工程征用土地合同正式版
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.
工程征用土地合同正式版
工程征用土地合同正式版
下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并
具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担
法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
工程征用土地合同
征用土地单位(甲方)：______
地址：____ 邮码：____ 电话：____
法定代表人：____ 职务：____
被征土地单位(乙方)：______
地址：____ 邮码：____ 电话：____
法定代表人：____ 职务：____
根据____(审批权力机关)批准的____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和____人民政府审查批准，经甲乙双
方实地查看、协商一致，特签订本合同，以供双方共同遵守。
第一条征用土地数量及方位
甲方征用乙方土地共____亩，其中稻田____亩，水塘____亩，菜地____亩，坡地____亩，宅基地____亩，林木____亩，共有树木____株。所征土地东起____，南起____，西起____，北起____。
第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费
1.根据____省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地(包括菜地)按该地年产值的倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地，不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、
苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定陌旆ㄖ葱校徽饔贸鞘薪记牟说兀褂Π吹钡卣挠泄毓娑ǎ 蚬医赡尚虏说乜⒒ 稹
2.根据____省(或自治区、直辖市)政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的____%补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按____办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。
3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产稻谷为____公斤，每
公斤折计价____元，年产值每亩核定为
____元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)____公斤，每公斤计价____元，年产值每亩核定为____元;菜地按平均亩产大白菜____公斤
计算，每公斤计价____元，年产值每亩核定为____元。
4.根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地的数量计算，共计____人;甲方对乙方农业人口的安置补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，磕陡氐陌仓貌怪眩罡卟坏贸淠瓴
档0倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费，按省、市、自治区政府制定的标准计算)。
甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后____日内，甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费、安置补助费共____元(其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的20倍)，付款均通过建设银行转帐托付。
第三条减免公、余粮交售任务
甲乙双方按照____人民政府的规定，根据被征土地的亩数，向____人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实
际减免量，以____人民政府的批文为准。
第四条安置办法
乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，采取以下第(____)项办法解决：
1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件;在可能和合理的条件下，经县、市土地管理机关批准，适当开荒，扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
2.发展工副业生产。在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助
费用。
3.迁组或并组。土地已被征完或基本征完的村民小组，在有条件地方，可以组织迁组;也可按照自愿互利的原则，与附近村民小组合并，甲方要积极为乙方迁组或并组创造条件。
(按照上述途径确实安置不完的剩余劳动力，经____省(或自治区或直辖市)人民政府批准，在劳动计划范围内，符合条件的可以安排到集体所有制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标，经____省(或自治区或直辖市)人民政府同意，也可以选招渲蟹咸跫牡惫と耍⑾嘤思醣徽鞯氐ノ坏陌仓貌怪选R曳降耐恋乇徽魍辏
植痪弑盖ㄗ椤⒉⒆樘跫模曳皆械呐┮祷Э冢或自治区、或直辖市)人民政府审查批准，可转为非农业户口或城镇户口，乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费，由县市以上人民
胗泄叵绱迳潭ù 恚糜谧橹筒荒芫鸵等丝诘纳畈怪
乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资，乡村能够解决的，由乡村自行解决;乡村不能解决的，由当地政府协助解决;地方无法解决少数统配部管物资，经县(或市)土地管理机关审查核实后，由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配，物资价款由乙方支付。
第五条甲方的责任
1.甲方征用土地上有青苗的，在不影响工程正常进行的情况下，应当等待乙方收获，不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地，甲方应当与乙方签订协议，允许乙方耕种。
