推荐-波形护栏工程施工合同
Ill
波形护栏工程施工合同
发包方： _________________________ （以下简称甲方）
承包方：_____________________________ （以下简称乙方）
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方
友好协商，甲方同意将 ____________________________ 工程委托乙方施工
安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：
一、工程概况
1. 工程名称：_________________________
2. 工程地点：__________________________
3. 工程内容：___________________________
4. 工程工期：以材料到场时间起，2015年4月18日完工。
二、承包方式、单价及规格
1. 乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。
2. 安装方式为：钻孔和打桩。
3. 安装单价为：每个端头600元，缆索安装为每米20元。
4. 安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。
三、工程付款方式
1. 双方合同签订后，甲方即向乙方支付30000元整（叁万元整）为该
合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方即向乙方支
付剩余全部款项。
///
四、甲方工作
1. 甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。
2. 甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。
3. 按时及时支付工程款。
五、乙方工作
1. 在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工中，如
果出现安全事故，由乙方全部负责。
2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃圾处理工作。
3、乙方负责该波形护栏的安装工作。
六、违约责任
1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。
2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金1000 元/ 天。
七、争议的解释甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向所在地有管辖权的人民法院提出起诉。
不锈钢栏杆工程施工承包合同
不锈钢栏杆工程施工承包合同 甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双方协商一致，特订立本合同。一、承包方式及价款：1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。2、合同价款,单价包干分别计算：窗台栏杆（高）元/m：阳台栏杆（高）元/m;楼梯栏杆（含坡道）元/m；空调板栏杆(方铁管高)元/m;3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购（如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料），材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。 二、承包范围：楼设计图纸范围内的栏杆工程。 包括制作、安装，密封胶的封打、竣工算帐等全部内容。三、工程质量：符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10%扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。 四、工程工期：1、自2012年月日至2012年月日竣工，并通过验收。2、乙方按甲方的进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 五、结算、付款方式：1、工程结算，按实际长度延长米计算。2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清（质保期二年）。3、乙方出具工资表，领取工程款。六、违约责任：1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担，所发生费用甲方概不负责。2、如工程质量低微，甲方有权更换乙方，所发生费用由乙方全部承担。3、甲方如不能及时提供材料，造成工期延误，工期相应顺延，造成损失甲方承担，七、其他：1、乙方根据大样图编制材料计划，提前3天上报甲方材料处，以便甲方及时组织货源到场。2、乙方施工严格操作规程，出现安全事故均由乙方自行承担。
波形护栏安装合同范本
波形护栏安装合同范本 波形护栏安装合同1 采购方（甲方）：__________________ 供应方（乙方）：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。 一、工程项目 1.工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。 2.交货及安装工程地点： 承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。 二、系统总造价及其支付 （一）系统总造价 1.本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币_______ 2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方
