专家聘用协议模版

聘用协议

甲方：

乙方：身份证号码：

因工作需要，甲方聘用退休人员同志为甲方工程建设部地质顾问。根据《民法通则》、《中华人民共和国合同法》等有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本聘用协议，共同遵守本协议所列条款：

一、协议期限

1、本协议有期限自年月日起至年月

日止，期满作废。如需继续聘用，须提前一个月进行协商，重新签订聘用协议。

二、工作要求

1、甲方聘用乙方：担任顾问

，工作职责由甲方制定，具体工作内容由甲方总经理安排。

2、乙方应服从甲方的正常工作安排，满足甲方工作需要。

3、乙方应按岗位职责和规范要求，完成与其技术职称相一致的工作任务。

4、乙方在协议期内遵守甲方的规章制度。

三、劳动保护和劳动条件

1、甲乙双方都必须严格执行国家有关生产安全、劳动保护、卫生健康等规定。

2、甲方根据乙方工作岗位的实际情况，按公司有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品和其他劳动保护条件。

3、乙方对自身安全、健康负有谨慎注意义务，必须严格遵守公司各项安全生产制度。

四、工作报酬待遇及福利待遇

1、在聘用期间，乙方退休费用由原单位发放。

2、聘用期间甲方支付乙方薪酬为：元/月（税前）；在工程项目工作期间发放绩效、通讯费等元/月；元/天的工地补贴，以上费用合计包干发放，共计元/月（税前）。

3、甲方次月15 日前以银行转账形式向乙方支付上月薪酬和补贴。

4、因乙方属于退休人员，甲方将不承担其社会保险费用；甲方为乙方购买份人身意外伤害险（详见保险条款），每份保险费元，双方同意该保险的受益人为甲方；如乙方因履行聘用工作发生伤害事故，应根据事故原因，以查清事实、划分责任为原则，依据相关民事法律处理；若乙方所获赔偿达不到工伤赔偿数额的，不足部分甲方可以比照《工伤保险条例》的相关规定进行补足。

5、乙方本人必须已按国家相关规定参加了基本医疗保险。其在聘用期间因自身疾病产生的各项费用，由本人基本医疗保险承担，甲方不予支付。

6、除上述待遇外，乙方不再享受公司其他补贴以及福利待遇。

五、发生下列情形之一，本协议终止

1、本协议期满的。

2、双方就解除本协议协商一致的。

3、严重违反工作（劳动）纪律或者甲方规章制度的。

4、国家法律、法规规定的其他情形。

5、乙方因健康原因不能履行工作的。

六、甲、乙双方若单方面解除本协议，需提前1月书面通知另一方。

七、乙方应在协议终止前30天内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失的应予赔偿。

八、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决；协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。签章后立即生效。

甲方:（盖章）乙方签字：

法定代表人（代理人）：

签订日期：年月日签订日期：年月日

劳务分包合同参考模板

（BF―2009―0208）合同编号：XX市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○○九年八月

第一部分协议书劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、分包合同内容： 2.1本合同分包范围：（工程项目和范围应明确具体） 2.2本合同劳务作业内容：（应明确具体穷尽所有分包的作业内容） 3、工程地点：建筑面积： 4、合同价款总额(签订合同时不确定总金额的写明“暂估”)：￥元，人民币大写元整。 5、分包工作期限开工日期：年月日（暂定，具体开工日期以发包人的书面开工通知确定的日期为准）竣工日期：年月日（应明确具体）

总日历天数为：天 6、劳务作业人数：人。 7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时间：年月日（必须明确具体）合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：

第二部分通用条款 9、发包人权利和义务： 9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。 9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。 9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。 9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。 9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县）发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________