2.甲方已征用2年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要，符合国家规定的留用土地，不得视为征用未用的土地)，除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外，当地县(或市)人民政府有权收回处理，甲乙方均不得擅自侵占或处理。
3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费，乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨
付，并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。
第六条乙方的责任
1.自本合同订立之日起，乙方有责任告知所属村民不得在征用土地内种植作物，不得砍伐林木和损坏其他附着物，有违反者，乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征用地上种植作物的，乙方应统一安排，不得逾期。
2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线、兴修沟渠等，应经甲方同意，乙方应在不影响建设工程的前提下动工，否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。
第七条工程临时用地
甲方在工程施工过程中，需要建设材料堆场、运输通路和其他临时设施的，应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同乙方签订临时用地协议，并按乙方前三年土地平均年产值逐
年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满，应当恢复乙方土地的耕种条件，及时归还乙方，或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。
第八条其他约定
__________。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，双方协商不能解决的，可报请建设工程管理部门和____县(或市)政府调解，调
解不成的，可报请合同管理机关仲裁，也可提请有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送____人民政府、计委、建委、建设银行、农委……各留存一份。
征用土地单位(甲方)：____(盖章)
代表人：____
____年____月____日
被征土地单位(乙方)：____(盖章) 代表人：____
____年____月____
——此位置可填写公司或团队名字——
建设工程征用土地合同书(doc 8页)
建设工程征用土地合同 征用土地单位（甲方）： 地址：邮码：电话： 法定代表人：职务： 被征土地单位（乙方）： 地址：邮码：电话： 法定代表人：职务： 根据________（审批权力机关）批准的________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和____人民政府审查批准,经甲乙双方实地查看、磋商一致,特签订本合同,以供双方配合遵守。
第一条征用土地数量及方位 甲方征用乙方土地共____亩,其中稻田____亩,水塘____亩,菜地____亩,坡地 ____亩,宅基地____亩,林木____亩,共有树木____株。所征土地东起____,南起____,西起____,北起____. 第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费 1.根据省（或自治区、直辖市）政府关于征用土地的补偿规定,各类耕地（包括菜地）按该地年产值的倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地,不予补偿。（征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准,按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行；征用城市郊区的菜地,还应按当地政府的有关规定,向国家缴纳新菜地开发基金。） 2.根据省（或自治区、直辖市）政府的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的____%补偿,所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按____办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始磋商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施,甲方一律不予补偿。 3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定,
稻田按平均亩产稻谷为公斤,每公斤折计价元,年产值每亩核定为元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）公斤,每公斤计价元,年产值每亩核定为元；菜地按平均亩产大白菜公斤计算,每公斤计价 元,年产值每亩核定为元。 4.根据《国家建设征用土地条例》的规定,乙方需要安置的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地的数量计算,共计人；甲方对乙方农业人口的安置补助费标准,按所征耕地每亩产值的二至三倍计算（年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安置补助费,最高不得超过其年产值的10倍）；征用宅基地不付安置补助费（征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费,按省、市、自治区政府制定的标准计算）。 甲乙双方在本合同上签字,并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后日内,甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费、安置补助费共元（其中,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的20倍）,付款均通过建设银行转帐托付。 第三条减免公、余粮交售任务 甲乙双方按照人民政府的规定,根据被征土地的亩数,向 人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量,以人
自来水厂工程征地协议书