要求增加的工程除外）。 （二）工程款支付 甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款： 1.签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%; 2.工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______% 3.通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%. 三、工期 1.本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。 2.在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。 四、供货及安装 1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。 2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。 3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。 五、维修保养 1.本监控系统保修期为_______年，自工程完工并通过甲方及有
道路交通护栏施工合同通用版
道路交通护栏施工合同（零NO.） 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 见证方（丙方）： 为进一步确保鲤南开发区交通道路畅通，甲方委托乙方制作道路交通 护栏，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 就本工程施工具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：道路交通护栏 二、工程地点： 三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。 四、工程造价：本工程包干价为万元。 五、承包方式：包工包料。 六、付款方式：工程竣工邀请县公安局交通管理大队共同验收合格后 付至总额的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后付清。 七、施工工期：工期总日历天数为天。开工日期：年月日，
竣工日期：年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。 八、施工要求： 1、乙方必须严格按照双方及公安局交通管理大队共同认定的图纸和国家颁发的建筑工程规范、规格和供方企业标准(Q/3204BN1004-2007)要求进行施工，并接受甲方、丙方代表的监督。 2、按照公安局交通管理大队的规范要求：工程质量标准达到合格及以上。 3、“百川”牌护栏规格尺寸、颜色设置、原辅材料等技术参数，安装位置，须报甲方经公安局交通管理大队认定后方可施工。 4、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。 九、其它事项 1、乙方必须具备相应的施工资质。 2、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可组织验收。 3、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。 4、本工程质量保修期为12 个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。
栏杆工程施工合同(新)
栏杆工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方工程栏杆的制作、安装承 包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协 商一致达成如下协议： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图说、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设并挂表，电费由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫、如果甲方为了迎接检查，要求提前安装栏杆为此造成的多次清洁卫生及污染处理由乙方自行处理不计费用。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量
1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工规范和专业施工规范以及施工图说要求，乙方在采购材料前必须先封样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、每周必须组织一次安全学习和文明施工学习，必须有作业人员签字，此项作为结账的依据，如差一周罚款200元。 5、如乙方职工在现场发生打架斗殴，不论是谁的责任，罚款1000元后，再根据情节做出处理。 6、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。
工程施工劳务分包合同(波形护栏安装)
工程施工劳务分包合同 工程承包人：中铁十局集团第二工程有限公司 劳务分包人：徐州众兴交通设施工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，按照平等、公平和诚实信用的原则。结合本工程的具体情况，双方就劳务事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称：安徽省徐明高速3标。 1.2分包范围：波形梁钢护栏安装工程。 第二条工期和进度要求 2.1总工期从2018年5月11日-2018年6月11日 第三条质量标准 3.1乙方必须严格按照施工图、监理规程、技术交底、合同文件中的技术规范和国家及交通部现行有关技术规范的要求，健立健全自检体系，采取必要的技术、工艺措施，精心组织施工，确保工程内优外美，保证工程质量达到标准和招标文件规定的优良工程等级。 第四条劳务分包式及劳务报酬 4.1甲方提供材料，乙方负责安装（包括工人、机械、转运等），单价按照16元/m计算（不含税），此单价包含一切费用，不作任何
