2014年江苏省造价员考试模拟试题(包括理论和案例)

2014年江苏省造价员考试模拟试题(包括理论和案例)
2014年江苏省造价员考试模拟试题(包括理论和案例)

一、单选题:

1、工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括:(C)

A、生产准备费

B、土地征用及迁移补偿费

C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费

2、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为:

(E)

A、10-15%

B、20-35%

C、75-95%

D、5-35%

E、35-75%

3、中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务:

(B )

A、500

B、5000

C、1500

D、3500

4、按照有关规定编制的初步设计总概算,经有关机构批准,即为控制拟建项目工程造价的(C)。

A、最低限额

B、最终限额

C、最高限额

D、规定限额

5、工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于(D)。

A、30、60

B、20、50

C、10、40

D、60、60

6、已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12% ,该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?(A)

A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.22

7、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示,其中(C)表示节顺序码。

A、一、二位

B、三、四位

C、五、六位 D十至十二位

8、在理解工程量清单的概念时,首先应注意到工程量清单是由( C)提供的文件。

A、工程造价中介机构

B、工程招标代理机构

C、招标人

D、

投标人

9、(A)是为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的

非工程实体项目。

A、措施项目

B、零星工作项目

C、分部分项工程项目

D、其

他项目

10、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同,因而投资估算的准确程度也不同,在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在( C )。

A、±30%

B、±20%

C、±10%

D、±10%以内

11、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经(B)确认后作为结算依据。

A、造价咨询机构

B、发包人

C、造价管理部门

D、投标人

12、实行工程量清单报价宜采用( B )合同,承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和

风险费用的计算方法。

A、固定总价

B、固定单价

C、成本加酬金

D、可调价格

13、在约定风险范围时,(C )不应包括在承包人的风险范围内,价款调整方法应当在专用条款内

约定。

A、自然灾害 B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D、政策性调整

14、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等,需经发包方现场工程师签字认可后实施,费

用按照( C )计价。

A、分部分项工程项目

B、措施项目

C、零星项目

D、其他

项目

15、规范中挖基础土方工程量,按设计图示尺寸以(C)计算。

A、基础底面积乘以挖土深度

B、基坑底面积乘以挖土深度

C、基础垫层底面积乘以挖土深度

D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

二、多项选择选题:

1、建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括:(ACDE )

A、建设项目的预备、筹建、设备购置

B、生产大修理、购进施工机械

C、勘察设计、试车调试

D、建筑安装、

E、竣工投产

2、按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有(ABDE):

A、运输工程项目

B、能源工程项目

C、物质文化生活需要的项目

D、工业工程项目E农田水

利工程项目等

3、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计,按照正常施工条件下制定的,生产一个规定计量单位工程合格产品所需(ABC)的社会平均消耗量,称为消耗量定额。

A、人工

B、材料

C、机械台班

D、管理费

E、利润

4、咨询业作为一个产业的形成,是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于( B ),并具有( CE )社会功能。

A、第一产业

B、第三产业

C、服务和引导功能

D、指导和引导功能

E、联系功能

5、我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工

程费包括(ABCe)。

A、人工费和材料费

B、施工机械使用费

C、临时设施费和现场管理体费

D、企业管理费

E、

其他直接费

6、临时设施费用内容包括(ACDE)等费用。

A、临时设施的搭设

B、照明设施的搭设

C、临时设施的维修

D、临时设施的拆除

E、摊销

7、工程建设定额包括多种类定额,可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为(ABCD)等。

A、建筑工程定额

B、建筑安装工程费用定额

C、设备安装工程定额、工器具定额

D、工程建设其他费用定额

E、施工定额

8、《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括方面有(ABDE)。

A、强制性

B、竞争性

C、合理性

D、实用性

E、通用性

9、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计,按照正常施工条件下制定的,生产一个规定计量单位工程合格产品所需(ABC)的社会平均消耗量,称为消耗量定额。

A、人工

B、材料

C、机械台班

D、管理费

E、利润

10、不可竞争费用有(ACDE)。

A、现场安全文明施工措施费

B、临时设施费、二次搬运费

C、工程定额测定费

D、安全生产

监督费

E、劳动保险费

11、工程量清单应采用统一格式。由封面、()、()、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、()组成。ABD

A、填表须知

B、总说明

C、分部分项工程量清单综合单价分析表

D、甲供材料表E、综合费用计算表

12、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、(BD),并考虑风险因素。

A、材料购置费

B、利润

C、税金

D、管理费E、其他项目费

13、工程造价管理是(ABC)的保障。

A、合理确定工程造价

B、有效控制工程造价

C、提高投资效益D、建筑安装费用E、工程

建设其他费用

14、当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时,其措施项目费用中相应的(BD)工程量应调

整。

A、机械

B、模板

C、人工

D、脚手架E、

材料

15、我国的法律形式具体包括:(BCDE)

A、主管部门的文件B、行政法规C、宪法、法律D、地方性法规E、行政规章

16、合同法规定:当事人订立合同有(E)种形式,其书面形式包括:()BCD

A、五B、合同书C、信件D、数据电文等E、三

17、《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有:(ACD)

A、保证B、书面C、抵押和质押D、留置和定金E、口头

18、施工中发现地下障碍物影响施工时,承包人应于几小时内什么形式通知发包人(CD)。

A、4B、电文C、8D、书面E、随意形式

19、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有(ACD)

A、协商谈判B、中间人谈判C、邀请中间人调解D、向仲裁机构申请仲裁E、行政机关裁决

20、目前工程造价管理工作所需的意识(AB)。

A、创新意识

B、服务意识

C、自主意识

D、管理意识

E、指导意识

CEBCD ACCAC BBCCC

ACDE ABDE ABC BCE ABCE ACDE ABCD ABCD ABC ACDE

ABD BD ABC BD BCDE BCD ACD CD ACD AB

第一章建设工程造价概论

1、( a c )建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。

2、建设工程分类有多种形式,按建设用途可分为()。

A、生产性建设项目

B、新建项目

C、非生产性建设项目

D、扩建项目

E、改建项目

3、某新建工厂建设项目的生产车间应看作是一个( b )

