抗浮锚杆工程施工合同
抗浮锚杆工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过双方协商一致，甲方委托乙方承担工程设计及施工任务。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行。
第一条：工程地基加固的范围
1.1 工程地点：、
1.2 工程范围：按设计要求确定为纯地下室抗浮板埋深为-6.5m和-7.5m范围。（详施工方案）
1.3 暂定工程量：7869.8米
1.4 工程内容：抗浮锚杆工程设计与施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线、施工，并负责抗浮锚杆方案和施工图的设计通过相关职能部门审查通过和验收通过。
第二条：技术要求、施工方案及施工组织设计
2.1 执行现行国家或行业规范和标准。
2.2 该抗浮锚杆设计方案须经施工图审查单位审查合格并报经甲方确认后方可施工；经施工图审查单位审查合格的设计及施工组织方案作为本合同的附件。
第三条：工期
3.1 本工程工期从2011年 3 月 25 日起至2011年 5 月 5 日止，完成合同规定全部工作量，总工期42 天。如遇非乙方原因造成的停工时，工期顺延，工期顺延需经甲方书面确认。
第四条：合同价款及支付方式
4.1 合同价款
4.1.1本施工合同采用包干单价合同，包干单价为元/m，暂定抗浮锚杆2071根，暂定工程量 m（结算时按实际完成工程量结算），暂定工程款为元整（大写人民币：元整）。该包干单价包括完成本合同工程所需的人工、材料、机械费、管理费、措施费、规费、税金、赶工费、定额测定费、安全文明施工措施费、保险费等全部费用。
4.1.2 方案审查时，如对施工方案有调整，按调整后的施工方案进行施工，但单价不再进行调整；
4.1.3 在合同执行的整个过程中，无论任何原因本合同单价都不再进行调整。
第五条：甲方责任和义务
5.1 甲方委托任务时，必须向乙方提供地下管线、地下构筑物的资料，该建筑场地的工程地质勘察报告，以及建筑物基础设计图，按时提供已有的技术资料，并能满足乙方编制施工组织设计方案。
5.2 指派为甲方现场代表，协调乙方与有关部门的联系，并负责对乙方隐蔽的签证和乙方完成工作量的签证。
5.5 按合同约定日期支付工程款。
5.7 负责协调乙方与总包及其他分包单位配合问题。
第六条：乙方责任和义务
6.1 负责按设计技术要求和规范,编制施工组织设计方案，并报相关部门审查；
6.2 乙方必须严格按照施工方案和有关施工规范进行施工，若因质量不符合所产生的返工费用和责任由乙方负责，甲方有权罚款、停工、停发工程款，直至退场；
6.3 指派为乙方现场代表，协调甲方与有关部门的联系，并负责对隐蔽的签证和完成工作量的签证，提供现场工作人员名单，施工人员服从土建总包单位的治安、消防、环卫等要求；乙方需严格按照国家及地方的有关法律法规进行安全、文明施工，乙方现场人员及机具等的安全由乙方全权负责，并严格按国家、地方的相关规定购买人员、机具的保险，相关费用已含在本合同包干单价中。
6.4 严格按审查通过的施工组织设计方案施工，施工过程中严格按国家现行标准及操作规程进行施工,向甲方提出增减工程量的意见,
并办理正式变更手续。
6.5 按合同规定的工期和技术要求完成施工任务，并对其质量负责。
6.6 乙方必须按照甲方所规定的工期进行施工，若因工期产生的不良后果由乙方自行负责；
6.7 施工期间，服从甲方、监理工程师及总包方的检查、监督；6.8 协助负责施工组织设计方案报审和修改，并承担费用。
第七条：工程竣工、工程价款与结算
7.1 工程量计量：按实际完成工作量计算，该工程量需经甲方项目部及乙方共同签字确认，并作为结算依据。
7.2 工程款的支付：
（1）乙方严格按报审通过的《抗浮锚杆设计及施工组织方案》施工并完成合同工作量50%时，甲方向乙方支付合同价的 %；（2）乙方严格按报审通过的《抗浮锚杆设计及施工组织方案》施工完毕，经甲方及监理认可的检测单位对单桩、复合地基检测达到设计要求后7天内，甲方向乙方支付合同暂定价的50%。
（3）乙方提交竣工资料，且且相关职能部门审查通过和验收通过后，甲、乙双方办理工程结算后10天内，甲方向乙方结清工程款。
第八条：违约责任
8.1 甲乙双方任何一方无故不履行合同时，有权要求违约方赔偿由此造成的一切损失。
8.2 甲方无故未按合同日期及时拨付工程款项,每超过一日,应偿付未支付工程费的千分之一逾期违约金。
83由于乙方原因，不能按期竣工，每延期一天应向甲方支付￥5000.00元的违约金。
8.3乙方施工完毕后，若单桩、复合地基的检测不能达到设计要求或桩位定位错误，乙方应无条件返工，且乙方负责返工所需的全部费用及重新检测等一切费用，直至满足设计要求并通过甲方指定检测单位的检测。返工期间乙方应向甲方支付￥10000.00元∕天的违约金，且乙方应承担因工程返工导致甲方工期延误造成的一切经济和法律责任。
8.4 由于不可抗力（“不可抗力”解释按国家统一标准）的自然灾害影响施工，工期顺延，不视为违约。
第九条：仲裁
本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不能解决时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，可向项目所在地人民法院起诉。
第十条：未尽事宜
本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、技术讨论纪要等均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十一条：其他
11.1 本合同双方签字盖章后，立即生效。
11.2 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
11.3 本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，具有同等法律效力。
甲方: 乙方：
法定代表人: 法定代表人:
或委托代理人：或委托代理人：
地址：地址：成都市西青路119号开户银行：开户银行：建行成都市铁道支行帐号：帐号： 51001880836050372967 年月日年月日
最新抗浮锚杆工程施工合同资料
