12年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规

12年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规
12年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规

2012年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规

1. 有权制定地方性法规的主体是()

A.省人大常委会

B.省人民政府

C.省建设行政主管部门

D.市人民政府

2.下列与工程建设有关的规范性文件中,法律效力最高的是( )。

A.上海市建筑市场管理条例B.建筑业企业资质管理规定

C.工程建设项目施工招标投标办法D.安全生产许可证条例

提示:我国规范性文件的后缀一般有以下规律:

**法—————法律(全国人大及其常委会)

行政法规(国务院)

**条例————法规

地方法规(省人大)

部委规章(建设部、发改委等)

**规定/办法——规章

地方政府规章(省政府)

3.光华建筑公司是甲省一家建筑施工企业。2005 年,公司参与承建乙省的某大型基础设施建设项目。现发现就某一事项的规定,《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突,而《乙省建筑市场管理条例》又与《建设工程质量管理条例》冲突,但《甲省建筑市场管理条例》与《建设工程质量管理条例》则规定一致。应如何适用?()。

A. 适用《甲省建筑市场管理条例》

B. 适用《乙省建筑市场管理条例》

C. 适用《建设工程质量管理条例》

D. 由国务院裁决适用

4.《民法通则》(1986)136 条规定:身体受到伤害要求赔偿以及出售质量不合格的商品2 / 59 未声明的,诉讼时效均为一年;而《产品质量法》(1993)第45 条规定:因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年。则根据我国《立法法》确定的原则,就不合格产品致人损害案件的诉讼时效,应()A. 适用民法通则B. 适用产品质量法

C. 由人民法院决定适用

D. 由全国人大常委会裁决

5. 根据《立法法》,( )之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章

C.部门规章与地方性法规D.地方政府规章与部门规章

E.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

6. 就建筑业企业办理意外伤害险事项,某地方法规(2003 年颁布)与某部门规章(2004 年颁布)规定不一致,此种情况下,应当() 2

A. 适用地方法规

B. 适用部门规章

C. 由国务院裁决

D. 由国务院提出意见

1Z301013建设法与相关法律的关系

7.某市政府投资的环城公路改造项目,甲建设单位经公开招标确定了乙施工单位为中标人,中标价为12.03 亿元。该合同已经过该市招投标行政主管部门备案。项目竣工后,经有关审计部门审计,确定最终审计价格为11.35 亿元。关于本案,说法正确的是()

A.审计结论与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,审计结论无效

B.审计结论与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,合同约定的价格无效C.施工单位不服审计结论的,有权对审计部门提起行政复议

D.该审计结论对被审计单位具有约束力,但不得作为法院审理判决的依据

1Z301020 建设工程法人制度

8.在某工程项目施工中,经项目经理签字并加盖项目专用章的材料采购合同,未能按时付款,则对此承担法律责任的主体是( )。

A.施工企业B.项目经理

C.建设单位D.项目经理部

1Z301030 建设工程代理制度

1Z301031代理的法律特征和种类

9.甲委托乙购买设备,乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因,乙未支付设备款,在向丙说明情况后,丙的权利正确的是()

A 只能要求甲支付

B 只能要求乙支付

C 可以要求甲或乙支付

D 甲和乙承担连带责任

10.由于不具备编写招标文件和组织评标的能力,甲房地产公司依照法律规定,与乙招标代理公司签订了一份合同,指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于()。

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.表见代理

1Z301032建设工程代理的设立和终止

11.某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有( )

3 / 59

A.诉讼终结

B.当事人解除委托

C.代理人辞去委托

D.委托代理人死亡

E.委托代理人有过错

1Z301033代理人和被代理人的权利、义务、责任

12(无权代理). 某单位甲委托某乙代为采购10 吨早强水泥,乙持授权委托书向供应商某丙采购,但供应商恰好缺货,在向乙说明情况后,乙同意购买普通水泥代替。则本案说法错误的是()

A. 乙的行为属于表见代理

B. 甲有权拒绝接受这批普通水泥

C. 如甲拒绝,应由乙承担付款义务

D. 如甲同意,应由甲承担付款义务

13(表见代理).张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现在以甲公司的名义与其长期负责的大客户乙公司签订3000 吨钢材购销合同,乙公司对张某辞职并不知情。请问,对该合同承担付款义务的是()

A. 甲建筑公司

B. 建筑设备租赁公司

C. 张某

D. 张某、王某与建筑设备租赁公司

14(授权不明).某单位甲委托某乙代为采购10 吨16mm 螺纹钢,但并未限定最高采购价格。乙持授权委托书向供应商某丙采购,约定采购价格6000 元/吨,3 日内送货。但丙将货物发到后,甲单位认为该价格明显过高,拒绝付款。则()A. 丙只能要求甲承担付款责任B. 丙只能要求乙承担付款责任

C. 丙可以要求甲,也可以要求乙承担付款责任

D. 丙只能要求甲返还货物,不得向甲主张付款责任

15.某单位甲委托某乙代为采购10 吨早强水泥,乙持授权委托书向供应商某丙

采购,但供应商恰好缺货,在向乙说明情况后,乙同意购买普通水泥代替,后因水泥不符合要求发生质量事故。则该部分损失,某甲()

A.只能向乙主张赔偿

B.只能向丙主张赔偿

C.只能要求乙、丙承担相应赔偿责任

D.可以要求乙、丙承担连带责任

1Z301040 建设工程物权制度

1Z301041物权的法律特征和种类

二、物权的种类

16.以下属于用益物权的是()

A. 地役权

B. 抵押权

C. 质权

D. 留置权

1Z301042土地所有权、建设用地使用权和地役权

(三)建设用地使用权的流转、续期和消灭

17. 根据《物权法》,正在建造的建筑物可以作为抵押物。说法错误的是()。A.施工单位可以将其承建的在建工程抵押B.应将建设用地使用权一并抵押C.在建工程抵押权自登记时设立D.抵押合同应当以书面形式订立

1Z301043物权的设立、变更、转让、消灭和保护

18. 下列抵押财产中,抵押权自登记时成立的有()

A.建筑物

B.建设用地使用权

C.生产设备、材料

D.在建工程

E.在建船舶

4 / 59

提示:原则上,我国物权法就不动产物权采登记设立主义;一般动产物权采交付主义;特殊动产物权采登记对抗主义。不动产物权自登记时设立(不登记不设立)一般动产物权自交付时设立(不登记也设立)特殊动产物权(车辆、船舶、航空器、企业动产等)自交付时设立(不登记也设立;但未经登记不得对抗善意第三人)。19.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,该合同效力表现为()。

A. 合同自成立时生效

B. 合同自办理物权登记时生效

C. 未办理物权登记合同无效

D. 未办理物权登记不影响合同效力

E. 合同生效当然发生物权效力

提示:物权效力与合同效力相区分原则:物权效力由物权法评价;合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关。

20. 3 月1 日甲将房屋70 万元卖给乙,但借故未办理过户登记。3 月5 日,乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后,向甲表示愿意加价10 万元购买。4 月1 日,甲与丙办理了房屋过户登记。则()

A.乙自房屋交付时起取得房屋所有权

B.由于甲乙未办理过户登记,故甲乙房屋买卖合同无效

C.由于甲丙已办理过户登记,故甲丙房屋买卖合同有效

D.如甲乙签订房屋买卖合同后及时办理预告登记,则预告登记生效期间,甲丙的房屋转让行为不发生物权效力(二级知识点,了解)

21. 某单位在工程施工中采取的保护措施不当,致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜,且一围墙倒塌,造成部分居民出行不便。对此,受影响的居民可请求()

A. 确认物权

B. 排除妨碍

C. 恢复原状

D. 返还原物

E. 赔偿损失

1Z301050 建设工程债权制度

1Z301052建设工程债的发生根据

22.甲车超载,经过某桥梁时,桥梁突然坍塌,致使正从桥下经过的某货船被击沉,则船主应向()提出索赔。

A. 甲车车主

B. 桥梁管理部门

C. 建设单位与施工单位

D. 交警部门

23. 2011 年8 月5 日,赵某停放在某办公楼停车场的车辆被车库顶棚脱落的消防管线砸伤,赵某的损失可以向该办公楼的()主张。

A、物业管理单位

B、总承包单位

C、消防分包单位

D、监理单位

24. 某采石场将本应发给建筑公司的200 吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要求无偿返还,路桥公司却要求采石场支付保管费用。下列说法正确的是()