某某县某某镇太阳湖自来水厂工程 征 地 协 议 书 甲方：某某市某某县水利局 乙方：某某市某某县某某镇太阳湖村 二〇一〇年十二月
某某县某某镇太阳湖自来水厂工程 征地协议书 甲方：某某县水利局 乙方：某某县某某镇太阳湖村 为解决某某镇的安全饮水问题，决定新建某某镇太阳湖自来水厂，并将自来水厂建设工程列为市、区两级为民办实事工程。为了有利于在土地征用方面搞好合作，有利于该工程顺利实施，甲乙双方就征地有关事项达成如下协议：1．甲方按自来水厂总体规划一次性征用乙方土地：东为，至，与相邻；西为，至距米处；南至；北至。所征土地为已经规划、土地等部门签证核实的地块所含的实际面积(包括水田、河流、道路、建筑物依附的地面等)。 2．根据国家新土地法以及市政府文件有关规定，甲方工程所需全部土地的征用费，由甲方以每亩土地万元的价格计算支付给乙方（包括该地块及其周围现有水、电、路、排污等全部基础设施补偿费）；本协议签订后一个月内，甲方预付土地征用费万元给乙方（预付款在结算总土地征用费时扣除）。甲方须在工程进场之前向乙方付清土地征用费，同时乙方须将被征用土地范围内的全部地面附着物一次性清理完毕。
3．如无特殊原因，乙方应在签订本协议后半月内向有关部门办理完毕征地手续并付清土地征用费；否则，甲乙双方应酌情协商处理。 4．自土地征用费结清之日，甲方即可进场施工，享有使用所征用土地及其周围水、电、道路、排污等全部基础设施的权利；从甲方进场施工之日起，乙方应按照甲方的要求，无偿提供现有水、电、路等基础设施的使用便利（水电费另计）。乙方应积极配合、大力协助甲方顺利施工，如发生村民借故妨碍甲方正常施工的现象，乙方有责任及时予以制止，以保证甲方工程顺利施工 5．为简化手续，便于工作开展，在签订本协议时，乙方要同时在土地管理部门提供的《征地补偿意见书》和《征用土地情况调查表》上签字盖章。《征地补偿意见书》和《征用土地情况调查表》中的具体内容数据由土地管理部门根据本协议条款、有关政策法规以及所征用地块的实际情况予以填写。 6．在办理征地手续过程中，若需签订其他与征地有关的协议和办理与征地有关的手续，双方应主动配合、积极协作，并以本协议为依据，不得变更本协议条款，不得另增本协议以外的条款，共同促使征地手续顺利办结。 7．本协议一经签订即行生效。甲乙双方应共同遵守，严格履行。任何一方违反本协议有关规定的，将依法承担违
土地征用合同标准范本_1
协议编号：LX-FS-A10173 土地征用合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
土地征用合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 经甲乙双方充分协商，甲方村民小组全体村民，同意乙方公司一次性征用本村土地，根据《农村土地承包法》、《合同法》及相关政策的规定，现就征用土地相关事项达成协议，特订立本合同，以资双方共同遵守执行。 一、四至界线：该地块位于，东至，西至，南至，北至 二、土地面积：该地块长米，宽米，合计面积亩，作为乙方生产、建设、经营场地用途。
三、土地征用费：征用土地每亩价格元，合计人民币万仠)。 四、付款方式：土地征用费在签订合同时一次性付清。 五、其它事项： 1、合同生效后，该地块归乙方所有，乙方有权改变土地的用途; 2、土地征用后，甲方村民不得阻挡乙方的改造、装修、修建等正常施工，也不能干扰乙方的正常经营活动; 3、土地征用后，不因乙方的转让、拍卖、承包、合资、扩建而改变或终止本合同; 4、若甲方违反合同，除全额退还乙方支付的征地费外，另赔偿给乙方由此造成的一切损失。 5、未尽事宜，甲乙双方协商解决，可订立补充
供水管道工程建设合同
武汉王家墩商务区101号路东辅道北段 供水管道建设合同 甲方：武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 乙方：武汉市水务集团有限公司用户报装办公室 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就武汉王家墩商务区101号路东辅道北段供水管道工程有关事宜协商一致，签订本合同，共同守信。 一、工程概况 1、工程名称：武汉王家墩商务区101号路东辅道北段供水管道工程 2、工程地点：武汉王家墩商务区101号路东辅道北段 3、工程范围：101号路东辅道北段（道路中线桩号0+020—0+866） 供水管道DN400球墨铸铁管696米，DN300球墨铸铁管318米，DN200球墨铸铁管36米，DN100球墨铸铁管24米，阀门井13座。具体详见乙方《王家墩商务区宝丰东路DN400—DN300㎜供水管道工程（常青路—长丰大道）》施工设计图纸，设计工程编号：06—QT—11—101—A。 4、工程承包方式： 本工程由甲方发包，乙方设计、施工（含材料采购）总承包。 二、费用及结算方式： 本工程根据乙方报送的工程预算，经甲乙双方协商本工程合同总价款暂定为620676.81元（整）。含工程设计费、工程施工费、工程测量
费、竣工测量费、文明施工费等。 合同签订后10天内按双方协商暂定价向乙方支付70%，即434473.77元（肆拾叁万肆仟肆佰柒拾叁元柒角柒分），剩余30% 款项，即186203.04元（壹拾捌万陆仟贰佰零叁元零肆分）。在工程竣工验收合格，乙方向甲方提交一套合格的竣工资料（含竣工决算），经有资质的审计（或造价咨询）单位对竣工决算审计后，按双方认可的审计结果在30天内付清。 三、施工期限： 本工程总工期为90天，开工日期以甲方书面形式通知乙方进场施工为准。 四、工程量变更： 因本工程是设计、施工（含材料采购）总承包，乙方应在施工图设计时做好现场勘察工作，因乙方现场勘察遗漏所产生的变更，需经过监理及甲方批准后方可实施，但不增加工程费用。因不可预见因素（含地质变化因素）所产生的变更，亦需经过监理及甲方批准后方可实施，变更价款按以下原则结算： 1、如变更项目与工程预算书相同的项目，按原预算单价结算； 2、如变更项目与工程预算书不相同的项目，其计算原则：合同中有 类似项目的，比照合同中类似项目计算；合同中没有的项目，按照市场价进行计算，并在变更单中显示其计算依据。 五、双方权利、义务： （一）甲方权利和义务： （1）应按合同约定按时支付工程款；
工程征用土地合同范本