A、分部分项工程

B、单项工程

C、分项工程

D、单位工程

4、(错)无论是政府投资还是企业投资在建设准备阶段都分为施工图设计和审查、办理用地、招标等程序。

5、施工图设计和审查属于建设项目的(b )阶段。

A、建设前期阶段

B、建设准备阶段

C、建设施工阶段

D、竣工验收阶段

6、(错)建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内组织开工。因故不能按期开工的,建设单位应当在期满前向发证机关说明理由,申请延期。延期以三次为限,每次不超过三个月。

7、工程造价的含义之一是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用,这是对应于()而言的。

A、承包人

B、承发包双方

C、建设单位

D、投资和项目法人

8、设计变更、材料、设备价格、工资标准以及取费费率的调整,贷款利率、汇率的变化,都必然会影响到工程造价的变动,这体现了工程造价的(c )。

A、大额性

B、个别性

C、动态性

D、层次性

9、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据体现了工程造价的( a )职能。

A、预测职能

B、控制职能

C、评价职能

D、调控职能

10、(错误)我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步实行工程量清单计价。

11、工程造价管理组织包含以下系统(abc )。

A.政府行政管理系统

B.企、事业机构管理系统

C.行业协会管理系统

D.业主机构管理系统

E.承包商管理系统

12、()建设工程的投资费用管理,属于工程价格管理范畴。

13、()工程造价合理确定是控制工程造价的前提和先决条件。

14、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理,以尽可能地减少或避免工程造价目标

值与实际值的偏离,属于( c )。

A、合理设置工程造价控制目标

B、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制

C、采取主动控制措施

D、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

15、不属于工程造价咨询及咨询业的社会功能的是(c )。

A、服务功能

B、引导功能

C、评价功能

D、联系功能

16、()工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动,应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

17、()申请甲级工程造价咨询企业资质须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满2年。

18、()工程造价咨询企业可以将承接的造价业务转包给社会个人。

19、()参加继续教育是造价工程师的权利,也是其义务。

20、()造价员须每两年参加不少于30小时继续教育。

第二章工程造价构成

1、()建设项目费用就是工程造价。

2、建设单位管理费属于()部分内容。

A、建筑安装工程费用

B、设备及工器具购置费

C、工程建设其他费用

D、预备费

3、()经营性项目铺底流动资金是建设项目总造价的一部分。

4、我省09费用定额规定,(b )不属于规费项目。

A. 工程排污费

B. 安全文明施工措施费

C. 社会保障费

D. 住房公积金

5、采用工程量清单计价,规费计取的基数是(d )。

A. 分部分项工程费

B.人工费

C. 人工费+机械费

D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

6、清单计价法的材料预算价构成包括(abde )。

A. 材料原价

B. 采购保管费

C. 二次搬运费

D. 包装费

E. 风险费

7、根据我省09费用定额规定,(bcde )属于措施项目费的内容。

A. 环境保护费

B. 现场安全文明施工措施费

C. 地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费

D. 冬雨季施工增加费

E、已完工程及设备保护费

8、材料采购保管费包括(acde )。

A. 采购费 B 场外运输费 C. 工地保管费 D. 仓储损耗 E. 仓储费

9、清单计价法的施工机械费构成包括(abcd )。

A. 折旧费

B. 大修理费

C. 人工费

D. 燃料动力费

E. 管理费

10、现场安全文明施工措施费不包括(b )。

A. 施工现场安全

B.建筑安全监督管理

C. 文明施工

D.环境保护及职工健康生活

11、其他项目包括(abcd )。

A、暂列金额

B、计日工

C、总承包服务费

D、暂估价

E、预留金

12、()企业检验试验费是指施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样和其他为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用。

13、()暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的款项,用于施工合同签订时尚未明确或不可预见的所需材料、设备和服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整及发生的索赔、现场签证确认等费用及专业工程的金额。

14、关税的计税基础为(b )

A. 货价(FOB)

B. 货价(FOB)+国际运费+运输保险费

C. 货价(FOB)+国际运费

D. 货价(FOB)+运输保险费

15、设备运杂费由下列各项构成(abcd )

A运费和装卸费B包装费

C设备供销部门的手续费D采购与仓库保管费E运输保险费

16、(c )不属于与建设项目有关的其他费用。

A 建设单位管理费B工程监理费

C 生产准备费D工程保险费

第三章工程造价计价依据

1、()定额是计划经济的产物,是与市场经济相悖的体制改革对象。

2、以下表述中正确的有(abcd )。

A 在工程建设中,定额具有节约社会劳动和提高生产效率的作用。

B 定额有利于建筑市场公平竞争。

C 定额是对市场行为的规范。

D 工程建设定额有利于完善市场的信息系统。

E 定额有利于企业形成自主报价。

3、随着科学技术水平和管理水平的提高,社会生产力的水平也必然会提高。原有定额不能使用生产发展时,定额授权部门根据新的情况对定额进行修订和补充。这体现了定额的( d )。

A. 真实性 B 系统性 C. 稳定性 D. 时效性

4、工程建设定额按使用范围可分为(abce )

A 施工定额

B 预算定额

C 概算定额

D 费用定额

E投资估算指标。

5、()预算定额的项目划分很细,是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额,也是工程建设定额中的基础性定额。

6、()施工定额是企业定额,它反映了企业的施工水平。

7、施工定额的作用表现在(abcd )。

A. 是企业计划管理的依据。

B. 是组织和指挥施工生产的有效工具。

C. 是计算工人劳动报酬的依据。

D. 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础。

E. 是工程价款结算的依据。

8、()施工定额是衡量工人劳动数量和质量,提供成果和效益标准。

9、()施工定额的水平直接反映劳动生产率水平,反映劳动和物质消耗水平。施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致,与劳动和物质消耗水平变动方向相反。

10、不属于劳动定额表现形式的是(d )