A. 路桥公司与采石场之间没有债务关系,不用返还 5 / 59

B. 路桥公司负有不当得利之债,应当返还石料,并且无权要求支付保管费用

C. 路桥公司的无因管理使建筑公司受益,应当由建筑公司支付保管费用

D. 基于不当得利和无因管理,路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用

1Z301060 建设工程知识产权制度

25.某住宅小区工程项目,甲招标人委托乙招标代理公司组织公开招标,乙招标代理公司指定工作人员王某编制招标文件。后乙招标代理公司依法向投标人出售招标文件,按每份5500 元价格收取了费用。则该招标文件的著作权归()完全所有。

A、甲招标人

B、乙招标代理公司

C、全体投标人

D、王某

26. 某施工单位购买了一套正版结构计算软件,由于该软件不能在WIN7 系统下正常运行,施工单位又委托钱某对软件作了必要修改,后监理李某提出为了学习该软件的设计原理,希望施工单位提供一个备份,则()

A. 需经过软件著作权人许可

B. 需经过钱某许可

C. 施工单位的修改和制作备份行为属于非法使用

D. 可以不经任何人许可

27. 某培训机构在委托教师陈某授课时录制随堂课件,双方约定该音像作品著作权共同所有。后培训机构将该音像作品定价300 元在网上销售,被黑客王某破解后定价150 元销售。培训机构发现后及时委托律师制止该侵权行为,现已查实王某共销售课件300 份,扣除制作成本和销售成本后共非法获利2 万元。培训机构因此侵权行为实际损失6 万元,支付的律师费用和其他必要开支1.8 万元。则培训机构可以向王某主张赔偿()。

A、3.8 万元

B、7.8 万元

C、10.8 万元

D、50 万元

1Z301070 建设工程担保制度

1Z301071担保与担保合同的规定

28.某施工单位通过行贿中标某大型项目,并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半,经其他投标人投诉,招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则(2 )

A. 施工合同无效,履约保函有效

B. 施工合同无效,履约保函也无效

C. 施工合同有效,履约保函也有效

D. 施工合同与履约保函效力没有相关性

1Z301072建设工程保证担保的方式和责任

一、保证的基本法律规定

29.根据《担保法》规定,必须由第三人为当事人提供的担保方式是()

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

30.在《担保法》规定的五种担保方式中,既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的有()。

A.保证B.抵押C.动产质押D.权利质押E.定金

31.某项目,建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押,银行同时要求建设单位提供保证人。回答(1)(2)题。

(1). ()可以作为保证人。

A.街道办事处B.建设单位上级公司财务部

C.国有商业银行D.私立医院

(2). 保证合同应当由()签订。

A.甲建设单位与银行B.甲建设单位与保证人

C.银行与保证人D.甲建设单位、银行与保证人

32.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是()

A、丙公司应代甲清偿

B、乙可要求甲或丙清偿

C、只能由甲先行清偿

D、不可能由甲或丙共同清偿

33.某银行为建设单位向施工单位提供工程款支付担保,保证合同中没有明确约

定保证范围。工程交工后,建设单位拖欠施工单位工程款530 万元,迟延履行利息7 万元,违约金 15 万元。施工单位起诉产生的诉讼费用40 万元。则施工单位有权向保证人主张()

A.530 万元B.537 万元C.552 万元D.592 万元

34.甲乙双方签订买卖合同,丙为乙的债务提供保证,但保证合同中未约定保证方式及保证期间,下列说法正确的是()。

A、丙的保证方式为一般保证

B、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C、如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任,则丙免除保证责任

D、如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁,则丙不再承担保证责任

二、建设工程常用的保证种类

35.某项目招标文件规定,“招标人应出具10 万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”,则该工程采用的担保方式包括()

A、保证B、抵押C、动产质押D、权利质押E、定金

1Z301073抵押权、质权、留置权和定金

一、抵押权

36. 根据有关担保的法律规定,属于不得抵押的财产有()。

A.土地所有权B. 农村集体宅基地土地使用权

C. 学校游泳馆产权

D. 荒地承包经营权

E. 被扣押的房屋

37.施工企业以自有的房产作抵押,向银行借款100 万元,后来施工企业无力还贷,经诉讼后其抵押房产被拍卖,拍得的价款为150 万元,贷款的利息及违约金为20 万元,实现抵押权的费用为10 万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。

A.10 B.20

C.30 D.50

38.某项目,建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押,银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后,甲建设单位无力偿还贷款5000

万元,则银行有权()

A.与甲建设单位协议折价B.向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿

C.自行变卖该工程项目D.自行转移占有该工程项目

E. 直接要求保证人代为清偿债务

39. 某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲,后由于资金短缺,又将此批原材料抵押给乙,上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款,甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。

A.由于均未办理抵押登记,抵押权不成立

B.甲抵押权成立在先,应先由甲优先受偿

C.同一财产重复抵押的,甲乙按照债权比例清偿

D.同一财产禁止重复抵押,乙抵押权无效,无优先受偿权

二、质权

40.甲施工企业在银行办理投标保函,银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证,能够质押的不包括()。

A.存款单B.仓单C.房屋所有权产证D.汇票

41.甲委托某车行修理汽车。取车时,因钱未带够不能支付修理费,征得车行同意将iPhone手机一枚留下,约定交清修理费时取回手机,则车行对该手机享有()。

A.处分权

B.抵押权

C.质押权

D.留置权

三、留置

42. 承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后,托运人拒绝支付运输费用,承运人可以对相应的运输货物行使()。

A.抵押权B.质押权C.抵消权D.留置权

43.甲仓库为乙单位保管500 吨水泥,双方约定保管费用为1000 元,后乙未能按约定支付保管费用,则甲可以()

A、行使质押权变卖全部水泥

B、行使质押权变卖部分水泥

C、行使留置权变卖全部水泥

D、行使留置权变卖部分水泥

44.因()发生的债务,不适用留置权。

A.保管合同B.货物运输合同

C.加工承揽合同D.建设工程施工合同

################### ##

四、定金

45.甲向乙购买1000 吨水泥,约定6 月1 日到货,甲同时向乙支付定金8 万元,

6 月2日乙发来700 吨货物后无货可交,则甲有权要求乙返还()。

A. 10.4 万元

B. 8 万元

C. 4.8 万元

D. 16 万元

46. 6 月1 日,甲乙双方签订建材买卖合同,总价款为100 万元,约定由买方支付定金

30 万元。由于资金周转困难,买方于6 月10 日交付了25 万元,卖方予以签收。下列说

法正确的是()。

A.买卖合同是主合同,定金合同是从合同

B.买卖合同自6 月1 日成立

C.定金合同自6 月1 日成立

D.若卖方不能交付货物,应返还50 万元

E.若买方放弃购买,仍可以要求卖方返还5 万元

1Z301080 建设工程保险制度

1Z301082建设工程保险的主要种类和投保权益

一、建筑工程一切险

(一)投保人与被保险人

47.《建设工程施工合同(示范文本)》( GF-1999)规定,工程开工前,()应当

为建设工程办理保险,并支付保费。

A.发包人B.承包人C.发包人与承包人D.工程建设各方

(二)保险责任范围

(三)除外责任

48.以下因()引起的损失和费用属于建筑工程一切险保险责任范围。

A.自然灾害B.设计错误C.自然磨损D.材料缺陷

(六)保险期限

49.2004 年2 月1 日某建设单位与某施工单位签订了施工合同,约定开工日期为2004

年5 月1 日,竣工日期为2005 年12 月31 日。2004 年2 月10 日施工单位与保险公司

签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期,于2004 年4 月20 日将建筑材料

运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为2004 年5 月10 日。该工程保险开始生效

日为()。

A.2004 年2 月10 日B.2004 年4 月20 日

C.2004 年5 月1 日D.2004 年5 月10 日

50. 2009 年2 月1 日某商品房项目的建设单位向某保险公司投保了建筑工程一切险,保险

单明细表中列明的保险期限为2 年(保险终止日为2011 年2 月1 日)。2011 年1 月1

日,建设单位将底层大堂装修为售楼处,接受客户预售登记。该工程实际于2011 年2 月

15 日竣工验收合格,2011 年3 月2 日工程交付使用。该工程保险终止日为()。A.2011 年1 月1 日B.2011 年2 月1 日

C.2011 年2 月15 日D.2011 年3 月2 日

二、安装工程一切险

(二)除外责任

51.某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险,在机械设备安装过程中基于下列原

因造成损失,其中应由保险公司承担损失的原因是()。

A.短路、过电压B.材料瑕疵C.机械结构不合理D.战争、暴乱

(三)保险期限

52.某安装工程项目于2010 年2 月15 日开工,合同约定的竣工日期是同年6 月30 日。

实际竣工日期为7 月1 日,并于7 月15 日投入使用。试车考核期从7 月15 日开始,其

间在8 月20 日至9 月20 日因故停止运行,9 月21 日恢复。则下列关于该项目投保的安

装工程一切保险期限的说法中,正确的有()。

A.试车考核期的保险责任至10 月15 日B.试车考核期的保险责任至11 月15 日C.维修期应从6 月30 日开始算D.维修期应从7 月15 日开始算

E.保险责任可以拖延至3 年的维修期满日

1Z301090 建设工程法律责任制度

1Z301092~1Z301094

53.下列属于行政处罚的是()。

A.没收财产

B.罚金

C.撤职

D.责令停产停业

54.某施工企业安全生产许可证有效期满未及时办理延期手续,继续从事施工活动。则其9 / 59

可能受到的行政处罚不包括()