工程征用土地合同范本 征用土地单位甲方：________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 被征土地单位乙方：________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 根据________审批权力机关批准的________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和____人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看、协商一致，特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条征用土地数量及方位 甲方征用乙方土地共____亩，其中稻田____亩，水塘____亩，菜地____亩，坡地____亩，宅基地____亩，林木____亩，共有树木____株。所征土地东起____，南起____，西起____，北起____。 第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费 1.根据____省或自治区、直辖市政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地包括菜地按该地年产值的倍一般为该耕地年产值的三至六倍补偿。征用无收益的土地，不予补偿。征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定。 2.根据____省或自治区、直辖市政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的____%补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按____办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。 3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产稻谷为____公斤，每公斤折计价____元，年产值每亩核定为____元;旱地按平 均亩产玉米或小麦____公斤，每公斤计价____元，年产值每亩核定为____元;菜地按平均 亩产大白菜____公斤 计算，每公斤计价____元，年产值每亩核定为____元。
工程建设土地征用合同通用范本_1
内部编号：AN-QP-HT565 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 工程建设土地征用合同通用范本
工程建设土地征用合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 签订合同双方： 征用土地单位：____，以下简称甲方; 被征土地单位：____，以下简称乙方。 根据____(审批权力机关)批准的____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和__省(或自治区、直辖市)政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和__县(或市、省)人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条征用土地数量及方位 甲方征用乙方土地共__亩，其中，稻田__
建设工程征用土地合同完整版
编号：TQC/K310 建设工程征用土地合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程征用土地合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程征用土地合同 征用土地单位（甲方）：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 被征土地单位（乙方）：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 根据____（审批权力机关）批准的____ 建设项目的计划任务书和工程选点报告等 文件，按照《国家建设征用土地条例》规 定，经甲方向征地所在地的土地管理机关
水利工程征地合同协议书范本
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为解决_________________________________长期没有公办幼儿园，幼儿入园难问题， ___________市委、政府，___________镇党委政府、教育局、当地行政村给予高度重视， _________________________________幼儿园工程项目被列为福建省革命老区教育工程项目得 以申报。 根据《中华人民共和国土地管理法》及《福建省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》的有关规定，现需征收___________市___________镇___________村集体土地______亩(其中耕地____亩)作为--幼儿园建设用地。为明确双方的权利和义务，经双方协商达成如下征地条款： 一．甲方同意乙方征收集体土地______亩，并配合乙方办理有关供地手续。此次征收的集体土地面积以红线为界，具体位置详见红线图。 二．依据《中华人民共和国土地管理法》及《福建省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》的有关规定，经协商，甲方同意乙方按宁武高速公路补偿标准： 耕地：______________________元/亩。 征收耕地面积______亩，征地补偿款人民币元整。 其中： 土地补偿费：____ 亩×20000.00=___________ 安置补助费：____ 亩×15000.00=___________ 青苗补偿款：____ 亩×10000.00=___________ 三．乙方征收甲方集体土地______亩的土地补偿费、安置补助费、青苗补助费合计为________元。经双方同意签字之日起，乙方必须在10个工作日内将征收土地补偿款人民币_______元一次性支付给甲方。
建设工程征用土地合同范本详细版
建设工程征用土地合同范本详 细版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-010568
建设工程征用土地合同范本详细版 签订合同双方： 征用土地单位：_____，以下简称甲方； 被征土地单位：_____，以下简称乙方。 根据____（审批权力机关）批准的_____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和_____省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_____县（或市、省）人民政府审查批准，经甲方双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条征用土地数量及方位 甲方征用乙方土地共____亩，稻田____亩，水塘____亩，菜地_____亩，坡地____亩，宅基地____亩，林木____亩，共有树木_____株。所征土地东起____，南起_____，西起_____，北起_____.
