合同范本之车位划线施工合同
车位划线施工合同
【篇一:地下车库施工标准设施合同】
君山公馆
停车场交通设施工程安装合同
发包方:承包方:
签订日期:2012年12月6日
交通设施安装合同
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,结合本工程
的具体情况,经甲、乙双方友好协商一致,签订本合同,以资双方
共同遵守。第一条、工程概况
1、工程名称:地下车库交通设施安装工程
2、工程地址:广东肇庆第二条、承包范围
1地下车库交通设施及其配套的安装工程。 2、本合同及附件必须
同时使用(含报价)。第三条、承包方式
本工程乙方采取包设计、包人工、包材料、包质量、包安全、包验收、包申办停车场经营许可证(此项所需缴纳的费用由甲方自行承担)的方式承包。第四条、合同价款
1、本合同采用固定总价包干,合同总造价(人民币):元,(大写)整。
该费用已包括材料、人工费、施工管理费和税费(详情见附件一)。
2、竣工结算:在甲乙双方确认的图纸(即报价时采用的图纸)范围
内固定总价包干,在施工过程中不因人工、材料、机械等价格上涨
或下跌而调整;若甲方原因,在图纸范围内重新需要增加或减少工
程量时,增加项目或减少项目单价按合同清单单价计算。第五条、
付款方式
1、本工程无预付款,乙方进场施工七天后,甲方即支付给乙方合同
工程量的20%做为工程预付款即人民币 3 元(大写)元。
2、乙方材料全部进场并完成合同工程量的95%时,甲方应再支付
至乙方已完成工程量的
的工程款作为工程进度款。
3、乙方完成全部工程并经甲方验收合格后,十四天日内甲方应支付至乙方全部结算工程款的95%,剩余5%的工程款作为质保金,质保期满两年后七日内予以支付。第六条、工程期限
施工场地达到乙方施工要求后,自接到甲方书面进场通知之日起 15
个日历天内完成全部工程。如因甲方变更设计、场地原因、甲方责
任或不可抗力的因素延误工期,经甲方确认可顺延工期,最后确定
竣工日期。第七条、竣工验收
竣工验收:乙方应自检合格后书面通知甲方和政府主管部门验收,
自甲方接到乙方验收申请后,七天内乙方应及时组织相关部门验收。验收合格后,甲、乙双方签署验收报告书,乙方将工程交付给甲方
使用。工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量安
全问题由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期。本工
程保质期为贰年。. 第八条、双方责任甲方责任:
1、甲方提供的施工场地,必须达到乙方的施工要求,以保证工程按合同工期顺利完工。 1.1、甲方必须在乙方进场前进行场地清理,不
能有其它材料和杂物占用施工场地。 1.2、乙方进场施工前,甲方必
须保证地面干燥,无积水、潮湿、起沙,结块等现象,由此造成的
施工质量问题由甲方负责。
1.3、当场地达不到施工要求时,乙方有权推迟进场时间,以保证施
工质量。
2、在乙方施工期间,有关用水、用民的费用,由乙方与土建总承包单位广东建邦兴业集团有限公司协商解决。
3、在施工内容发生变更时,及时为乙方办理现场签证单。
4、甲方提供的施工场地确保乙方能进场施工,没有达到进场条件,乙方不予进场施工。
5、因甲方未按合同要求按时支付工程款给乙方所造成的工期延误,由甲方负责。乙方责任:
1、承方在承包方进场施工前,应用高压水枪清洗场地,并保持地面干燥,确保工程质量。
2、负责施工人员的安全措施,如果发生安全问题由乙方负责。
3、乙方应做好现场管理工作,且必须遵守甲方的相关管理规定。乙方进场的所有施工机
具、材料应自行妥善保管,如发生失窃,甲方不负任何责任。
4、乙方应严格按施工方案进行施工,在施工过程中,因现场原因需要局部优化调整施工
方案时,应及时报告甲方。
5、在乙方保修期内,因施工原因造成的质量问题,乙方应于接到甲
方通知的约定时间内无条件进行返修,费用由乙方负责。由于使用
者人为因素造成的质量问题,乙方应给予返修,但返修费用由甲方
承担。
6、工程施工时,乙方必须负责做好原有产品保护,工程竣工后,负
责清理因乙方工程而造成的施工垃圾。第十条、违约责任
1、除甲方原因外,乙方不能按合同要求的工期按时完成全部工程,
每逾期一天按合同总价3‰的计算方式向甲方支付违约金并承担相关
责任。
2、甲方必须按合同要求按时支付工程款给乙方,未按时支付工程款,每逾期一天按合同总价3‰的计算方式向乙方支付违约金并承担相关
责任。第十一条、争议解决
有关执行本合同所发生的一切争执,应通过友好协商解决,如协商
不能解决,双方可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁或提交
当地法院起诉。第十二条、其它:
1、本合同的有效期为本合同生效之日起至双方圆满履行完本合同的
条款时止。 2、本合同任何内容的修改,须由甲、乙双方进行协商,
并签订补充协议或书面文件,具有同等法律效力。
3、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,经双方签字、盖章后即
时生效。