A.责令在建项目停止施工B.罚款

C.没收违法所得D.没收财产

55.以下招投标不正当竞争行为中,情节严重可能构成犯罪的是()

A 投标人之间相互约定抬高或降低报价

B 投标人低于成本报价竞标

C 投标人以他人名义投标

D 投标人中标后转包

E 投标人行贿谋取中标

1Z302000 施工许可法律制度

1Z302010 建设工程施工许可制度

1Z302011施工许可证和开工报告的范围

56.建筑施工企业确定后,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所

在地县级以上人民政府建设行政主管部门中请领取()。

A.建设用地规划许可证

B.建设工程规划许可证

C.施工许可证

D.安全生产许可证

57.根据《建设工程施工许可管理办法》,下列工程项目无需申请施工许可证的是()。

A.北京故宫修缮工程

B.长江汛期抢险工程

C.工地上的工人宿舍

D.某私人投资工程

E.部队导弹发射塔

1Z302012申请主体和法定批准条件

58. 某大型体育馆项目总投资6000 万元,经划拨方式取得建设用地使用权。施工合同价

4000 万元,工期18 个月。则领取施工许可证前,应当具备的开工条件不包括()。A.已经取得建设用地批准书和建设工程规划许可证B.已经确定施工单位和监理单位

C.到位资金必须超过1800 万元D.已经过消防设计审核合格

59.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前,建设单位应当事先取得的批准文件不包括

()。

A.建设用地批准书B.建设工程规划许可证

C.安全生产许可证D.消防设计审核批准文件

1Z302013延期开工、核验和重新办理批准的规定

60. 某建设单位于2011 年3 月1 日领取了施工许可证,由于某种原因工程未能按期开工,

该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续,该工程最迟应当在

()开工。

A. 2011 年5 月1 日

B. 2011 年6 月1 日

C. 2011 年9 月1 日

D. 2011 年12 月1 日

61.2009 年7 月,某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲,工程开工后不久即因

分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改,直到2010 年6 月方达到复

工条件。则恢复施工前,()

A.医院应当向施工许可证发证机关报告,且需要核验施工许可证

B.医院应当向施工许可证发证机关报告,但不需要核验施工许可证

C.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,且需要核验施工许可证

D.分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证

62.《建筑法》规定,中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当()A.重新办理施工许可证B.重新办理安全生产许可证

C.向发证机关申请施工许可证延期D.报发证机关核验施工许可证

63.某灌区节水改造项目2008 年元月15 日取得开工报告批复,因故未能按时开工,建

设单位于3 月10 日、5 月10 日两次向主管部门报告开工准备的进展情况, 08 年7 月1

日方始开工建造。则()

A. 该项目应在08 年4 月15 日前开工

B. 项目应在08 年7 月15 日前开工

C. 因故不能按时开工的应及时申请延期

D. 因故不能按时开工的应当重新办理开工报告的批准手续

E. 因故不能按时开工的应当重新核验开工报告

1Z302020 施工企业从业资格制度

1Z302021企业资质的法定条件和等级

64.新建施工企业,在向建设行政主管部门申请资质时,()不是必备的条件。

A. 有符合规定的注册资本

B. 有符合规定的专业技术人员

C. 有符合规定的技术装备

D. 有符合规定的工程业绩

65.一级施工总承包企业的资质证书和安全生产许可证有效期分别为()。A.3 年,3 年B.5 年,3 年

C.5 年,5 年D.3 年,5 年

66. 甲为二级施工总承包企业、乙为三级钢结构施工企业,甲乙合并后成立丙企业,该企

业注册资本、专业技术人员和技术装备条件均符合一级施工总承包企业要求。则丙领取营

业执照后首次申请办理资质等级,主管机关可以核定其资质为()

A.一级施工总承包B.二级施工总承包

C.三级钢结构施工D.暂定级

67. 某二级施工企业因建设单位拖欠尾款而拒不履行保修义务,造成严重后果。则其()

年后方可以提出资质升级或增项申请。

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

1Z302022禁止无资质或越级承揽工程的规定

68.甲公司将项目发包给乙公司,乙公司将项目转包给包工头某丙。工程竣工验收合格后,

甲公司拖欠乙公司500 万元,乙公司拖欠某丙600 万工程款。现某丙打算直接起诉甲公司,

则以下说法正确的是()。

A、某丙与甲公司无合同关系,法院不宜受理

B、只有在乙无支付能力时,甲才需要对丙承担付款责任

C、某丙可以向甲公司主张500 万元

D、某丙可以向甲公司主张600 万元

69.分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包,在施工现场所设项目管理机构的①项

目负责人、②技术负责人、③项目核算负责人、④质量管理人员、⑤安全管理人员不是工程

承包人本单位人员的,视同()

A.肢解发包B.劳务分包

C.再分包D.允许他人以本企业名义承揽工程

1Z302030 建造师注册执业制度

1Z302033建造师的受聘单位和执业岗位范围

70.甲某在施工单位担任项目经理,2008 年在某省报名通过全国一级建造师执业

资格考试

(建筑工程专业),并办理了初始注册。2009 年甲某又办理了机电安装专业的增项注册。

则以下关于甲某的注册和执业管理,说法正确的是()

A 其只能在本省范围内以一级注册建造师名义执业

B 其注册证书和执业印章应由单位保管,由本人使用

C 其在每一注册有效期内应接受120 学时继续教育

D 其信用档案信息不属于个人隐私,应按规定向社会公示

E 其所负责项目未办理竣工验收手续前,不得办理变更注册

71.以下关于注册建造师在其执业活动中形成的施工管理文件上签字盖章的行为,表述正确

的是()

A. 注册建造师签章完整的施工管理文件方为有效

B. 注册建造师签章的施工管理文件有错误的,单位可自行修改

C. 注册建造师有权拒绝在含有虚假内容的施工管理文件上签字盖章

D. 分包工程施工管理文件,应当由分包企业注册建造师签章

E. 分包竣工验收合格文件上,必须加盖总包项目负责人签章

1Z303000 建设工程基本法律知识

1Z303010 建设工程招标投标制度

1Z303011建设工程必须招标的范围、规模和招标方式

72.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列说法错误的是()。

A.某办公楼投资额5600 万元,其中120 万元为财政资金,必须招标

B.某体育场投资额2800 万元,施工单项合同1200 万元,必须招标

C.施工单项合同估算为300 万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目,由审批部门批准,可以不进行

施工招标

73. 某高铁交通项目系国家重点项目,在()情形下,经批准可以不进行施工

招标。

A、地质条件特殊

B、项目技术复杂

C、受自然地域环境限制

D、主要技术采用特定专利

74.下面关于项目招标的说法错误的是()。

A、施工单项合同估算价在200 万元人民币以上的项目必须招标

B、个人投资的项目不需要招标

C、施工主要技术采用特定专利的项目可以不招标

D、涉及到公众安全的项目必须招标

E、符合工程招标范围,重要材料采购单项合同估算价100 万元人民币以上项目必须招标

75.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标,这种招标方式称为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.定向招标

1Z303012招标基本程序和禁止肢解发包的规定

一、招标基本程序

76.某企业在一次大型工程项目的招标活动中,根据《招标投标法》的要求安排了以下招

标程序:①成立招标组织;②签收投标文件;③编制招标文件和标底;④发布招标公告。下

列排列顺序正确的是()。

A.①、②、③、④ B.①、②、④、③

C.①、④、③、② D.①、③、④、②

(二)委托招标代理机构

77.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是( )。

A.审查投标人资格

B.编制标底

C.组织开标

D.进行评标

(三)编制招标文件

78.根据《工程建设项目施工招标投标办法》,不属于施工招标文件内容的是()。A.投标人须知B.技术条款

C.施工组织设计D.合同主要条款

79.某招标文件规定6 月30 日为提交投标截止时间,6 月20 日某投标人发现收到的招标

文件中有两个重要的数据打印错误,要求招标人澄清,则()

