2015年湖南省全国造价员《基础知识》试题题源库
2015年湖南省全国造价员《基础知识》试题题
第一章单选题
1评标由(B)依法组建的评标委员会负责。
A.政府招投标管理办公室
B.招标人
C.投标人推选的代表
D.招标代理机构
2按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是(A)。
A.建设单位
B.施工单位
C.施工项目部
D.设计单位
3根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是(A )。
A.发起设立工程造价咨询企业
B.签订工程施工合同:
C.依法裁定工程经济纠纷D,审批工程变更文件
4当亊人订立合同,必须经过的程序是(C )。
A.担保和承诺:
B.要约和担保:
C.要约和承诺;
D.承诺和公正
5按照《中华人民共和国合同法》铁定,下列情形中引起整个合同无效的是(C )。
A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的:
B.因重大误解订立的合同:
C. 一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的:
D.在合同订立时显失公平的;
6.建设单位应当自领取施工许可证之日起(C)个月内开工。
A、1;
B、2
C、3;
D、6
7.被撤销的合同(A )没有法律约束力。
A、从一幵始:
B、从被撤销时起;
C、从当亊人开始知道起:
D、从当事人应当知道起
8.申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的,申请人在(A)年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。
A、1;
B、2;
C、3:
D、5
9《全国建设工程造价员资格证书》原则上每(C)年检验一次,由各管理部门和各专业委员会负责具体实施。
A、1;
B、2;
C、3:
D、4
10无效合同从(B)之日起无法律效力.。
A.被发现无效:
B.合同订立:
C.人民法院确认无效:
D.仲裁机构确认无效
11有下列情形的造价工程师不予注册(D) 。
A.年龄在60岁以上的:
B.残疾人员:
C.劳教释放人员
D.未达到造价工程师继续教育合格标准的
12不在注册造价工程师的执业范围的有(C)。
A.建设项目建议书的编制和审核
B.工程经济纠纷的鉴定;
C.工程造价经济纠纷仲裁:
13建筑工程监理:是指具有相应资质条件的工程监理单位,代表(B)对建筑工程质量、建设工期等实施监督管理。
A.主管部门:
B.建设单位:
C.政府
14有下列(A)情形的为无效合同。
A损害社会公共利益: B.价款或者报酬没有约定的 C.质量等级没有约定的
15合同未明确解决纠纷的方法,出现纠纷时,未经协商情况下,下列方法不能运用的是(C)A和解B诉讼C仲裁D调解
16工程造价纠纷已经起诉,下述管辖区错误的是(D)
A工程所在地B合同签订地C当事人驻地D法人代表家庭住地
17工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称,从业(D)年以上,并取得造价工程师注册证书。
A. 8
B. 9
C. 10
D. 15
18造价工程师注册的有效期为(D)年。
A. 1
B. 2 C, 3 D. 4
19无效合同从(B)之日起无法律效力。
A.被发现无效
B.合同订立C,人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效
20建设单位领取施工许可证后,因故不能开工,应当向发证机关申请延期;延期以( )为限,每次不超过(A)。
A、两次:3个月
B、三次;3个月
C、两次;半年
D、三次;半年
21全国建设工程造价员资格证书原则上每(B)年检验一次。
A、2年
B、3年
C、4年
D、5年
22以下对无效合同的描述,不正确的是(A)。
A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害另一方利益的合同是无效合同
B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同是无效合同
C、以合法形式掩盖非法目的合同是无效合同
D、损害社会公共利益的合同是无效合同
23无效合同从(B)之日起无法律效力。
A、被发现无效
B、合同订立
C、人民法院确认无效
D、仲裁机构确认无效
24《全国建设工程造价员资格证书> 原则上(B)年检验一次,由各管理机构和专业委员会负责具体实施。
A. 2
B. 3
C. 4
D.以上答案均不正确
25依法必须进行招标的项目,自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最迟不得少于(A)日。
A. 20日
B. 15日
C. 30日
D.以上答案均不正确
26某市立医院拟新建住院大楼,该医院于2007年3月20日领到施工许可证,根据《中华人民共和国建筑法》的规定,该工程应在(C)前幵工。
A. 2007年4 月20 日
B. 2008年5 月15 日
C. 2007年6月20 日
D. 2007年9月20 日
27依据《中华人民共和国保险法》的规定,(B)应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定.维护保除标的安全。
A.保险人
B.被保险人
C.投保人
D.保险经纪人
28依据《中华人民共和国保险法》的规定,保险责任幵始后,投保人要求解除合同的(B)。A应当向保险人支付手续费
B保险人可以收取自保险责任开始之日起至合同解除之曰至期间的保险费,剩余部分退还投保人
C保险人没收全部保险费:
D保险人把全部保险费退还给投保人
29经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员,在取得《造价工程师执业资格》,(D)个月内到所在省级初审机构。
A.3
B.6
C.9
D. 12
30根据工程造价咨询单位管理办法的规定,乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是:具有专业技术职称且从亊工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师证书的专业人员分别不小于(C)。
A20和10 B20和8 C12和6 D12和4
31建设单位应当自领取施工许可证之日起(B)内幵工,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期。
A30天B3个月C2个月D28天
32招标人对已发出的招标文件进行必要的澄淸或修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(A)前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、15 日
B、14 日
C、21 日
D、60 日
33关于联合体投标,下列说法不正确的是(C )。
A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标.:
B、联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力.:
C、由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定联合体的资质等级.