抗浮锚杆工程施工合同 甲方：义乌市赤岸镇下山脱贫项目二标段标力建设集团项目部 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过双方协商一致, 甲方委托乙方承担义乌市赤岸镇下山脱贫奔小康工程二标段工程部分锚杆施工任务。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行。 第一条：工程地基加固的范围 1.1工程地点：义乌市赤岸镇下山脱贫奔小康工程二标段 1.2工程范围：按甲方指定范围内设计施工图中锚杆。（ ）。本合同范围为 ______________________________ 。 1.3暂定工程量：米 1.4工程内容：抗浮锚杆施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线（甲方只负责机械钻孔前的定位放线，施工时其他由乙方负责）施工，并负责抗浮锚杆施工方案通过相关职能部门审查和竣工验收通过。 第二条：技术要求、施工工序要求 2.1执行现行国家或行业规范和标准。 2.2该抗浮锚杆施工必须经甲方、监理、业主验收合格后方可进行下一道工序施工。
第三条：工期 3.1本工程工期从2015年_____ 月___ 日起至2015年_____ 月 ____ 日止，完成合同规定全部工作量，总工期________ 天。如遇非乙方原因造成的停工时，工期顺延，工期顺延需经甲方书面确认。 第四条：合同价款及支付方式 4.1合同价款 4.1.1本施工合同采用包干单价合同，包干单价为90 元/m （未 含开发票费用），暂定抗浮锚杆300 根，暂定工程量1500 m （结算时按实际完成工程量结算），暂定工程款为135000 元整（大写人民币：壹拾叁万伍仟元整）。该包干单价包括完成本合同工程锚杆孔定位、钻孔、清土、锚杆的注浆及清理等全部费用，（甲方只提供钢材、水、电、混凝土，其他均由乙方负担）。 4.1.2 甲方只提供钢材、水、电、混凝土其他均由乙方负担，乙方 必须无条件执行，但单价不再进行调整； 4.1.3在合同执行的整个过程中，若因乙方原因造成的损失，甲方有 权根据现场实际情况在工程款中双倍扣除相应损失。 第五条：甲方责任和义务 5.1甲方只提供钢材、水、电、混凝土及甲方指定施工区域图纸（电只提供至二级电源箱，位置由甲方指定）。 5.2负责对乙方每道工序的验收和乙方完成工作量的确认。
抗浮锚杆工程合同
抗浮锚杆工程合同集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
抗浮锚杆工程承发包合同 发包单位：（甲方）福建省桃城建设工程有限公司 承包单位：（乙方）刘海强 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方就福信财富中心基础抗浮锚杆工程，签订本合同，双方必须严格遵守。 第一条、工程名称：基础抗浮锚杆工程 建设地点：永春县真武路桃源路交叉路口 第二条、建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括： 1.基础抗浮锚杆总工程量暂定为2000m，结算时以现场实际签证的量为准。 2.锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：①钻机成孔、锚杆制作（不包括精轧螺纹钢的车牙、连接以及安装钢垫板与锚头螺母等）；②下锚杆以及注浆。第三条、本合同所承包工程的工期定为30个日历天，工期计算的起止时间暂定为： 20年月开工，20年月日竣工。具体按照甲方现场实际进度安排为准。 第四条、工程质量标准及保修条件、期限，按本条以下各项执行： （一）按照国家的有关规定执行，符合图纸设计要求。满足勘察单位提供的《-------项目岩土工程勘查报告》要求，锚杆抗拔力特征值不小于140KN。 （二）本工程应先做抗拔试验锚杆，应在试验完成后，将试验结论提交设计院，经设计人员复核通过后，方可大面积施工。全部锚杆施工完毕后，须请有关部门进行验收，并需按总数5%布置抗拔锚杆，对其进行检验。 （三）抗浮锚杆施工要求如下：（灌浆水泥应采用普通硅酸盐水泥）
A首先放线，确定锚杆的位置，钻孔孔深不小于8.0m，孔径=180mm，将孔清干净，暂时封堵。 B锚杆制作：根据锚杆所需长度下料，每2.5m间距点焊3Φ6.5定位支架。 C将制备好的锚杆放入孔内，预留足够的锚固段，进行注浆。 D砂浆配合比1:1(水泥：中砂)，强度等级M30，水灰比0.38~0.5，灌浆压力0.25-1.0Mpa，保证砂浆充满和密实，否则需二次灌浆补救。 第五条、承包方式： 实行清包工。即包人工、包机械设备。 抗浮锚杆综合单价按40元/米计价。（该单价不包含水电费、税收管理费。钢材甲供， 乙方按实领用）。 第六条、工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币： 暂定总价：80000元 第七条、工程款支付办法： 1.乙方完成工程量的70%且通过建设单位、监理单位及甲方验收后付款至完成量的50%，工程量全部完成且验收实验合格后，乙方在一个月内上报工程量结算书，经甲方审核完成并确认所有资料全部齐全后一次性付清。付款时等额的正规发票由甲方自备。 第八条甲方应负责完成下列工作： 1.在开工前完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；地质勘探资料一份； 第八条、乙方应负责完成下列工作：
大厦抗浮锚杆桩工程施工承包合同协议书范本模板
发包方：________________________________（以下简称甲方） 承包方：________________________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过双方协商一致，甲方委托乙方承担________大厦工程设计及施工任务。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行。 第一条：工程地基加固的范围 1.1 工程地点：________________________________ 1.2 工程范围：按设计要求确定为纯地下室抗浮板埋深为-6.5m和-7.5m范围。（详施工方案）1.3 ________大厦抗浮桩暂定工程量：________米 1.4 工程内容：抗浮锚杆工程设计与施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线、施工，并负责抗浮锚杆方案和施工图的设计通过相关职能部门审查通过和验收通过。 第二条：技术要求、施工方案及施工组织设计 2.1 执行现行国家或行业规范和标准。 2.2 该抗浮锚杆设计方案须经施工图审查单位审查合格并报经甲方确认后方可施工；经施工图审查单位审查合格的设计及施工组织方案作为本合同的附件。 第三条：工期 3.1 本工程工期从________年________月________日起至________年________月 ________日止，完成合同规定全部工作量，总工期________天。如遇非乙方原因造成的停工时，工期顺延，工期顺延需经甲方书面确认。 第四条：合同价款及支付方式 4.1 合同价款