调整。 4.2工程数量以乙方实际安装数量为准（经甲、乙双方共同确认数量为准），最终以业主、监理等部门验收合格为准。 第五条双方职责 5.1甲方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。 5.2甲方负责在施工过程中组织对乙方工程质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查及管理；接受业主、监理、设计、质量监督等部门的各项指令，并将这些指令全面、及时、准确地下达反馈给乙方。 5.3甲方协助乙方协调外部施工关系，相邻施工段不可避免的施工干扰问题由甲方统一协调解决，乙方应无条件接受甲方的安排和裁决，且不另行增加费用。 5.4甲方按时提供图纸及相应的技术。 5.5甲方负责与业主、监理、设计及有关部门的工作联系，协调现场工作关系。 5.6乙方除履行本合同规定的各项责任和义务外，还应执行甲方与业主签定的工程承包合同中所确定的责任和义务。 5.7乙方根据施工队组织设计总进度计划的要求，每月按甲方要求提供下朋施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计
道路护栏安装合同
制作与安装合同 依照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将水韵新城别墅大门的制作与安装承包给乙方，经甲、乙双方共同协商，达成共识，为明确责任，协议如下： 一、工程名称 1、工程名称：道路护栏制作与安装 二、工程价款及结算方式 1、工程价款：道路护栏固定综合单价：45元/㎡； 合同暂定总价：25000元（大写：贰万伍仟元）； 2、结算方式：依据固定综合单价，总价款=道路护栏边缘宽度*（道路护栏最高点+最低点）/2*固定单价。 三、付款方式 （1）、签订合同后，甲方向乙方支付10000元订金，安装完毕并经甲方验收合格，甲方向乙方支付至结算总价的95%，留5%作为保证金，质保一年期满无质量问题后付清。 四、技术标准及质量要求 （1）、严格按照招标方要求制作，材料技术规格符合国家标准。
（2）、PVC护栏的加工、制作、安装应达到国家及有关行业质量技术标准。 （3）、PVC护栏制作方法：整体为PVC护栏，其中：边框规格：0.7*5000*0.3；立杆为：0.7*0.3*0.2；门整体颜色为：绿白。 五、工期要求签订合同之日起十天内安装调试完毕。 六、验收标准按照第四条技术标准验收，且符合国家标准。 七、双方责任 1、甲方：（1）、开工前进行现场情况交底及组织有关技术交底。 （2）、甲方可以随时对工程进度、质量、安全及文明施工进行检查。 （3）、甲方有权委托监理公司对本工程进行监理。 （4）、提供水电源接驳点，其费用由乙方负责。 （5）、组织工程竣工验收并按合同规定的期限办理工程结算。 （6）、按合同约定支付工程款。 2、乙方：（1）乙方开工前向甲方、监理公司提供技术交底。 （2）乙方进行道路护栏的制作与安装事项并负责相应费用。 （3）水、电等相关费用乙方承担。 （4）乙方严格按照合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工。 （5）竣工验收后，负责清理好现场及污染其他构件的卫生。
栏杆安装合同书
防护栏杆工程安装承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口 二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。 三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。 四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计
4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。 五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。 六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工
波形护栏工程施工合同.doc
波形护栏工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将 工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 4.工程工期：以材料到场时间起，2015年4月18日完工。 二、承包方式、单价及规格 1.乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。 2.安装方式为：钻孔和打桩。 3.安装单价为：每个端头600元，缆索安装为每米20元。 4.安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。 三、工程付款方式
1.双方合同签订后，甲方即向乙方支付30000元整（叁万元整）为该合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。 四、甲方工作 1.甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。 2.甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。 3.按时及时支付工程款。 五、乙方工作 1.在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工中，如果出现安全事故，由乙方全部负责。 2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃圾处理工作。 3、乙方负责该波形护栏的安装工作。 六、违约责任 1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。 2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金1000元/天。 七、争议的解释 甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过
护栏采购合同范本
材料采购合同 购货方：（以下简称甲方）材料用途：安保工程供货方：************************（以下简称乙方）签订日期：3月8日 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商，就甲方工程或加工厂所需材料的采购事宜，签订本合同，望共同信守执行 第一条：物资名称、规格或型号、材料特征、数量、单价、金额
