2011一级台湾省建造师《法律法规》考试答题技巧
1、施工承包合同实施中，双方当事人对工程质量有争议，可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.责任方
D.发包人与承包人分担
答案：C
2、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。P190
A.办理施工许可证
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程
D.主持和组织工程的验收
答案：C
3、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。P203
A.固定单价合同
B.总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
4、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。为此，业主有权( )。P201
A.以总价为准调整单价
B.以单价为准调整总价
C.要求投标者重新报混凝土单价
D.将该标作废标处理
答案：B
5、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。P192
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：B
6、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。P190
A.办理施工许可证
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程
D.主持和组织工程的验收
7、承包单位是合同( )的主体。 P205
A.监督
B.跟踪
C.履行
D.控制
答案：C
8、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。P207
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案：A
9、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。P190
A.办理施工许可证
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程
D.主持和组织工程的验收
答案：C
10、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。P193
A.在工程竣工验收前，由承包人组织
B.在工程竣工验收前，由发包人组织
C.在工程竣工验收后，由工程师组织
D.在工程竣工验收后，由发包人组织
答案：D
11、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。P204
A.设计人
B.业主方
C.承包商
D.监理方
答案：B
12、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。P208
A.业主
B.政府部门
C.设计单位
D.承包商
13、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。P190
A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)
B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)
C.公路工程国内招标文件范本
D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)
答案：D
14、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。P202
A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理
B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
C.工程结构和技术简单，风险小
D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款
答案：D
15、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。P204
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.变动单价合同
D.单价合同
答案：B
16、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。P190
A.办理施工许可证
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程
D.主持和组织工程的验收
答案：C
17、出现合同实施偏差，承包商采取的调整措施可以分为( )。P207
A.组织措施，技术措施，经济措施，管理措施
B.组织措施，技术措施，经济措施，合同措施
C.法律措施，技术措施，经济措施，合同措施
D.组织措施，应急措施，经济措施。合同措施
答案：B
18、下列关于总价合同说法不正确的是( )。P203
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
答案：D
19、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按
照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案：C
20、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。为此，业主有权( )。P201
A.以总价为准调整单价
B.以单价为准调整总价
C.要求投标者重新报混凝土单价
D.将该标作废标处理
答案：B
21、某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的确定。在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。P201
A.总价合同
B.设计――管理承包合同
C.单价合同
D.总包合同
答案：C
22、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。P207
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案：A
23、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。P197
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案：D
24、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案：D
2010年一级建造师《工程经济》真题及答案