4.1.1本施工合同采用包干单价合同，包干单价为________元/m，暂定抗浮锚杆________根，暂定工程量________m（结算时按实际完成工程量结算），暂定工程款为________________元整（大写人民币：________________元整）。该包干单价包括完成本合同工程所需的人工、材料、机械费、管理费、措施费、规费、税金、赶工费、定额测定费、安全文明施工措施费、保险费等全部费用。 4.1.2方案审查时，如对施工方案有调整，按调整后的施工方案进行施工，但单价不再进行调整； 4.1.3在合同执行的整个过程中，无论任何原因本合同单价都不再进行调整。 第五条：甲方责任和义务 5.1 甲方委托任务时，必须向乙方提供地下管线、地下构筑物的资料，该建筑场地的工程地质勘察报告，以及建筑物基础设计图，按时提供已有的技术资料，并能满足乙方编制施工组织设计方案。 5.2 指派________为甲方现场代表，协调乙方与有关部门的联系，并负责对乙方隐蔽的签证和乙方完成工作量的签证。 5.3 按合同约定日期支付工程款。 5.4 负责协调乙方与总包及其他分包单位配合问题。 第六条：乙方责任和义务 6.1 负责按设计技术要求和规范，编制施工组织设计方案，并报相关部门审查； 6.2 乙方必须严格按照施工方案和有关施工规范进行施工，若因质量不符合所产生的返工费用和责任由乙方负责，甲方有权罚款、停工、停发工程款，直至退场； 6.3 指派________为乙方现场代表，协调甲方与有关部门的联系，并负责对隐蔽的签证和完成工作量的签证，提供现场工作人员名单，施工人员服从土建总包单位的治安、消防、环卫等要求；乙方需严格按照国家及地方的有关法律法规进行安全、文明施工，乙方现场人员及机具等的安全由乙方全权负责，并严格按国家、地方的相关规定购买人员、机具的保险，相关费用已含在本合同包干单价中。
抗浮锚杆工程施工合同
抗浮锚杆工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过双方协商一致，甲方委托乙方承担工程设计及施工任务。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行。 第一条：工程地基加固的范围 1.1 工程地点：、 1.2 工程范围：按设计要求确定为纯地下室抗浮板埋深为-6.5m和-7.5m范围。（详施工方案） 1.3 暂定工程量：7869.8米 1.4 工程内容：抗浮锚杆工程设计与施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线、施工，并负责抗浮锚杆方案和施工图的设计通过相关职能部门审查通过和验收通过。 第二条：技术要求、施工方案及施工组织设计 2.1 执行现行国家或行业规范和标准。 2.2 该抗浮锚杆设计方案须经施工图审查单位审查合格并报经甲方确认后方可施工；经施工图审查单位审查合格的设计及施工组织方案作为本合同的附件。
第三条：工期 3.1 本工程工期从2011年 3 月 25 日起至2011年 5 月 5 日止，完成合同规定全部工作量，总工期42 天。如遇非乙方原因造成的停工时，工期顺延，工期顺延需经甲方书面确认。 第四条：合同价款及支付方式 4.1 合同价款 4.1.1本施工合同采用包干单价合同，包干单价为元/m，暂定抗浮锚杆2071根，暂定工程量 m（结算时按实际完成工程量结算），暂定工程款为元整（大写人民币：元整）。该包干单价包括完成本合同工程所需的人工、材料、机械费、管理费、措施费、规费、税金、赶工费、定额测定费、安全文明施工措施费、保险费等全部费用。 4.1.2 方案审查时，如对施工方案有调整，按调整后的施工方案进行施工，但单价不再进行调整； 4.1.3 在合同执行的整个过程中，无论任何原因本合同单价都不再进行调整。 第五条：甲方责任和义务
抗浮锚杆施工合同
龙跃·熙炎景城 基础抗浮锚杆工程施工合同 甲方（发包方）：四川眉山龙跃置业有限公司 乙方（施工方）：湖北华亚建设工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同承包条例》和四川省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等自愿和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致、委托乙方对龙跃·熙炎景城项目抗浮锚杆工程进行施工，为明确在施工过程中双方的责任、权利及义务，签订本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称：龙跃·熙炎景城项目基础抗浮锚杆工程。 2、工程地址：眉山岷江大道 3、工程规模：本工程基础抗浮锚杆1576根，总进尺长度11032米；主筋为3根直径22mm（HRB400），孔径150mm，锚入深度7米，做法详见抗浮锚杆平面布置图和大样图。 二、工程内容 按图审中心、设计院审查合格且甲方认可的施工图设计及施工方案确定的地下室基础抗浮锚杆施工、配合检测、验收合格，其工作内容包括抗浮锚杆施工全部工序：孔位测放、钻孔清孔、锚杆制安及锚固、填入砾石、拔套管、压力灌浆施工、验收等工作内容。 三、工程承包方式：乙方包工、包料、包验收通过。乙方并负责竣工图及竣工资料的编绘以及按建委要求进行资料存档备案。如该项目需要专项审查，
专项审查合格由乙方负责，相关费用已含在合同综合单价内，不额外增加费用。 四、开工时间及工期 1、开工时间：以甲方书面通知为准 2、工期：30日历天（不含锚杆基本试验及检测时间）。 3、因下列原因造成合同工期延误，经甲方确认，工期可顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费： 3.1、因甲方原因、变更设计，下雨、高温以及地质情况与地勘报告严重不符等，累计影响工期三天内不顺延； 3.2、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可顺延； 4、因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延。 5、本工程投标前乙方已自行踏勘施工现场，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔和工期延长由乙方承担，并不产生任何费用。 五、工程质量及要求 1、工程质量：合格。 2、本工程施工质量须符合国家现行相关施工规范与验收规范、标准和甲方确认的施工方案等的要求并达到工程验收标准。 3、乙方在施工现场必须配备与施工方案一致的管理人员，建立完善的质量、安全、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行施工。 4、乙方须按国家有关规范及甲方的指令进行施工，随时接受甲方及监理工程师的检查，保证为检查提供便利条件，并按检查结果进行整改；及时向甲方及监理单位提供与工程质量有关的技术资料。