第二条征用土地的各类补偿和安置补助费 1.根据_____省（或自治区、直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的_____倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。 2.根据_____省（或自治区、直辖市）政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的_____％补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按_____办法补偿，房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。 3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核实，稻田按平均亩产大米为_____公斤，每公斤计价 _____元，年产值每亩核定为____元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）_____公斤，每公斤计价____元，年产值每亩核定为____元；菜地按
建设工程征用土地合同完整版
建设工程征用土地合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程征用土地合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 签订合同双方： 征用土地单位：_____，以下简称甲方； 被征土地单位：_____，以下简称乙方。 根据____（审批权力机关）批准的_____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和_____省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_____县（或市、
供水管网施工合同
供水管网施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 经甲乙双方友好协商，甲方同意将供水管网铺设工程承包给乙方施工。为明确双方责任，确保按时、按质的完成该项工程，按照相关规定，双方达成如下协议： 一、工程内容 供水管网开挖、回填；管道铺设、连接安装；入户管道及管件安装；水泵出口与管网连接。 二、工程质量 1、管路开挖深度不得低于1.8米，达不到要求不得安装管道； 2、管道安装采用热熔连接的方法； 3、管路回填前，管道安装应验收合格，回填时应注意保护管道。 三、合同工期 工期从2011年月日至2011年月日。 四、合同价款 工程为垫资项目，经双方核算，合同价款暂估为元。 五、结算方式 管路开挖及管道安装按元/米计算，入户安装按元/户计算，一次性包干(不含税金)。工程量以双方现场实测核定为准。 六、付款方式 工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程造价的20％，其余款项待建设单位拨款后一次性付清，同时扣除工程造价的10％作为质保金，待质保期(1年)满后付清。
七、双方责任 1、甲方应及时提供施工图纸及施工用料，但不包括施工工具； 2、甲方应派一个代表负责施工事宜的联系和办理，由此产生的费用由乙方承担； 3、乙方负责按要求开挖回填管路、铺设管道，如因深度不够出现冻结现象，均由乙方负责，并且1年内负责主要管道的维修工作； 4、乙方必须按期完成该工程，若中途违约或其他原因耽误进度以及发现转包现象，甲方有权单方解除合同，乙方前期所发生的投入，甲方不承担； 5、工程施工中出现的工程事故、安全事故以及由此造成的一切损失，均由乙方负责。 八、违约责任 1、甲方如不按合同支付工程款，每月按工程造价的1.5％向乙方支付违约金； 2、乙方如果不按期完工，没超期1天，由乙方支付违约金200元（不可抗力顺延）。 3、工程竣工验收达不到标准的，除一切返工费用由乙方承担外，甲方还应扣除乙方工程造价的5％作为违约金。 九、合同履行 1、合同未尽事宜，经过双方协商解决； 2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。在工程全部完工，结清工程款后，合同自行作废。 发包方(甲方)：签字(盖章) 承包方(乙方)：签字(盖章)
建设工程征用土地合同范本正式版_1
YOUR LOGO 建设工程征用土地合同范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建设工程征用土地合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 建设工程征用土地合同 征用土地单位（甲方）：___________ 地址：____________邮码：____________电话： ____________法定代表人：____________职务：____________ 被征土地单位（乙方）：___________ 地址：____________邮码：____________电话： ____________法定代表人：____________职务：____________ 根据________（审批权力机关）批准的________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和____人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看、协商一致，特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条征用土地数量及方位 甲方征用乙方土地共____亩，其中稻田____亩，水塘____亩，菜地____亩，坡地____亩，宅基地____亩，林木 ____亩，共有树木____株。所征土地东起____，南起____，西起____，北起____. 第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费 1.根据____省（或自治区、直辖市）政府关于征用