1、供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收数量，甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整，调整幅度在10%以内，乙方不得有异议 2、乙方负责运输并卸货至甲方指定地点，合同价款中已包括物资款、运输费、装车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用。本合同材料单价在合同有效期内一次包死，在合同履行过程中不再做任何调整。本合同的总价为团里估价，甲方有权调整合同中材料计划或材料数量，以调整后的数量和规格为准，调整幅度在10%以内不影响本合同单价及其他条款的执行。 第二条技术标准（包括质量要求） 1、进场的物资必须符合交通部行业标准JT/T281-2007、设计图要求及甲方提出的要求，如发生质量问题，实行包退、包换，确保进场材料质量合格率90%以上，并须在材料进场的同时提供材料的质量检查部门的产品材质证明书（甲方有权对所采购的材料进行一步检测）出厂合格证及发票，且材质证明书内容要和现场进场料单及标牌所表明内容相对应。甲方对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内，如对于需要在使用过程中才能发现质量缺陷的材料，在甲方提出质量异议后应立即予以无偿更换。乙方并应赔偿因质
护栏施工合同(模板)
护栏施工合同(模板) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
施工合同书 甲方： 乙方：泉州市结实体育用品贸易有限公司 根据我国《合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。 第一条、工程项目： 一、工程名称：泉州市第六中学篮球场改造工程 二、工程地点：泉州市鲤城区第六中学 三、工程的内容及范围： A、甲方委托乙方在水泥基础面安装，护栏面积约204M2（现场如 有变更，按实际工程量计算）. 四、工程总造价为：人民币整（RMB￥）。详见附表项目单价表（含税），竣工后按实际铺设面积结算。 项目单价表 第一条、施工前准备： 一、甲方： 1、施工前1天负责接通施工现场总的施工用水源、电源（包括水表配电 板）， 应满足施工用水、用电的需要，迁移场地障碍物。 2、提供场地的标准尺寸。 二、乙方：
1、负责施工区域的临时设施，水电管线的铺设、管理、使用和维修工 作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、乙方收到合同预付金后，安排生产加工护栏，生产周期为15天。 第三条、工程期限： 一、产品进场施工工期为 4个工作天 ,自2015年月日开工至2015年月日（开工之日算起）竣工验收。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延： 1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源、道路未能接通、障碍 物未能清除，影响进场施工。 2、因甲方监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、雨天、或人力不可抗拒的因素而延误工期。 第二条、工程质量： 一、本工程质量必须要求达到中华人民共和国国家相关标准的规定。 二、工程竣工并甲方验收合格后，乙方对工程实行一年免费保修。免费保修期内，材料费和人工费全由乙方负责（使用不当及恶意破坏的损坏除外）。 第三条、结算方式和付款方法： 一、本合同签定后，甲方支付合同总价的50%预付金，计人民币整（RMB ￥）。 二、护栏安装完成总工程量50%，甲方支付合同总价的30%,计人民币 整（RMB￥）。 三、工程竣工验收，甲方支付合同的20%，计人民币整（RMB ￥）。 四、甲方负责因拖付工程款而影响工程进度及造成乙方的停、窝工损失。 第六条、工程验收： 一、竣工工程验收：以国家体育设施标准管理办公室制定的有关体育设施验收标准技术文件为依据，由甲方组织人员验收并负责验收相关费用。 二、工程竣工验收合格后，乙方立即交付甲方使用。 第七条、违约责任： 甲方的责任： 一、工程竣工未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。 二、竣工完成五个工作日内不进行验收即视为工程验收合格。
护栏施工协议
工程施工安装协议 甲方：合同段项目部 乙方： 为了顺利完成范围内防撞波形梁护栏工程的施工安装任务，甲乙双方经协商一致就该工程实际合作中的相关事宜达成如下协议： 一、工程内容： 1、合同段内全部防撞波形梁护栏工程的打桩、钻孔、波形梁板的安装。 2、施工地点：合同段内 3、施工时间及要求：根据业主相关文件要求、甲方对该工程做出的安排部署及该项目的合同文件。 二、工程单价： 1、双波普通型：7000元/km； 2、双波加强型： 8500 元/km； 3、三波型：11000元/km； 4、桥上预埋：9000元/km； 4、钻孔： 45元/孔（包括双波型和三波型）； 以上每项的工程单价均为综合单价，且包含甲方料场材料运抵施工现场的运输装卸和料场材料的看管费用及2%的安全生产费用，最终结算工程量以经业主检验合格的实际施工安装完成量为准。 三、支付结算方式： 1、签订合同时乙方向甲方交5万元履约保证金。 2、乙方的设备、人员按照甲方要求的时间、数量进场后，经监
理工程师认可同意开工后，乙方完成桥梁预埋1公里、中央分隔带双波普通型立柱2公里试验段，经甲方验收合格后，方可继续施工。在试验段施工中如果乙方不能按照相关规范及验收标准完成施工任务，甲方有权终止该合同并扣除履约保证金。 3、乙方完成桥梁预埋立柱5公里、双波普通型立柱5公里，经甲方验收合格后支付 5 万元进场预付款并退还履约保证金（预付款在第一次给乙方支付工程款内扣回）。 4、甲方根据乙方的实际施工进度向监理工程师申报计量，并按业主实际审批支付工程量同比例支付乙方的工程款。工程完工后，经业主与甲方验收合格，并审批支付终期计量后一次性结清乙方工程款。 四、工程质量、工期、材料的交还及安全： 1、乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸及有关技术调整要求施工，施工建成的各项技术指标必须符合设计图纸及相关规范规定要求。 2、乙方施工进度应严格按照合同约定，不得逾期，施工过程中业主或监理工程师对施工进度进行调整的乙方必须无条件接受，并接受业主对甲方的进度奖罚制度，同奖同罚。 3、直接用于构成工程实体的各种材料由甲方统一采购并及时运达甲方料场，乙方负责对进场材料的卸货点收，并安排专人看管；材料交接后所发生的遗失或损坏，以及由此造成的一切损失由乙方承担，并在支付中扣回损失费用。