抗浮锚杆工程施工合同样本
地下室抗浮锚杆工程施工合同 发包方（下称甲方）：××建设工程有限公司××项目部 承包方（下称乙方）：××基础工程公司 甲、乙双方经协商，一致同意由乙方作为甲方地下室抗浮锚杆工程施工承包单位， 为明确双方权利和义务，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合××市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：××购物广场 2、工程地址：××路××号 二、承包范围及内容 锚杆施工：工作内容包括测量定位、造孔清孔、制安锚杆、搅料、高压注浆、完工清 理等全部工序。 三、工程量 1、地下室抗浮锚杆总量为××根，孔径130mm，锚筋××，长度为入基岩不少于7米。 2、技术要求：在基础梁、承台开挖后，垫层施工完成后再施工锚杆；详见设计图纸。 四、质量技术要求 严格执行施工图纸的技术要求、工程质量的验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202－2002)、《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22:2005。本工程质量必须达到评定合格标准。 五、承包方式 1、地下室抗浮锚杆：包工包料、包材料检测、包机械、包工具、包质量、包辅助材 料、包资料编制、包安全、包文明施工、包验收合格。 2、乙方必须认真审核方案的合理性并提出合理建议。
六、工期要求 1、施工工期：具体开工时间以甲方项目部书面通知乙方开始算起，合同工期为45 个日历天，其中××区施工期15天，××区在工作面交付后15天内完成。 七、单价、工程量及合同总价款 1、单价（含税） （1）、地下室抗浮锚杆按设计的图纸要求每孔位3400.00 元/根（综合单价含税、材料及包括造孔、制作安装钢锚杆、材料检测、压力注浆、清理等全工序，包含甲供钢材价格）。 （2）、本合同承包综合单价为一次性包干。 （3）、施工期间遇人力不可抗拒的自然灾害造成的损失由甲、乙方各自承担。 2、工程量及合同总价款预计： 合同总价款人民币大写：××元(小写：￥××元)（含税及甲供钢材款）；结算时依据实际完成并经验收合格的工程量计算。 八、甲方责任 1、负责向乙方提供施工图纸和地质勘察报告等与施工有关的技术资料。组织图纸会 审及技术交底。 2、甲供钢材，负责提供材质合格证及材质检验报告，并承担检测费。 3、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督、检查，及时办理验 收、签证和工程款的划拨及结算。 4、协调各施工单位的施工配合工作，避免直接或间接影响乙方施工。 5、负责提供一个施工用水、用电接驳点，施工水电费由甲方负责。 6、组织工程竣工验收和办理竣工结算。 7、甲方负责地下室抗浮锚杆工程的质量检测并承担检测费用。 九、乙方责任 1、乙方应提供相应的资质资料并制定抗浮锚杆施工方案，报甲方审批。 2、负责所有材料、机械、设备、工具及费用。并保证所提供的施工材料为合格产品。
抗拔锚杆分包合同范本
抗浮锚杆专业分包合同 合同编号： 承包单位： 分包单位：
抗浮锚杆专业分包合同 合同编号：发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照，《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就罗马假日广场工程抗浮锚杆承包工程施工事宜经协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：罗马假日广场 工程地点：市岳麓区枫林三路（涉外经济学院东侧） 分包工程承包围：施工图纸及变更围抗浮锚杆工程。包括原材料的采购、制作加工及损耗、检验试验，验收，成品保护，竣工清理，竣工验收，保养与维修，以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规和技术要求的规定所涉及的其他工作与服务。 二、合同价款 金额（人民币）：大写：元整（人民币） 小写：￥ 注：本价款为暂定价，以最终审定结算价作为本合同价款。 三、合同工期 1、开工日期：本工程定于 2011 年月日开工 2、竣工日期：本工程定于 2011 年月日竣工 3、合同工期总日历天数为：天
4、工程施工应满足施工进度要求，工期每延迟一天对承包人处以合同价款￥1000.00 元/天的罚款。 四、质量标准及技术要求 1、本工程锚杆属于永久性锚杆，施工前应选择有代表性的地层进行基本实验，数量不少于3根；锚杆进入强风化泥质板岩的最小深度为7000mm,锚杆钢筋表面应进行除锈防腐处理，杆体自由段应涂润滑油并包以塑料布或套塑料管，并应扎牢。 2、施工前应对工程原材料的主要技术性能进行检验，并应出具有效的检验报告。 3、注浆材料应符合下列规定： 3.1一次注浆灌浆采用细石砼C40，配合比要通过试验确定,拌制砼所用的水不应使用污水,浆液应搅拌均匀,随搅随用,并应在初凝前用完。 3.2、灌浆管与锚杆一同送入孔底，管口距孔底150mm，以利出浆，边灌边拔管，且保持管口始终埋在砂浆，每条锚杆一次灌完。灌浆压力1.0MPa，孔口溢浆后缓慢提升灌浆管，然后反复补浆，直至孔口浆体饱满无空洞。注浆过程中应做详细的施工记录。 4、钢筋品牌应采用湘钢、涟钢、冷钢、萍钢等大厂生产的钢筋，且钢筋性能、质量等其他相关技术参数都应符合规要求。 5、锚杆质量检测应符合下列规定： 5.1锚杆采用HRB400钢筋，单根锚杆的抗拔力特征值为190kN,承载力应用抗拔验收实验法确定,抗拔验收实验数量为锚杆总数的5%,且不少于10根. 5.2 按《建筑地基基础设计规》（GB50007-2002）、《建筑地基基础工程施工验收规》（GB50202-2002），检测试验的最大加载量不应大于钢筋强度标准值的0.8倍且不小于锚杆抗拔力设计值。 5.3 拔试验变形要求按《建筑地基基础设计规》（GB50007-2002）中X.0.4要求执行。 5.4试验点数按规要求进行。验收试验的具体位置由设计、监理单位会同有关单位跟据施工情况分析确定。 6、锚杆钻空、锚杆杆体制作、锚杆杆体安放、锚杆拉等都应符合相关技术规及设计施工图的要求。 7、本工程质量标准双方约定为：合格
建设项目基础抗浮锚杆施工施工承包合同协议书范本模板