贸易公司劳动合同范本

易公司劳动合同范本试用期常见问题解答: 第一，用人单位与劳动者直接签订试用期合同的做法是否合法？根据《劳动合同法》相关规定，试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。据此规定，用人单位与劳动者约定试用期条款的前提首先是同时约定了长于试用期期限的劳动合同期，如没有此前提，则双方就试用期的约定即使有协商的合意存在，也无法生效，反而会产生试用期期限“被视为劳动合同期限〃的效果。因此，木案中，公司与小王签订三个月试用期合同的做法不合法。第二，试用期工资与〃转正"后工资的法律关系。根据《劳动合同法》相关规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。据此规定，且抛开“本单位相同岗位最低档工资〃与“用人单位所在地最低工资标准〃不谈，仅讨论劳动合同约定工资与试用期工资之间的关系，发现两者之间存在必须满足的法律要件，即〃劳动者在试用期的工资不得低于劳动合同约定工资的百分之八十〃，而非可以由用人单位和劳动者随意就两个数额进行自主约定。换句话说，如果双方就试用期工资的约定数额未达到劳动合同约定工资的百分之八十，用人单位即可能面临被员工要求承担“未足额发放劳动者劳动报酬〃的法律责任。因此，本案中，公司对员工试用期工资设定为XX元，劳动合同期工资设定为3000元的做法不当。第三，以“不符合录用条件〃为由解除劳动合同是否需要时间前提? 根据相关规定：“在试用期间被证明不符合录用条件的，用人单位可以解除劳动合同。〃根据此条规定，用人单位以劳动者试用期不符合录用条件为由解除劳

模板工程劳务分包合同

模板工程劳务分包合同【合同编号：】发包方：承包方：工程名称：工程地点：

签订日期：年月日发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守执行。第一条：工程概况．工程名称：．工程地点：第二条：工程承包范围及内容．承包范围：工程施工之模板制作、安装。．工程内容：本工程项目包括但不仅限于以下工作内容：模板制作、安装与拆除。乙方根据甲方提供的施工图纸、会审纪要及变更通知单和工程量清单等规定的内容施工，具体见第四条《工程量清单表》。第三条：承包方式本工程采用综合单价包干方式承包。由乙方包工、包辅材（铁钉、铁丝等）、包施工机械及机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收合格等全部施工所需费用。并按图按规范及国家相关标准、操作规程和业主、监理、甲方及相关部门的要求、指令进行施工。第四条：工程包干单价、合价及工程量计算．工程包干单价：详见《工程量清单表》。包干单价已包含但不仅限于以下内容：）清单中综合单价视为乙方已熟悉本工程的现场条件、图纸及技术要求、包工内容等，在本合同执行期间，上述综合单价均不因地质条件、劳务、材料、设备或其他影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整；

）综合单价已包含乙方施工人员的工资、福利待遇、劳动合同和保险、劳保费用、夜餐费用、办理平安卡和暂住证费用以及管理费和利润等；）包括材料二次运输、脚手架的搭设与拆除、超高超深费等措施费用（脚手架材料甲供）；）包括负责本工程所需的全部辅材（铁钉、铁丝等）、耗材和施工机械及小型机具（含其维修、耗材等费用）等；）施工期间因天气、水、电、机具和其它工作交接原因等所造成的停工窝工费用，赶工措施费等；）相应的安全生产、文明施工措施费用及工完场清等费用。．工程量计算方法：《工程量清单表》中的数量为暂定数量，按乙方实际完成工程量进行结算。第五条：工期要求．施工工期：按甲方施工进度要求，组织人力按时完成。时间由进场开始暂定个日历天完工（年月日至年月日）；．乙方须严格按甲方要求的工期完工，如因乙方施工能力达不到工程质量和进度要求，经督促仍无法满足要求的，甲方有权减少相应工程量，或解除本合同，乙方按甲方的要求退场，甲方另行组织有能力的分包队伍进场施工，且甲方只按乙方实际已完合格工程量的向乙方办理结算和支付，乙方不得有任何异议。、乙方施工延误工期的，按逾期时间，按日向甲方承担合同总价款的违约金，给甲方造成的损失超过以上违约金的，以实际损失为准。第六条：工程质量要求按甲方提供的施工图纸、设计变更图纸及说明、图纸会审记录、施工方案所规定的技术要求和国家规范、相关标准、操作规程以及业主、监理、甲方及相关部门的要求，按图按规范进行施工。．．必须达到设计图纸及合同、规范等文件的要求。．乙方必须服从甲方人员检查、验收，对未达到标准、规范等质量要求的，对不合格产品乙方必须无条件按要求及时返工，由此给甲方、乙方造成的全部损失由乙方负赔偿和承担，且工期不顺延。第七条：工程款支付和结算．工程量计算：乙方每月日前向甲方报计量资料。甲方须于收齐资料后的天内审

