2010二级甘肃省建造师法规重点资料考试重点和考试技巧
1、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。P192
A.承包人应再次提交竣工验收报告
B.承包人可以自行组织竣工验收
C.承包人承担意外责任
D.视为竣工验收报告已经被认可
答案：D
2、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。P202
A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理
B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
C.工程结构和技术简单，风险小
D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款
答案：D
3、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。P193
A.在工程竣工验收前，由承包人组织
B.在工程竣工验收前，由发包人组织
C.在工程竣工验收后，由工程师组织
D.在工程竣工验收后，由发包人组织
答案：D
4、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。P191
A.实际施工天数
B.总日历天数
C.预计竣工日期
D.扣除节假日后的总日历天数
答案：B
5、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。P207
A.工程计划偏离了工程目标
B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标
C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标
D.工程计划偏离了施工计划
答案：B
6、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。P207
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案：A
7、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。P208
A.业主
B.政府部门
C.设计单位
D.承包商
答案：A
8、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。P190
A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案：A
9、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。P204
A.技术方案
B.实际成本
C.质量要求
D.进度
答案：B
10、工程变更指示的发出( )。P208
A.有书面和口头两种形式
B.只有口头形式
C.采取口头形式，但须书面确认
D.只有书面形式
答案：A
11、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。P206
A.管理和控制
B.管理和监督
C.管理和协调
D.管理和指挥
答案：C
12、某工程项目施工过程中，发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议，双方经协商，一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定，则所需要的费用应由( )。P192
A.发包人承担
B.责任方承担
C.发包人与承包人各承担50%
D.承包人承担
答案：B
13、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。P190
A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案：A
14、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。P208
A.业主
B.政府部门
C.设计单位
D.承包商
答案：A
15、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。为此，业主有权( )。P201
A.以总价为准调整单价
B.以单价为准调整总价
C.要求投标者重新报混凝土单价
D.将该标作废标处理
答案：B
16、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总价进行相应调整。P203
A.造价工程师认可
B.合同约定
C.监理工程师认可
D.承包商要求
答案：B
17、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。P204
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案：A
18、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。P197
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案：D
19、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。P206
A.管理和控制
B.管理和监督
C.管理和协调
D.管理和指挥
答案：C
20、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。P191
A.发包人
B.工程师
C.工程师与承包人共同
D.承包人
答案：D
21、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。P198
A.按设计要求执行
B.按颁布的国家标准执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行
D.由承包人视情况而定
答案：A
22、出现合同实施偏差，承包商采取的调整措施可以分为( )。P207
A.组织措施，技术措施，经济措施，管理措施
B.组织措施，技术措施，经济措施，合同措施
C.法律措施，技术措施，经济措施，合同措施
D.组织措施，应急措施，经济措施。合同措施
答案：B
23、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。P207
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案：A
2011年二级建造师《建设工程施工管理》真题及答案
2011 年二级建造师考试施工管理真题及答案 一、单项选择题（共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。 A ?项目投资目标 B .设计进度目标 C .施工质量目标 D ?设计成本目标 2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给 乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。 A .建设单位 B .设计单位 C .施工总承包管理企业 D .施工承包企业 3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实 施的部署相结合，并与将采用的（）结合。 A .组织结构 B .工程流程 C .职能结构 D .合同结构 4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（）。 A .一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 B .一个项目中各组成部分之间的组织关系 C .一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D .一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008 ），投标人所填报的分部 分项工程的综合单价中不包括（）。 A .规费 B .利润 C .管理费 D .直接工程费 6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务； ②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）。 A .①②③ B .②①③