D、联合体各方应当签订共同投标协议,并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人.
34 (A)是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A.公开招标. B邀请招标C议标D以上都不对
35下列关于工程造价咨询企业甲级资质标准要求正确的是(B)。
A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满2年
B、企业出资人中,注册造价工程师人数不低于出资人总人数的80%,且出资不低于企业注册资本总额的80%.
C、企业注册资本不少于50万元
D、企业近3年累计营业收入不于人民币500万元.
36工程造价管理的基本内容是(C)。
A. 严格管理质量B安全管理C、合理确定和有效控制工程造价D、制定工程造价控制
37 由同一专业的单位组成的联合体,当各组成单位资质不一致时,联合体资质(D)。
A.无法确定
B.以资质最高的为准
C.以资质的平均值为准
D.以资质最低的为准
38《招标投标法》规定,中标人的投标应当符合下列条件之一(C)。
A.中标人报价最低;
B.经评审的合理低价:
C.能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外.;
D.经评审的合理低价且不低于成本
39对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求(D)撤销该合同。
A.建设行政主管部门
B.工商行政管理部门;
C.合同管理部门
D.人民法院或仲裁机构
40注册造价工程师继续教育分为必修课和选修课,每一注册有效期各为(D)学时.
A. 20学时
B. 30学时
C. 40学时
D. 60学时
41建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工,应当向发证机关申请延期,延期以两次为限,每次不超过(C)。
A.—个月
B. 二个月
C.三个月D,四个月
42对施工工期较长,承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险,应尽可能釆用(C)合同。
A.固定总价
B.固定单价
C.可调总价
D.成本加酬金
43 根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是:专职从事工程造价专业工作的人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于(A)
A. 20和10
B. 20和8
C. 12 和6
D. 12和4
44无效合同从(B)之日起无法律效力。
A.被发现无效:
B.合同订立
C.人民法院确认无效
D.仲裁机构确认无效
第一章多选题
45《中华人民共和国建筑法》中关于工程发包与承包的相关规定,一下说法中正确的有(AD)。
A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程;
B.实行联合共同承包的,可按联合体中资质等级较高单位的业务许可范围承揽工程:
C.承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给有响应资质等级的其他单位:
D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任;
E.各类建筑工程必须依法实行招标发包
46根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定,下列关于甲级工程造价咨询企业资质标准中,正确的有(AC)。
A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年;
B.技术负责人已取得造价工程师注册证书,并具有工程或工程经济类高级专业技术职称,且从事工程造价专业工作10年以上:
C.企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元:
D.具有固定的办公场所,人均办公建筑面积不少于15m2
E.企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险、医疗保险手续齐全
47下列情形,属于合同无效的有(ACD)
A、以合法形式掩盖非法目的
B、在订立合同时显失公平的:
C、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益
D、损害社会公共利益;
E、因重大误解订立的
48有下列(ADE)情形,合同无效。
A损害国家,集体利益的合同B无权代理人代订的合同:
C限制民事行为能力人订立的合同D以合法形式掩盖非法目的的合同:
E—方以欺诈手段订立的合同
49可变更、可撤销合同的效力取决于当事人的意思,属于相对无效的合同,其变更或撤销的条件是(CD)。