劳务分包合同协议范本

劳务分包合同甲方（承包人）：法定代表人：乙方（分包人）：法定代表人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。第1条工程概况工程名称：工程地点：建筑面积：平方米结构层次：第2条承包范围及方式 2.1 承包范围：（1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知，施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。（2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品；（3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量，除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即：

2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障；（2）停水停电；（3）不可抗拒的气候条件；（4）设计变更及其他；（5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：

毕业生劳动合同模板

劳动合同书

甲方（单位）：法定代表人（或负责人）：联系电话：单位地址：乙方（职工）姓名_____________性别：居民身份证号码：________ ___ _ 联系电话：______ _ _ 家庭住址 : 一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同。甲乙双方的情况应如实填写，本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。二、签订劳动合同，甲方应加盖单位公章；法定代表人（负责人）或委托代理人及乙方应签字或盖章，其他人不得代为签字。三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；四、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。为建立劳动关系，明确权利义务，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方遵循诚实信用原则，经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守执行。第一条劳动合同期限（一）劳动合同期本合同期限采用下列方式。 1、有固定期限：本合同期限为年，自年月日起至年月日止。 2、无固定期限：本合同期限自年月日开始履行，至法定条件出现时终止履行。（二）试用期双方同意按以下第种方式确定试用期（试用期包含在劳动合同期内）： 1、试用期从自年月日起至年月日止。第二条工作内容 1、甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在 (工作)岗位，并为乙方提供必要的生产(工作)条件。 2、乙方应按照甲方对本岗位生产(工作)任务和责任制的要求，完成规定的数量、质量指标。第三条劳动报酬 1、甲方按照本市最低工资结合本单位工资制度支付乙方工资报酬。具体标准工资为元/月。乙方试用期工资为元/月。 2．甲方每月日支付乙方（当月/上月）工资。如遇法定休假日或休息日，则提前

太原市劳动合同范本模板

编号：_____________ 太原市劳动合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

签约须知一、本合同书适用于全日制用工形式。二、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实有效。三、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。四、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。五、除用人单位为劳动者提供专项培训费用和竞业限制两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同双方当事人基本情况

毕业生就业协议与劳动合同的关系(完整版)

合同编号：YT-FS-8777-73 毕业生就业协议与劳动合同的关系(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

毕业生就业协议与劳动合同的关系 (完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。毕业生报到上岗以后，有很多用人单位并没有马上与之签订劳动合同，而是以就业协议书及其补充协议代为履行劳动合同的职能。虽然就业协议书与劳动合同均为用人单位录用毕业生时所订立的书面协议，但两者分处两个相互联系的不同阶段，不能互为替代。就业协议是在学生毕业之前，由学生、学校、用人单位三方共同签订的就业意向，其内容包括报到日期、未来劳动合同的期限、试用期、薪酬、岗位、福利、违约金等。但就业协议的作用仅限于对学生就业过程的约定，是平等主体之间的民事合同关系，双方发生纠纷应直接诉请到法院，法院处理的依据是合同法及其他民事法律，不适用《劳动合同法》。

《劳动合同法》第七条规定“用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。”第十条还规定：“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。” 根据上述规定，毕业生与用人单位在签订就业协议时，双方尚未形成劳动关系，所签订的就业协议，不是劳动合同。就业协议的功能在于确保协议一方当事人按照协议到约定地点工作，工作后应该签订劳动合同。就业协议条款没有得到劳动合同的确认，与劳动合同相冲突时，应以劳动合同为准。劳动合同与就业协议书的区别和关联具体表现在： (一)性质不同就业协议书是毕业生在校时与用人单位协商签订的就业意向协议，也是学校编制毕业生就业派遣方案的依据;劳动合同是毕业生与用人单位依法确立劳动