工程建设土地征用合同样本(标准版).docx
编号：_____________工程建设土地征用合同样本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
签订合同双方： 征用土地单位：____，以下简称甲方; 被征土地单位：____，以下简称乙方。 根据____(审批权力机关)批准的____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和__省(或自治区、直辖市)政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和__县(或市、省)人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条征用土地数量及方位 甲方征用乙方土地共__亩，其中，稻田__亩，水塘__亩，菜地__亩，坡地__亩，宅基地__亩，林木__亩，共有树木__株。所征土地东起____，南起____，西起____，北起____。 第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费 1.根据__省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地(包括菜地)按该地年产值的__倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地，不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。) 2.根据__省(或自治区、直辖市)政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的
小区给水管道改造施工合同
施工合同书 合同名称：XXX供水管网改造工程 合同编号：XXX-XXX-XXX-XXX-XXX 发包方：XXX公司 承包方：XXX建筑公司 签订地点: 施工合同书 发包方：XXX公司
承包方：XXX建筑公司 合同名称： 合同编号： 为实施XXX小区供水管网改造工程，经询价比选，确定由XXX建筑公司承建本项目土建施工、安装任务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现对此项目具体施工事宜与承包方协商达成一致，特订立本合同如下： 一、本合同包括下列文件： （1）、合同书； （2）、双方确认的工程预算书； （3）、图纸； （4）、经双方确认进入合同的其他文件。 二、承包内容和工作范围 主要承包内容为：依照图纸范围内的所有土建施工、安装内容。 三、合同价款及承包方式 本合同价款为000元，固定单价承包。后附《项目预算清单》。因本项目为分包施工，承包人待完工结算后须缴纳完工结算价款的8%乍为发包人管理费用。 四、工程量计量与价款支付 （1）工程量计量 承包人按照合同图纸内容，实际完成并得到按发包人现场代表审核签证，主管领导核定认可的工程量进行结算。
(2)价款结算与支付： 承包人应按以上规定的计量办法，根据实际情况分阶段对已完成的质量合格的工程进行计量，并在每阶段随同付款申请单，按预算表的项目分项向发包人提交完成工程量报表和有关计量资料。 合同项目完工后，发包人向承包人支付合同价款的70% 待验收合格，完工结算办理完毕后，发包人支付承包人至合同完工结算价款的87%剩余5%为质保金，待两年质保期满后，无质量问题或质量问题修复后一次性支付剩余价款。 五、合同工期： 合同计划工期为50天。 六、发包人的权利、责任及义务： (1)、发包人全面监督、指导、检查、验收承包人工作，发现问题及时通知承包人，要求承包人及时予以处理，对承包人提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。 (2)、按合同规定支付工程款项。 七、承包人权利、责任及义务： (1)、承包人应严格按施工图纸进行文明施工；按期保质完成合同任务。 (2)、遵守发包人制定的各项规章制度，服从发包人的管理，爱护发包人公共设施，维护发包人良好形象。本工程完工后，应免费将建筑物周围和施工单位生活区周围内施工现场清楚干净；无建筑材料、无建筑设备、无建筑垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和施工垃圾，做到场地整洁。
工程建设土地征用合同书范文
工程建设土地征用合同书范文 Model of land acquisition contract for engineering construction 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程建设土地征用合同书范文 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 签订合同双方： 征用土地单位：____，以下简称甲方; 被征土地单位：____，以下简称乙方。 根据____（审批权力机关）批准的____建设项目的计划 任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和__省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和__县（或市、省）人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条征用土地数量及方位 甲方征用乙方土地共__亩，其中，稻田__亩，水塘__亩，菜地__亩，坡地__亩，宅基地__亩，林木__亩，共有树木__株。所征土地东起____，南起____，西起____，北起____。 第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费