城市公路护栏施工合同
城市公路护栏施工合同 篇一：018波形护栏施工合同 来源:护栏板 合同编号：3（W）00018 钢护栏施工合同 签约时间：2012年月日 签约地点：奉溪高速合同段项目部 钢护栏专业施工合同 合同编号：018 发包人: 天津城建道桥工程有限公司奉溪高速公路合同段项目部承包人: 四川华驿公路交通工程有限公司 为优质、高效的完成奉溪高速标钢结构护栏工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。 第一条:组成合同的文件 1.本合同及附件；
2. 甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要等； 3.甲方与业主签订的合同的“技术规范”部分（以下简称“技术规范”）。 合同组成文件如有不一致之处，以次序在先者为准。 第二条:本合同概况 1.工程名称：钢结构护栏工程 2.工程地点：重庆市奉溪高速公路 3.工程范围及内容: 1）施工段落或桩号：0383（0）段落内钢结构护栏加工制作安装施工 2）施工内容： 钢结构护栏的制造、运输、安装，立柱的安装,正常施工完毕后调整更换及成品保护，以及相关测量、实验、报检、资料编制所有相关工作，还包括缺陷责任期内养护等一切工程内容。 本合同所约定的工程施工范围和工程量均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况和乙方工程实施的进度情况予以调整。
4.工期:2012年7 月20日至2013年6月31日 5.缺陷责任期：主体工程完工日起两年。 6.工程造价: 1）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量为暂定数量，最终结算以实际完成经甲方验收合格 的工程数量为准，同时乙方不得以最终结算数量与合同暂定数量的差异为由要求调差。结算时提供相应正式发票。 承包单价中均已包括了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部费用，包括劳务、材料、机械设备、质检（自检）、安装、安全生产施工费用、环境保护费用、冬雨季、夜间施工增加费、临时设施费、工地转移费、保险、税金（系指营业税、城市建设维护税、教育费附加以外的各种税费，如印花税、资源税、所得税等国家和地方规定的各种应收税
交通护栏施工补充合同
交通护栏施工补充合同 发包人：（单位）浠水县公安局 发包人：（单位）江阴市立帆护栏有限公司 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本项目按照县政府的要求，增加护栏安装数量及地段，经双方协商达成一致意见，续金本合同。 一、项目概况 项目名称：浠水县城区交通，隔主护栏安装项目 项目地点：水县车站路老转盘至凤栖街路口闻一多大道 毛巾厂至教育局 项目内容：交通隔离护栏 二、项目范围：同丽文大道招标范围所涵盖的范围 三、合同工期：本项目2013年12月20日至2014年1月10日，工期日历20天，不可避免的自然灾害除外。 四、质量标准：达到丽文大道招标文件约定的技术规范。 五、合同价款：本项目采用总价包干形式即包工包包料包安全生产措施费和文明施工经费的固定价格形式发包，合同价格按丽文大道招标价格结算，共计人民币柒拾万叁仟叁捌拾元整（￥783380.00元），按实际安装工程量据实结算。 六、项目价款的结算及支付
1、本项目中标及标底承包范围内的项目按合同价款包干结算，施工期间如遇政策性调整，不予考虑。 2、本项目因设计变更或施工增、减部分，设计变更方案必须由设计单位依法出具的书面意见（含图纸），施工增减，按发包人书面通知和发包人、承包人双方签证及监理工程师认可的文书，依据鄂原预算的计算办法超过正负10%的予以调整，经审计部门审核并按承包人招投标的中标价与招标控制（招标文件）价下浮率进行结算。 3、项目价款的支付：本项目付款采用无预付款方式，承包人保质保量完成项目后，经发包人、监理工程师验收合格和签字认可，并通过相关程序审批后，由发包人付结算价款60%；在整个项目竣工验收合格和完成项目结算及决算审计工作后，再支付项目价款的30%，余下10%项目价款作为质量保修金在项目保修期满一年后无任何质量问题即无息付清。 七、各方权利和义务 （一）发包人 1、按国家相关规定办理项目建设过程中属发包人办理的各项手续，并承担其费用。 2、审核项目进度计划表和项目价款支付资料，对承包人保质保量完成计划进度的，按项目进度及付款进度方案拨付项目价款。 3、组织对项目竣工验收，按合同规定的款项配合承包人搞好结算工作。 4、开工前向承包人提供现场的水准点。 5、开工前组织承包人、设计单位、项目质量监督等人员参加图纸会审，并由设计人员交待技术参数及标准。
铁艺栏杆工程施工合同
铁艺栏杆工程施工合同 发包方：________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认 并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后 以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价
元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元 ； 总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人 民 币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大 写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲
最新波形护栏工程施工合同资料
波形护栏工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 4.工程工期：以材料到场时间起，2015年4月18日完工。 二、承包方式、单价及规格 1.乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。 2.安装方式为：钻孔和打桩。 3. 4.安装单价为：每个端头600元，缆索安装为每米20元。 5.安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。 三、工程付款方式 1.双方合同签订后，甲方即向乙方支付30000元整（叁万元整） 为该合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方