建筑工程模板劳务分包合同77783

建筑工程模板劳务分包合同甲方：陕西金鑫劳务有限责任公司乙方：______________________________模板班组一、工程名称及地点 1、工程名称：宝富服饰（江西）有限公司工程。 2、工程地点：江西省鄱阳县芦田工业园区。二、工程概况 ______________的单体结构，建筑面积约____________㎡。三、承包内容及方式 1、按包工的方式将建施、结施图纸中所有的模板工程，包括制作、安装、拆除、清理、完工后的模板、木方褪钉、材料堆放整齐（其中包括二次结构、压顶等本栋的全部模板工程等）。 2、乙方按照甲方提供的图纸、设计变更及建筑施工规范进行施工，包工、质量进度、安全文明、（加固材料、铁钉、铁线等乙方全部包干）、风险、利润及其它费用等。（注：施工用的灯线、插板线、斗车全由乙方付债）。四、承包单价、预结算及付款方式 1、工程造价按房屋结构展开面积计算，每平方米____________元。 2、乙方每完成一层工程量，甲方七天内按每完成一层工程量支

付每层工程款的7０%。 3、单幢按图完工后，模板拆除、清理、堆放整齐，凿除爆模后支付单幢的90%，余下10%待本工程完工验收后一个月内一次性结算完毕尾款。４、乙方如果中途没有人或材料供应不上造成没跟上甲方施工工期，乙方必须退场。结算按实际完成的工程量进行结算，按搌开面积每平方米元计算（包括材料、人工费）。五、工程量增减增加工程量是乙方必须履行接受的任务，当工程增加或减少时，均按实际发生的工程量与原定单价计算，在不能用工程量计算时，则按江西人工定额50元/工日计算。六、工程奖罚 1、合同期自20_____年_____月_____日至20_____年_____月_____日共__________日历天，同时根据施工工程实际情况，甲、乙双方协商确定分层分部施工工期。因图纸变更、甲方原因或人力不可抗拒的自然灾害影响，工期顺延（有现场施工管理人员签证）除外。 2、爆模一处罚款100元，并赔材料费、负责清凿处理及赔材料费。 3、柱子倾斜超过1cm，罚款200元。 4、发现工人不按规定佩戴安全帽的，每人每次罚款20元。 5、发现工人随地大小便，每人每次罚款50元，并罚清理干净。 6、发现工人在现场吸烟的，每人每次罚款300元。

劳动合同模板

合同编号 _______________ 劳动合同书

签约须知 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。 2、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 3、除提供专项培训费用约定服务期和竞业限制的人员两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。甲方（用人单位）名称：单位住所：法定代表人（主要负责人）：乙方（劳动者）姓名：户籍所在地：现居住地址：身份证号码：联系电话：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定、甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用

的原则订立劳动合同。一、劳动合同期限第一条、本劳动合同为_________ （从以下三种期限中选择一种） 1、固定期限合同，合同期限自_____________ 年 ________ 月________ 日起生效至___________ 年月________ 日终止，即有效期为 _________ 个月。 2、无固定期限劳动合同。 3、以完成一定的工作为期限的劳动合同：自_________ 年 ________ 月_________ 日起至工作任务完成时止。第二条、试用期 1、本合同甲乙双方约定乙方在甲方从业的试用期限为：__________ 个月，即从______ 年 _____ 月_____ 日至 ______ 年_____ 月______ 日。 2、试用期内乙方和甲方均可提前3天知会对方后解除劳动关系，乙方无需支付甲方违约金。二、工作内容第三条、根据甲方工作的实际需要，乙方同意甲方分配的工作部门为 ________________________ ，工作岗位为____________________ 。第四条、乙方应按照甲方的要求进行工作，甲方有权根据工作的需要，对乙方的岗位进行适当的调整。本岗位及调岗后的工作职责、职务及相关规定，依据甲方现行公司管理文件执行。三、劳动保护和劳动条件第五条、甲乙双方都必须严格执行国家有关劳动保护、工作时间、劳动安全、劳动卫生、女工和未成年工特殊保护等规定。甲方应为乙方提供符合规定的劳动保护措施、劳动防护用品及其他劳动保护条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。 1、乙方如从事有职业危害作业的，甲方应当采取有效防护措施并安排定期健康检查。 2、乙方如从事特种作业的，必须经过专门培训并取得特种作业资格。 3、乙方对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。 4、乙方若为女职工或未成年工的，甲方必须按照国家有关法律给于特殊保护。 5、甲方应按劳动有关法律法规，安排乙方的工作时间。