甲方（发包方）：________________________________ 乙方（施工方）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同承包条例》和________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等自愿和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致、委托乙方对龙跃·熙炎景城项目抗浮锚杆工程进行施工，为明确在施工过程中双方的责任、权利及义务，签订本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称：________________________________工程。 2、工程地址：________________________________ 3、工程规模：本工程基础抗浮锚杆________根，总进尺长度________米；主筋为3根直径22mm （HRB400），孔径150mm，锚入深度7米，做法详见抗浮锚杆平面布置图和大样图。 二、工程内容 按图审中心、设计院审查合格且甲方认可的施工图设计及施工方案确定的地下室基础抗浮锚杆施工、配合检测、验收合格，其工作内容包括抗浮锚杆施工全部工序：孔位测放、钻孔清孔、锚杆制安及锚固、填入砾石、拔套管、压力灌浆施工、验收等工作内容。 三、工程承包方式 乙方包工、包料、包验收通过。乙方并负责竣工图及竣工资料的编绘以及按建委要求进行资料存档备案。如该项目需要专项审查，专项审查合格由乙方负责，相关费用已含在合同综合单价内，不额外增加费用。 四、开工时间及工期 1、开工时间：以甲方书面通知为准。
2、工期：________日历天（不含锚杆基本试验及检测时间）。 3、因下列原因造成合同工期延误，经甲方确认，工期可顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费： 3.1、因甲方原因、变更设计，下雨、高温以及地质情况与地勘报告严重不符等，累计影响工期三天内不顺延； 3.2、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可顺延； 4、因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延。 5、本工程投标前乙方已自行踏勘施工现场，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔和工期延长由乙方承担，并不产生任何费用。 五、工程质量及要求 1、工程质量：合格。 2、本工程施工质量须符合国家现行相关施工规范与验收规范、标准和甲方确认的施工方案等的要求并达到工程验收标准。 3、乙方在施工现场必须配备与施工方案一致的管理人员，建立完善的质量、安全、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行施工。 4、乙方须按国家有关规范及甲方的指令进行施工，随时接受甲方及监理工程师的检查，保证为检查提供便利条件，并按检查结果进行整改；及时向甲方及监理单位提供与工程质量有关的技术资料。 5、乙方须根据甲方工程师的指令并按国家施工验收规范要求、及时提供有关工程安全、质量方面的资料。 6、乙方须健全质量、安全检查制度，在现场设专职质量和安全检查员。按甲方确认的施工图按国家现行规范、标准作好自检工作，并及时处理发生的工程质量问题。 六、合同价格及结算方式 1、本合同采用综合包干单价，抗浮锚杆综合包干单价为：________元/m，合同总价不能超过________万元，结算时如超过________万元，甲方仍按此价结算给乙方，乙方不得以任何理由
抗浮锚杆施工合同(完整版)
抗浮锚杆工程施工合同 工程名称： ****国际抗浮锚杆 工程地点: 成都市高新区 合同编号： 发包人：四川省****实业有限公司 承包人：
二○一四年七月 ****国际抗浮锚杆工程施工 发包人：四川省****实业有限公司 承包人：四川志德岩土工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程施工质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：****国际抗浮锚杆施工工程。 1.2 工程建设地点：成都市高新区。 1.3 工程规模、范围：总建筑面积约16万平方米；地下4层，地上住宅19层，写字楼11层。 1.4 暂定工程量：2155 2.00米 1.5 工程内容：抗浮锚杆工程设计与施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线、施工，并负责抗浮锚杆方案和施工图的设计通过相关职能部门审查通过和验收通过。该抗浮锚杆设计方案须经施工图审查单位审查合格并报经甲方确认后方可施工；经施工图审查单位审查合格的设计及施工组织方案作为本合同的附件。
第二条：发包人应提供的资料 2.1 提供本工程用地地下室整体抗浮力标准值平面图。 2.2提供本工程用地基础平面图。 2.3提供本工程用地地勘报告。 第三条：承包人应提交的资料 3.1 承包人负责向发包人提交完整的竣工资料（包括但不限于结算书，竣工图，经甲方工程部确认的现场施工记录表等）四份。 第四条：开工及工期 4.1本工程工期暂定从2014年8 月 10日起至2014年 9 月 9日止，完成合同规定全部工作量，总工期30天。（具体以现场开工通知为准） 4.2 如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延需经甲方书面确认。 4.3 因承包人自身原因导致不能按期完工的，经发包人综合评定后，发包人有权另行引进承包单位进行本工程的部分或全部施工；承包人必须无条件服从发包人的安排，并且积极配合发包人工作，其费用由发包人直接从承包人工程款中扣除。 第五条：合同价款及支付办法 5.1本工程暂定合同总价395万元，施工合同采用包干单价合同（详合同附件1、2），按照经发包人及设计单位批准的施工方案，须经发包人工程部、承包人共同现场计量，确认实际完成数量，并经双方签字、盖章的现场计量单为依据进行结算，若实际完成的量较施工方案有所减少，则按实进行审减，计入结算。 5.2 包干单价包含但不限于：基本试验，检测费（非第三方抗拔检测）、报审费及办理相关手续和证件费用、人工费、材料费、机械费、辅料费、运输费、赶工费、水 电费、建渣清运费、技术措施费、安全文明施工措施费、临时设施费、停电时自备发
(合同知识)抗拔锚杆分包合同
（合同知识）抗拔锚杆分包 合同