A. 招标人口头回复该投标人即可

B. 招标人以书面形式通知该投标人即可

C. 招标人应当以书面形式澄清,并通知所有招标文件收受人

D. 招标人应当以书面形式向所有招标文件收受人澄清,并书面通知推迟投标截止时间

80 招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标,于2007 年3 月3 日开始发售招

标文件,3 月6 日停售;招标文件规定投标保证金为100 万元;3 月22 日招标人对已发

出的招标文件作了必要的澄清和修改,投标截止日期为同年3 月25 日。上述事实中错误有

()处。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(五)资格审查

81.资格预审文件中,不需要载明资格预审的()

A.条件B.标准C.方法D.目的

82.公开招标的建设工程项目在资格审查时,投标人或潜在投标人应符合的条件是()。

A 具有独立订立合同的权利B.具有履行合同的能力

C.具有承担该工程的专业技术力量

D.在近三年内没有骗取中标和严重违约问题

E.没有受过责令改正、罚款的行政处罚

(六)开标

83.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点,某投标人由于交通拥

堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达,开标当时的正确做法是()。

A、招标人不予受理,该投标文件作为无效标书处理

B、经招标办审查批准后,该投标有效,可以进入开标程序

C、经其他全部投标人过半数同意,该投标可以进入开标程序

D、由评标委员会按废标处理

84.开标会议上,无权检查投标文件密封情况的是()

A 投标人

B 投标人推选的代表

C 招标人委托的公证机构

D 评标委员会主任

(七)评标

85.某项目评标委员会由7 人组成,其中招标人代表的名额最多为()

A.1 人

B.2 人

C.3 人

D.5 人

86.某建设项目招标,评标委员会由二位招标人代表和三名技术,经济等方面的专家组成,

这一组成不符合《招标投标法》的规定,则下列关于评标委员会重新组成的作法中,正确的

有()

A、减少一名招标人代表,专家不再增加

B、减少一名招标人代表,再从专家库中抽取一名专家

C、不减少招标人代表,再从专家库中抽取一名专家

D、不减少招标人代表,再从专家库中抽取二名专家

E、不减少招标人代表,再从专家库中抽取三名专家

87.下列标书不应认定为废标的是()。

A.技术标存在缺页和漏页B.标书中附有修改报价的函件

C.多方案报价未声明哪一个有效D.投标保证金有效期超出投标有效期15 天(八)中标

88.书面评标报告作出后,中标人应由( )确定。

A.评标委员会

B.招标人

C.招标代理机构

D.招标投标管理机构

89. 在招标程序中,()等将作为未来合同文件的组成部分。

A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函

D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

(九)签订合同

90.某项目2008 年3 月1 日确定了中标人,2008 年3 月8 日发出了中标通知书,2008

年3 月12 日中标人收到了中标通知书,则签订合同的日期应该不迟于()。A、2008年3月16日B、2008年3月31日

C、2008年4月7日

D、2008年4月11日

91.在某项目评标中,某施工单位的投标报价为5000 万元,考虑到其工期提前,评标价

为4800 万元。该施工单位中标后,招标人要求其压低报价,双方按照5000 万元的价格

签订了中标合同并办理备案。同时另签订了一份让利100 万元的补充协议。双方后来因工

程款结算产生纠纷,根据有关司法解释,该工程的竣工结算价格应为( )万元。A.4700 B.4800 C.4900 D.5000

1Z303013投标文件的法定要求和投标保证金

一、投标文件

(一)投标文件的内容

92.以下不属于招标文件内容的是()。

A 工程量清单B.合同主要条款C. 评标标准和方法

D.商务和技术偏差表E.施工组织设计

(二)投标文件的修改和撤回

93.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时

间前,投标人( )。

A.可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件,并书面通知招标人

B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件

一级建造师复习攻略

为响应必过班老师的号召,给同学们提供一个复习攻略,也是为了新一届同学打气。全文约4000字,修修改改写了一个多星期,希望有帮助,本人没什么文采,但绝对有自信是最好的攻略.有没有之一不清楚。。。. 工作党,一建考过一建机电四科,考前三四个月开始复习,一般晚上下班后学习。 四科都是一个套路: 1、网课一套(吾思必过班提供) 2、资料两套(教材+必过班独家教材) 3、错题笔记本一个(手写,不要用云笔记) 网课:最大的作用是节约复习时间,自己需要学很久的难点,可能老师讲一下就明白了,同时老师会帮你梳理知识间的关联,挺让人省心的。 资料:知识精炼+题,培养做题的感觉,同时帮你更进一步掌握知识点。(官方教材废话多,有网课的话没有必要看官方教材,把讲义打印出来跟着听课就可以了。) 错题笔记本:它记录了你所有的薄弱点,是真正属于你自己的备考财富。 下面从几个方面来说: 一、考试特点 二、报考选科搭配 三、网课老师选择 四、资料选择 五、各科特点及我的复习方法、时长 六、个人建议 一、考试特点 ①、认真复习后实际通过率较高,但坚持认真复习完的人少

对于一建机电专业,毫无疑问教材为王。出题人无论怎么出题,都不可能超出教材的范围。目录框架为主,结合出题类型,判断这一章节是出判断题,还是案例题。一般精讲课程,都会给出明确的方向,这个不必担心。(我下面的截图是17年教材的,最新版的我没看)

一级建造师各个科目之间都是有一定联系的,只有有了系统的理论基础,才能够在实际工程的运用中胸有成竹。 ②、知识点在广不在深,偏题怪题极少 和学生时代的考试不同,一级建造师考试不会把单个知识点挖的特别特别深,然后出一些偏题怪题。因此在复习的时候不要过分的纠结单个知识点的深度,而是要尽量保证所有知识点都学到,不要有漏掉的。 ③、押题在于是哪位老师押,不在于机构。 这句话不太好理解。但我一句话举例:比如X路和X球的总裁班自己出的押题,那就是垃圾。如果必过班找刘平玉,江汉等老师给的押题,那就绝对靠谱。简言之:哪些老师和命题组有一些联系,那这位老师的押题就靠谱。

陈印-葵花宝典-法律法规

目录 建造师管理制度 法律体系和法的形式 民法 合同法 担保法 建筑法 招标投标法 建设工程质量管理条例 安全生产法 建设工程安全管理条例 劳动法 民事诉讼法 仲裁法 最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》 最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》 注册建造师管理规定 定义和一般规定* 注册建造师,是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书,并按照规定注册,取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章,担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的,不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人,不得以注册建造师的名义从事相关活动。 考点提示:

(1)取得资格证书是取得注册证书和执业印章的前提; (2)未取得注册证书和执业印章的,可以担任小型项目的项目负责人; (3)项目负责人包括但不限于项目经理。 注册 取得资格证书的人员,经过注册方能以注册建造师的名义执业。 (一)初始注册 申请初始注册时应当具备以下条件: (一)取得资格证书; (二)受聘于一个相关单位; (三)达到继续教育要求; (四)没有本规定不予注册情形。 初始注册者,可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册*。 取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员,应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请(初审)。 ** 取得二级建造师资格证书的人员申请注册,由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批,并送国务院建设主管部门备案。 考点提示: (1)资格证书签发后任何时候都可以提出初始注册申请,只不过3年之后才提出的,需要参加继续教育并取得相应证明; (2)注册不得由本人提出申请,必须由聘用单位提出申请,注意一级有初审程序,不是直接向建设部提出。 (二)延续注册 注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,申请延续注册。延续注册的,有效期为3年。 (三)变更注册* 在注册有效期内,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并办理变更注册手续,变更注册后仍延续原注册有效期。 (四)增项注册

一建法规陈印精讲讲义整理版

一级建造师 建设工程法规及相关知识 精讲通关 主讲老师:陈印 10陈印-法规 1Z304000(2)建筑工程合同制度2

司法解释规定了四类无效施工合同: ①超越资质②挂靠③中标无效④转包、违法分包。但要注意: (1)垫资虽然违反建设部禁止性规定,但并不违反法律、行政法规效力性强制性规定,依照合同自由原理,不能因此认定合同无效。 (2)承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。 【2014年二级真题】下列建设工程合同中,属于无效合同的有()。 A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同 D.分包单位胁迫施工企业订立的合同 E.建设单位为逃税而订立的施工合同 【答案】ABE 【模拟题】下列关于无效合同主要类型的表述中,正确的是()。 A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B. 损害国家、集体或者第三人利益 C. 以合法形式掩盖非法目的 D. 违反地方性法规的强制性规定 【答案】C 【无效施工合同的结算★】 建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理: (一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。 因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。 【2013二级真题】某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本为0.9亿元,按发包人核算造价为0.95亿元,按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该合同无效,但建设工程经竣工验收合格,则该企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。 A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1