A损害社会公共利益B违反法律,行政法规强制性规定;
C应重大误解订立的D在订立合同时显失公平的;
E造成对方人身伤害的
50有下列情形(ABE)之一者,验证不合格或注销“全国建设工程造价员资格证书”和专用章。A无工作业绩的B脱离工程造价业务岗位的
C准许他人以自己的名义执业的D与委托人又利害关系,不主动回避的
E未按规定参加继续教育的
51(ABD)工程价款结算等工程造价文件的编制与审核应由具有资格的工程造价专业人员承担。
A.工程量清单
B.招标控制价
C.投标报价
D.工程量淸单计价
52工程造价咨询业务的范围包括(ABCD) 。
A进行设计方案比选B、编审投资估算C、工程造价经济纠纷的鉴定
53无效经济合同的处理方式有(ADE) 。
A、返还财产
B、支付违约金
C、继续履行 D 赔偿损失E追缴财产
54造价工程师有那些不予注册(ACDE)。
A不具有完全民事行为能力
B.刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年:
C.行政处罚自决定之日至申请注册不满3年:
D.吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不另3年:
55施工合同中的索赔及其争议的处理方法有(ACD)。
A.协商谈判
B.中间人谈判
C.邀请中间人调解
D.向仲裁机构申请仲裁E、行政机关裁决
56有以下情形之一的,合同无效(ABC)。
A、以合法形式掩盖非法目的
B、损害社会公共利益;
C、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益
D、在订立合同时显失公平的
57根据《建筑法》规定,申请领取施工许可证,应具备的条件包括(ABCD)。
A、已办理工程用地批准手续
B、已确定建筑施工单位;
C、需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料;
E、材料、设备己经购入
58工程造价咨询企业有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予瞀告,责令限期改正,并处以1万元以上3万元以下的罚款(BCD)
A、新设立的分支机构不备案的;
B、转包承接的工程造价咨询业务;
C、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务;
D、以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争
59无效合同的确认权属于(CD)
A、工商行政管理局
B、行业行政管理部门;
C、人民法院
D、仲裁机构:
E、中介咨询部门
第二章单选题
60建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标.下列不属于项目管理三大目标的是(D)。
A.规定的时间
B.规定的预算费用
C.规定的质量标准
D.规定的安全标准
61工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应,各个建设阶段(B)
A.次序可以颠倒,但不能交叉B次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉;
C.次序不能颠倒,也不能进行交叉
D.次序可以颠倒,同时可以进行合理的交叉:
62建设工程项目组成中的最小单位是(B)
A.分部工程
B.分项工程
C.单项工程
D.单位工程
63在建设工程项目风险管理过程中,风险识别最主要的工作成果是(B)
A.风险事件发生的概率
B.风险清单
C.风险事故对项目标的影响程度
D.风险等级
64固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括(B)。
A.建筑安装工程造价,设备、工器具的购置费用:
B.建筑安装工程造价,设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用
C.设备、工器具购置费用和设备安装费:
D.建筑安装工程造价、工程建设其他费用;
65下列费用中属于建筑安装工程费中直接工程费的是(D)
A.环境保护所消耗的材料费:
B.文明施工所消耗的材料费:
B.C.安全施工所消耗的材料费: D.施工过程中耗费的构成工程实体的费用
66建设工程项目的组成表述正确的是(D)
A、分项工程是单项工程的组成部分
B、单项工程是分项工程的组成部分:
C、单项工程是单位工程的组成部分
D、单位工程是单项工程的组成部分
67建设工程项目成本管理是(C)
A、业主方的任务
B、承包方的任务:
C、业主方与承包方的共同任务
D、业主方、承包方和监理方的共同任务
68某工厂的炼钢车间是(A).
A.单项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.分项工程
69单位工程是(A)的组成部分.