抗浮锚杆专业分包合同 合同编号： 承包单位： 分包单位： 抗浮锚杆专业分包合同 合同编号： 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照，《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就罗马假日广场工程抗浮锚杆承包工程施工事宜经协商达成壹致，订立本合同。 壹、工程简介 工程名称：罗马假日广场 工程地点：长沙市岳麓区枫林三路（湖南涉外经济学院东侧） 分包工程承包范围：施工图纸及变更范围内抗浮锚杆工程。包括原材料的采购、制作加工及损耗、检验试验，验收，成品保护，竣工清理，竣工验收，保养和维修，以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、关联规范和技术要求的规定所涉及的其他工作和服务。 二、合同价款 金额（人民币）：大写：元整（人民币） 小写：￥ 注：本价款为暂定价，以最终审定结算价作为本合同价款。 三、合同工期 1、开工日期：本工程定于2011 年月日开工 2、竣工日期：本工程定于2011 年月日竣工
3、合同工期总日历天数为：天 4、工程施工应满足施工进度要求，工期每延迟壹天对承包人处以合同价款￥1000.00 元/天的罚款。 四、质量标准及技术要求 1、本工程锚杆属于永久性锚杆，施工前应选择有代表性的地层进行基本实验，数量不少于3根；锚杆进入强风化泥质板岩的最小深度为7000mm,锚杆钢筋表面应进行除锈防腐处理，杆体自由段应涂润滑油且包以塑料布或套塑料管，且应扎牢。 2、施工前应对工程原材料的主要技术性能进行检验，且应出具有效的检验方案。 3、注浆材料应符合下列规定： 3.1壹次注浆灌浆采用细石砼C40，配合比要通过试验确定,拌制砼所用的水不应使用污水,浆液应搅拌均匀,随搅随用,且应于初凝前用完。 3.2、灌浆管和锚杆壹同送入孔底，管口距孔底150mm，以利出浆，边灌边拔管，且保持管口始终埋于砂浆内，每条锚杆壹次灌完。灌浆压力1.0MPa，孔口溢浆后缓慢提升灌浆管，然后反复补浆，直至孔口浆体饱满无空洞。注浆过程中应做详细的施工记录。 4、钢筋品牌应采用湘钢、涟钢、冷钢、萍钢等大厂生产的钢筋，且钢筋性能、质量等其他关联技术参数均应符合规范要求。 5、锚杆质量检测应符合下列规定： 5.1锚杆采用HRB400钢筋，单根锚杆的抗拔力特征值为190kN,承载力应用抗拔验收实验法确定,抗拔验收实验数量为锚杆总数的5%,且不少于10根. 5.2按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）、《建筑地基基础工程施工验收规范》（GB50202-2002），检测试验的最大加载量不应大于钢筋强度标准值的0.8倍且不小于锚杆抗拔力设计值。 5.3拔试验变形要求按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）中X.0.4要求执行。 5.4试验点数按规范要求进行。验收试验的具体位置由设计、监理单位会同有关单位跟据施工情况分析确定。
抗浮锚杆施工合同
抗浮锚杆施工合同 发包人： 承包人： 受发包人委托：承包人承接施工任务，为了明确相互的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着自愿、平等和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，特商订本合同。 第一条：项目名称： 第二条：工程地点： 第三条：承包范围和内容： 第四条：工程要求 一、本工程以发包人正式通知进场之日为准，工期为日历天（含 检测时间）。承包人必须按照本合同约定的合同工期完成。 二、如遇下列情况工期相应顺延，顺延时间应经发包人书面同意： 1、因天灾或不可抗拒的原因被迫停工，包括下雨、停断电等原因 连续超过4小时。 2、因发包人提出变更计划或施工图变更中断施工。 3、因发包人未的按时提供工作面或提供的工作面不符合要求的，
而造成的不能按期开工或停工。承包人有义务须书面反映相关问题，否则视为无效。 4、因地质条件变化过大，需设计、建设、质检等有关单位研究方 能继续施工。 第五条：结算方式 1、本合同暂定总价元（人民币。大 写：）。 2、本合同为包干单价合同。其中： 上表说明： 1、以上包干单价含人工、材料、机械费、脚手架费、施工中的水、 电费、管理费、利润、税金和检测费等，不含锚杆与基础连接及防水处理的费用。 2、锚杆长度结算方式：抗浮锚杆长度为成孔地面起算的成孔深 度。锚杆间距按2.6m*2.6m布置，长度按5.8m计算的（已含500mm的自由端长度）。要求：施工过程中的长度不得低于此长度，结算按此结算。因施工原因超过约定长度的锚杆长度不计算。
第六条：付款方式 1、施工完成总工程量的50%，支付合同暂定总金额的30%； 2、施工完成总工程量的100%，且检测合格后经发包人确认后 五个工作日内，发包人向承包人支付合同暂定总价款的80%； 3、结算办理完毕并基础工程验收合格付至结算总金额的95%； 4、5%的余款为质保金，两年期满后全额支付，无利息。 第七条：工程质量 1、所有抗浮锚杆施工质量必须符合国家现行规范要求及行业 验收标准。 2、施工质量必须达到设计要求。因抗拔力不够等原因引起怕 锚杆增加由施工单位负责。 第八条：技术资料提供 开工前发包人向承包人提供地质资料1份，施工图纸1套。 第九条：材料供应：承包人自备。 承包人提供的材料应符合国家标准、行业标准，并向发包人提供相关资料。 第十条：交工验收 1、必须根据国家颁布的验收标准进行验收。 2、发包人接到承包人验收通知书后，应会同设计、施工、质 检部门进行交工以验收工作，验收合格后才能进行下一步施 工。 第十一条：双方负责
抗浮锚杆施工合同
新豪天地二期 基础抗浮锚杆工程施工合同 甲方（发包方）：新豪天地二期 乙方（施工方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同承包条例》和四川省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等自愿和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致、委托乙方对新豪天地二期项目抗浮锚杆工程进行施工，为明确在施工过程中双方的责任、权利及义务，签订本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称：新豪天地二期项目基础抗浮锚杆工程及边坡喷锚工程。 2、工程地址：咸宁新豪天地二期 3、工程规模：本工程基础抗浮锚杆1980根，总进尺长度14850米；主筋为3根直径18mm（HRB400），孔径200mm，锚入深度7.5米，做法详见抗浮锚杆平面布置图和大样图，边坡大约1800㎡，铺锚厚度6—8公分，详现场地形。 二、工程内容 按图审中心、设计院审查合格且甲方认可的施工图设计及施工方案确定的地下室基础抗浮锚杆施工、配合检测、验收合格，其工作内容包括抗浮锚杆施工全部工序：孔位测放、钻孔清孔、锚杆制安及锚固、填入砾石、拔套管、压力灌浆施工、验收等工作内容。 三、工程承包方式：乙方包工、包料、包验收通过。乙方并负责竣工图及竣工资料的编绘以及按建委要求进行资料存档备案。如该项目需要专项审查，