二建法规考点归纳版

2013二建法规考点归纳版 二级建造师建设工程法规与相关知识 法规葵花宝典题库考点归纳版 1. 甲某在施工单位担任项目经理,2008 年通过全国二级建造师执业资格考试(建筑工程专业),并在某省建设行政主管部门办理了初始注册。2009 年甲某又办理了机电安装专业的增项注册。则以下关于甲某的注册和执业管理,说法正确的是( ) A 其只能在本省范围 )。 A(以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册B(在执业中实施商业贿赂受到行政处罚 C(超越执业范围执业被警告、处罚 D(弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录 E(为自己的执业活动进行辩解造成不良影响 参考答案:ABCD 注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等 B. 建筑法 C. 消防法 D. 劳动法 参考答案:B 经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律,包括建筑法、招标投标法、反不正当竞争法、税法等。 4(2006)有权制定地方性法规的主体是( ) A.省人大常委会 B.省人民政府 C.省建设行政主管部门 D.市人民政府 参考答案:A 地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会,在其法定权限内制定的法律规

范性文件。地方性法规具有地方性,只在本辖区内有效,其效力低于法律和行政法规。 行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件,包括部门规章和地方政府规章。 1 5.下列与工程建设有关的规范性文件中,法律效力最高的是( )。 A(上海市建筑市场管理条例 B(建筑业企业资质管理规定 C(工程建设项目施工招标投标办法 D(安全生产许可证条例 参考答案:D 行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件,如《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》和《建设项目环境保护管理条例》等。行政法规的效力低于宪法和法律。 6(2010)根据《立法法》,( )之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。 A(地方性法规与地方政府规章 B(部门规章 C(部门规章与地方性法规 D(地方政府规章与部门规章 E(同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 参考答案:BD 地方性法规由省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会制定,行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件,包括部门规章和地方政府规章。 7. 地方法规与部门规章不一致,不能确定如何适用时,( ) A、适用地方法规 B、适用部门规章 C、由国务院提出意见 D、由国务院裁决

已排可直接打印一建法律法规新讲义陈印

【模拟题】对于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备,下列说法不符合规定的是()。A施工总承包一级资质企业不少于 3 人 B专业承包资质二级企业不少于 2 人 C建筑施工劳务分包资质企业不少于 2 人 D施工企业的分公司应依据实际生产情况配备不少于 2 人【答案】 A 【 2011 年一级机电实务】某厂新建一条大型汽车生产线建设工程,内容包括:土建施工,设备安装与调试,钢结构工程,各种工艺管道施工,电气工程施工等。工程工期紧,工程量大,技术要求高,各专业交叉施工多。通过招标由 A 公司总承包,合同造价为 15200 万元, A 公司将土建施工工程分包给具有相应资质的 B 公司承包。 A 公司项目部管理人员进场后,成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员, B 公司配备了两名兼职安全管理员。问: ( 1 )项目安全生产领导小组应如何组成?( 2 )项目部配备的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。 【答案】 ( 1 )实行施工总承包的,项目安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业的项目经理、技术负责人、专职安全员组成。( 2 )不符合要求。 A 公司项目部只成立了安全领导小组,未设立安全生产监督管理部门,且未足额配置专职安全生产管理人员(造价超过 1 亿元的,应根据不同专业至少配备 3 人)。 B 公司作为专业分包,应当配置专职安全生产管理人员至少 1 人,并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

2011-48 根据《建设工程安全生产管理条例》,建设工程施工前,应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的()。A负责项目管理的技术人员 B项目负责人 C技术负责人 D专职安全员【答案】A 【总分包安全生产责任】 【模拟题】施工中,分包单位没有按照总承包单位的要求对安全隐患进行整改,导致重大生产安全事故。下列说法正确的有()。A总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B总承包单位与分包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任C分包单位对该事故承担主要责任 D分包单位负责将该事故上报有关监管部门 E 分包合同应明确双方安全生产方面的权利与义务【答案】 ACE 2013 - 34 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定:分包施工中出现任何安全事故,均由分包单位承担,该约定()。A因显失公平而无效 B由于分包单位自愿签署而有效 C仅对总承包单位和分包单位有效 D因违反法律、行政法规强制性规定而无效【答案】 D 【拓展】双方当事人可以通过分包合同约定各自的安全生产方面的权利和义务,但这种约定不能违反法律、行政法规的强制性规定。合同法 53 条规定:合同中的下列免责条款无效:(一)造成对方人身伤害的;(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。 【从业人员安全生产权利和义务】 2011 - 22 下列情形中,属于施工作业人员的安全生产义务是()。A对本单位的安全生产工作提出建议 B接受安全生产教育和培训 C发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 D拒绝违章指挥和强令冒险作业【答案】 B 【模拟题】在施工现场作业的从业人员对作业场所和工作岗位的情况享有知情权,有权了解()。 A存在的危险因素 B防范措施 C事故应急措施 D对安全生产工作提出的建议 E安全事故隐患报告【答案】 ABC 【 2007 年一级机电实务案例(三)】 某公司在储罐防腐施工中,因油漆工缺员,临时从敷设电缆的外雇工中抽出两

二级建造师市政公用工程管理与实务葵花宝典:全书整理

二建市政葵花宝典:全书数字整理+肖国祥考前划重点 二级建造师市政实务全书数字全整理总结版 强度: 1、切缝法施工,当混凝土强度达到设计强度25%~30%时方可切缝。 2、混凝土路面达到设计强度40%以后,可允许行人通过。 3、普通硅酸盐水泥配置的喷射混凝土强度低于设计强度的 30%时,以及矿渣硅酸盐水泥配置 的喷射混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。 4、混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不得低于设计强度的75%。 5、对孔道已压浆的预应力混凝土构件,其孔道水泥浆的强度不应低于设计强度的75%。 6、跨径≤2.0m 的板时,混凝土强度达到设计强度标准值的 50%、跨径为 2.8m 的板、梁,混 凝土强度达到设计标准值的75%,方可拆除。 7、封底一般先浇一层素混凝土垫层,达到50%设计强度后,绑扎钢筋,浇筑上层底板砼。 8、待底板混凝土强度达到70%后,对集水井停止抽水。 9、大型沉井达到100%,小型沉井达到70%时,方可进行拆除承垫木工作。 10、 预应力筋放张时,混凝土强度不得低于设计强度的75%. 11、 封锚混凝土的强度一般不宜低于构件混凝土强度80%,且不得低于30Mpa。 12、 对后张预制构件,压浆强度一般不应低于压浆设计强度的75%。 13、 冬期施工期间,当采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的混凝土,抗压强度未达到 设计强度的30%时,当采用矿渣硅酸盐水泥配置混凝土,抗压强度未道道设计强度的40%, 混凝土不得受冻。浸水冻融条件下的混凝土开始受冻时,不得小于设计强度的75%。 14、 当收件跨度≤8m时,在混凝土强度符合设计强度75%时,方可拆除。当构件跨度>8m 时,在混凝土强度符合设计强度100%时,方可拆除。 温度 1、出厂摊铺温度135-170.。沥青碾压开始温度120°——150°,终了温度55°——85°。 2、热拌沥青混合料路面表面温度低于5°,方可开放交通。 3、普通沥青混合料施工温度宜在135°—170°之间。 4、改性沥青比普通沥青料施工温度高10°—20°。 5、水泥混凝土路面施工气温在20°—29°。 6、气温低于5°,不应进行喷射作业。 7、后张法预应力砼采用蒸汽养护时,其恒温应控制在6°以下。 8、大体积混凝土的浇筑温度不宜高于28°。 9、压浆过程中及压浆后 48h 内,混凝土的温度不得低于 5°,否则应采取保温措施;当气温 高于35°,压浆宜在夜间进行。 10、 控制混凝土优先采用加热水的方法,水加热温度不宜高于80°,骨料加热温度不得高 于60°。 11、 拌制设备宜设在气温不低于10°的厂房或暖棚内。 12、 混凝土拌合物入摸温度不宜低于10° 13、 拆模时混凝土与环境的温差不得大于15°,当温差在10°—15°时。拆模后的混凝土 表面采取临时覆盖措施。 14、 采用外部热源加热养护的混凝土,当环境气温在0°以下时,应待混凝土冷却至5°以 下后,方可拆模。 一、0.5-1.0

一级建造师考试 建设工程法律法规 重点总结 《葵花宝典》完整版

2014年一级建造师考试建设工程法律法规重点总结 陈老师《葵花宝典》完整版 一级建造师考试 建设工程法规与相关知识 2014年 葵花宝典 (精讲班) 建造师考试命题基本规律 及有效的学习路径 陈印 全国一级注册建造师执业资格考试,自2004年举办至今,已历经九届。考试范围及考查重点日渐清晰。结合考试的具体情况,提出如下学习路径,考生可根据自身情况取舍: (一)严肃的执业资格考试,尤其是标准化考试,为确保命题客观、答案确定唯一,每一道题必定应以指定教材上的具体论述为依据,努力避免超出大纲和指定教材的范围,这是命题的根本原则,只有掌握这一原则才可能防止命题人和答题人各自自由发挥、才可能存在没有争议的“标准答案”。因此,学习自始至终应围绕指定教材进行,答题也必须始终根据指定教材上的具体论述来作答。看到一道题,首先要坚信它是在考你书上某个角落里的某句话,而不是在考你的工作经验和生活经验,如果想不起来它是在考书上哪一句话,这道题做对的可能性基本上