2010年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案 《建设工程经济》 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季计算并支付利息，季度利率1.5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为（P4）万元。 A.6.00 B.6.O5 C.12.00 D.12.27 2.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（P10）万元。 A.104.80 B.106.00 C.107.49 D.112.74 3.年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（P15）。 A.4.00% B.4.04% C.4.07% D.4.12% 4.对于完全由投资者自由资金投资的项目，确定基准收益率的基础是（P25）。 A.资金成本 B.通货膨胀 C.投资机会成本 D.投资风险 5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是（P26）。 A.价格临界点 B.财务净现值 C.总投资收益率 D.敏感度系数 6.某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为（）年。 表1项目财务现金流量表 C.6.33 D.6.67 7.某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投
资收益率为（）。 A.5.22% B.5.67% C.5.64% D.6.67% 8.根据《企业会计准则》，施工企业在签订合同时发生的差旅费以及投标费用应在发生时确认为（P150）。 A.直接费用 B.期间费用 C.间接费用 D.工程成本 9.某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（P230）万元。 A.12.00 B.120.00 C.54.72 D.42.72 10.施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为（P316）。 A.筛选审查法 B.对比审查法 C.分组计算审查法 D.逐项审查法 11.施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入（P231）。 A.措施费 B.规费 C.企业管理费 D.人工费 12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2008）,分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准，按（P264）计算。 A.施工方案计算出来的数值 B.实际完成的全部工程量 C.工程完成后的净值 D.工程实体量与耗损量之和 13.某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为（）元。 A.5820 B.7275 C.6000 D.7500 14.商业银行体系能够创造出来的货币的多少，取决于（P342）的大小。 A.存款利率
一级建造师历年考试真题及答案下载
一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制
2016一级建造师考试试题及答案汇总
2016一级建造师考试试题及答案汇总 2016年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网 （选中链接后点击“打开链接”） 下面给出《建设工程法规》模拟试题： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。 A．2011年3月15日 B．2011年3月31日 C．2014年3月15日 D．2014年3月31日 2、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。 A．诺成合同与实践合同 B．双务合同与单务合同 C．格式合同与非格式合同 D．有名合同与无名合同 3、甲、乙两建筑公司于2010年3月10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2011年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。 A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 4、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 A．县级以上人民政府 B．施工企业
2011年一级建造师经济真题答案及解析
2011年全国一级建造师执业资格考试 建筑工程经济（参考答案及解析） 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息( P4 )万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( P12 ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是( P15 ) A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C
2010年一级注册建造师《建筑工程管理与实务》真题
2010年一级注册建造师《建筑工程管理与实务》真题答案 默认分类2010-09-15 00:08:58 阅读0 评论0 字号：大中小订阅 1、沉降缝 2、P1 20、螺栓 21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之一(还应加短柱危害重于一般柱) 22、若不减少...水....提供流动性；....提高强度；.....节约水泥；耐久性改善 23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差（还应加耐老化性能差） 24、营业税、城市维护建设税、教育附加税 25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收；设计无要求时....;当抹灰厚度大于35MM时.... 26、新建筑物的混凝土抹灰基层....；旧墙面在涂饰前....；厨房、卫生间墙面采用耐水腻子 27、浇筑前清洁工作采用....；室内注胶时温度控制在15-30之间....；加工好的玻璃...抽取1%... 28、未采取有效的降排水....；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当 29、先拆除上部杆件....；及时取出....；遇六级风..... 30、建设单位、施工平面图(还应加主管部门、上级公司) 案例一： 1、可以，计划工期为29个月的那条，忘记编号了。 2、监理工程师做法妥当，应为总承包编制送审；总承包做法不妥当，建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。 3、索赔为0，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。 2018 一建《工程法规》真题 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。 1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 2.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。 A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 3.下列法人中，属于特别法人的是（）。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 4.关于表见代理的说法，正确的是（）。