C .③②① D .②③① 7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（ ） A ?业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。 B ?工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C ?工作流程图可以用来描述工作流程组织 D ?工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【 2003 】206 号）， 费用项目中，不属于直接工程是（ ） A ?人工费 B .材料费 C .临时设施费 D .施工机械使用费 9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【 2003 】206 号）， 机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（ ）。 A ?人工费 B .施工机械使用费 C ?现场管理费 D .企业管理费 ）万元。 A. 1.2 B . 24 C. 25.2 D . 26.4 11、关于施工定额的说法，正确的是（ ）。 A ?施工定额是以分项工程为对象编制的定额 B ?施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 C ?施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D ?施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（ ） A. 周转性材料的消耗量是指材料使用量 B ?周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 C .周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 D .周转性材料的消耗与周转使用次数无关 13 、已知某斗容量 1m 3 正铲挖土机，机械台班产量为 476m 3 ，机械利用系数 0.85 ，则 列建筑安装工程 施工现场垂直运输 10、某工程直接费为 315 万元，其中措施费为 15 万元，间接费率为 8%，则间接费为
2010年二级建造师考试《法规及相关知识》试题
2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析 一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A．中断 B．中止 C．终止 D．届满 【答案】A 【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。 2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．4 【答案】C 【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。 3.下列规范性文件中，效力最高的是（）。 A．行政法规 B．司法解释 C．地方性法规 D．行政规章 【答案】A 【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。 4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为( )之债。 A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理
2019二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全
2019二级建造师法律法规复习重点 第一章建造师管理制度 第一节建造师管理制度 一、注册管理 概念： 注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书 按规定注册取得注册职业证书和职业印章 的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。 （言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任） 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（ C ） A 在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（ C ） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书，通过注册以建造师的名义执业。 （一）注册申请 注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。核发 证书后30日内报国务院建设主管部门备案。 2006年1 名参加二级建造师考试，2007年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某（ D ） A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。
2011年全国二级建造师考试《建筑工程实务》真题及答案
2011年全国二级建造师考试 《建筑工程实务》真题及答案 （答案仅供参考！） 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（） A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（） A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（） A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d和7d B、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d 5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（） A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b –ha D、a-b –ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是（） A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用（） A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法 8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（）
A、人造木门窗复验氨的含量 B、外墙塑料窗复验抗风压性能 C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（） A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通 C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做（）坎台。 A、混凝土 B、普通透水墙 C、多孔砖 D、混凝土小型空心砌块 11、脚手架定期检查的主要项目不包括（） A、干见得设置和连接是否符合要求 B、立杆的沉降和垂直度 C、地基是否有积水、底座是否松动 D、安装的红色警示灯 12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（） A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B、外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门 D、七级大风天气时，在项目*****下使用外用电梯 13、无需办理动火证的作业是（） A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业 C、现场食堂用火作业 D、比较密封的地下室动火作业 14、施工现场污水排放前，应与所在地**以上人民政府（）部门签署排放许可协议，申领许可证。 A、城管 B、市政管理 C、环卫 D、卫生管理 15、关于施工现场临时用水管理的说法，正确的是（） A、高度超过24米的建筑工程严禁把消防管兼作施工用水管线 B、施工降水不可用于临时用水 C、自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm D、消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路 16、下列选项中，《民用建筑节能条例》未指出规定的是（）节能 A、新建建筑 B、既有建筑 C、建材研制
2010年二级建造师考试《建筑工程实务》真题及答案解析