就很小了。 (二)考试四门课,指定教材自300页到400页不等。即使按3个月时间准备,每天2小时,总共180小时,分到每门课45小时,共2700分钟。如果书有300页,则每页教材9分钟必须消化。读完都费劲,何况还必须对相关考点透彻理解,各种题型都已熟悉。显然,如果把每一句话都当作重点来学习,是不可能完成上述任务的,也没有必要。 (三)因此,学习的首要任务是把书读薄,在第一时间找到重点章节,和各章节的复习重点,即“考点”。从历年真题来看,也存在着“重者恒重,轻者恒轻”的规律,各门课程的考核重点虽不是一成不变,但也是相对稳定的。以法规为例,需要重点学习的考点约有2、300个,其中许多考点往往又有多种考核方式,称之为“题型”。学习备考的全部核心内容就是:对重要的点,要从考点出发熟悉所有相关题型,从题型反过来更深刻地理解考点,反复进行,不断深化。而在此范围外的点,则大可以一眼带过。 (四)对各门课程的重点每个人可能都有自己的理解。但我的理解不重要,你的理解也不重要,只有一个人的理解才是真正重要的,即命题人认为哪里是重点?因此,必须让自己找到的重点尽量客观,或者说尽可能真正接近考试的重点。这就是决定整个复习成败的关键环节:真题研究。常常有人认为,真题没有价值,已经考过的题目不会再考,错!理由是: (1)许多重要的点往往是年年考次次考、一级考二级考、翻来覆去地考、换汤不换药地考。几年来,真题涉及的考点重复率至少高达80%,从这个意义来说,做真题就是在做未来的考题。 (2)和市面上、网络上各种模拟题相比,真题水平最高,对考点的把握最透。

2018年二建法规《葵花宝典》陈印

2018年二建法规《葵花宝典》陈印 全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识讲义葵花宝典 xx年4月陈印目录建造师管理制度法律体系和法的形式民法合同法担保法建筑法招标投标法建设工程质量管理条例安全生产法建设工程安全管理条例劳动法民事诉讼法仲裁法最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》47 注册建造师管理规定定义和一般规定* 注册建造师,是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书,并按照规定注册,取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章,担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的,不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人,不得以注册建造师的名义从事相关活动。 考点提示:(1)取得资格证书是取得注册证书和执业印章的前提;(2)未取得注册证书和执业印章的,可以担任小型项目的项目负责人;(3)项目负责人包括但不限于项目经理。 注册取得资格证书的人员,经过注册方能以注册建造师的名义执业。 (一)初始注册申请初始注册时应当具备以下条件: (一)取得资格证书;

(二)受聘于一个相关单位; (三)达到继续教育要求; (四)没有本规定不予注册情形。 初始注册者,可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册*。 取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察.设计.施工.监理.招标代理.造价咨询等单位的人员,应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请(初审)。** 取得二级建造师资格证书的人员申请注册,由省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批,并送国务院建设主管部门备案。 考点提示:(1)资格证书签发后任何时候都可以提出初始注册申请,只不过3年之后才提出的,需要参加继续教育并取得相应证明;(2)注册不得由本人提出申请,必须由聘用单位提出申请,注意一级有初审程序,不是直接向建设部提出。 (二)延续注册注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,申请延续注册。延续注册的,有效期为3年。 (三)变更注册* 在注册有效期内,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并办理变更注册手续,变更注册后仍延续原注册有效期。

2015年一建法规陈印精讲讲义整理版7

一级建造师 建设工程法规及相关知识精讲通关 主讲老师:陈印 建设工程法规及相关知识 (1)1Z303000 建设工程招标投标制度第三章建设工程収承包制度(15分)

招标投标法 哪些项目必须招标

【模拟题】根据《招标投标法》的规定,总投资超过3000万元的公用亊业项目,其()必须通过招标方式収包。 A.设计、施工 B.重要设备采贩 C.勘察、监理 D.项目咨询 E.一般建筑材料采贩 答案 ABC 【模拟题】根据《招标投标法》的规定,关二建设工程施工项目招标,说法正确的是()。 A.施工单项合同估算价超过200万元的都必须招标 B.使用国有资金投资的项目必须进行施工招标 C.只要施工单项合同估算价在200万元人民币以下的,就不需要进行招标 D.公用亊业项目总投资超过3000万元的,必须进行施工招标 答案 D (备注:范围+规模两条件同时具备,才需要招标。A错,未考虑到范围;B错,未考虑到规模)

【模拟题】根据《招标投标法实施条例》,可以不进行招标的情形有() A.使用不可替代的与利技术生产的大型収电机组 B.某房屋建筑工程施工总承包事级资质施工企业自行建设其45层办公大楼 C 某公路工程总承包特级施工企业在某高速公路特许经营项目中标,自行对该高速公路进行施工 D.某特殊通信设备需要原中标供应商在缺陷责仸期后继续提供售后服务 E.技术复杂、有特殊要求或叐自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的 答案 ACD 【本节小结】 【模拟题】根据《招标投标法实施条例》,()经批准可以不招标。 A.采贩人可以依法自行建设、生产和提供的项目 B.叐到自然地域限制,只有少量潜在投标人可供选择的项目 C.以暂估价形式包括在总承包范围内的工程项目 D.技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目 答案 A 【招标基本程序】 【2013事级真题】建设工程招标的基本程序主要包括:①収售招标文件;②编制招标文件; ③委托招标代理机构;④履行招标核准、审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦収布招标公告或投标邀请书;⑧収出中标通知书。正确排序是() A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.③②④⑦①⑤⑧⑥ C.②③①④⑦⑤⑥⑧ D.④③②⑦①⑤⑧⑥ 答案 D

(完整版)一级建造师实务138分通过——一建公路经验分享附100页精华心血课件笔记

一级建造师实务138分通过——一建公路经验分享 附数月100页精华心血课件笔记 先说一下最终的考试结果:实务138、管理104、经济86、法规118,我终于证明了自己,一年过四科,一建证书到手!现在我都还想大声的喊!!下面开始经验! 当我准备开始码字写下这篇经验分享时,脑海中禁不住的又浮现出自己曾经奋力拼搏的身影,那段让自己感动的岁月,考一建对我来说有多重要呢?公司补助、挂靠费、升职加薪等这些众所周知的好处暂且不说,毕竟大家考一建的动力大多如此。可对我来说,比这些外在物质生活的改变更重要的,是我内心精神世界的重建。 其实在我十几年的求学生涯中,一直以来考试对我来说并不是一件难事,脑子活,记忆力好,这些同学和老师对我的评价,一直让我在学习这件事上沾沾自喜,很多时候,我都是考前短时间突击一下,把重点背一背,基本上就能应付考试了,可是世界有时就是这么的公平,这点小聪明在高考面前变得不堪一击,结果可想而知,败了,彻底的败了,周围人包括我自己都以为我可以考个重点一本,结果最终只是勉勉强强上了个普通二本。 但人往往都有一个弱点,就是发现错误总是去寻找外因,为自己开脱,以求得心理安慰,当时的我就是如此,我并没有从自身找原因,更没有吸取这次教训,于是就这样混了下去。 大学毕业找了家施工单位正式开启我苦逼的生活,可是这并不是我想要的,周围的一切跟我预期的相差十万八千里,本以为只要努力工作,生活就会按着自己设想的一步步变好,只能说当时的这种想法太单纯太幼稚,但在当时我也只能接受这种生活,因为没有更好的出路。