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理 5.关于委托代理的说法，正确的是（）。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任 6.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 7.保证合同的当事人为（）。 A.债权人与保证人 B.债权人与债务人 C.债务人与保证人 D.保证人与被保证人 8.根据《民法总则》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。 A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年 9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。 A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责 任 C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任 D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复 10.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。 A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销 B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序 C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复 D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔 11.关于规划许可证的说法正确的是（）。 A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可 B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批 C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可 D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理 2011年度一级建造师执业资格考试《建筑工程经济》试卷 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。 A.12.00 B.12.12 C.12.55 D.12.68 2.某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是（）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 3.将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是（）。 A.评价方法是否考虑主观因素 B.评价指标是否能够量化 C.评价方法是否考虑时间因素 D.经济效果评价是否考虑融资的影响 4.反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是（）。 A.内部内部收益率 B.总投资收益率 C.资本积累率 D.资金本净利润率 5.关于静态投资回收期特点的说法，正确的是（）。 A.静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B.静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。 C.若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。 D.静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快。 6.某技术方案的净现金流量见表1。若基准收益率大于等于0，则方案的净现值（） A.等于是900万元 B.大于900万元，小于1400万元 C.小于900万元 D.等于1400万元 表1 某技术方案的净现金流量表 7.反映企业在一定会计期间经营成果的报表是（） A.利润表 B.资产负债表 C.现金流量表 D.所有者权益变动表 8.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。 A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法 9.在企业财务分析时，对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于（）。 A.差额分析法 B.结构分析法 C.因素分析法 D.趋势分析法 10.实物量法和定额单价法在编制施工图预算的主要区别在于（）不同。 A.依据的定额 B.工程量的计算规则 C.直接工程费计算过程 D.确定利润的方法 11.施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的（）筹资。 A.商业信用 B.融资租赁 C.短期借款 D.长期借款 12.在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或者指标是（）。 A.投资估算指标 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 13.某工程有甲乙丙丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成 本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（）。 A.丁 B.甲 C.乙 D.丙 14.根据《建筑安装工程费用项目组成》((2003)206号)，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用， 应计入建筑安装工程（）。 A.措施费 B.工程建设其他费 C.研究试验费 D.材料费 15.资本金现金流量表是以技术方案资本金作为计算的基础，站在（）的角度编制的。 2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷 《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题 1．道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。 A．板体性 B．早期强度 C．抗冻性 D．干缩性 【答案】C 2．路面结构中的承重层是（）。 A．基层 B．上面层 C．下面层 D．垫层 【答案】A 3．普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计（）强度的40%以后，允许行人通过。 A．抗压 B．弯拉 C．抗拉 D．剪切 【答案】B 4．刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。 A．静止 B．被动 C．平衡 D．主动 【答案】B 5．沉预制桩时，锤击过程应采用（）。 A．重锤高击 B．重锤低击 C．轻锤高击 D．轻锤低击 【答案】B 6．设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到（）MPa。 A．35.0 B．37.5 C．40.0 D．