毕业生实习劳动合同模板

大学毕业生实习劳动合同甲方：__________________________________ 法定代表人或委托代表人：____________ 单位性质：____________ 地址：___________________________ 联系电话： ________________ 乙方：_______________________________ 身份证号：___________________ 生证号码：________________ 根据国家有关法律、法规和规章的规定，就乙方来甲方单位实习一事，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、实习合同期限本合同生效日期_____ 年 ___ 月____日，终止于____ 年____ 月 ____ 日实习期为____ 年_____ 月 ____ 日至_____ 年____ 月______ 日。二、实习内容 1. 甲方应该在乙方实习期间，为乙方指派一到两名实习指导老师，负责指导乙方进行实习； 2. 乙方在实习期，应该听从指导老师的安排，认真完成指定的任务; 3. 乙方应根据甲方安排积极协助甲方办理业务，同时完成甲方交办的其它事务； 4. 乙方在实习期间，应该虚心学习，发扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神，展现当代大学生风貌；

5. 乙方同意根据双方协商，在________ 岗位进行实习；三、实习报酬 1.实习期间甲方根据乙方的工作态度、工作表现等给予一定的劳务费。四、实习纪律 1.乙方应严格遵守国家法律、法规和甲方制定的各项规章制度，乙方在业务上受指导老师指导，行政上由甲方办公室管理，实习期满由甲方写出实习鉴定。五、实习期满，若乙方符合甲方聘用条件，甲方对乙方有优先聘用权。六、本协议自双方签字盖章之日起生效。七、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，学生所在学校留存一份。甲方（盖章）：________________ 乙方（签章）： _________________ 代表（签章）：________________ ______ 年 _______ 月 _____ 日

劳务分包合同模板(模板)

劳务分包合同合同编号：本《劳务分包合同》（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国市签署：甲方：授权代表：地址：乙方：施工队负责人：负责人身份证号：地址：（本协议中，甲方、乙方单独称为“一方”，合称为“双方”。）鉴于：甲方与已签订水利工程总承包合同（合同名称：【】；合同编号：【】），就甲方承包发包人发包的水利工程项目等事宜达成一致。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就甲方将其承包的水利工程项目中的劳务部分分包给乙方等事项协商一致，订立本合同。第一部分专用条款

第一条劳务作业概况 1.1 劳务作业地点：（县区） 1.2 劳务作业内容、规模：管道土方开挖、回填、安装，闸阀井，过路过沟等（劳务作业量清单详见附件一）。第二条合同工期 2.1 开工日期： 2.2 竣工日期： 2.3 合同工期总日历天数天。 2.4 冬季停工期：为保证劳务作业质量，在确定上述合同工期时，甲、乙双方已经充分考虑了施工地冬季停工问题。自甲方根据本合同第二章“通用条款”第1.1.1条、第1.1.2条之约定，向乙方签发《停工令》后，在甲方向乙方签发《复工令》前，乙方不得擅自施工。停工期间的时间未计入上述“合同工期总日历天数”。第三条劳务作业技术标准、完工标准及劳务作业质量保修期 3.1 详见水利工程项目招标文件、投标文件相关内容； 3.2 符合监理单位要求； 3.3 本合同项下劳务作业质量保修期为：自完工验收之日起1 年。第四条劳务作业现场负责人 4.1 甲方指定的现场负责人：姓名：职务：联系方式：甲方委托的职权为：对乙方进行本合同项下的劳务作业进行技术指导和监督。 4.2 乙方指派的现场负责人姓名：职务：联系方式：乙方委托的职权为：在甲方的指导和监督下完成本合同项下的劳务作业。 4.3 乙方如需要更换现场负责人，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并