即向乙方支付剩余全部款项。 四、甲方工作 1. 2.甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。 3. 4.甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。 5. 6.按时及时支付工程款。 五、乙方工作 1.在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工 中，如果出现安全事故，由乙方全部负责。 2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃圾处理工作。 3、乙方负责该波形护栏的安装工作。 六、违约责任 1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。 2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金1000元/
城市公路护栏施工协议合同
城市公路护栏施工合同 篇一：FB-018波形护栏施工合同 来源:护栏板 合同编号：3GS（W）-CHQ-FWELM-00-FB-018 钢护栏施工合同 签约时间：2012年月日 签约地点：奉溪高速ELM合同段项目部 钢护栏专业施工合同 合同编号：ELM-FB-018 发包人: 天津城建道桥工程有限公司奉溪高速公路ELM合同段项目部承包人: 四川华驿公路交通工程有限公司为优质、高效的完成奉溪高速ELM 标钢结构护栏工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。
第一条:组成合同的文件 1.本合同及附件； 2. 甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要等； 3.甲方与业主签订的合同的“技术规范”部分（以下简称“技术规范”）。 合同组成文件如有不一致之处，以次序在先者为准。 第二条:本合同概况 1.工程名称：钢结构护栏工程 2.工程地点：重庆市奉溪高速公路 3.工程范围及内容: 1）施工段落或桩号：RK0++383（LK0++）段落内钢结构护栏加工制作安装施工 2）施工内容： 钢结构护栏的制造、运输、安装，立柱的安装,正常施工完毕后调整更换及成品保护，以及相关测量、实验、报检、资料编制所有相关工作，还包括缺陷责任期内养护等一切工程内容。 本合同所约定的工程施工范围和工
程量均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况和乙方工程实施的进度情况予以调整。 4.工期:2012年7 月20日至2013年6月31日 5.缺陷责任期：主体工程完工日起两年。 6.工程造价: 1）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量为暂定数量，最终结算以实际完成经甲方验收合格 的工程数量为准，同时乙方不得以最终结算数量与合同暂定数量的差异为由要求调差。结算时提供相应正式发票。 承包单价中均已包括了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部费用，包括劳务、材料、机械设备、质检（自检）、安装、安全生产施工费用、环境保护费用、冬雨季、夜间施工增加费、临时设施费、工地转移费、保险、税金（系指
栏杆工程施工合同
栏杆工程施工合同 编号：004 使用劳务单位：李维昌 提供劳务单位： 项目名称：樊华似锦三期 施工地址：绵阳市石桥铺 （栏杆班组） 2013 年12 月15 日
使用劳务单位：（以下简称甲方）提供建筑劳务单位：（以下简称乙方）根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》、《建筑安装工程承包合同》、《职业健康安全管理条例》、《环境保护法》、《施工现场安全技术规范》（JGJ59-11）有关条例，为明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，本着平等、公平、自愿、合作的原则，经双方协商，达成以下协议： 第一条合作项目：樊华似锦三期77# 78# 82# 工程地址：绵阳市石桥铺 合同内容及承包分项工程内容： 1、承包项目：樊华似锦三期77# 78# 82#栏杆工程 2、承包方式：双包 3、承包范围：室内外所有的栏杆。 4、承包工期：按项目部要求完成 第二条承包内容及单价：凸窗栏杆88.0元每米，阳台玻璃栏杆198.0元每米,楼梯靠墙扶手30.0元每米，楼梯栏杆110.0元每米。（以上所有栏杆及扶手做法同樊华似锦二期） 第三条结算方式：各项工程量均由施工员计算、工地安全员、保管员、会计签字，由项目经理、技术负责人审核后为准。 付款方式：（1）
第四条甲方责任 1、甲方负责项目工程总体的计划、调度和人力、物力的安排，对 总体质量、进度负责。 2、甲方负责为乙方提供技术指导、技术要求、数据和所需施工图 纸以及施工技术资料和技术交底。 3、甲方负责派专人对乙方施工人员进行安全教育和安全交底，定 期进行安全检查工作。 4、甲方负责为乙方提供施工场所、工程所需材料、水、电、路畅 通。 5、工期监督。本工程工期按建设单位审批的当月计划进行，每天 必须按要求完成当天的施工任务。 6、质量监督。监督乙方操作人员按图施工，严格按标准、规范施 工。处罚乙方造成的返工损失和延期损失等。 7、按合同及时办理工程预付款，并负责监督乙方向民工发放工资， 如乙方有违反相关规定的行为，甲方有权处罚。 第五条乙方责任 1、乙方必须认真遵守国家的《安全生产法》及有关安全生产的法 律、法规和当地政府、建委和甲方综合管理规章制度的有关规 定。
钢护栏施工合同波形护栏施工合同
来源:护栏板钢护栏施工合同 合同编号：3GS（W）-CHQ-FWELM-00-FB-018 签约时间：2012年月日 签约地点：奉溪高速ELM合同段项目部