45.0 【答案】B 7．后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不得低于（）MPa。 A．15 B．20 C．30 D．35 【答案】C 8．采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为（）。 A．全断面法 B．正台阶法 C．单侧壁导坑法 D．柱洞法 【答案】D 9．下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是（）。 A．波形补偿器 B．Z型补偿器 C．方型补偿器 D．填充式补偿器 【答案】B 10．由低压和中压B（中压A）管道组成的燃气输配系统属于（）系统。 A．一级 B．二级 C．三级 D．多级 【答案】B 11．关于沥青碎石（AM）混合料和沥青混凝土（AC）区别的说法，错误的是（）。 A．沥青混凝土的沥青含量较高 2011年一级建造师考试建设工程经济真题试题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息()万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是() A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C 4、反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是() A、内部内部收益率 B、总投资收益率 C、资本积累率 D、资金本净利润率 解析： A、内部内部收益率与 B、总投资收益率均为方案的盈利能力指标 C项为发展能力指标。只有D、资金本净利润率为技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标。 故选D 5、关于静态投资回收期特点的说法，正确的是() A、静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B、静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。 2014年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。 A．50 B．100 C．150 D．200 2．预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。 A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3．某受均布线荷载作用的简支梁，受力简图如下图所示，其剪力图形状为（）。 4．关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。 A．柱的震害重于梁 B．角柱的震害重于内柱 C．短柱的震害重于一般柱 D．柱底的震害重于柱顶 5．下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。 A．普通水泥 B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥 D．粉煤灰水泥 6．在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。 A．砂率 B．单位体积用水量 C．拌合方式 D．温度 7．关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（）。 A．SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B．APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水 C．采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃ D．采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃ 8．对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。A．直角坐标法 B．极坐标法 C．角度前方交会法 D．距离交会法 9．关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。 A．内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 B．土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 C．在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 D．土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 10．下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。 A．冲击钻成孔灌注桩 B．回转钻成孔灌注桩 C．潜水电钻成孔灌注桩 D．钻孔压浆灌注桩 11．关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）。 A．上下通缝砌筑 B．不可采用铺浆法砌筑 C．先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土 D．防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞 12．当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A．过梁上一皮砖处 国家一级建造师考试泄密教育机构老板获刑国家一级建造师执业资格考试考题泄密，北京大立教育培训中心非法买题，考试前一天紧急加班，将考题和答案发送到旗下20多家加盟校“保过班”学员手中。 承办该案的西城检察院马鲁原检察官今天向记者揭开了这起泄密大案的内幕。 案情揭秘 为赚钱开保过班收高额学费 对于许多人来说，“建造师执业资格考试”显得比较陌生，但因为“建造师执业资格”是工程建设和施工高层管理行业的“准入证”，每年考试人数众多，与医师资格考试一样，建造师资格考试也是一年一度的全国性重要考试。 注册于2005年6月的北京步云文化发展有限公司，就是以“大立教育”的招牌进行国家建造师资格考试培训。老板李某精明强干，经过几年苦心经营，“大立教育”除北京总部外，还在全国各地开设了20多家加盟分校。 “大立教育”的建造师资格考试培训班共分4种，普通班、点睛班、精讲班和保过班，学费从几百元到万元不等。 其中保过班的学费高达万元，学生没有通过考试可选择退学费或免费重学，保过班的高额学费是培训中心的主要盈利点。 李某在长沙组建家庭后，便常驻“大立教育”长沙分校，北京总部的业务由他的老同学杨某负责。虽然远在长沙，但李某控制着公司主要业务，主要资金也通过李某的个人银行账户流动。 为“保过” 10万元非法买题 2006年，深圳某培训公司的龙某(另案处理)主动联系到“大立教育”北京总部的杨某，自称有当年全国建造师资格考试的试题及答案，并将其中一科答案传给了杨某。 杨某和李某看过答案后，因无法确认其真实性并没有外传。直到他们看到试题后，确认龙某提供的“东西”靠谱。 2007年考试在即，二人商量从龙某处买题以提高保过班通过率获取高额利润。 杨某电话联系龙某后，几经协商，双方以10万元价格成交。 2007年9月14日晚，考前一天，李某在付款后，龙某通过网络将一级建造师资格考试的A、B两套考试及答案发给了杨某。 