专项审查合格由乙方负责，相关费用已含在合同综合单价内，不额外增加费用。 四、开工时间及工期 1、开工时间：以甲方书面通知为准 2、工期：90日历天（不含锚杆基本试验及检测时间）。 3、因下列原因造成合同工期延误，经甲方确认，工期可顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费： 3.1、因甲方原因、变更设计，下雨、高温以及地质情况与地勘报告严重不符等，累计影响工期三天内不顺延； 3.2、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可顺延； 4、因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延。 5、本工程投标前乙方已自行踏勘施工现场，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔和工期延长由乙方承担，并不产生任何费用。 五、工程质量及要求 1、工程质量：合格。 2、本工程施工质量须符合国家现行相关施工规范与验收规范、标准和甲方确认的施工方案等的要求并达到工程验收标准。 3、乙方在施工现场必须配备与施工方案一致的管理人员，建立完善的质量、安全、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行施工。 4、乙方须按国家有关规范及甲方的指令进行施工，随时接受甲方及监理工程师的检查，保证为检查提供便利条件，并按检查结果进行整改；及时向甲方及监理单位提供与工程质量有关的技术资料。
抗浮锚杆劳务分包合同书(样板)
。。工程 抗 浮 锚 杆 劳 务 分 包 合 同 书 二零年月
工程名称抗浮锚杆劳务分包合同书 目录 第一条基本情况 (1) 第二条工程要求 (1) 第三条结算方式 (2) 第四条付款方式 (3) 第五条工程质量保证金 (3) 第六条工程质量 (4) 第七条技术资料提供 (4) 第八条材料供应（发包人自备） (4) 第九条交工验收 (4) 第十条双方职责 (5) 第十一条施工配合 (8) 第十二条工程的竣工验收 (8) 第十三条违约责任 (9) 第十四条争议或纠纷处理 (9) 第十五条其它事项 (9) 附：安全生产劳务合同书 (10)
甲方： (下简称甲方) 乙方： (下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过双方协商一致，甲方委托乙方承担紫金县中医院新院门诊医技综合楼抗浮锚杆、喷锚支护施工。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行 第一条基本情况 一、工程名称：工程。 二、工程地点：。 三、承包范围及工作内容 包工包机械，包钢筋制安及机械连接，包边坡施工架子搭设，包验收合格，包安全生产文明施工费用，不包验收费用。 第二条工程要求 一、本工程以发包人正式通知进场之日为准，工期为日历天。承包人必须按照本合同约定的合同工期完成。 二、如遇下列情况工期相应顺延，顺延时间应经发包人书面同意： 1、因天灾或不可抗拒的原因被迫停工，包括下雨、停断电等原因 连续超过4小时。 2、因发包人提出变更计划或施工图变更中断施工。 3、因发包人未按时提供工作面或提供的工作面不符合要求的，而 造成的不能按期开工或停工。承包人有义务须书面反映相关问
建筑工程抗浮锚杆分包合同样本12.5.12
合同编号：分包2012- 青岛一建抗浮锚杆专业分包合同 发包人：青岛一建集团有限公司 承包人：
目录 1、乙方合法经营情况 (2) 2、工程概况 (2) 3、工程承包范围 (2) 4、合同价款 (2) 5、合同工期 (2) 6、质量标准 (2) 7、安全文明施工标准 (2) 8、合作方式 (2) 9、工程履约保证金 (2) 10、驻工地代表 (3) 11、甲方工作 (3) 12、乙方工作 (3) 13、材料、设备、机具供应 (4) 14、安全生产 (5) 15、工程质量与验收 (5) 16、现场管理 (6) 17、违约与违约金 (6) 18、质量保修 (7) 19、争议解决 (7) 20、合同生效与终止 (7) 21、合同份数 (7) 22、补充条款 (7)
发包人（全称）：青岛一建集团有限公司（简称甲方） 承包人（全称）：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，经甲乙双方相互考察了解，甲方同意选定乙方为本工程的专业分包，乙方同意在甲方管理下承担抗浮锚杆施工。双方遵循平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则，就工程专业分包事项协商一致，签订本合同，供双方共同遵照执行。 1．乙方合法经营情况 1.1 乙方企业法人营业执照注册号：，注册地址，法定代表人，注册资金万元人民币，营业执照年检时间年。 1.2乙方资质证书号：，发证机关，资质证书主项资质等级，法定代表人，资质年检时间年。 1.3 乙方安全生产许可证号，发证机关，法定代表人，有效期年月日至年月日。 1.4乙方工程项目委托人 ,全权负责乙方在工程项目劳务分包各项工作。 1.5 乙方入青施工登记备案证号。 2．工程概况 2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 3．工程承包范围 3.1 分包内容：抗浮锚杆 3.2 分包范围： 4. 合同价款暂定（大写）元（人民币） （小写）元，最终以工程实际结算价款为准。 5．合同工期 开工日期年月日 完工日期年月日，合同日期总日历天数为天。 阶段性工期要求： 6．质量标准：合格。 7．安全文明施工标准：青岛市标准化示范工地。 8．合作方式：专业分包，包工包料。 9．工程履约保证金 9.1该工程实施履约保证金制度。乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，并于合同签订前，将工程履约保证金万元交至甲方财务处，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。履约保证金不计利息。
