一。 三、简答题（每小题10分，共20分） 1、简述江苏“私学”的类型？ 答：(1)散馆，由一名热心办学而又德高望重的当地人首倡，其他群众响应集资兴办书塾。 (2)族塾，由一姓家族利用本氏祠堂或本族富户空屋，共同出资聘请教师所办书塾，所收一般都是本族子弟。 (3)家塾，也称家馆，是富有之家独自出资延师所设的书塾，主要用来教育自家的子女，有时也兼顾近亲子女的教育。 (4)门馆，又称私馆，是由塾师自备房子，或在自己家中设馆办学，招收学生。 2、简述宿迁文化的特征。 答：（1）闻名于世的“下草湾文化”使宿迁享有世界生物进化中心之一、人类起源中心之一的美誉。“下草湾新人”在人类发展史上地位重要，标志江苏地区古人类社会活动历史悠久。（2）名人文化及其文化发扬。如西楚霸王项羽、一代烈女虞姬、民族英雄杨泗洪、新四军师长彭雪枫、少年英雄韩余娟等，弘扬其历史业绩和精神品格，在社会经济活动、城市文明
基础建设施工合同
基础工程施工合同 工程名称： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定 镇江市句容工商行政管理局监制 基础建设工程施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围
承包范围： 三、合同工期 开工日期： xx年xx月 xx日 竣工日期： xx年xx月 xx日 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额暂估价(大写)： (人民币) (小写)：(人民币) 以实际工程量为准进行结算 六、工程款支付 1、工程开工付至合同价的40%； 2、工程完成50%时付至合同价的70% 3、工程验收合格后付至合同价的100%； 七、质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。 4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。 八、工程工期 1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。 九、工程验收 1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。 2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。 3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期
地域文化
1、江苏地域文化是怎样分区的？ 答：（1）五分法。把江苏境内的区域文化分为五大块：吴文化，以苏、锡、常地区为中心；金陵文化,以南京、镇江为中心；徐淮文化，指徐州、淮安、宿迁以及、盐城的部分地区；维扬文化，以扬州及泰州为中心；苏东海洋文化，指南通、盐城及海岸区域。（2）四分法。吴地文化，以苏州、无锡为中心，汉文化的中心应是徐州，六朝文化和明文化的中心应是南京。（3）三分法。从地理位置上分为苏南、苏中、苏北，苏南以吴文化为主要特色，苏中以古隋文化为主要特色，苏北以江淮文化和古汉文化为主要特色（4）。二分法。以长江为界，概括的分为南北两部分，其中，江北地区的主导文化为淮扬文化，而江南地区则为吴文化。 2、江苏地域文化有哪些特征？ 答：江苏地域文化的特征，是在几千年文明发展的过程中形成的，作为中国历史上最富庶地区和文化中心之一，不仅历史上对我国传统文化的发展做出了积极的贡献，而且现实中也为我们认识和发扬光大祖国的传统文化有着积极的意义。江苏地域文化有着丰富的内容，从历史发展的宏观方面着眼，我们从以下三个方面概括江苏地域文化的特征。 第一、水文化形成的智慧特征。江苏地处长江、淮河的下游，湖泊众多，河流密布，水的灵动使智慧在江苏文化发展中发挥出突出的作用，使江苏人形成了勤思、善思和奇思的优良传统。 第二、南北文化交流形成的宽容特征。中国历史上文化有南北之分的说法，当代学者有海洋文化圈和大陆文化圈之说，两种说法从根本上看是基本一致，即有两个大的文化体系，这两大文化从地理上看以长江为交汇点，江苏就处于这个两大文化的交汇点上，促使本地文化形成了价值多元化、富于交融性和社会和谐的宽容特征。 第三、富庶安定形成的尽善特征。一般而言，富庶安定最易形成安于现状、不思进取的思想，然而江苏人则不这样，江苏人追求尽善，地尽其利、事尽其心和人尽其才，富庶安定的地域条件为之提供了可以实现这个追求的物质基础和社会环境。 3、“六朝”文化有什么特点？ 答：六朝文化是以六朝京都建康为中心而形成的地域文化,它与六朝所处的时代特征密切相关。