转眼四年过去了,这期间我也结婚成家,感觉身上的担子更重了,有时候想想自己如果再这样碌碌无为下去,不仅被同事朋友瞧不起,自己都瞧不起自己,多少个夜晚自我渺小和无助感的眼泪让我慢慢痛下决心。我要对苦闷的生活开始反击,那就从自己能够得着的最近的一建证书开始! 周围有同事过了一建的,只是比较少,大多都是每年报每年考,却每年都过不了,妥妥的进入一个无休止的死循环。所以当我决定备考一建时,我就痛下决心,这次一定要证明自己,一年过四科! 以上就是我备考一建的动力来源,给家人创造更好地生活条件,同时证明自己的实力,说白了还是为了钱,为了前途!必须要重拾信心!最终的考试结果:实务137、管理104、经济86、法规118,我终于证明了自己,一年过四科,一建证书到手!虽然还达不到学霸大神的级别,但这个结果我已经比较满意了。 其实结果说起来简单,但备考中的辛苦、煎熬也只有经历过一建备考的同仁能够理解和体会,这也正是我写这篇经验分享的原因之一,给更多还在为生活挣扎、不甘人后的兄弟姐妹们一点鸡血、一点谈不上经验的经验,早日摆脱生活的枷锁,走向人生小巅峰。其实这也是对自己的一个交代,对怀胎十月给我生了个大胖小子的媳妇一个交代,给我越来越光明、越来越有希望的未来一个崭新的开始。 如果这篇分享,能给各位同仁的一建备考带来一点参考价值,那这篇分享就是有意义的,没白写!好了,废话说这么多,来点干货,以下是我一建备考的心得和经验,只是给大家作个参考,可能不适合所有人,所以自己把握。 虽然当时备考一建自己下了很大的决心,但也没有埋头死学,毕竟这也不是我一贯的

2014二级建造师《相关法规》(葵花宝典)-陈印

全国十佳 建科教育 职业教育 二级建造师考试建设工程法规与相关知识Array葵花宝典 (精讲班)

建造师考试命题基本规律 及有效的学习路径 陈印 全国二级注册建造师执业资格考试,自2005年举办至今,已历经十届。考试范围及考查重点日渐 清晰。结合考试的具体情况,提出如下学习路径,考生可根据自身情况取舍: (一)严肃的执业资格考试,尤其是标准化考试,为确保命题客观、答案确定唯一,每一道题必定应以 指定教材上的具体论述为依据,努力避免超出大纲和指定教材的范围,这是命题的根本原则,只有掌握 这一原则才可能防止命题人和答题人各自自由发挥、才可能存在没有争议的“标准答案”。因此,学习 自始至终应围绕指定教材进行,答题也必须始终根据指定教材上的具体论述来作答。看到一道题,首 先要坚信它是在考你书上某个角落里的某句话,而不是在考你的工作经验和生活经验,如果想不起来它 是在考书上哪一句话,这道题做对的可能性基本上就很小了。 (二)考试三门课,指定教材自300页到400页不等。即使按3个月时间准备,每天2小时,总共180 小时,分到每门课60小时,共3600分钟。如果书有300页,则每页教材12分钟必须消化。读完都费 劲,何况还必须对相关考点透彻理解,各种题型都已熟悉。显然,如果把每一句话都当作重点来学习, 是不可能完成上述任务的,也没有必要。 (三)因此,学习的首要任务是把书读薄,在第一时间找到重点章节,和各章节的复习重点,即“考点”。从历年真题来看,也存在着“重者恒重,轻者恒轻”的规律,各门课程的考核重点虽不是一成不变,但 也是相对稳定的。以法规为例,需要重点学习的考点约有2、300个,其中许多考点往往又有多种考核 方式,称之为“题型”。学习备考的全部核心内容就是:对重要的点,要从考点出发熟悉所有相关题 型,从题型反过来更深刻地理解考点,反复进行,不断深化。而在此范围外的点,则大可以一眼带过。 (四)对各门课程的重点每个人可能都有自己的理解。但我的理解不重要,你的理解也不重要,只有一 个人的理解才是真正重要的,即命题人认为哪里是重点?因此,必须让自己找到的重点尽量客观,或者 说尽可能真正接近考试的重点。这就是决定整个复习成败的关键环节:真题研究。常常有人认为,真 题没有价值,已经考过的题目不会再考,错!理由是: (1)许多重要的点往往是年年考次次考、一级考二级考、翻来覆去地考、换汤不换药地考。几年来, 真题涉及的考点重复率至少高达80%,从这个意义来说,做真题就是在做未来的考题。 (2)和市面上、网络上各种模拟题相比,真题水平最高,对考点的把握最透。或者换一个角度来理解,历年真题是命题人本人出的模拟题,是最权威的模拟题;而市面上的模拟题却一定不是命题人本人出 的题。因此,考生万不可本末倒置,缘木求鱼。 (五)真题研究采用如下步骤: (1)一门课听完后,立即开始做一到两遍历年真题,不要求闭卷,开卷做就很好。但是务必要强迫 自己把每一道题考的是哪一页里的哪一句话搞清楚,即答题依据要找到。 (2)把这句话划出来,边上做记号,如:一级07年单选37题,二级05年多选65题,一句一句 划好。

一级建造师法规知识总结(葵花宝典第二季)

20XX年一级建造师建设工程法律及相关知识 葵花宝典第二季(Mr.陈) 第一章基本知识必考25分 1、法律体系 名称调整的关系重要例子 宪法国—民 民法商法民—民招投标法 行政法官—民建筑法 经济法民—民(有国家监督)土地管理法、节约能源法 社会法劳动、保障、福利劳动法、劳动合同法、安全生产法等 刑法国—犯人刑法 诉讼法规范诉讼程序三大:民事诉讼、行政诉讼、仲裁法 2、法的效力层级:上位优于下位,特别优于一般,新优于旧。 需裁决的情况: 1)同一机关,新的一般规定与旧的特别规定不同时,由制定机关裁决; 2)地方法规与部门规章不同时: 由国务院提出意见:适用地方法规,国务院决定; 适用部门规章,国务院提请全国人大常委会裁定。 3)部门规章与地方规章不同时,国务院裁决。(10年考过) ◆案例要点:1)审计是国家对建设单位的一种行政监督,不影响建设与承建的合同效力。承包合同案件应以合同为判决依据,只在合同约定以审计为依据、约定不明、约定无效,才能将审计结论作判决依据。2)审计结论不影响合同,不作为合同纠纷、结算依据。 3、项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。(押题) ◆案例要点:企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动,承担民事责任。 4、代理:在代理权限范围内,以被代理人的名义活动 法定、指定代理均为法律指定,委托代理则随意 5、无权代理3种:1)未经授权,2)超越代理权,3)代理权已终止。 6、表见代理:无权,有效。 ◆案例要点:行为人无权代理,相对人有理由相信有代理权(空白合同书及介绍信),该代理行

为有效。 7、物权分:所有权(占有、使用、收益、处分)、用益物权、担保物权 用益物权:对他人的动产、不动产,含建设用地使用权利、地役权 建设用地使用权-------------不登记不设立 地役权---------------------不登记也设立 船舶航空器、机动车等物权---不登记也生效 不动产物权-----------------不登记不生效 ◆案例要点:合同生效与建设用地使用权设立无关;原告有权要求解除合同并索赔,也有权继续履行合同。 8、1)脱落、坠落造成损害,所有人、管理人或使用人不能证明自己,应承担侵权责任。 2)倒塌造成损害,建设于施工单位承担连带,因其他人原因,由其他人承担---无过错责任3)抛掷品造成损害,由可能加害的建筑物使用人承担(除证明自己的除外)---推定过错9、专利法保护的对象:发明20、实用新型10、外观设计10 (期限自申请日起计算,专利不能延期) 授予专利权的发明和实用新型,应具备3性:新颖、创造、实用性 外观设计应具备5性:3性+美感、适于工业应用 10、注册商标有效期10年,自核准注册之日计算,可以续期 11、软件著作权保护期50年 买正版软件的3个权利:装入、制作备份、必要修改(改后未经著作权人许可不得向别人提供)。 12、知识产权赔偿数额确定4法:1)实际损失,2)所获利益,3)知识产权许可使用费的倍数,4)法院确定。赔偿还应包含制止侵权的合理开支。 13、担保合同是从合同 担保方式5种:保证(最常用)、抵押、质押、留置和定金 保证合同:1)保证人与债权人书面订立 2)保证方式分一般保证、连带保证,约定不明,按连带执行 3)不能做保证人的:国家机关、公益事业单位及社团(学校医院幼儿园)、企业法人的分支机构及职能部门。 4)保证期间,主债权可随意转让 14、质押分动产和权利质押 权利质押含1)汇票支票等票据,2)股票,3)知识产权,4)其他。

2016一建_法规_精讲_陈印_第3章_第3讲_打印版

2016年一级建造师考试主讲人:建设工程法规及相关知识(精讲班) 陈印 第三章建设工程发承包制度

【发包承包制度,3题】 ◆发包的法定要求; ◆发承包禁止性规定; ◆工程总承包方式; ◆联合共同承包方式; ◆专业工程分包与劳务作业分包; ◆发承包违法行为及法律责任。

【发包的法定要求】 直接发包:应发包给有相应资质的单位;招标发包:应发包给依法中标的单位。 【发承包的禁止性规定】 发包有2个禁止:禁止肢解发包(何谓肢解?设计以单项工程为最小发包单位;施工以单位工程作为最小发包单位);禁止发包给不具有相应资质条件的单位; 承包有2个禁止:禁止挂靠和被挂靠;禁止无资质或超越资质等级承担项目; 分包有4个禁止:禁止分包给不具备相应资质条件的单位;禁止擅自分包(未经建设单位认可);禁止主体结构分包;禁止分包再分包。