李某和杨某如获至宝，通知员工连夜“加班”，确保将答案发到“保过班”考生手中。 2010年一级建造师考试《项目管理》真题 一、单选题： 1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。P2 A、项目策划和项目组织 B、项目控制和项目协调 C、项目组织和项目控制 D、项目 策划和项目控制 2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。P15 A、管理目标分工 B、管理职能分工 C 管理责任分工D、管理权限分工 3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。P25 A、确定项目管理的各项工作流程B分析项目管理合同结构模式 C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D、分析组织管理方面存在的问 题 4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。P31 A、管理工作流程 B、物质流程 C、信息处理工作流程 D、设计工作流程 5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。P32 A、组织结构图B任务分工表C、工作流程图D、工作一览表 6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。P16 A、管理职能分工表 B、工作任务分工表 C、项目结构图 D、组织结构图 7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。P A、项目建设的总目标 B、如何实现项目的目标 C、项目建设的指导思想 D、如何组织项目的建设 &在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。P A、业主 B、分包单位 C、施工总承包管理单位 D、施工总承包单位 9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理 化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。P A、发包人与承包人另行约定分担或分享 B、发包人承担或享有 C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D、承包人承担或享有 10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外， 一般应按（）要求进行专项设计。P A、施工质量B设计及施工C施工工艺D、现场安全 11、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果得不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。P A、重新分解落实成本目标 B、寻找降低成本的途径 C、对项目成本进行再分解 D、修订企业定额 12、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。P A、设计单位 B、建设单位 C、项目管理咨询企业 D、房地产公司 13、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，则关于工作M实际进度的说法，正确的是 （）° A、使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B、不影响总工期，也不影响后 续工作的正常进行 C、使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D、不影响总工期，但使后续工作最 早开始时间拖后1天 14、按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）P A、拟定物资采购合同 B、明确采购的要求、采购分工和责任 C、选择合格的产品供应或服务单位 D、进行采购策划，编制采购计划 15、建设工程项目环境管理的目的 、环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏、工程项目施工场界内的污染得到有 2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析 一、单项选择题 1. 土路基质量检查与验收的主控项目是（）。【答案】A A．弯沉值;B．平整度;C．中线偏位;D．路基宽度【解析】土方路基主控项目有压实度和弯沉值。 路基质量检验和验收项目：主控项目为压实度和弯沉值(0．01mm)；一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。参见教材P17。 2. 与悬浮-密实结构的沥青混合料相比，关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法，正确的是（）。 A．黏聚力大，内摩擦角大B．黏聚力大，内摩擦角小C．黏聚力小，内摩擦角大D．黏聚力小，内摩擦角小【答案】C【解析】骨架-空隙结构黏聚力小，内摩擦角大。参见教材P8。 3.下图所示挡土墙的结构形式为（）。【答案】B A．重力式;B．悬臂式;C．扶壁式;D．柱板式 【解析】钢筋混凝土悬臂式挡土墙采用钢筋混凝土材料，由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成。墙高时，立壁下部弯矩大，配筋多，不经济。参见教材P13。 4. 关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（）。【答案】D A．模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性;B．支架立柱高于5m时，应在两横撑之间加剪刀撑C．支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯;D．施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性 【解析】支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。参见教材P45。 5.关于预应力施工的说法，错误的是（）。【答案】B A．预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内;B．预应力超张拉的目的是减少孔道磨阻损失的影响C．后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔;D．曲线预应力筋宜在两端张拉 【解析】曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋，宜在两端张拉；长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉。预应力超张拉的目的是防止预应力损失，这其中包含了有孔道摩阻的影响、混凝土收缩徐变、预应力锚具等多个因素。参见教材P55、P56。 6.用于城市地下管道全断面修复的方法是（）。【答案】A A．内衬法;B．补丁法;C．密封法;D．灌浆法【解析】给排水管道全断面修复可以采用内衬法、缠绕法、喷涂法。选项B、C、D属于局部修补方法。参见教材P185。 7.关于隧道浅埋暗挖法施工的说法，错误的是（）。【答案】C A．施工时不允许带水作业;B．要求开挖面具有一定的自立性和稳定性 C．常采用预制装配式衬砌;D．