A 时间定额B产量定额C工时定额D人工定额

11、()时间定额与产量定额互为倒数关系。

12、时间定额包括(abce )

A工作时间B辅助工作时间

C准备与结束工作时间 D 等待时间E不可避免的中断时间。

13、某砌砖班组有12名工人,砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成,砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3,该班组完成的砌筑工程量是( b )。

A. 80m3

B. 76.8m3

C. 115.2m3

D. 120 m3

14、某瓦工班组20人,砌1砖厚砖基础,基础埋深1.3m,5天完成89m3的砌筑工程量,砌筑砖基础的时间定额是( d )。

A.0.89工日/m3

B.1.12m3/工日

C.0.89m3/工日

D.1.12工日/m3

15、()材料消耗定量=材料的净耗量+材料的损耗量,而材料损耗率=材料损耗量/材料净耗量(材

料消耗量)×100%

16、预算定额水平以绝大多数施工单位的施工水平定额为基础,贯彻的是预算定额编制原则中的( d )。

A按社会平均先进水平确定预算定额的原则B简明实用的原则

C坚持统一性和差别性相结合的原则D按社会平均水平确定预算定额的原则

17、()预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下,生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量,是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、辅助用工(其他用工)两部分组成的。

18、某砌筑工程,工程量为10m3,每m3砌体需要基本用工0.85工日,辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程的人工工日消耗量是( a )工日。

A 13.09

B 15.58

C 12.75

D 12.96

19、()砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用,以小组产量计算机械台班产量,不另增加机械幅度差。

20、概算定额的作用( abcd )

A是编制概算的依据。

B是设计方案比较的依据。

C是编制概算指标和投资估算指标的依据。

D 实行工程总承包时,可作为投标报价参考。

E 编制施工组织设计的依据。

21、()工程量清单由招标人或受其委托工程造价咨询人编制。

22、工程量清单是工程量清单计价的基础,其作用主要表现为(acde )。

A 是编制工程预算或招标人编制控制价的依据

B 是供投标者报价的参考工程量

C 是确定和调整合同价款的依据

D 是计算工程量以及支付工程款的依据

E 是办理工程结算和工程索赔的依据

23、()08计价规范包括正文和附录两部分,二者具有同等效力。

24、()全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目,必须采用工程量清单计价。

25、工程量清单计价的意义在于(abec )。

A 提供一个平等的竞争条件。

B 满足市场经济条件下竞争的需要。

C 有利于提高工程计价效率,能真正实现快速报价。

D 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据。

E 有利于业主对投资的控制。

第四章工程造价编制与确定

1、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同,因而投资估算的准确程度也不同,在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在( c )

A、±30%

B、±20%

C、±10%

D、±10%以内

2、建设项目投资决策过程可分为(abde )几个阶段。

A. 项目规划阶段

B. 可行性研究阶段

C. 项目后评价阶段

D. 项目评审阶段

E. 项目建议书阶段

3、()投资估算已经批准,在一般情况下不得随意突破。

4、某项目中建筑安装工程费用560万元,设备工器具购置费用为330万元,工程建设其他费用为133万元,基本预备费为102万元,建设期贷款利息59万元,涨价预备费为55万元,则静态投资为( b )万元。

A.. 1023

B. 1125

C. 1180

D. 1239

5、固定资产动态投资包括(bcd )。

A.建筑安装工程费 B. 涨价预备费 C. 投资方向调节税

D. 贷款利息

E. 设备及工器具购置费

6、()生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行,按其所需流动资金的20%作为铺底流动资金计入建设项目总概算。

7、()经批准的建设项目设计总概算的投资额,是该工程建设投资的最高限额。

8、()施工图预算是考核工程成本、确定工程造价的主要依据。

9、施工图预算的作用(bcde )。

A.施工图预算是签订建设工程合同和贷款合同的依据。

B.施工图预算是编制投标文件、签订承发包合同的依据。

C.施工图预算是工程价款结算的主要依据。

D.施工图预算是落实或调整年度建设计划的依据。

E.施工图预算是施工企业编制施工计划的依据。

10、施工图预算的编制依据是(bcd )。

A.《建设工程工程量清单计价规范》

B.施工图纸及说明书和标准图集。

C.适用的预算定额或专业工程计价表。

D.施工组织的设计或施工方案。

E.承包合同文件。

11、工程量计算规则包括下列内容(abcd )。

A.工程量的项目划分

B.工程量的计算内容

C.工程量计算范围

D.工程量计算公式

E.工程量的大小

12、施工图预算编制方法有(ad )。

A.单价法

B.工程量清单单价法

C.计价表单价法

D.实物量法

E.定额法

13、()08计价规范规定同一招标工程的项目编码不得有重码。

14、()编制工程量清单出现录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中未包括的项目,编制人应当补充,并报市级或行业工程造价管理机构备案。

15、()08计价规范中“安全文明施工”措施项目内容包含“文明施工”、“安全施工”、“环境保护”三项。

16、08规范“通用措施项目一览表”中,增加了(abcd )项目

A.材料与设备检验试验

B.赶工措施

C.工程按质论价

D.特殊条件下施工增加

E.脚手架

17、措施项目清单的编制依据(a bce )。

A.拟建工程的施工组织设计

B.拟建工程的施工技术方案

C.与拟建工程相关的工程施工规范和工程验收规范

D.投标文件

E.设计文件

18、其它项目清单宜按照下列内容列项,有(abcd )。

A.暂列金额

B.暂估价

C.计工日

D.总承包服务费

E.现场安全文明施工措施费

19、()暂列金额不宜超过分部分项工程费的10%。

20、我省执行08计价规范(苏建价[2009]40号),对规费项目清单规定,应按照(abce )内容列项。

A.工程排污费

B.社会保障费

C.住房公积金

D.危险作业意外伤害保险

E.安全生产监督管理费

21、()全面审查法适用于工程量较大、结构和工艺较复杂的工程。

22、()招标控制价是招标人对招标工程的最高限价。

23、( ) 当国有资金投资建设项目招标控制价超过批准的概算,招标人应当将其报原概算审批部门审核。

24、下列属于招标控制价的编制依据是()。

A.08计价规范

B.国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价定额和计价办法

C.建设工程设计文件及相关资料

D.建设工程投资估算

25、招标人应当在招标控制价发给投标人的(c )内,将招标控制价有关资料报送工程所在地造价管理机构备案。

A. 5天

B.5个工作日

C.3天

D.3个工作日

26、()招标控制价可以由招标人编制,也可由受其委托的造价咨询人编写。

27、()招标文件中提供了暂估单价的材料,可以不按暂估的单价计入综合单价。

28、()不平衡报价是指一个工程项目的投标报价,在总价基本确定后,如何调整内部各个项目的报价,以使其不提高总价、不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。