2010 年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析 2010-11-3 16:12 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、单项选择题（共20 分题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋 B．热处理钢筋 C．钢丝 D．钢绞线 【答案】 A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋 混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2. 在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力 B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力 D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】 C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨 架。 3. 某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m, 该住宅属（）。 A．低层住宅 B．多层住宅 C．中高层住宅 D ．高层住宅 【答案】 C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层 至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于 24m 者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑（不包括高度大于24m 的单层公共建 筑）。 4. 某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m ，屋面面层标高为 18.00m ，女儿墙顶点标高为19.100m ，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标 高为21.300m ，该房屋的建筑高度是（）m 。 A．18.300 B．19.100
二级建造师法律法规考试真题及答案
二级建造师法律法规考试真题及答案 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
2017年二级建造师工程法规真题及答案 一、单选题（共60题，每题1分） 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【答案】B 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【答案】C 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【答案】C 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元 【答案】C 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 【答案】C 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保
2010年二级建造师考试建设工程施工管理试题
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有 个符合题意） 1. 能够反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所 应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（ A ）。 A ?管理职能分工表 B. 组织结构图 C. 工作任务分工表 D. 工作流程图 【答案】A 【解析】管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。表中用拉丁字母表示管理职能。 2. 某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安 装，则在施工中分包单位必须接受（C）工作指令，服从其总体项目管理。 A ?业主 B. 设计方 C. 施工总承包方 D. 项目监理方 【答案】C 【解析】施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任， 包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方）必须热爱施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。 3. 对项目的结构进行逐层分包所采用的组织工具是（ A ）。 A?项目结构图 B. 组织结构 C. 合同结构图 D. 工作流程图 【答案】A 【解析】项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层 分解，以反映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形框表示工作任务（或第一层、
第二层子项目等），矩形框之间的连接用连线表示。 4. 线性组织结构模式的特点之一是（D ）。 A ?组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源 B. 组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源 C. 能促进组织内管理专业化分工 D. 组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导 【答案】D 【解析】在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有惟一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。 5. 下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（ D ）。 A. 工作任务分工表反映组织系统的动态关系 B. —个工程项目只能编制一张工作任务分工表 C. 工作任务分工表中的具体任务不能改变 D. 工作任务分工表是项目的组织设计文件之一 【答案】D 【解析】每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件 的一部分。A项，组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系；B项，业主方和 项目各参与方都有各自的项目管理的任务，各方都应该编制各自的项目管理任务分工表；C 项，在工作任务分工表中应明确程式工作任务由哪个工作部门（或个人）负责、由哪些工作 部门（或个人）配合或参与，无疑，在项目的进展过程中，应视必要性对工作任务分工表进行调整。 6. 项目管理的核心任务是项目的（B ）o A .组织协调 B. 目标控制 C. 合同管理 D. 风险管理 【答案】B 【解析】项目管理的核心任务是项目目标控制，按项目管理学的基本理 论，没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象。 7. 能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（B ）o A. 项目结构图 B. 工作流程图
最新二级建造师工程法规考试题库及答案
精选考试类及教育文档，如果您需要使用本文档，请点击下载！祝同学们考得一个好成绩，心想事成，万事如意！ 最新二级建造师工程法规考试题库及答案
1．关于施工许可的说法，正确的是( )。 A．省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管
B．农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C．限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D．施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46 2．根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。 A．3 B．2 C．5 D．6 【答案】A P104 3．根据《招标投标法》，中标通知书自( )发生法律效力。 A．发出之日 B．作出之日 C．盖章之日