与新奥法相比，初期支护允许变形量最小 【解析】浅埋暗挖法施工时不允许带水作业。采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。浅埋暗挖法与新奥法相比，浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大，初期支护允许变形量比较小，有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。喷锚暗挖法常采用复合式衬砌，衬砌结构由初期支护、防水层和二次衬砌所组成。参见教材P91、P96。 8.设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的监测项是（）。【答案】A A．立柱变形;B．冠梁变形;C．地表隆起;D．支撑梁变形 【解析】由于基坑一直处于开挖过程，直接监测坑底土体隆起较为困难，一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况。参见教材P116。 9.水泥土搅拌法地基加固适用于（）。【答案】C A．障碍物较多的杂填土;B．欠固结的淤泥质土;C．可塑的黏性土;D．密实的砂类土 【解析】水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土（软塑和可塑）、粉土（稍密、中密）、粉细 2020最新一级建造师考试题附答案解析 （考试时间180分钟，满分130分） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1. 某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。 A.2013年9月1日 B.2015年4月1日 C.2015年4月20日 D.2015年10月20日 2. 承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。 A．质押权 B．抵消权 C．抵押权 D．留置权 3. 甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙。 A.甲的地役权因办理等级而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 4. 包工头王某的农民工建筑队无证经营，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下并承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。 A．王某 B．某建筑公司 C．某建筑公司和王某连带 里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。 A．请求减少价款至16万元 B．以欺诈为由解除合同 C．以重大误解为由请求撤销合同 D．请求甲承担缔约过失责任 6. 建设单位应当自领取施工许可证之后（）个月内开工。 A1 B2 C3 D6 7. 在《工程建设施工企业质量管理规范》G B/T 50430— 2007中，其中G B/T符号表示此规范为（）。 A.强制性国家标准 B.推荐性国家标准 C.强制性行业标准 D.推荐性行业标准 8. 关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是( ) A．工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系 B．工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工 C．工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同 D．工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务 9. 某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。 A:直接修改设计 2011年一级建造师机电工程真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在输配电线路勘测定位时，要确定（）。 A．各处杆塔型号 B．杆塔组立方法 C．立杆方式 D．杆身调整程序 2．影响机械设备安装精度的因素不包括（）。 A．设备测量基准的选择 B．设备制造的质量 C．设备基础的硬度 D．设备安装环境 3．金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。A．先焊长焊缝 B．初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C．焊工均匀分布，对称施焊 D．沿同一方向进行分段焊接 4．单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择，一般不应少于（）点。 A．2 B．3 C．4 D．5 5．易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。 A．高压洁净水冲洗 B．碱液清除处理 C．有机溶剂清除处理 D．蒸汽冲洗 6．下列设备中，属于机械通用设备的是（）。 A．压缩机 B．桥式起重机 C．锅炉 D．汽轮机 7．玻璃纤维复合风管适用于（）。 A．洁净空调系统 B．酸性环境空调系统 C．有机溶剂空调系统 D．中压以下空调系统 8．机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量的重点是（）。 A．混凝土杯形基础 B．混凝土柱子基础及柱身 C．平台施工 D．钢柱基础 9．预防焊接变形的装配工艺措施是（）。 A．合理选择焊缝尺寸和形状 B．合理选择装配程序 C．合理安排焊缝位置 D．合理的焊接顺序和方向 10．综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。 A．联合 B．垫层 C．沉井 D．框架式 11．建筑电气工程布线系统敷设，暗敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）。A．导管穿线 B．清理管口及扫管 C．敷设电缆 D．绝缘检查 12．关于高层建筑管道安装的避让原则的说法，正确的是（）。 A．给水管让排水管 B．大管让小管 C．水管让电缆套管 D．钢质管让塑料管 13．关于通风空调风管安装技术要求的说法，正确的是（）。 A．风口、阀门处要设置支、吊架加固补强 B．当管线穿过风管时，要注意穿过部位的密封处理 C．风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 D．室外立管的固定拉索可依就近原则固定在避雷引下线上 14．下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。A．建筑面积为15000m2的展览馆 B．建筑面积为13000m2的客运车站 2010年一级建造师考试法规及相关知识参考答案（完整版） 注：以下参考答案来源于网络整理，不代表本人观点 一、单项选择题： 1：注册建造师管理规定答：国务院建设主管部门 2：民法通则当事人答：2 3：对全国注册建造师答：国务院建设主管部门 4：民事法律关系答：民事权利和民事义务 5：民法通则施工单位答：委托代理人 6：根据物权法答：用益物权 7：建筑工程施工许可管理办法答：办理了工程质量监督手续 8：建筑业企业资质管理规定答：房屋建筑工程施工总承包 9.甲公司与（不安抗辩权） 10.下列纠纷（劳动合同纠纷） 11.根据《物权（交通运输工具） 12.