劳务分包合同样本(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改劳务分包合同样本(合同示范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

劳务分包合同样本(合同示范文本) 劳务分包合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。二、本合同期限：从××××年××月起至××××年*月止。三、工程质量标准：

所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。五、乙方的职责乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与

模板劳务分包合同

合同编号：陕西兴达建筑劳务有限公司模板工程劳务分包合同陕西兴达建筑劳务有限公司合同管理办公室二0一八年印制模板工程劳务分包合同

发包人（全称）：（甲方）承包人（全称）：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程概况： 1.4 承包工作内容：图纸所涉及全部模板工程范围包括：木方、模板的下货，配合文明施工，二次结构、材料归堆、模板取钉、工完场清，场内材料转运等。 1.5承包方式：包工不包料（包木工机械及手提电动工具、劳动保护用品等），包人工、包安全、包质量、包工期、包合同中所有的内容，一次性劳务包干，乙方自负盈亏，同时也不得将工程另行转包。第二条合同工期 1、按照项目部总工期计划安排工期；及周计划、日计划执行。只能提前，不能拖后。 2、乙方必须严格按甲方的形象进度计划组织施工，并应根据进度增加劳动力，24小时全天后随时出动，若因乙方原因造成进度拖延，完不成甲方制定的周进度、日进度、每推迟一天处罚_____元。 3、对乙方无力或各种原因引起延后工期且整改不力，甲方有权采取措施，组织人

员进场作业，所产生的费用在乙方承包工程款中扣出，或划出部分工作量由其他班组施工，被划出作业的工作量的费用，在原承包价格基础上提升20%由乙方负担。因乙方确实无力施工时，甲方要求乙方退场，解除合同关系，视为乙方违约，按合同第十三条进行处第三条合同价款 4.2 合同价款的确定原则：由承、发包双方协商一致，确认： 4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同单价不再调整。 4.2.2 分项工程承包单价为：（1）按模板接触面积元/ m2（据实结算）（2） 4.3 对合同价款内容的明确：工资单价包括施工准备至工程达到约定质量、安全、文明施工等级的全部的用工费用，合同价款均含工资津贴、劳保福利、保险等。第五条发包人的权利及义务 5.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 5.2 提供必要技术资料和办理施工洽商。 5.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度，工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。 5.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 5.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查

劳务分包合同模板模板

工程（编号：）劳务分包合同

贵州新联爆破工程集团有限公司年月日工程劳务分包合同

工程承包人（以下简称甲方）：劳务分包人（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、甲方与发包人签订的《总承包合同》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将其承接的工程分部工程劳务分包给乙方，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条工程概况 1.工程名称：______________ 2.工程地点：______________ 3.合同签订时间： 4.工程立项及批准文号：第二条乙方资质资质证书编号：资质专业及等级：第三条劳务分包作业范围 1.分包工程范围_______（填写分部分项工程名称）_______ ___ 2.劳务分包作业主要工作内容：第四条作业期限

1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应按甲方安排的进度计划执行(包括新调整的进度计划)。第五条劳务分包作业标准 1、劳务作业质量标准所分包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 2、安全标准：（1）乙方应遵守建设工程安全施工有关管理规定，严格执行有关安全文明施工管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按照安全标准进行施工，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。（2）甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反建设工程安全施工管理规定进行施工。如因甲方管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及赔偿由此带来的经济损失。 3、文明施工标准：乙方应严格按照甲方要求的文明施工目标进行施工。 4、其他标准：第六条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