喷锚工程分包协议
***********************喷锚工程项目劳务分包协议 甲方：（以下简称甲方）乙方；（以下简称乙方）甲方，根据施工的实际需求，经研究决定，将本工程中的喷锚工程承包给乙方施工管理，为了加强施工管理，提高工程质量，确保施工安全及工程的顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和本公司有关建筑分包的管理规定，为明确双方在建筑业务合作中的权利、义务及责任，经双方协商一致，建立在平等自愿、互惠互利、双赢的基础上签订本建筑工程分包协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：************************工程中地下室基坑围护施工、 图纸范围内喷锚工程及地下室抗浮锚杆项目 四、承包方式：包机械及清工（包质量、安全、进度、文明施工等） 1、承包内容：基坑围护施工图纸内一切喷锚分项工程及地下室抗浮锚杆项目。 （1）坡面素喷砼护面（无钢筋网）包括人工修坡、坡面喷射80厚C20砼等。 （2）坡面喷素砼护面（有钢筋网）包括人工修坡、￠6.5@250×250钢筋网制作及安装、坡面喷射80厚C20砼等。 （3）土钉墙支护包括人工修坡、￠6.5@250×250钢筋网制作及安装、
坡面喷射80厚C20砼等。 （4）搅拌机锚管桩包括￠48锚管制作、搅拌、注浆、锁眼以及桩内侧￠6.5@200×200钢筋网制作及安装、坡面喷射100厚C20砼等。 （5）抗浮锚杆桩包括机械干取土引孔（￠150）、锚杆制作安装及注浆等。 2、乙方承包价格： （1)坡面素喷砼护面（无钢筋网）：16元/㎡ （2坡面素喷砼护面（有钢筋网）：25元/㎡ （3)土钉墙支护：￠48锚杆6元/m，坡面素喷砼护面（有钢筋网）25元/㎡。 （4)搅拌式锚管桩：搅拌式锚管25元/m、桩内侧喷砼护面（有钢筋网）25元/㎡。 （5)抗浮锚杆桩：47元/m（注：机械干取孔上来的土由乙方吊运出场地外，垫层上污染的泥浆印迹由甲方另行安排人员冲洗）。 3、甲方提供施工必需的材料，将总配电接到位，具体数量满足施工进度要求。喷锚工程使用的机械设备由乙方自行解决，乙方负责责任区范围内的场地清理、公路打扫等，乙方并承诺不发生任何点工费用。 4、乙方人员的暂住证、安全帽、雨衣以及小太阳灯管和劳保用品、机具（包括翻斗车、移动箱、电缆线（二级箱至三级箱拖线）、照明灯等）均由乙方自行解决。 5、乙方人员的培训费、实名制考勤卡制作费等所有做证费用均由乙方自行解决。
抗浮锚杆工程合同协议书
抗浮锚杆工程合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
抗浮锚杆工程承发包合同 发包单位：（甲方）福建省桃城建设工程有限公司 承包单位：（乙方）刘海强 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方就福信财富中心基础抗浮锚杆工程，签订本合同，双方必须严格遵守。 第一条、工程名称：基础抗浮锚杆工程 建设地点：永春县真武路桃源路交叉路口 第二条、建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括： 1.基础抗浮锚杆总工程量暂定为2000m，结算时以现场实际签证的量为准。 2.锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：①钻机成孔、锚杆制作（不包括精轧螺纹钢的车牙、连接以及安装钢垫板与锚头螺母等）；②下锚杆以及注浆。
第三条、本合同所承包工程的工期定为30个日历天，工期计算的起止时间暂定为： 20年月开工，20年月日竣工。具体按照甲方现场实际进度安排为准。 第四条、工程质量标准及保修条件、期限，按本条以下各项执行： （一）按照国家的有关规定执行，符合图纸设计要求。满足勘察单位提供的《-------项目岩土工程勘查报告》要求，锚杆抗拔力特征值不小于140KN。 （二）本工程应先做抗拔试验锚杆，应在试验完成后，将试验结论提交设计院，经设计人员复核通过后，方可大面积施工。全部锚杆施工完毕后，须请有关部门进行验收，并需按总数5%布置抗拔锚杆，对其进行检验。 （三）抗浮锚杆施工要求如下：（灌浆水泥应采用普通硅酸盐水泥） A首先放线，确定锚杆的位置，钻孔孔深不小于8.0m，孔径 =180mm，将孔清干净，暂时封堵。 B锚杆制作：根据锚杆所需长度下料，每2.5m间距点焊3Φ6.5定位支架。 C将制备好的锚杆放入孔内，预留足够的锚固段，进行注浆。
建设工程施工安全生产协议书
合同协议：_________建设工程施工安全生产协议书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共44 页
建设工程施工安全生产协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规、政策的规定，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。 一、工程项目概况 1、工程名称； 2、工程地点； 3、施工范围；土方捡底工程、抗浮锚杆、房屋结构、室内装饰、水电安装、外墙装饰、建筑节能、通风空调、金属门窗、消防工程、机电设备、智能化、防水工程。 二、工程项目期限 自年月日（开工日期）以实际开工时间为准。 至年月日（竣工日期）以实际竣工验收时间为准。 三、项目安全管理目标 （一）安全生产目标 1、人身死亡事故为零； 2、机械、设备事故为零； 第 2 页共 44 页
3、火灾事故为零； 4、负同责以上交通事故为零 5、严重未遂事故为零。 6、环境污染事故为零 7、重大职业病事故为零。 四、安全生产要求 1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。 2、乙方应熟悉并能自觉遵守，执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。 3、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。 4、乙方人员必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《特种设备安全监察条例》及其他有关安全生产和电梯有关的法律、法规、规范、标准及各项规定，乙方积极参加有关促进安全生产的各项活动。 5、乙方及其员工必须学习、掌握，并执行国家、地方、行业现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。 6、乙方必须执行总体工程施工组织设计和安全技术方案。 第 3 页共 44 页