甲方单位(盖章):
乙方单位(盖章):
法定代表人签字:法定代表人签字:
或委托代理人签字:或委托代理人签字:
签订日期: 2012年12月6日
【篇二:xxxx三期监控及车库划线交通设施施工合同 -
2015.2.2】
合同编号:xxxxxx
xxxxxx三期智能化监控及车库交通标识
施工合同
项目名称: xxxxx三期项目
发包方:xxxxx房地产开发有限公司
承包方:xxxxxx有限公司
签订地点:xxxxxxxxxx
签订日期:2015年2月日
xxxxxx三期智能化监控及车库交通标识设施施工
发包方(以下简称甲方):xxxxxx房地产开发有限公司
承包方(以下简称乙方):xxxxxxx有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规
规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、双方就xxxxxx 三期智能化监控及车
库交通标识设施施工事项经友好协商达成一致,订立本合同,以便共同遵守
一、工程概况
工程名称:___xxxx三期项目_
工程地点:___xxxxxxxx__
二、甲、乙方驻工地代表:
2.1 甲方代表:xxxxxxx;电话xxxxxxxx,全面负责本工程各项管理及质量工
作。
2.2 乙方代表: xxxxxx;电话xxxxxxxx全面负责所承包的工程各项管理工作。
三、工程承包方式及范围:
1、承包方式:包工、包料、包质量、包安装、包工期,包验收、包维护、包安
全。
2、承包范围:本系统范围包括xxxxx三期项目1#—7#楼、地下车库等甲方技术部
确定设计施工图纸内所有弱电系统工程及地下室车库划线、交通设施安装等工程(施
工后保证已确定车位128个和使用功能)。
3、工作内容:
(1)xxxxxx三期小区及地下车库网络高清监控系统;
(2)小区及地下车库出入门禁管理系统;
(3)机房弱电工程;
(4)小区及地下车库一卡通管理系统工程;
(5)地下车库划线、橡塑车轮定位器、室内反光凸镜等交通标识设施、供货运
输、安装、调试;
(6)按照车库交通标识线、车位线、交通设施的施工设计蓝图及甲
方确认的方案
施工,车位交通划线,交通设施按样品供货,负责各个时间段的卫
生清理,以及政府
部门的所要手续的办理。
3、除图纸上预留预埋以外的所有管路的敷设;
4、系统调试及竣工验收;
5、弱电系统竣工验收所需要的一切手续的办理;
6、验收合格后的工程移交和对物业人员免费培训。
除上述工作外,还包括由上述工作可合理推论得到的对完成上述工
作的稳定、完
整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
四、合同工期
1、合同工期:乙方接到甲方书面通知之日起30天内完成合同内容。
2、工期控制:在合同签订3天内上报进度控制计划,形成该承包整体的绝对日历
工期。进度控制计划中必须有明确的撤场时间,且乙方应严格按此
时间全部无条件撤
场,把管理权移交甲方。
3、甲方有权根据工程需要,调整上述任意工期,调整后的工期以甲
方的书面通知
为准。
4、乙方不能满足工期要求,甲方有权立即中止合同,由此造成的损
失由乙方承
担。
五、工程质量标准和规范
1、工程质量标准(合格):
(1)要求施工质量满足及达到xxxx三期弱电工程施工图设计要求;(2)施工质量需满足《建筑智能化安装及验收标准》要求;
(3)系统选用的设备需、零部件型号及规格必须满足中甲方招标文
件中的相关技
术标准要求;
标准如下:
《安全防范工程程序与要求》ga/t75-94
《安全防范系统通用图形符号》ga/t74-2000
《彩色电视图像质量主观评价方法》gb7410-87
《民用闭路监控电视系统工程技术规范》gb50198-1994
《视频安防监控技术要求》ga/t367-2001
《视频安防监控系统工程设计规范》gb50395-2007
《电气装置安装工程施工及验收规范》 gbj-08-47-95
机房按下列标准,遵循国家相关的标准、规范、要求:
《弱电智能化场地建设要求》gb2887-89
《小区智能化设计规范》gb50174-93
《电子计算机机房工程施工及验收规范》st/t30003-93
《供配电系统设计规定》gb50052-92
《火灾自动报警系统设计规范》gb5016-98
《低压配电设计规范》gb5054-95
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》cecs72:97
《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范规范》cecs89:97
3、合同产品的质量、技术标准如上述文件中无对应项说明,则按中
华人民共和国
有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行。
六、合同形式及价款:
1、合同形式:固定单价,固定总价。
2、合同总价款:合同总价(人民币):(小写) xxxxx.00元;
(大写)
xxxxxxxx元整。
3、价款组成:
(1)网络高清监控系统,合计xxxxx 元;
(2)北大门及车库门禁道闸,合计xxxxx 元;
(3)地下室车库划线、交通设施安装,合计 xxxxxxx元。
本合同总价款包括但不限于:人工费、机械费、设备材料及附件费、材料设备
的运输保管费、调试费、技术服务费、检测验收费、成品保护费、
协调备案费、保修
费、施工人员及材料设备保险费、总包管理费、环境保护、安全文
明施工、临时设施
费、现场经费、技术措施费、施工难度增加费、赶工费、误工费、
风险费(政策性调
整、市场价格变化、工程风险金等)、竣工图纸制作费、细化设计费、施工期水电
费、企业管理费、利润、规费及税金等乙方因承包本工程所需的全
部费用,且上述费
用不因政府征收的有关费用、税率、税种、物价、汇率、运输费、
设备材料价差等任
何因素的变化而调整,凡承包范围内的工程无论乙方在预算书中是
否存在遗漏均视为
已包含在本合同总价中。
2、工程结算:工程竣工验收合格后,乙方提交甲方4套竣工图纸,提交2套竣工结算
资料,经甲方项目核算部审核并审批定案后,双方在《工程竣工结
算确认单》上签字
盖章作为本工程的结算依据。
七、设备质量标准
1、智能化监控系统:
监控系统为网络高清,品牌为海康威视,型号分为枪机q-32100-15、球机为
2de7172、车牌专用摄相机为2cd2612,生产厂家浙江海康威视技
术股份有限公司(详
见附表一、《智能监控系统设备明细表》);
2、小区出入口及地下车库门禁道闸系统:
小区北大门及车库道闸分别为一进一出,入口设备(型号:直杆道闸
为yz01、
车辆检测器为yz110、专用地感线圈、有源远距离读卡器为yz8600、控制主机为
park6.8、专用电源12v3a、入口机箱支架yz600)出口设备(型号:直杆道闸为yz01、
车辆检测器为yz110、专用地感线圈、有源远距离读卡器为yz8600、控制主机为
park6.8、入口机箱支架yz600)管理中心(管理软件6.8、通讯转
换器485转232、有
源远距离卡yz8617 (详见附表二、《门禁道闸系统设备明细表》)。
3、地下室车库划线、交通设施:
(1)划线符合公路交通设施规范相关要求,车位线为2.5米*5.0米,施工后保证已确定车位128个和使用功能。道路专用划线涂料(丙
烯酸)品牌为鲁路。
( 2)防护器材按甲方审核确定设计图纸要求安装施工。(详见附
表三、《地下室
车库划线、交通设施明细表》)
八、付款方式:
【篇三:停车场施工协议书】
停车场车位划线及交通安全设施
安装施工合同
工程项目名称:地下停车场交通安全设施工程
合同编号:
甲方(发包者):
乙方(承包商):郑州美宏智能设备有限公司
现甲方将车位划线及交通安全设施工程发包给乙方施工安装,工程
项目含设计、材料、施工等全部内容。双方经过充分协商,为保护
各自合法权益,签订本合同。
一、工程设计图由乙免费提供并经甲方确认。见附件1。
二、工程造价单价预算如下:见附件2
三、预算总造价(整)本预算价只作为工程造价参考数据,最终结
算以工程实际使用材料、施工情况等为依据的决算造价为准。但决
算单价应与预算单价符合。
四、双方责任
1.甲方负责提供无垃圾、无污染、无积水、无交叉施工的洁
净场地;
2.甲方提供施工场地无大面积起砂、平整度较好的,具备车位划线
基本条件;
3.甲方负责提供施工用电、用水等施工、生活必需条件;
4.甲方负责提供经确认后的施工图纸;
5.在施工完毕后,3日内组织人员进行验收;
6.按合同约定按时支付工程款项;
7.乙方负责施划图纸内容显示的全部标线及指向箭头;
8.乙方负责制作、安装车库所需各项标示、标牌等导向指示牌;制作、安装标准参照公安交管部门认可的国标gb5768-1999标准生产,按照相关行业标准施工安装;
9.乙方应保质保量完成任务;
10.乙方负责文明施工,并承担施工安全责任。
五、验收标准
1.乙方所施划标线、箭头应符合预算设计要求;
2.乙方安装标示、标牌应按相关行业标准要求;
6.由甲方验收即可。在乙方提供竣工后的决算造价单的三日内甲方
应履行验收责任(否则视为验收合格),验收后如无异议视为交付
工程及产品符合合同规定,乙方负责一年内的免费维修并预留总造
价的3%做为质保金。
五、结算方式:
乙方设备、人员进场3日内,甲方即向乙方预付预算造
价的50%款项;验收合格后的七天内甲方向乙方支付决算总造价的97%款项;本合同签订日起的第365天时甲方向乙方支付决算总造
价的3%质保金。甲方逾期违约按每日千分之五加收滞纳金。
六、工期:在乙方收到甲方的预付款后,自2013年月日至2013年月日为合同工期。除不可抗力因素外的乙方原因造成工期延误,按
每日千分之五加罚延误金。
七、本合同自甲乙双方签字盖章后生效,合同执行期间双方必须全
面履行,不得变更。未尽事宜以本合同附件形式另行签订,法律效
力同等。
八、任何一方的单方面解除合同,应付给另一方本合同造价的20%
违约金。发生争议诉讼由合同签约地人民法院仲裁解决。
甲方单位:
法人代表:
单位地址:
联系电话:
开户银行:
银行帐号:
税号:
乙方单位:
法人代表:
单位地址:
联系电话:
附件一
实收37000元整