同一专业（资质等级较低） 13.关于行政（未经行政） 14.施工合同（监理通知） 15.关于民事（证人有义务） 16.某施工项（16） 17：施工单位招聘答：18 18：水泥厂答：水泥厂发出答复文件时 19：根据合同法答：5 20：施工单位依法对答：项目负责人 21：某建筑施工单位有50人答：配备兼职安全生产 22：赶工奖罚协议答：附条件 23：同城里的时间答：中标通知书发出 24：关于法院采取诉讼财产答：根据法院要求提供担保后则提供担保25：某工程项目建设答：40 26：关于和解答：强制执行的效力 27：建设工程安全生产管理条例答：总承包单位 28：5日内交货答：新要约 29：关于纠纷解决方式的选择答：只能向不动产所在地 30：不招标的答：个人捐资的教育项目 31：不属于强制性标准监督检查答：劳动合同 32：原有地下管线答：建设单位 33：分包工程答：总承包单位承担 34：施工总承包答：总承包单位统一组织 35：民用建筑节能条例答：厂房 36：下列劳动合同必备条款答：福利待遇 37：根据安全生产法答：国务院负责安全生产监督38：划拨土地使用权答：县级以上 39：下列施工单位答：项目技术员 40：停建，缓建答：建设单位 41：代位权行使答：债权人可以代位行使的权利 42：国务院制定答：建筑业企业资质管理规定 43：根据民事诉讼法答：胜诉方 44：施工单位与建设单位答：未预定利息不予支付45：税收征收管理法答：30 46：建筑法答：国务院 47：市场价格履行答：订立合同时履行地 48：提供了制作叉管的钢板答：委托 49：工程建设项目施工招标办法答：中标人 50：某施工单位答：重新作出行政处罚 51：在保险合同中答：投保人 52：甲公司将其厂房转让答：2010年1月1日 53：承运人按运输合同答：质押权 54：在城市市区范围内答：15 55：甲乙两公司答：无效 56：城市维护建设税暂行条例答：营业税 57：申请执行答：人民法院 58：公司法合同须经过答：董事会 59：甲公司欠某供应商500万答：应当由乙、丙连带60：串通投标的答：招标人从几名中标候选人中61：不属于施工招标文件答：合同主要条款 62：说法错的是答：禁止在具有火灾、爆炸危险的63：以合同履行地答：施工行为地 64：工程监理单位答：整改报告建设单位 65：建设工程质量管理条例答：监理合同 66：某办公大楼在保修期间答：建设单位 67：则招标人答：应当认定投标文件无效 68：施工项目进行答：中标日期 69：单位出卖模板的合同答：有效 70：应当于期满前答：3个月 一级建造师考试题库 [填空题]1、 某施工单位承接了5km10kV架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计，途经一个行政村，跨越一条国道，路经一个110kV变电站。线路设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后，按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件：事件1：该线路架设到110kV变电站时，施工单位考虑施工方便，将变电站的一片绿地占为临时施工用地，受到电力管理部门的处罚。事件2：变压器经开箱检查和本体密封检验后就位，紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封试验，在通电过程中发生烧毁事故。事件3：在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会，没有充分利用其他方法和形式加强内部沟通，结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进，最终使该线路工程顺利完工。简述架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容。 参考答案： 架空电力线路安装程序：挖电杆和拉线坑→基础埋设→电杆组合→横担安装→绝缘子安装→立杆→拉线安装→导线架设。架空电力线路电杆组立后进行拉线安装及调整，才可以进行导线架设。导线架设程序：导线展放→导线的连接→紧线→绝缘子上导线固定和跳线连接。电杆上的电气设备安装应牢固可靠，电气连接应接触紧密，不同金属导体连接应有过渡措施，瓷件表面光洁无裂纹、无破损。导线架设程序的主要内容有：导线展放，导线的连接，紧线，绝缘子上导线固定，跳线连接。 [单项选择题]2、 价值工程的活动能否取得成功，关键在于（）。 A.选择对象 B.功能评价 C.功能分析 D.方案创造 参考答案：D [单项选择题]3、 2011全国一级建造师（专业工程管理与实务（建筑工程））真题试卷 一、单选题（共20分） 1、关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是(D)．P25(1分) 2、锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是(C)。PI14(1分) 3、下列地面面层中，属于整体面层的是(A)．P41(1分) 4、普通气候环境中的普通混凝土应优先选用(B)水泥．P45(1分) 5、关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度“|生能指标的说法，正确的是(C)．P51(1分) 6、某受压杆件，在支座不同、其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是(D)．P3(1分) 7、一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是(B)．P6(1分) 8、图示人字梯放置在光滑(忽略摩擦)地面上，顶端人体重量为关于绳子拉力与梯子和地面的夹角口、绳子位置h的关系的说法，正确的是(D)．P8(1分) 9、在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是(A)．P17(1分) 10、对作用于框架结构体系的风荷栽和地震力，可简化成(B)进行分析．P16(1分) 11、根据《通用硅酸盐水泥》(GB176)，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是(B)．P43(1分) 12、由湿胀引起的木材变形情况是(C)．P66(1分) 13、下列塑料壁纸中，属于特种壁纸的是(D)．P78(1分) 14、根据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)，混凝土梁钢筋保护层的厚度是指(C)的距离．有2010规范了(1分) 15、对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是(A)．P94(1分) 16、工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是(D)．P104(1分)2018年全国注册一级建造师法规真题
2011年度一级建造师执业资格考试《建筑工程经济》试卷
2010一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案
2011年一级建造师考试建设工程经济真题试题及答案解析
2014年一级建造师考试《建筑实务》真题及解析
国家一级建造师考试泄密 教育机构老板获刑
2010年一级建造师考试
2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)
2020最新一级建造师考试题附答案解析
2011年一级建造师-机电工程实务-考试试卷及答案
2010年一级建造师考试参考答案(四科完整版)
一级建造师考试题库
2011年一级建造师《建筑实务真题及答案