青岛市劳动合同模板

编号：劳动合同（示范文本）甲方：联系电话：乙方：联系电话：合同期限：自年月日至年月日止青岛市人力资源和社会保障局制

咨询电话：12333 签约须知 1、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 2、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（3）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 3、除用人单位与劳动者约定服务期和竞业限制条款两种情形外，用人单位不得约定由劳动者承担的违约金。 4、用人单位应当按照双方约定支付劳动者工资。劳动者在规定时间内提供正常劳动的，用人单位支付给劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。 5、劳动合同空白之处应协商一致后填写，不需协商之处可以写“无”或划掉。 6、劳动合同用钢笔、毛笔或者签字笔填写，涂改、未经合法授权代签无效。 7、劳动合同甲乙双方应妥善保管，乙方的劳动合同不得由甲方代为保管。甲方应及时将签订的劳动合同文本交给乙方，

三方协议与劳动合同通用范本_2

内部编号：AN-QP-HT154 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 三方协议与劳动合同通用范本

三方协议与劳动合同通用范本使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。签三方协议应该注意的问题： 1、三方协议是由毕业生、用人单位和学校三方之间就学生就业方向签订的一种协议，由三方共同签署后生效。对签约的三方都有约束力。毕业生与用人单位经过双向选择达成就业意向后，必须签订学校统一发放的《高校毕业生、毕业研究生就业协议书》，毕业生与用人单位签订的其他就业协议书无效。 2、就业协议在毕业生到单位报到、用人单位正式接收后自行终止。就业协议是明确毕业生、用人单位、学校三方在毕业生就业工作中的权利和义务的书面表现形式。（劳动合同是

(模板)建筑工程劳务分包合同

建筑工程劳务分包合同甲方：贵州建工欣欣园建筑劳务有限公司摩根中心项目部乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，现甲、乙双方就本工程劳务分包事项经协商达成一致，特定立合同。一、工程概况工程名称：摩根中心工程地点：贵阳市金阳区工程内容“摩根中心主体二、工程承包范围本工程的模板工程（暂定一栋楼）三、合同工期开工日期：根据项目的实际情况以发包人按建设单位要求下达的时间为准。合同工期总日历数天。劳务公司在签订合同之前，需交缴纳保证金叁拾万元至主体班组，并由主体班组统一管理，保证金的退款按双方约定的要求办理，保证金不计息。四、承包的工作内容及辅助机具模板工程（包括构造柱、压顶、线条、斜屋面，小型构件等一切模板工程、化粪池和二次结构所有施工图范围内的模板内容）（1）轴线控制和标高控制由甲方负责，乙方必须配合。其它轴线和细线由乙方负责。（2）乙方负责配模、支模、拆模，支模架搭拆，场内乙方所须材料

的水平、垂直运输、钢管校直；工地内的转运、清理过程、拨钉、堆码、装卸车，砼漏浆清理。楼层必须做到工完场清，所有模板工程按文明施工要求执行。（3）乙方负责机具：圆盘锯、平刨机、手电锯、锯片、电钻、钻头等机具和支模所用的铁钉和铁丝。（4）所有模板（包括砖砌体内的模板，含机械，套管安装，止水条安装、后浇带模板制安、手脚架、操作平台搭拆现场木工房及所需的临设，所有按安全文明工地施工作业。）（5）构件包括：压顶、栏板、女儿墙、后浇带模板工程；配合地下室人防门和人防铁件安装。（6）凡属于木工工作内容，甲方、乙方双方未考虑均包括。（7）乙方必须配置专职的质量员和安全员负责施工质量和安全，并报施工单位，甲方备案。合同签字人员必须每天在现场（不得小于8个小时，否则罚款每天100元）（8）梁、板、柱、墙爆模砼剔打，接缝不严的板底砼打磨等到工作。五、工程质量及检验验收 1、本工程要求的质量等级为：满足《工程施工质量验收规范》相关要求，达到合格标准。 2、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检，随时接受业主，监理，设计，质监站和甲方代表的检查验收，并为检查验收提供便利条件。 3、如因乙方的原因造成工程返工部分由乙方负责返工并承担由此引起的一切经济和工期延误的损失。模板拆除必须根据试压报告结果并经施工单位技术