六朝是政治动荡时代,门阀政治由形成、鼎盛而走向衰落,阶级关系呈现出多层次多结构的特点,世家大族仍占据显著地位。经济上则是广大南方得到开发和发展,北方大批人口的南迁和南方少数民族与汉族的融合,对历史发展产生了深远影响。此时南北政权既有对峙,又有交流。这一切造成了这一时代思想活跃、文化多元、具有开放性和融合性的特点。六朝文化的形成,既基于时代的因素,又具有地域、人文的因素 4、吴地文化的特征是什么？ 答：吴地文化的特征有六个方面，具体如下： （1）鲜明的水乡文化特色。这里有十分明显的水乡风貌，水域面积占苏州市的４２．５％除了三万六千顷的太湖，还有几十个大大小小的湖泊。“绿浪东西南北水，红栏三百九十桥”。 （2）浓郁的市民文化特色。相对于国内其他地区而言，由于商品经济发展较早，吴地较早地形成了市民阶层。大多数吴地艺术家，如《三言》作者冯梦龙，明代吴门画派的代表人物沈周、文征明、唐寅、仇英，都注意接近市民大众，作品也充分表现了大量的市民形象。 （3）外柔内刚的文化品格。远古的吴地居民崇尚武勇，自南北朝以来，在文化的滋润之下，此地民风渐趋柔和。喜欢温文尔雅，才子佳人甚多。 （4）重文重教的文化理念。苏州是全国出状元最多的地区，在清朝的１１４名状元中，苏州就占了２６名。在当代的“两院院士”中，苏州籍人士也是数一数二。 （5）精巧细腻的文化品位。苏州著名的工艺美术品种类繁多，如苏绣、苏扇、桃花坞木刻年画、玉雕、缂丝、剧装戏具、民族乐器，等等。 （6）采众长的文化个性。在悠久的历史上，五彩缤纷的外部文化对吴文化输入了各种新鲜内容。吴文化在保留自己特色的同时，博采众长，不断丰富。
建筑幕墙装饰工程施工承包合同
建筑幕墙装饰工程施工承包合同 江东旺置业有限公司：发包方（甲方）镇 分包方（乙方）：湖北弘毅建筑装饰工程有限公司 总包方（丙方）：上海仁信建筑安装工程有限公司 为了明确三方在合同期中的权利与义务，按时、保质、保量完成本工程，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，三方达成如下协议： 第1条工程概况 1.1、工程名称：镇江山水·半岛工程 1.2、工程地点：镇江市丹徒新区爱民路 1.3、承包范围：断桥隔热铝门窗工程 1.4、承包方式：包工包料 1.5、工期：紧跟工程进度 1.6、工程质量：按国家现行的有关规范规定制作与施工 第2条甲方工作 2.1、开工前15 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明2 份。 2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。 2.4、负责保护周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 2.5、协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
2.6、甲方要付给丙方门窗工程的配合费及总包费。 第3条乙方工作 3.1、参加甲方组织的施工图或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。施工中发生伤亡事故均由乙方自负。 3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对本工程成品进行保护。负责组织该分项工程的验收及有相关技术资料的整理（总包二份、建设单位、监理各一份）。第4条丙方工作 4.1丙方向乙方提供水、电、以及有效的脚手架等设备，并提供施工现场办公室与材料仓库给乙方使用。 4.2、指派为丙方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。4.3． 4.4、协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第5条关于工期的约定 5.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工所产生的相应费用。 5.2、因甲方未按约定完成工作而影响工期的，工期顺延。 5.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延。 5.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第6条关于工程质量验收的约定 6.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家现行的有关规范规定制作为质量验收标准。 