29、不平衡报价法又称(a )。

A. 前重后轻法

B. 前轻后重法

C. 突然降价法

D. 增加建议法

30、工程竣工结算方式分为(abc )。

A.单位工程竣工结算

B.单项工程竣工结算

C.建设项目竣工总结算

D.分项工程竣工结算

E.单体工程竣工结算

31、()工程完工后,发、承包双方应在一个月内办理工程竣工结算。

32、()承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书,并在提交竣工验收报告后一周内递交给发包人。

33、建设工期在12个月以内的小型建设项目适合采用(b )结算方式。

A.按月结算

B.竣工后一次结算

C.分段结算

D.其它结算方式

34、某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款,施工合同总额为750万元,主要材料金额的比重为60%,预付备料款为20%,当累计结算工程款为( d )时,开始扣回备料款。

A. 300万元

B. 450万元

C. 600万元

D. 500万元

35、包工包料的预付款应按合同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的(c ),不高于合同全额的()。

A. 10%,20%

B. 20%,30%

C. 10%,30%

D. 15%,25%

36、()招标时现浇砼构件项目特征描述砼强度为C20,但施工中发包人变更为砼强度等级为C30,这时应该重新确定综合单价。

37、合同中没有适用或类似变更工程的价格,则变更部分的价款调整应该(d )。

A.按审价部门提出的价格调整

B.按发包人指定的价格调整

C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人提出综合单价,经发包方确认后执行

38、()根据确认的竣工结算报告,承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到承包人申请后两周内支付结算款。

39、()发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。

40、全部使用或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额的(a )的比例计算保留金。

A.5%

B.2%

C.3%

D.10%

41、()承发包双方发生工程造价合同纠纷时,在经合同约定的仲裁机构仲裁后,可以再向人民法院起诉。

42、竣工决算由(abcd )组成。

A.竣工决算报告说明书

B.竣工工程平面示意图

C.竣工决算报表

D.工程造价比较分析

E.工程竣工图纸

43、()地方级基本建设项目竣工财务决算由上一级财政部门审批。

第五章建设工程施工合同

1、下列哪项不是《施工合同文本》的组成部分。(abc )

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.工程量清单

2、施工合同文件正确的解释顺序是(c )。

A.施工合同协议书;施工合同专用条款;施工合同通用条款;工程量清单;工程报价单或预算书。

B.施工合同协议书;中标通知书;施工合同通用条款;施工合同专用条款;工程量清单。

C.施工合同协议书;中标通知书;施工合同专用条款;施工合同通用条款;工程量清单。

D.施工合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;施工合同专用条款;施工合同通用条款。

3、()工程师是指监理单位委派施工现场的监理人员。

4、因工程师指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由( c )承担。

A.承包人

B.监理单位

C.发包人D发包人和监理单位共同

5、发包人供应的材料设备与约定不符时应按(abcd )情况在专用条款中约定进行处理。

A.材料设备单价与约定不符时,由发包人承担所有差价。

B.材料设备品种、规格、型号、数量、质量等级与一览表约定不符时,承包人可以拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购。

C. 发包人供应材料的规格、型号与一览表约定不符时,承包人可以代为调剂串换,发包人承担相应的费用。

D. 到货地点与一览表约定不符时,发包人负责运至一览表约定的地点。

E. 到货时间早于一览表约定时间,承包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表的约定时间,由发包人承担由此造成的承包人损失,工期延误,相应顺延工期。

6、工程师不能按时参加验收,须在验收前( a )小时向承包人提出书面延期要求,延期不能超过()小时。

A.24小时,48小时

B.24小时,24小时

C.48小时,48小时

D.48小时,24小时

7、工程合同计价方式(abc )

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.总价合同

E.单价合同

8、()当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

9、()工程量清单计价的工程,必须采用单价合同。

10、在某工程土方开挖过程发下古建筑遗址,经文物部门勘察,须进行保护处理,由此增加费用由( d ),工期()。

A.发包人、不顺延

B.承包人、顺延

C.承包人、不顺延

D.发包人、顺延

11、()施工合同的监督管理仅指各级工商行政管理机关、建设行政主管机关、金融机构对施工合同的监督管理。

12、因百年未遇的暴雨,导致在建工程基坑坍塌,由此产生的工程修复费用和工期延误如何处理。( d )

A.发包人承担、不顺延

B.承包人承担、顺延

C.承包人承担、不顺延

D.发包人承担、顺延

13、()因百年未遇的暴雨,导致承包商机械设备损坏,由此产生的修复费用由发包人承担。

14、()因不可抗力导致某项工作延期,则承包商有权获得工期补偿。

15、索赔证据应具备(abcd )。

A.真实性

B.关联性

C.及时性

D.可靠性

E.独立性

16、发生索赔时,不属于解决索赔的处理方式的是(d )。

A.协商解决

B.邀请中间人调解

C.向仲裁机构申请仲裁

D.向人民法院提起诉讼

17、()费用索赔以赔偿或补偿实际损失为原则,直接损失可以赔偿,而间接损失无法补偿。

第六章工程建设法律基本知识

1、我国法律的表现形式有(abcd )