1.【模拟题】工程发包人提出下列要求,承包人必须服从的是()。 A.主要建筑材料从其指定的生产厂家供货 B.施工合同内的幕墙工程由发包人推荐分包单位实施 C.全部钢结构工程均由总承包单位自行完成,不得分包 D.施工合同内的装修工程由发包人另行委托其他施工单位实施【答案】C

【提倡工程总承包】 可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项发包给一个工程总承包单位。 2.【模拟题,P106-107】建设工程项目中,不可行的发包方式是()。 A.将监理业务委托给该项目的设计单位(有相应监理资质) B.将项目管理咨询业务委托给该项目的工程总承包单位 C.将设备采购业务委托给该项目的工程总承包单位 D.将设计业务委托给该项目的施工总承包单位(有相应设 计资质) 【答案】B

一建建造师公共课复习指南

公共课复习指南 公共课包括法规、管理、经济三门科目,虽然涉及内容各不相同,但由于其历年真题(全为客观选择题)知识点重复概率较高(据不完全统计可以达到50%以上),加上以我个人经验来看,其总体学习方法是通用的——看视频和做真题。下面就从几个方面阐述下公共课如何有效地复习。 1、公共课的复习时间如何安排? 实务复习时间一般要占到60%左右。这就意味着公共课复习时间总和大约占了总时间的1/3。有些学员把公共课全部集中到五六月份复习甚至更早,后面全力主攻实务。结果导致到考前公共课忘的差不多了。 我的建议: 1:比如每天看三个小时,可以两个小时看实务,一个小时看公共课。(根据自身情况调整比例) 2:看完一遍实务,或者实务每看1周或2周,复习一门公共课,然后接着复习实务。 我考一建时,公共课第一遍复习用的方法一,因为开始时单轮复习周期长。到第二、第三遍用的方法二,因为速度已经上来了,短时间可以干掉一门。其目的就是为了能减少公共课知识点遗忘时间。 这里打断一下。公共课看视频切记要加速看。打个比方,假设四门课正常速度复习一轮要3个月,改用1.5倍速度则可缩短至2个月,这不仅仅是速度加快了,更加减少了1个月的遗忘时间。所以我强烈建议即使少看一点,也不能三天打鱼两天晒网。让自己形成这种复习的节奏后,记忆的效率会让你信心大增。 公共课根据学员们的经验,一般认真复习三遍,差不多能应付考试。每看完一遍视频,然后做3-5年真题。建议大家可以自行根据自己开始复习的时间,在精讲班出来之前复习完第一遍,第二遍等精讲班视频出来之后进行,一般在六月份,第三遍等冲刺班视频出来后进行,一般在八月份。具体看哪个老师的课件,请详见各科老师介绍的日志。建议三遍听不同的老师,可以互相补充。 每一轮开始复习前,制定复习计划。谈谈我的方法:先把要听老师的精讲班总时间统计下,一般在30-40小时之间。然后先试听下,可以用几倍速,折算出你看完这套视频需要花的总时间,再根据你每天能投入学习的时间,基本就能算出这轮看视频的天数。对于真题,一份真题大概要做2小时,然后对答案,第一遍翻书或者看真题解析班消化要2-3小时。这样一轮复习要用多少天,你基本心理有数了。根据你现在所处的时间段,调整下与其它几门课的比例,或者加强每天复习的时间来调整复习计划。 2、公共课要不要买做题软件或习题集? 我觉的没必要做习题集,真题都是一些专家苦思冥想出来的,岂是随便几个人就能模拟编写的。即便模拟得极其接近真题了,那不如就直接做真题。真题才是一建复习的葵花宝典。那同学们又要说了,光听视频不做题心里没底。视频里老师都会举历年真题中相应的例题,书上也有例题,把这些题目都理解会做了,基本这节的关键内容也掌握了。 各大网校也会有一些比较高质量的题库和总结,比如DL的一本通、YL的分章

一建 陈印老师的学习方法-适合突击:关于实务的学习建议

陈印老师的学习方法-适合突击:关于实务的学习建议 考试还剩三个月时间,因为大部分考生都在工地上工作,所以三个月无论如何都算是比较紧张了。 四门课,大家要有大局观。今年实务的竞争可能空前激烈,因为07、08、09三年的考生都挤在一起考这门。 实务学习要抓住主要矛盾,160分卷子中有120分是案例,40分选择题,分数又少又难。因此合理顺序是:先易后难,抓大放小。 6月份,应首先集中精力重点研究历年真题中的案例,不要花时间看教材。如果,你考建工的,那么先看07,06,05,04年本专业的卷子;看完以后再去看机电、市政、公路、冶炼其他专业的案例真题(理由是:其他专业的大部分案例,都与具体施工工艺无关,参考价值也极大。) 每个题,自己学会先在纸上列个答题要点,然后与参考答案逐一比对,看看是否得分点都踩住了。没踩到的得分点,就红笔画出用心看。坚持这样训练,必定进步飞快。 认认真真看完案例了,对教材重点应当心中有数,400页教材中与案例有关的只有几十页内容,而另外300多页,那是40分选择题的地盘,哪怕我从未看过,全选C,也能蒙对个10分哪。这时你的压力就已经很小了 如果你四门课都还没开始学习,那么我的进度建议是: 第一步:先快速浏览实务案例(真题),找出考试规律,每年案例要考的都有:《项目管理》中的网络计划和工期索赔、质量事故、安全

事故,《法规》中的招投标、安全生产条例、保修,《经济》中的一个计算,如此等等。 第二步:再学习《项目管理》《法规》《经济》中的重要章节(注意每个章节都要边看书边做各科真题,否则看了白看),尤其是与《实务》案例有关的章节。事实证明,与实务案例有关的章节往往也是各科分数最多的章节。 第三步:回头把实务案例真题逐个作答,搞透。 第四步:其他三门的非重点章节。 第五步:《实务》的非重点章节。 一、建造师考试是文科考试。文科考试的特征是什么?相信大家都清楚,以背为主。所以即使是项目管理和工程经济,对计算的要求也是很浅。100道题目,大多数都是考你书上某一句要紧的话背到了没有,看懂了没有?背书谁都会,因此,千万不要慌,不要在特别难的东西上纠缠。比如网络计划,怎么都听不懂怎么办,别急,先去查查往年卷子看看每年考几分。要是不超过10分,15分,你就拉倒不学又怎么样?与其花半个月还搞不懂,还不如把这半个月花在其他知识点上,确保有把握的地方多得点分。 二、每道题一定都是在考书上某个角落里的某句话。一般来说,只要是一线的老师,对真题有过研究的老师,让你划的重点肯定是八九不离十。但题目很活,书上的一句话,通常会换一个出人意料的角度来出。例如:“监理公司不得与被监理项目的施工单位和供应单位有利害关系或隶属关系”。人人都去背“利害关系或隶属关系”,他偏偏

2017二级建造师法规葵花宝典

全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识讲义 葵花宝典 2017年3月 陈印

目录 建造师管理制度 法律体系和法的形式 民法 合同法 担保法 建筑法 招标投标法 建设工程质量管理条例 安全生产法 建设工程安全管理条例 劳动法 民事诉讼法 仲裁法 最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》

注册建造师管理规定 定义和一般规定* 注册建造师,是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书,并按照规定注册,取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章,担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的,不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人,不得以注册建造师的名义从事相关活动。 考点提示: (1)取得资格证书是取得注册证书和执业印章的前提; (2)未取得注册证书和执业印章的,可以担任小型项目的项目负责人; (3)项目负责人包括但不限于项目经理。 注册 取得资格证书的人员,经过注册方能以注册建造师的名义执业。 (一)初始注册 申请初始注册时应当具备以下条件: (一)取得资格证书; (二)受聘于一个相关单位; (三)达到继续教育要求; (四)没有本规定不予注册情形。 初始注册者,可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册*。 取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员,应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请(初审)。** 取得二级建造师资格证书的人员申请注册,由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批,并送国务院建设主管部门备案。 考点提示: (1)资格证书签发后任何时候都可以提出初始注册申请,只不过3年之后才提出的,需要参加继续教育并取得相应证明; (2)注册不得由本人提出申请,必须由聘用单位提出申请,注意一级有初审程序,不是直接向建设部提出。 (二)延续注册 注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,申请延续注册。延续注册的,有效期为3年。 (三)变更注册* 在注册有效期内,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并办理变更注册手续,变更注册后仍延续原注册有效期。 (四)增项注册

相关文档
最新文档