D．收到之日 【答案】A P81 4．根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是( )。A．在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的B．患职业病的 C．工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D．高空作业跌落的 参考答案：A，第232页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A．保险合同不可以转让
B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效 参考答案：B，第41页。 8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。 A．对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B．国防、外交等国家行为 C．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D．行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定
2011年二级建造师考试公路实务真题及答案
2011年二级建造师执业资格测试真题 第1大题:单选题（共20分） 用于公路路基的填料，其强度按( B )确定。 【分析】本题考核的是路基填料的选择。用于公路路基的填料要求挖取方便， 压实容易，强度高， 水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。 下列挡土墙结构类型中，受地基承载力限制最大的是( A )。 【分析】本题考核的是常用的挡土墙类型的特点。重力式挡土墙依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力（土压力），以维持土体的稳定，是我国目前最常用的一种挡土墙形式，多用浆砌片（块）石砌筑 这种挡土墙形式简单、施工 方便，可就地取材、适应性强，因而使用广泛。缺点是墙身截面 大，圬工数量也大，在软弱地基上修建往往受到承载力的限制，墙高不宜过高。 在软土地基处理施工技术中，砂垫层的主要作用是( D )。 【分析】本题考核的是砂垫层的主要作用。在软土层顶面铺砂垫层，主要起浅 层水平排水作用，使软土中的水分在路堤自重的压力作用下，加速沉降发展，缩短固结时间。 一级公路路基施工中线测量放样宜采用( C)。 【分析】本题考核的是坐标法的适用范围。按照《路基施工规范》规定：高速 公路、一级公路中线 放样宜采用坐标法进行测量放样。 关于抛石挤淤施工说法中，错误的是( D )。
【分析】本题考核的是抛石挤淤法的施工程序。抛投片石的大小，随泥炭或软土的稠度而定。抛投顺序， 应先从路堤中部开始，中部向前突进后再渐次向两侧 扩展，以使淤泥向两旁挤出。当软土或泥沼底面有较大的横坡时，抛石应从高的一侧向低的一侧扩展，并在低的一侧多抛填一些。 适用于各级公路基层和底基层的材料是( D )。 【分析】本题考核的是粒料基层的适用范围。粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种。嵌锁型包 括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等，其中填隙碎石 可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层。 下列说法中，属于沥青路面粘层主要作用的是( C )。 【分析】本题考核的是粘层施工技术中粘层的作用。粘层的作用是使上下层沥 青结构层或沥青结构层和结构物（或水泥混凝土路面）完全粘结成一个整体。 反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是( B )。 【分析】本题考核的是马歇尔试验检测技术目的和适用范围。残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。 浸水马歇尔稳定度试验方法和马歇尔试验基本相同，只是将试件在恒温水槽 中保温48h，然后，再测定其
二级建筑师考试真题及部分答案
2010年二级建筑师考试真题及部分答案(网友版) 1、二级建筑师的注册有效期是几年?(两年) 2、因设计质量原因引起的经济损失由哪一方赔偿?(设计单位) 3、什么项目可以经当地主管部门审批后直接发包的?(总投资在5000万以下的项目/有部分国有资金的项目/外资投资的项目/还有一个选项忘了) 4、监理单位可以执行的权利是(发现不符合设计要求，可要求设计单位更改/发现不符合施工技术的，可要求施工单位改正/其它两项也忘了) 5、城市规划具体分为什么?(总体规划和详细规划) 6、直辖市的总体规划要由市人民政府上报什么部门来审批?(国务院) 7、下列建设用地的土地使用权，确属必需的，可以由县级以上人民政府依法批准划拨。 A.村镇基础设施用地; B.城市基础设施用地和公益事业用地; C.国家重点扶持的能源、交通、水利等项目 D.国家机关用地和军事用地 8、以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过多久未动工开发的，可以无偿收回土地使用权? A.半年 B.一年
C.两年 D.? 9、建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位，从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得?(2倍以上5倍以下的罚款) 10、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得的?(2倍以上5倍以下罚款) 11、无障碍的提示盲道宽度?(300~600); 12、高层、中高层住宅及公寓建筑的无障碍设计范围不包括什么?(楼梯); 13、室内坡道超过多少应设休息平台?(15米) 14、文化馆的普通教室和美术教室每人的使用面积分别为多少?和 15、一办公楼的走道长度大于50米，双面布房时走道最小净宽为多少? 16、安装空调的办公室及走道的最低净高?\ 17、《住宅设计规范》中，起居室兼卧室的最小面积?(12) 18、无障碍住宅各内门中，起居室的门和应留有的墙面宽度为多少?此宽度我没找到，反正不是就是和 19、疗养院超过多少层应设电梯?(4层) 20、商店外向橱窗的平台高于室内和室外地面不应小于多少?米和米)
二级建造师建设工程法规试题
二级建造师建设工程法规试题 )。 2018年二建《法规知识》模拟题：劳动法和劳动合同法 1、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有( )。 A、同级人民法院代表 B、工会代表 C、企业方面代表 D、劳动行政部门代表 E、律师 [答案]：BCD 2、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过( )个月。 A、3 B、6 C、9 D、12 [答案]：B 与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。 3、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前( )天以书面形
式通知劳动者本人。 A、10 B、15 C、20 D、30 [答案]：D 4、劳动者可以解除劳动合同，但是应当提前( )日，以书面形式通知用人单位。 A、7 B、10 C、20 D、30 [答案]：D 5、下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。 A、福利待遇 B、劳动条件 C、试用期 D、补充保险 [答案]：B 6、劳动者发生( )情形时，用人单位无权解除劳动合同。 A、在试用期间内被证明不符合录用条件的 B、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C、严重失职，对用人单位利益造成重大损害的 D、因酒后驾车被行政拘留的 [答案]：D 7、采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是( )。 A、可以解除的劳动合同 B、即行终止的劳动合同 C、无效劳动合同 D、需要协议解除的劳动合同 [答案]：C 8、用人单位不得解除劳动合同的条件之一是( )。 A、职工被依法追究刑事责任的 B、职工在试用期被证明不符合录用条件的 C、职工严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 D、职工患病或者负伤，在规定的医疗期内的 [答案]：D 9、用人单位濒临破产进行法定整顿期间，或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，应当提前( )日向工会或者全体职工说明情况等。 A、7 B、10 C、15
2011二级建造师考试-法规知识真题及答案