A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.地方性法规

E.部门行政规章

2、甲乙双方就借款事宜签订了相关协议,明确了双方的权利和义务,则甲乙是该法律关系的(a )。

A.主体

B.客体

C.内容

D.法人

3、法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的(c )。

A.自然人

B.公民

C. 组织

D.法定代表人

4、()甲乙双方就专利权转让达成了相关协议,在此法律关系中,专利权为法律关系的客体。

5、法律责任具有下列特征(abc )。

A.法律责任具有强制性

B.法律责任是由法律明文规定的

C.法律责任是不履行法定义务的后果

D.法律责任可以由法官认定

E.法律责任具有义务性

6、法律责任的类别包括(abcd )。

A.行政法律责任

B.民事法律责任

C.刑事法律责任

D.经济法律责任

E.社会法律责任

7、法律责任追究的原则(abce d )。

A.责任法定原则

B.责任自负原则

C.违法行为与法律责任相适应原则

D.责任平等原则

E.重在教育原则

8、下列工程承发包模式,(c )适用于简单、明确的常规性工程和一些专业性较强的工业建筑工程。

A.平行承发包

B.设计或施工总分包

C.设计施工一揽子承包

D.工程项目总承包管理

9、()国有投资项目必须实行工程监理。

10、()《招投标法》规定招标方式分为公开招标和非公开招标两种。

11、()邀请招标邀请对象的数目以5-7家为宜,但不应少于3家。

12、招标投标阶段的主要工作内容包括(ABCD )

A.发布招标公告

B.资格预审

C.编制招标文件

D.标前会议

E.开标

13、()评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数约5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。

14、()中标通知书发出后30天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得作实质性修改。

15、()成片开发的住宅小区项目因非国有投资项目,不需要进行招标。

16、()建设工程交易招投标中心的工作人员可以作为评标委员会成员参加评标工作。

17、合同法的基本原则是(acdE )。

A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则

E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

18、下列合同形式属于书面形式的有(abcd )。

A.合同书

B.电子邮件

C.信件

D.传真

E.口头约定

19、合同内容中的标的是(bde )。

A.合同内容

B.合同法律关系客体

C.合同主体

D.权利义务指向的对象

E.合同的核心

20、()对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的,应当采用格式条款。

21、对格式合同条款有两种以上解释的,应当作出(b )。

A.按照通常理解予以解释

B.不利于提供格式条款一方的解释

C.该条款无效

D.有利于提供格式条款一方的解释

22、()合同成立则一定生效。

23、甲方致函乙方,欲订购1000套女士西服,并提供规格、单价,询问乙方是否同意,同月同日,乙方也致函甲方,表示现有1000套女士西服,提供规格、单价,询问甲方是否接受。双方收信后均未给对方回复,数月后,乙方向甲方发货,甲拒绝收货,付款。本案中,双方关系是(b )。

A.合同关系成立

B.合同关系未成立

C.合同关系成立且生效

D.合同关系成立不生效

24、属于无效合同的情况包括( acd )。

A.一切以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益

B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人

C.合同标的实现损害社会公共利益

D 与对方恶意串通损害第三人利益

25、深夜,急于分娩的孕妇万某在丈夫的搀扶下准备乘出租车去医院,司机要求其支付相当于正常乘车费10倍的车费。万某的丈夫考虑到情况紧急,只好答应。双方达成的合同是( a )。

A.可撤销合同,理由是显失公平

B.可撤销合同,理由是乘人之危

C.无效合同,理由是受欺诈

D.无效合同,理由是受胁迫

26、()当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后,表明当事人的权利和义务的全部结束。

27、合同的变更是指合同依法成立后,在尚未履行或未完全履行时,当事人双方依法经过协商,对合同的( b )进行修订或调整所达成的协议。

A.形式

B.内容

C.主体

D.客体

28、()甲乙双方签订二手房买卖合同,必须经房屋管理机构登记生效后才能生效。

29、《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,应当予以赔偿。损失赔偿额应为( a )。

A.相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益

B.等于因违约所造成的损失

C.等于合同履行后可以获得的利益

D.原则上应超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失

30、不属于当事人承担违约责任的方式的是( d )。

A.继续履行合同

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.赔礼道歉

31、()合同违约一方在支付违约金后,如违约金低于造成的损失的,还需支付赔偿金。

32、()合同法规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金。

33、担保法规定的担保方式有以下几种(abce )。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.处置

E.定金

34、()公办高等院校可以作为合同债务的保证人。

35、()给付定金的一方不履行约定的义务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。

36、下列不属于代理种类的是(b )。

A.委托代理

B.表见代理

C.法定代理

D.指定代理

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题(一) 一、单项选择题(共60题,每题1分,共60分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意的) 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是( A )。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由( B )主持,在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是(A )。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是(A )。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是(D )。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应,各个建设阶段( B )。 A.次序可以颠倒,但不能交叉 B.次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒,也不能进行交叉 D.次序可以颠倒,同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是(B )。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中,S形曲线法的一般作用是( B )。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中,风险识别最主要的工作成果是(B )。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同,必须经过的程序是(C )。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定,下列情形中引起整个合同无效的是(C )。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

江苏省造价员考试试题

江苏省造价员考试试题

江苏省造价员考试 造价员考试复习资料一 1、中国工程造价管理改革的目标是()。 A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能 C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额 答案:C 解题要点:随着中国市场机制的建立和发展,传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要,因此要进行改革。为适应市场机制的要求,工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。 2、有效控制工程造价应体现为以()为重点的建设全过程造价控制。 A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段 答案:A 解题要点:工程造价是贯穿于建设全过程的,但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1%以下,但正是这少于1%的费用对工程造价的影响度占75%以上。 3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称,从业 ()年以上,并取得造价工程师注册证书。 A.8 B.9 C.10 D.11 E.12 答案:C 解题要点:工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称,从业以上,并取得造价工程师注册证书。 4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员,在取得《造价工程师执业资格证》()个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时 答案:A 解题要点:经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员,在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 5、造价工程师注册的有效期为()年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5 答案:2 解题要点:造价工程师注册的有效期为2年。 6、在有关工程造价的概念中,下列说法正确的有()。 A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的,直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案:B,C, D, E 解题要点:工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质,是对客观存在的概括。故A错 7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程,但各阶段程度不同,应以 ()为控制重点。