1.根据__省（或自治区、直辖市）政府关于征用土地的 补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的__倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。） 2.根据__省（或自治区、直辖市）政府的规定，所征土 地上的青苗按该地年产值的__%补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按__办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。 3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量 和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产大米为__公斤，每公斤计价__元，年产值每亩核定为__ 元;旱地按平均亩产玉米（或小麦）__公斤，每公斤计价__元，年产值每亩核定为__元;菜地按平均亩产大白菜__公斤计算，每公斤计价__元，年产值每亩核定为__元。 4.根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安 置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地
推荐-输电线路塔基征用土地协议书
输电线路塔基征用土地协议书 征地单位：（以下简称甲方） 被征地单位：县乡（镇）村组（以下简称乙方） 姓名：（土地权属人）身份证号：电话号码：根据XX号文（项目核准文件）建设的XX输电线路工程是XX重点工程，现由云南省送变电工程公司承担建设施工；线路路径已由县政府“字[ ] 号文”批准。甲方根据国家有关政策规定，在相关部门的批准及配合下对该工程需要征用乙方集体土地作为国家建设用地，现经甲乙双方共同协商达成以下协议： 一、乙方同意甲方征用位于乙方境内XX工程的线路设计编号为N ~N 号塔基位所占的集体所有土地用于输电线路的塔基建设，计铁塔基；共计征用土地面积为平方米，其中：水田平方米；旱地平方米；林地平方米；荒山平方米；水泥杆坑。 二、根据《中华人民共和国土地法》并遵照县人民政府“政发[ ] 号”文件规定，付给乙方各项土地征用补偿费如下； 1、被征土地的补偿标准：； 被征土地补偿金额计：人民币（大写）（小写）元。 2、被征地上建筑物或附着物的补偿标准：；（或林木的补偿标准） 被征地上建筑物或附着物的补偿金额计：人民币（大写）（小写）元。 3、被征地上青苗的补偿标准：； 被征土地上青苗的补偿金额计：人民币（大写）（小写）元。 4、上述三项补偿总金额共计：人民币（大写）（小写）元。该费用已经包括土地补偿费、安置补助费、地上建筑物、附着物补偿费、林木补偿费和青苗补偿费等甲方应支付给乙方的全部费用。甲方除支付上述三项补偿总金额外，不需再向乙方支付任何费用。 5、甲方在协议签订后一次性补偿乙方各项费用 三、本协议经双方签字盖章，既为有效协议。 四、本协议附件有乙方身份证复印件及《林木砍伐铲青征地补偿单》。 五、此协议一式份，甲乙方各执一份，其余报有关部门存档。 征地方（甲方）：（签章） 授权经办人： 被征地方（乙方）：县乡（镇） 村组 身份证号：电话号码： 县乡（镇）村委会（签章）年月日
供水管道工程施工合同
供水管道工程施工合同 发包人：牡丹江温春建设发展有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围：按照图纸规定选购供热管、阀、保温材料等，管道施工安装、调试，保修期的维护，管道基础土建施工。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 四、质量标准与验收 工程质量标准：按照城市供热管网工程质量检验评定标准，资格GB2级。 1、工程质量 1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 2、检查和返工 2.1承包人应该认真按照标准规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合规时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 2.4工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合规，承办人在工程师限定的时间内修改重新验收。 五、发包方应协调市政园林等相关部门，给予承包方开工的必备条件，并提供该管道施工路线的地质资料。承包方对发现的地下设施应小心施工，加以保护，及时汇报发包方，发生的费用由发包方承担。 六、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备，应按照图纸约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合规证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。 2、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合标准的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 3、承包人采购的材料设备在使用前，承包人提供合规的检验报告，不合规的不得使用，检验费用由承包人承担。材料检验合格再检验试验费由发包人承担。 4、甲方工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 5、承包人需要使用材料时，应经甲方工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