2011二级建造师考试-法规知识真题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1.取得建造师资格证书并经（B ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。 A 登记 B 注册 C 备案 D 所在单位考核合格 2.行政法规的制定主体是（C ）。 A 全国人民代表大会 B 全国人民代表大会常务委员会 C 国务院 D 最高人民法院 3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（C ） A 抵消 B 提存 C 混同 D 免除 4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（A ）年。 A 1 B 2 C 4 D 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（C）。 A 汇票 B 仓单 C 建设用地 D 应收账款 6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（D ）。 A 转让 B 抵押 C 出资入股 D 投保火灾险 7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（C ）万元。 A 100 B 200 C 600 D 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（D ）。 A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D 国家提倡对建筑工程实行总承包 9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A ）。 A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B 将专业工程分包给不具备资质的承包人
2010年二级建造师考试《建筑工程》考试题及答案
2010年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋 B．热处理钢筋 C．钢丝 D．钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力 B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力 D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A．低层住宅 B．多层住宅 C．中高层住宅 D．高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。 A．18.300 B．19.100
C．19.400 D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A．屈服强度 B．疲劳强度 C．抗拉强度 D．伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A．受压承载力 B．受剪承载力 C．局部受压承载力 D．稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A．7天 B．14天 C．21天 D．28天 【答案】D 【解析】混凝土立方体抗压标准强度（又称立方体抗压强度标准值）是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体度件，在28龄期，用标准度验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值，以表示。 8.工程测量用水准仪的主要功能是（）。 A．直接测量待定点的高程 B．测量两个方向之间的水夹角 C．测量两点间的高差 D．直接测量竖直角
二级建造师《法规》考试真题及答案【最新】
二级建造师《法规》考试真题及答案 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.二级建造师张某受聘并注册于A市具有二级资质的某建筑公司，后因在B市担任项目经理期间时因违规执业被发现。应当查处张某违规行为的部门是( )。 A.A市建设行政主管部门 B.B市建设行政主管部门 C.A市或B市的建设行政主管部门 D.A市和B市的建设行政主管部门 2.经过协商，建设单位和施工单位将施工合同中的“定时支付工程款”修改成“按照工程量支付工程款”，这意味着( )。 A.合同的主体发生了变更 B.合同的客体发生了变更 C.合同争议条款发生了变更 D.合同的权利义务发生了变更 3.我国《宪法》赋予人民的社会经济权利包括财产权，劳动权和( )。 A.休息权 B.平等权 C.生命权 D.人格权
4. 张某在路上被李某撞伤，医疗费花费近10000元。后因李某帮助张某的儿子解决了工作问题，张某表示自己来承担医药费。这种债的消灭方式叫做( )。 A.抵销 B.提存 C.混同 D.免除 5. 张某借刘某5万元，约定2010年1月1日归还。2010年11月1日出现了不可抗力，且该不可抗力持续了10个月才消失。则刘某的诉讼时效的截止日是( )。 A.2011年11月1日 B.2011年1月1日 C.2012年3月1日 D.2012年1月1日 6.劳动派遣协议由( )签订。 A.劳动者和派遣单位 B.劳动者和用工单位 C.派遣单位和劳动行政部门 D.派遣单位和用工单位 7.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告( )。 A.县级以上地方人民政府 B.县级以上建设行政主管部门 C.本企业负责人 D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门
2011年二级建造师《建筑工程实务》真题及答案
2011年二级建造师《建筑工程》真题及答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响相对较大的因素是（ ）。 A．截面尺寸 B．混凝土强度等级 C．配箍率 D．弯起钢筋含量 2．建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是 （ ）。 A．正方形 B．长方形 C．圆形 D．1型 3．关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（ ）。 A．凝结硬化快 B．硬化时体积微膨胀 C．硬化后空隙率高 D．防火性能差 4．水泥强度等级根据胶砂法测定水泥（ ）的抗压强度和抗折强度来判定。 A．3d和7d B．3d和28d C．7d和14d D．7d和28d 5．水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（ ）。 A．ha-a+b B．ha+a-b C．a+b-ha D．a-b-ha 6．最适合泵送的混凝土坍落度是（ ）。 A．20mm B．50mm
C．80mm D．100mm 7．立面铺贴防水卷材适应采用（ ）。 A．空铺法 B．点粘法 C．条粘法 D．满粘法 8．根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是 （ ）。 A．人造木门窗复验氨的含量 B．外墙塑料窗复验抗风压性能 C．外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D．外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9．关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（ ）。 A．幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B．幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C．幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D．在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10．厕浴间蒸压加气混凝土砌块200mm高度范围内应做（ ）坎台。 A．混凝土 B．普通透水墙 C．多孔砖 D．混凝土小型空心砌块 11．脚手架定期检查的主要项目不包括（ ）。 A．杆件的设置和连接是否符合要求 B．立杆的沉降和垂直度 C．地基是否有积水，底座是否松动 D．安装的红色警示灯 12．关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（ ）。 A．外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B．外用电梯底笼周围2．5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C．外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门D．七级大风天气时，在项目检查合格的情况下使用外用电梯 13．无须办理动火证的作业是（ ）。