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案 一.单项选择题(共40题,每题1分,共40分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应属于( D )。 A.分部分项工程 B.单项工程 C.分项工程 D.单位工程 2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程,一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价(C )特点。 A.个别性 B.差异性 C.层次性 D.动态性 3.对工程量清单概念表述不正确的是(B )。 A.工程量清单是包括工程数量的明细清单 B.工程量清单也包括工程数量相应的单价 C.工程量清单由招标人提供 D.工程量清单是招标文件的组成部分 4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D )。

A.加强政府对工程造价的管理 B.企业自主报价,国家定额只作参考 C.实行工程量清单计价 D.建立以市场形成价格为主的价格机制 5.下列哪项费用属于静态投资(A )。 A.建筑安装工程费用 B.价差预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息 6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(D )。 A 75%~95% B.35%~75% C.15%~50% D.5%~35% 7.( D )是控制工程造价最有效的手段。 A.采用先进技术 B.招标竞价 C.实施工程造价全过程控制 D.技术与经济相结合 8.工程造价咨询业的首要功能(A )。 A.服务功能 B.引导功能

C.联系功能 D.审核功能 9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定,造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于(B )。 A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.60学时 。10.我省规定当合同未约定的情况下,分部分项单项工程量变更超过( B ),并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A.5% B.10% C.15% D.20% 11.根据我省清单计价法的规定,(B )不属于措施项目费的内容。 A.环境保护费 B.低值易耗品摊销费 C.临时设施费 D.脚手架费

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

一、单选题(40题) 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和()组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是()。 A、施工机械修理费B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指()的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有()。 A、企业管理费B、财务费用 C、其它费用D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为()。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为()。 A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7.工程项目施壬合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()。 A.③-②-①B.①-②-③C.③-①-②D.②-①-③ 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10.一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13.人工挖地槽、地坑定额深度为( )米,超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14.机械挖土方工程量,按机械挖土方( )%,人工挖土方(D)%计算

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定,建筑安装工程费用的组成为()A.直接费、间接费、计划利润、税金 B.直接工程费、间接费、利润、税金 C.直接费、间接费、规费、税金 D.直接费、间接费、利润、税金 答案:D 2、在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费 C.劳动保障费 D.已完工程和设备保护费 答案:B 3、在下列费用中,不属于直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.夜间施工费 C.技术开发费 D.二次搬运费 答案:C 4、下列费用中,属于建筑安装工程直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.现场管理费 C.施工企业管理费 D.工程点交费 答案:A

5、下列不属于材料费用的是() A.材料原价 B.材料运杂费 C.材料采购保管费 D.材料二次搬运费 答案:D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是() A.施工此案场所有人的工资性费用 B.施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C.直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D.从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案:C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的() A.措施费 B.直接工程费 C.规费 D.企业管理费 答案:A 8、某工程项目,材料甲消耗量为200吨,材料供应价格为1000元/吨,运杂费为15元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为1%,材料的检验试验费为30元/吨,则该项目材料甲的材料费为()元 A.215130.6 B.200000 C.209130.6 D.202950.6 答案:A

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题(安装工程电气部分) 一、填空题(每空1分,共计:10分) 1、各种配管应区别不同、、,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案:敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱(盒)、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量,应区别线路、导线、导线,以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不再另行计算(照明线路中的导线截面大于或等于时,应执行动力线路穿线相应项目)。 答案:性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题(每题1分,共计:30分) 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面(B)的电气安装工程,可参照超高部分人工费的15%计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指:高度在(C)以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m

3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境(包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境)中施工时,可参照安装工程总人工费增加(D)。 A、10% B、3% C、15% D、5% 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢(C)考虑,与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时,可参照安装工程(D)。 A、总人工费增加10% B、总人工费增加8% C、总人工费增加6% D、总人工费增加5% 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外,脚手架搭拆费可参照人工费(包括地下室部分)的(B)计算,其中人工工资占25%。 A、10% B、3% C、15% D、5% 7、配管配线工程中,当选用钢管明配时,其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中,连接各种开关箱、柜、板导线预留长度,按照盘面尺寸(C)进行计算。 A、长+宽 B、高+长

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费,设备和工、器具购置费,工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一,业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下,则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益

9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外,还有自己特殊的职能:( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看,绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月,2002 年5 月1 日开工,5~7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨,计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨,5~7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中,受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中,以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200天,合同履行过程中,因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天,因异常恶劣气候停工10天,因季节性大雨停工5天,因设计分包单位延期交图停工7天,上述 时间均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元,则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中,由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工 50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单 价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人工窝工补贴费为12 元/工日,含税的综合费率为17%,承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内,底长大于底宽3倍以上按开挖()土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖,深度为1.5米,三类土,放坡系数取: ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡,斜道坡度15%,则运距系数为()。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖,深度为2.5米,所需沟槽底宽为()。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算,不扣除()所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以()计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括()。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台,水泥混凝土熟料场内运距200m,则计算此项混凝土运费时,套用定额编号为()。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩,设计桩长8.6米,则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋,直径为16㎜,每根长15米,共10根,这些主筋总的重量为()。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数() A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是() A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是()

2015江苏省造价员考试历年真题及答案考资料

1、以下对工程造价含义的理解,正确的是( )。 A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产 B、工程造价的直意就是工程的建造价格 C、投资者与承包商的管理目标总是一致的 D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格 2、工程造价( )特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。 A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价 3、建筑安装工程费用构成中的税金由( ) A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税 4、建设项目的实际造价( )。 A、中标价 B、承包合同价 C、竣工决算价 D、竣工结算价 5、工程造价形成过程中,受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律 6、工程造价形成过程中,受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律 7、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 8、建筑安装工程费用构成中的税金由( ) A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税 9、在进口设备类别中,下列( )交货类别卖方承担风险较大,在国际贸易