6.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 6.3、甲、乙、丙三方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方、丙方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方、丙方应予承认。 6.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 第7条关于工程价款、工程结算及工程款支付方式的约定 7.1、工程单价及数量清单如下：
江苏地域文化形成性考核册
一、填空 1、江苏境内时间最早的人类是距今约____30___万年的“南京猿人”,1993年在南京市东郊___汤山____葫芦洞发现两块人类头骨化石。 2、汉代以降,中原地区人口大规模南迁加速了江苏文化和___中原文化____文化融合的进程。 3、元代,江苏长江以南属_江浙行省__行省,以北属__河南行省__行省。 4、_____1667__年分江南省为江苏和安徽两省,此为“江苏”得名之始。 5、唐代时扬州已经是一个国际性贸易大都市,其中有很多是_阿拉伯_____商人定居扬州,甚至在中国科举入仕。 6、1853年,太平天国在南京定都,改名天京,并在占领区苏南地区建__天京 _____省和____苏福___省。 7、目前的江苏古镇、民居建筑都有着非常明显的___徽派____风格。 8、_____郑和__七下西洋,其率领的船队穿过马六甲海峡,最远到达了红海沿岸。 9、宋代由于农作物品种的改良,当时流传着“__苏常___熟,天下足”的民谚。 10、元代棉纺织业有了突飞猛进的发展,_黄道婆______在其中作出了重要的贡献。 11、淮盐,顾名思义以____淮河___为界,淮河南为淮南盐,淮河北为淮北盐。 12、宜兴以____紫砂陶___著称于世,成为中国的“陶都”,可以上溯至宋代
13、1863年,__李鸿章___在苏州创办的苏州洋炮局是江苏最早的近代企业。 14、常州西郊距今____2800___年的周____淹城___遗址中,出土有四条独木船,最大的一条有11米长。 15、徐州的彭祖有中国“第一位职业厨师”美誉,徐州还曾经因此而名为“__彭城_____”。 16、无锡__薛氏_____父子由于对缫丝业的成功经营而被冠以“缫丝大王”。 17、东晋在南京始建__太学___,由国子祭酒主持,以经师、博士、助教为主要教学人员。 18、宋文帝在南京建立了儒学馆、__史学馆、文学馆__和玄学馆,这种分专业招生的教学模式是我国教育史上的一项创举。 19、最早创办的____茅山___书院,是宋初全国六大书院之一。 20、道家始祖老子曾在楚__沛地_____居住达10年之久,孔子曾前往沛地向老子访学。 21、公元前472年,范蠡在吴越西境筑__越城___ (今南京长干里),为南京古 城的雏形。 22、苏州__草鞋山__遗址、淮安_青莲岗__遗址、高邮_龙虬庄_遗址等均发现了稻作遗 1 址。
建设工程施工合同纠纷案一波三折获胜诉
建设工程施工合同纠纷案一波三折获胜诉 2011年9月2日，江苏省镇江市某豆制食品有限公司（以下简称“镇江豆制品公司”）与江苏省宜兴市某环保设备有限公司（以下简称“宜兴设备公司”）签订一份污水处理建设工程的《协议》。《协议》约定：宜兴设备公司(合同乙方)承包镇江豆制品公司（合同甲方）污水处理建设工程。《协议》还约定：乙方协助甲方接受环保部门污水验收工作，使污水COD保持在150以内。乙方负责环保部门验收通过，保证甲方的生产污水正常排放。如验收不合格，一切损失由乙方承担。同年9月20日，镇江豆制品公司向宜兴设备公司支付了68万元设备工程款。该工程土建部分，由镇江豆制品公司根据宜兴设备公司提供的图纸和指导组织施工。 工程完工后，宜兴设备公司始终未向镇江豆制品公司提供任何据以验收的资料，也没有提供所有设备的说明书、合格证。在试运转期间，镇江豆制品公司发现污水处理后的水质很差，为此多次与宜兴设备公司交涉，但后者采取敷衍搪塞的态度，拒不予以解决。 由于宜兴设备公司设计和承建的污水处理工程存在严重的质量问题，水质严重超标，造成镇江豆制品公司重大经济损失，因此镇江豆制品公司委托江苏得望律师事务所高冬竹律师向江苏省某市人民法院提起诉讼，请求判令被告宜兴设备公司返还设备款68万元；赔偿污水池及设备基础土建费用511334.22元，污水池及设备基础拆除清运费199073.61元，原告已支付污水处理清运费126875元，司法鉴定费10000元；承担本案的全部诉讼费用。 