钢护栏专业施工合同 合同编号：ELM-FB-018 发包人(以下简称甲方): 天津城建道桥工程有限公司奉溪高速公路ELM合同段项目部 承包人(以下简称乙方): 四川华驿公路交通工程有限公司 为优质、高效的完成奉溪高速ELM标钢结构护栏工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。 第一条:组成合同的文件 1.本合同及附件； 2. 甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要等； 3.甲方与业主签订的合同的“技术规范”部分（以下简称“技术规范”）。 合同组成文件如有不一致之处，以次序在先者为准。 第二条:本合同概况 1.工程名称：钢结构护栏工程 2.工程地点：重庆市奉溪高速公路 3.工程范围及内容: 1）施工段落或桩号：RK0+475.995-RK46+383（LK0+165.225-LK46+486.383）段落内钢结构护栏加工制作安装施工 2）施工内容： 钢结构护栏的制造、运输、安装，立柱的安装,正常施工完毕后调整更换及成品保护，以及相关测量、实验、报检、资料编制所有相关工作，还包括缺陷责任期内养护等一切工程内容。 本合同所约定的工程施工范围和工程量均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况和乙方工程实施的进度情况予以调整。 4.工期:2012年7 月20日至2013年6月31日 5.缺陷责任期：主体工程完工日起两年。 6.工程造价: 1）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量为暂定数量，最终结算以实际完成经甲方验收合格
栏杆工程施工合同
栏杆工程施工合同 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
栏杆工程施工合同 工程名称： 发包方（甲方）：福建省德龙建设工程有限公司 承包方（乙方）： 承包内容：栏杆工程 合同类别：包工包料 签订地点： 合同编号： 签订日期：年月日 第一部分协议专用条款 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外维护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认版设计图纸、施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单
及各种工作联系函、甲方通知等范围内室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。 2、结算单价（含税）： 、室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、室外铁艺栏杆高（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元/m；爬梯及栏杆油漆单价：元/m。 、残疾人不锈钢栏杆单价（不锈钢）：元/m。 、预埋件制作安装单价：元/t。 3、以上单价为一次性含税单价，包含但不限于： 、制作安装费、油漆费、材料费、管理费、综合费、社保费（含劳保费）、利润、规费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、已完工程及设备保护费、缩短工期措施费、风雨高低温季施工措施费、生产工具使用费、工程交接费、场地清理费、工地内自身机具看保管费、各工种施工配合费、风险费、赶工费、加班点心费伙食费、法定节假日工人加班工资费、降温费、保险费、暂住费、卫生费等一切费用。同时双方均同意不因施工工艺难易、工程量大小不分、栋号楼层多少、层高高低工效差等进行调整，也不因施工期政府政策性文件对人工费、材料费、机械费上下调整而调整，也不因施工期市场人工工资、机械费、材料价格上下浮动而调整。 、包含各种施工机械、各种施工工具、所有工程用材料及消耗材料。施工用照明电线及灯具、三级配电箱及电缆、末级开关箱及其所需4芯电缆、临时用脚手架及挑板、所有安全防护用具、床板、床架等机械劳保材料费用。以上各分项
波形护栏工程施工合同
波形护栏工程施工合同标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
波形护栏工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将此工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程内容： 4. 工程工期：以材料到场时间起，个工作日完工。 二、承包方式及单价 1. 包工包料元/米；单包工元/米。 2. 乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。 3. 每个端头元，缆索安装为每米元。 4. 安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况由甲方出面调解处理。 三、工程付款方式 1. 双方合同签订后，甲方即向乙方支付约工程总造价的20%为该合同工程的预付款元整，材料进厂时需支付工程总造价的70%款项元，安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。 四、甲方工作 1. 甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。
2. 甲方负责工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。 3. 按时及时支付工程款。 五、乙方工作 1. 在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作。 2、乙方负责该波形护栏的安装工作。 六、违约责任 1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。 2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分波形护栏工程款待全部完成后再进行支付。 3、如工程进度由甲方原因延期，乙方不负任何责任。 七、争议的解释甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向所在地有管辖权的人民法院提出起诉。 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方：电话： 乙方：电话： 年月日