2021年造价员考试《经典模拟题》

2021年造价员考试《经典模拟题》(1) 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设,由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 ()。 A.公民个人 B.设计者 C.法人 D.法人 答案:D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时,应优先选择() A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.以上合同类型均匀合适 答案:B 3、根据工程建设的不同阶段,建设工程合同可以分为() A.固定总结合同和固定单价合同 B.建设工程总包合同和分包合同 C.勘察合同、设计合同和施工合同

D.供水供电合同和运输合同 答案:C 4、工程造价的特点是() A.大额性、可调性、动态性和层次性 B.多样性、单体性、动态性和层次性 C.多样性、可调性、单体性和动态性 D.大额性、单体性、动态性和层次性 答案:D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、()、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A.建筑安装工程费用 B.土地使用费 C.固定资产使用费 D.生成准备费 答案:A 6、下列费用中不属于社会保障费的是() A.养老保险费 B.失业保险费

C.医疗保险费 D.住房公积金 答案:D 7、工程监理费是指()招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A.施工单位 B.建设单位 C.质量监督单位 D.国家有关部门 答案:B 8、工程造价计价主要方法有() A.定额单价法一种 B.直接费单价法一种 C.直接费单价和综合单价法两种 D.定额单价法和直接费单价法两种 答案:C 9、预算定额是由()组织编制、审批并颁发执行。 A.国家主管部门或其授权机关 B.国家发展改革委员会

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为( C )。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填,要从取土点取天然密实土方 ( D )立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00,最高临水面标高64.50,则草袋围堰顶标高( B )。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是( D )。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时,养生面积按( A )。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是( A )。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm,高30cm,长250cm,双肢箍筋¢6@250,则箍筋重量( B )KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件,可按混凝土基价的( C )计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1% B.1.5% C.2% D.3% 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按( D )计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成(冲)孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料( C )的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸,按沉井外壁每侧加宽( D )计算,执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中( C )的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是( A )。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是( A )至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是( B )。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在( B )的构件。

江苏土建造价员考试真题d答案

江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020

二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 (注意:请在答卷本上答题) 本卷为案例分析题,初级做一到三题,其中第三题做第(一)部分,共100分; 中、高级做一、三、四题,其中第三题做第(二)部分,共120分;多做和漏做的题 均不得分。除注明外,管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版) (以下简称2014年计价定额)为准;文字与图形不同时,以文字说明为准。除选择 题外,案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、(本题为单项选择题,共20题,每题2分,共40分,初级、中级、高级 均做) 1.在计算建筑面积时,当无围护结构,有围护设施,并且结构层高在2.2m以上时,()按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A.立体车库B.室外挑廊C.悬挑看台 D.阳台 2.某单层宿舍,平面为长方形,外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为:20厚1:3水泥砂浆找平层,3厚胶黏剂,20厚硬 泡聚氨酯复合板,5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为()。 A.251.77 m2 B.252.43 m2 C.253.67 m2 D.254.08 m2 3.在计算建筑面积时,()不应计算建筑面积。

A.室外台阶B.观光电梯C.玻璃幕墙D.空调搁板 4.下列建筑工程,当檐高为16m,且无地下室时,()的工程类别应是建筑工程二类。 A.住宅B.单层厂房 C.多层厂房D.公共建筑 5.某办公楼,檐口高度20m,层数6层,有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价,已知该工程挖土工程量6000m3,灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为()。 A.6 % B.25% C.28 % D.31% 6.某钢结构工程,加工厂制作,现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元,单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费,费率%;临时设施费,费率 1%;安全文明施工措施费,费率按我省规定费率;其他未列。则该投标价 中的措施项目费为()。 A.万元B.万元C.万元D.万元 7.某市区内建筑工程,编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元,措施项目费42万元,其他项目费30万元,规费按规定计取,其中工程排 污费费率暂按%计列,税金费率按%计取,则该工程的工程造价应为 ()。 A.万元B.万元C.万元D.万元 8.某住宅工程,无地下室,无外保温。已知首层平面为长方形,外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m,则该工程平整场地的清单工程量为 ()。 A.756m2B.880m2 C.1012m2D.条件不全,无法确定

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容()。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列()不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水,共埋设井管180根,工期30天,则其每天的费用为()。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490(490为平行于墙),则附墙垛折加长度为()。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在()以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的()。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按()计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按()面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的,如实际砖的尺寸不符标准时,则()。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整,其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整,其余不变 10.某房间层高3.6米,吊顶高3.0米,楼板厚0.15米,则其内墙抹灰高度按()计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入()。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指()。 A.材料供应合同价; B.材料供应价和运杂费之和; C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格; D.供应商将材料送到工地的价格; 13.计算砌体工程量时不扣除()。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是()。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述; B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项; C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述; D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时,应分别编码列项; 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时()。

江苏省造价员考试真题试题及答案

一.单项选择题 1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应属于( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程,一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价(C )特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是(B )。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D )。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价,国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资(A )。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(D )。 A 75%~95% B. 35%~75% C. 15%~50% D. 5%~35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价

C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 8. 工程造价咨询业的首要功能(A )。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定,造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于(B )。 A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下,分部分项单项工程量变更超过(B ),并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 2007年江苏省造价员考试真题试题及答案(2) 来源:青年人(https://www.360docs.net/doc/009868950.html,) 作者:https://www.360docs.net/doc/009868950.html, 时间:2011/11/3 【青年人网】资料下载 11. 根据我省清单计价法的规定,(B )不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费,施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数,并加计(D )的现场管理人员的人工数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%

最新江苏省造价员考试土建案例试题及解析

2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示,外墙为370厚多孔砖,内墙为240厚多孔砖(内墙轴线为墙中心线),柱截面为370×370mm(除已标明的外,柱轴线为柱中心线),板厚为100mm,梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m,坡屋面为坡度1:2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)和江苏省04年计价表规定,计算:1、建筑面积; 2、一层内墙砌筑脚手架;3、一层抹灰脚手架;4、外墙砌筑脚手架(山墙外墙脚手架算至山尖1/2处);5、外墙抹灰脚手架。