征地补偿协议样本
XXX工程永久征地补偿协议 甲方: 乙方: 签订日期：
XXX工程永久征地补偿协议 甲方: 乙方: 甲、乙双方根据中华人民共和国《合同法》、《土地管理法》和黑龙江省政府的有关规定，为实施XXX工程（以下简称“工程”），落实工程在施工中占地的补偿问题，保证土地征用费用及时合法发放，有序稳妥全面快速推进工程建设，保障工程建设顺利进行，经甲乙双方友好协商，本着公平合理、互惠互利的原则确定以下有关条款，达成如下征地补偿协议： 第一条工程地点： 第二条征地补偿原则 一、依法实施征地补偿； 二、征地补偿工作要注重以人为本、合理保护群众利益； 三、在不损害群众利益的前提下、注意保护甲方利益； 四、采取有利措施，防止阻碍工程施工和上访事件发生； 五、严肃财经纪律，加强永久征地补偿过程中的廉政建设。 第三条征地补偿范围、标准和原则 一、永久征地补偿范围 永久征地补偿范围为工程用地范围，征地范围以实际测量为准。 二、征地补偿标准和原则 1、征地补偿原则 根据《黑龙江省农垦总局关于调整农垦系统征地区片综合地价的
通知》（黑垦局文[2016]16号）的规定。 2、征地补偿标准：项目征用土地补偿标准为40元/平方米。 3、其它相关费用 乙方在为甲方办理相关手续时，如需要第三方提供技术性工作的，费用由甲方承担，但事先必须取得甲方的书面同意。 第四条征地占用说明和补偿明细 工程征用土地位于，具体地理位置根据施工情况进行确认。此次只支付征用土地补偿款。征地面积为0. 4604公顷。永久征地面积总计4604㎡。 征地补偿金额为： 40元/㎡*4604㎡=184160.00元 永久征地补偿金额总计：184,160.00元（人民币大写：壹拾捌万肆仟壹佰陆拾元整）。 第五条支付方式 合同签订后，甲方在15个工作日内一次性将全部补偿款支付给乙方，同时乙方开具合法有效发票或国家有权部门监制的“非税收入”票据。 第六条双方的权利、责任和义务 一、甲方权利、责任和义务 1、甲方委托乙方对工程征地补偿工作负全责，全面配合乙方开展工作，为乙方提供在工作中所需的相关设计文件和图纸资料； 2、及时拨付补偿款； 3、对乙方征地补偿工作进行实时监督和审核。 二、乙方权利、责任和义务
2020最新土地征用合同范本-(优质文档)
合同编号:__________ 2020最新土地征用合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
征用土地单位(甲方)：________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 被征土地单位(乙方)：________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 根据________(审批权力机关)批准的________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和____人民 政府审查批准，经甲乙双方实地查看、协商一致，特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条征用土地数量及方位 甲方征用乙方土地共____亩，其中稻田____亩，水塘____亩，菜地____亩，坡地____亩，宅 基地____亩，林木____亩，共有树木____株。所征土地东起____，南起____，西起____，北 起____。 第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费 1.根据____省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地(包括菜地)按该 地年产值的倍(一般为该耕地年产值的三至六倍) 补偿。征用无收益的土地，不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定。） 2.根据____省(或自治区、直辖市)政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的____%补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按 ____办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。 3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均 亩产稻谷为____公斤，每公斤折计价____元，年产值每亩核定为____元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)____公斤，每公斤计价____元，年产值每亩核定为____元;菜地按平均亩产大白菜 ____ 公斤 计算，每公斤计价____元，年产值每亩核定为____元。