2014年二级建造师考试《建设工程施工管理》押题试卷及答案
2014年二级建造师考试《建设工程施工管理》押题卷 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的选项中，只有1个最符合题意） 1.设计方的项目管理工作主要在（）进行。 A.设计前的准备阶段 B.设计阶段 C.施工阶段 D.动用前准备阶段 2.如果一个建设工程的目标失控，则对其项目管理进行诊断，首先应分析其（）方面存在的问题。 A.管理方法 B.沟通 C.管理工具 D.组织 3.反映一个组织系统中各工作部门或各管理人员之间的指令关系的是（）。 A.组织结构模式 B.组织分工 C.管理职能分工 D.工作流程 4.在线性组织结构中，每一个部门工作（）。 A.只有一个唯一的上级部门，其指令来源是唯一的 B.只有一个唯一的上级部门，但其指令来源是多维的 C.可以有多个上级部门，但其指令来源是唯一的 D.可以有多个上级部门，其指令来源也是多维的 5.下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。 A.一栋楼房 B.某栋楼房的土建工程 C.某小区 D.某栋楼房的土石方工程 6.施工组织总设计的编制程序有相应的规定，其中有些程序不可逆转，如（）。 A.编制资源需求量计划后才可编制施工总进度计划 B.编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划 C.确定施工总体部署后才能拟订施工方案 D.编制施工总进度计划后才能拟订施工方案 7.项目管理最基本的方法论是（）。 A.项目目标的策划 B.项目目标的动态控制 C.项目管理的目标 D.项目管理的信息化 8.下列各项中属于施工管理过程中的投资的计划值和实际值的比较（）。 A.工程概算和投资规划的比较 B.工程预算和投资规划的比较 C.工程概算和预算的比较 D.合同价与工程概算的比较 9.施工企业项目经理应履行的职责是（）。 A.进行经济利益分配 B.主持编制项目管理规划大纲
2018二级建造师工程法规真题及答案汇总
2018年二级建造师工程法规真题及答案汇总 1. 根据《民法总则》，法人分为( )。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人() D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、()非营利法人和特别法人三大类。 【考点来源】2Z201021 法人的分类P8 2. 关于代理的说法，正确的是( )。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，()委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 【解析】A错误，《民法总则》规定，()代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第 三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第 三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。 B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定 的除外。 C正确，《民法总则》规定，有下列情形之一的，()委托代理终止：(1)代理期闻届满或者代理事务完成，(2)被代理人取消委托或者代理大辞去委托，(3)代理人丧失民事行为能力：(4)代理人或者被代理人死亡：(5)作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。 D错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代 理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、()超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 【考点来源】代理制度的相关规定 P11-14 3. 关于物权的说法，正确的是( )。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，()土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形， 依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，() 可以依照《物权法》和其他法律的规定设立担保物权。 B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包 括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意， 土地所有权人不得设立地役权。 D错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有 关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 【考点来源】物权制度的相关规定 P16-19 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，()正确的是( )。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准
2011年二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及解析--环球网校
2011年二级建造师执业资格考试 建设工程法规及相关知识（参考答案及解析） 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 【答案】B 【解析】证书与资格分离，经注册后才可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。 2、行政法规的制定主体是（）。 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 【答案】C 【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。 3、订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务的（）。 A、抵销 B、提存 C、混同 D、免除 【答案】C 【解析】“混同”是指债权和债务同归一人，致使合同关系消灭的事实。如两个相互订
有合同的企业合并，则产生混同的法律效果。 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（）年。 A、1 B、2 C、4 D、20 【答案】A 【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的，延付或拒付租金的，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物被丢失或损毁的。 5、根据《物权法》，不适合用于质押财产的是（）。 A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应付款 【答案】C 【解析】质押须转移占有，抵押不须转移占有；动产和权利都可以质押，不动产只能抵押；。 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 【答案】D 【解析】“地随房走”、“房随地走”。建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。
二级建造师历年考试真题及答案下载
二级建造师历年考试真题及答案下载（完整版） 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是( )。 A.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数
B.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数 C.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数 D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师