被告宜兴设备公司首先提出管辖权异议申请，认为该案是买卖合同纠纷案件，应当移送至被告所在地法院管辖。高冬竹律师在答辩中以充分的事实根据和法律依据证明原告所在地人民法院有权管辖该案。受案人民法院采纳高冬竹律师意见裁定驳回被告的管辖权异议申请。被告不服，上诉至镇江市中级人民法院，被镇江市中级人民法院裁定驳回。 在庭审中，被告宜兴设备公司辩称：原告主张的所有损失均与被告无关；原告提出的诉讼请求无任何事实根据和法律依据；请求驳回原告的诉讼请求。 针对本案案情复杂、技术性强、诉讼难度大等情况，高冬竹律师一方面及时申请受案人民法院委托江苏某建设工程造价咨询有限公司对原告污水池和设备基础土建及拆除清运工程造价等出具工程造价司法鉴定意见书，另一方面数次专程从南京赴原告所在地收集证据。在被告拒绝司法鉴定的情况下，仍取得合法有效的司法鉴定意见书。此外，向受案人民法院提交6组证据，其真实性、合法性、关联性均得到法院认定，全部被法院采信。 本案经过5次公开开庭审理和近两年的诉讼，江苏省某市人民法院于2013年11月10日作出判决，支持原告镇江豆制品公司的全部诉讼请求，判令被告返还和赔偿原告设备款及损失共计152万多元。
《江苏地域文化》期末考试重点
期末考核题型及分值 （一）填空题（每空1分，共20分）：20个空 （二）解释名词题（每小题5分，共20分）：4题 （三）简答题（每小题10分，共20分）：2题 （四）论述题（每小题20分，共40分）：2题 一、名词解释 （1）扬州清曲：指扬州地区的一种曲艺形式，产生于明代中叶，是继承元代散曲的一些形式特征，吸收当时江淮一带民间风行的各种俗曲，加以融合改造而成的地方曲种。 （2）六朝：公元220年至589年，中国进入南北朝时期，南方先后建立了东晋、东吴、宋、齐、梁、陈等汉族政权，史称“六朝”。 （3）泰兴花鼓：用红灯作为主要道具，用泰兴方言演唱，所用曲调具有浓郁的苏北民间小调风味，舞步和动作幅度大且灵活、风趣。 （4）吴文化：是以春秋时期建都姑苏的吴国为基本型制，以吴方言为语言文化特征，以目前太湖附近的苏州、无锡、常州三市为中心地带的文化圈。 （5）项王故里：又称“梧桐巷”、“项里”，是西楚霸王项羽的出生地。它坐落于宿迁市宿城区南郊、古黄河与大运河之间，徐淮路东侧。后院有项王手植“天下第一槐”及项里桐。（6）苏东海洋文化：苏东有近一千公里的海岸线，由此而形成的地域文化特色，主要指以沿海的南通、盐城和连云港三市为中心的文化圈。 （7）淮剧：是清代中叶在盐城、阜宁一带流行的一种民间小调与酬神香火戏结合的江北小戏，后受徽剧和京剧的影响，在唱腔、表演和剧目等方面逐渐丰富，形成淮剧。 （8）昆曲：是我国最古老的剧种之一，发源于十四、十五世纪苏州昆山，以鼓、板等控制演唱节奏，以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器，主要以中州官话为说唱语言，揉合了唱念做表、舞蹈及武术的表演艺术，现在一般亦指代其舞台形式昆剧，素有“百戏之母”的雅称。昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。 （9）狼山风景区：狼山风景名胜区是江苏省著名的六大风景区之一，狼山位于南通市南郊，是著名的自然风景区，由狼山、马鞍山、黄泥山、剑山和军山组成，南临长江、山水相依，通称五山。狼山居其中，海拔106．94 米，最为峻拔挺秀，文物古迹众多，其他四山如众星拱月，狼山成为五山之首。相传狼山曾有白狼居其上，又传因山形似狼而得名。 （10）孔望山摩崖造像：是一组东汉摩崖佛教艺术造像，为我国最早的石窟寺艺术雕刻。在江苏省连云港市南3公里的孔望山西侧。造像分布在东西长17米、高8米的崖壁上，依山岩的自然形势雕刻110个人像。最大者高1.54米，最小者高0.1米。 二、简答及论述题： （1）简述南京中山陵的建筑特征。 答：中山陵，陵园建筑由吕彦直设计，该方案是根据孙中山先生一再强调的“唤起民众，以建民国”的警言设计的，寓“木铎警世”之意。陵墓坐北朝南，依山而筑，由南而北沿中轴线逐渐升高，依次为广场、石牌坊、墓道、陵门、碑亭、祭堂、墓室，面积共8万多平方米。从空中俯视中山陵，整个建筑群恰似平卧在碧绿绒毯上的警钟：山下孙中山铜像是钟的尖顶，半圆形广场是钟顶圆弧，而陵墓顶端墓室的穹窿圆顶，恰似圆形的钟摆锤。 中山陵陵园建筑以民族传统风格为主，同时也巧妙自然地融合了西方近代建筑艺术的精髓，整个陵园采取传统的中轴线式排列，建筑群协调统一，浑朴自然，被誉为“中国近代建筑史上第一陵”。 （2）简述扬州菜肴的特点。