(2009t二)某单独招标打桩工程,断面及示意如图所示,设计静力压预应力圆形管桩75根,设计桩长18m(9+9m),桩外径400mm,壁厚35mm,自然地面标高-0.45m,桩顶标高-2.1m,螺栓加焊接接桩,管桩接桩接点周边设计用钢板,根据当地地质条件不需要使用桩尖,成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整,企业管理费费率7%,利润费率5%,机械进退场费为6500元,检验试验费费率0.2%,临时设施费费率1.0%,安全文明施工措施费按1.8%,工程排污费费率1‰,建筑安全监督管理费费率1.9‰,社会保障费费率1.2%,公积金费率0.22%,税金费率3.44%,其他未列项目暂不计取,应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》(08)列出工程量清单(桩计量单位按“根”),并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。(π取值3.14;按计价表规则计算送桩工程量时,需扣除管桩空心体积。)

2015年江苏省建设工程造价员考试(安装)

二○一五年江苏省建设工程造价员考试 安装造价案例分析试卷试题本 (注意:请在答卷本上答题) 本卷为案例分析题,电气初级做一、二、四题,给排水初级做一、三、五题,总分为100分。中、高级做一、二、五、六或一、三、四、六题,总分为120分。要求分析合理,结论正确。 一、单项选择题(本题满分40分,每题2分),电气初级做1-20小题,给排水初级做11-30题,安装中、 高级考生做6-25题。 请根据考试大纲的要求,按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》(2014版)的有关规定,对下列选择题做出正确的选择项。每题的备选答案中,只有1个最符合题意,请将答案填入表中。 1.根据《电气设备安装工程计价定额》,以下描述不正确的是() A.电动机调试定额的每一个系统,是按一台电动机考虑的,如果其中一个控制回路有两台及两台以上电动机时,每增加一台按定额增加20%; B.避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素,即不得再计算超高费; C.屏上辅助设备安装,包括标签框、光字牌、信号灯、附加电阻、连接片、屏上开孔工作; D.控制设备安装,除限位开关及水位电气信号装置外,其它均未包括支架制作安装。 2.下面有关定额使用的问题说法不正确的是() A.在带电运行的电缆沟内敷设电缆,可以执行安装与生产同时进行降效增加费用; B.装饰灯具定额中金属软管含量是按1m综合考虑的,如实际用量超过或少于定额含量,一律不作调整; C.半硬质塑料管明敷定额可执行刚性阻燃塑料管明敷定额; D.吊扇预留吊钩执行吊扇安装定额,但其人工和机械乘以0.3系数,其余不变。 3.《通用安装工程工程量计算规范》中,有关工作内容说法正确的是() A.电力电缆清单中包括防火堵洞的工作内容 B.避雷引下线清单中包括断接卡子的工作内容 C.配电箱清单中包括电缆头的工作内容 D.电缆桥架清单中包括桥架支架的工作内容 4.根据《电气设备安装工程计价定额》,以下哪项工作套用接地跨接线定额() A.工业管道法兰盘接地B.铝合金窗接地 C.避雷网与柱主筋焊接D.柱主筋与均压环焊接 5.下列关于《电气设备安装工程计价定额》中相关说法不正确的为()

2021年造价员考试模拟试卷

造价员考试试题 模仿试题(一) 一、单项选取题(共60题,每题1分,共60分。每题备选答案中,只有一种最符合题意) 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工允许证申请者是()。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由()主持,在招标文献中预先拟定地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选代表 D.公证人 3.依照国内现行规定,下列属于造价工程师权利是()。 A.发起设立工程造价征询公司 B.订立工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文献 4.下列不属于甲级工程造价征询公司资质原则是()。 A.已获得乙级工程造价征询公司资质证书满四年 B.获得造价工程师注册证书人员不少于10人 C.公司出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数60% D.公司注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理核心任务是控制好项目三大目的。下列不属于项目管理三大目的是()。 A.规定期间 B.规定预算费用 C.规定质量原则 D.规定安全原则 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律反映,各个建设阶段()。 A.顺序可以颠倒,但不能交叉 B.顺序不能颠倒,但可以进行合理交叉 C.顺序不能颠倒,也不能进行交叉 D.顺序可以颠倒,同事可以进行合理交叉

7.建设工程项目构成中最小单位是()。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目的控制办法中,S形曲线法普通作用是()。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中,风险辨认最重要工作成果是()。 A.风险事件发生概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目的影响限度 D.风险级别 10.当事人订立合同,必要通过程序是()。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定,下列情形中引起整个合同无效是()。 A.因故意或者重大过错导致对方财产损失 B.因重大误解订立合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益 D.在合同订立时显失公平 12.在工程建设中,各类合同是维系参加单位之间关系纽带。在建设工程项目合同体系中,两个最重要节点是()。 A.业主和承包商 B.业主和勘察设计单位 C.承包商和设备材料供应商 D.业主和设备材料供应商 13.按计价方式不同,建设工程合同可以划分为三大类。一下不属于三大合同类型合同是()。 A.总价合同 B.单价合同 C.市场价合同 D.成本加酬合同 14.《建设工程施工合同(示范文本)》由三某些构成,下列选项中不属于其构成内容是()。 A.施工合同书 B.合同书 C.通用条款 D.专用条款

全国造价员考试试题模拟试题(一)

全国造价员考试试题模拟试题(一) 一、单项选择题(共60题,每题1分,共60分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意的) 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是()。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由()主持,在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是()。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是()。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是()。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应,各个建设阶段()。 A. 次序可以颠倒,但不能交叉 B. 次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒,也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒,同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是()。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中, S 形曲线法的一般作用是()。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中,风险识别最主要的工作成果是()。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同,必须经过的程序是()。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正

相关文档
最新文档