A.单项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.分项工程
70工程承发包市场风险属于(C)
A.自然风险:
B.社会风险;
C.经济风除:
D.法律风险
71总承包商将自己不擅长施工的某分部工程进行分包属于(D)
A.风险回避
B.风险自留;
C.风险控制:
D.风险转移
72 建设工程按投资作用可分为(C )
A.新建项目、扩建项目、改建项目:
B.政府和非政府投资项目:
73工程项目建设是指工程项目从(A)投入生产或实除使用的整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后工作次序。
A策划、评估、决策、设计、施工、竣工验收
B.策划、决策、评估、设计、施工、竣工验收
C.评估、策划、决策、设计、施工、竣工验收
74施工企业取费中的税金是指(B)
A.营业税;
B.营业税、教育附加费、城市建设维护税;
C.营业税、个人所得税、城市建设维护税
75分部工程由(C)组成。
A.单位工程
B.单项工程
C.分项工程
76建设工程项目风险按风险涉及的当事人划分,承包商风险包括(C)。
A.自然风险
B.经济风险
C.决策错误风险
77建设工程项目管理中风险应对较为主动,积极的对策是(D)
A风险回避B风险自留C风险转移D风险控制
78项目成本考核指标包括(C)。
A计划成本: B实际成本;C施工成本降低率: D目标成本
79建设工程项目是指为完成依法立项的新建、(C)、改建等各类工程而进行的,有起止日期的,能达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程。
A.重建;
B.拆除
C.扩建;
D.迁建
80(A)是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物
A.单位工程;
B.单项工程;
C.分部工程:
D.分项工程
81(B)是单位工程的组成部分,应按专业性质,建筑部位确定它。
A.单项工程;
B.分部工程;
C.单位工程
D.分项工程
82(B)是指在一个建设工程项目中,具有独立的设计文件,梭工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目
A.单位工程:
B.单项工程;
C.分项工程;
D.分部工程
83 (C)是计算工料及资金小号的最基本的构造要素。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.单项工程
84具有独立施工条件和能形成独立使用功能是(A)工程划分的基本要求。
A.单位工程:
B.单项工程
C.分部工程;
D.分项工程
85 项目管理是指在一定的约束条件下,为达到(B)而对项目所实施的计划、组织、指挥、协调和控制的过程。
A.项目内容
B.项目目标:
C.项目成本;
D.项目理论
86建设工程项目管理是指项目组织之用(B)的理论和方法对建设工程项目寿命期内的所有工作进行计划、组织、指挥、协调与控制的过程
A.理论工程;
B.系统工程:
C.项目工程
D.建筑工程
87项目成本控制包括计划预控、(A)和纠偏控制三个环节
A.过程控制:
B.调节控制:
C.计划控制;
D.成本控制
88 (C)是项目成本管理的核心内容
A.陈本预測;
B.成本计划
C.成本控制;
D.成本核算
89 (B)是项目管理的重要内容
A.工程项目风险控制:
B.工程项目风险管理;
C.工程项目风险回避;
D.风险自留
90 (B)是项目成本计划的依据
A.项目成本计划
B.项目成本预测
C.项目成本核算
D.项目成本分析
91成本(C)是成本计划的编制基础
A·计划; B.控制: C.预测; D.考核
92 成本(B)是开雇成本控制和核算的基础
A·.预测 B.计划; C.控制 D.考核
93成本(A)是实现成本目标责任制的保障和手段
A·考核;B..预测: C.控制 D.计划
94建筑装饰装修工程属于(C)
A.单项工程;
B.分项工程
C.单位工程
D.分部工程
95 某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应属于(D)·
A.分部分项工程;
B.单项工程:
C.分项工程;
D.单位工程
96 某大型商场的桩基础工程属于(C)
A.建设项目:
B.单项工程:
C.分部工程;
D.单位工程
97(A)是措在一个建设工程项目中,具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程。
A.单项工程:
B.单位工程:
C.分部工程:
D.分项工程
98材料损耗计算公式,可以表示为(A)X100%.
A.损耗量/净用量;
B.净用量/损耗量
C.损耗量/总用量:
D.净用量/总用量:
99乙级工程造价咨询企处可以从事工程造价(B)万元人民市以下的各类建设项目的工程造价咨询业务·
A、3000 B, 5000: C、10000: D,无限制
100 工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的,应当自承接业务之日起(C)日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
A、15;
B、20: C, 30: D、60
101 下列风险因素哪项不属于自然风险(D ).
A、地震:
B、风暴
C、异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等 D 、战争、动乱
102 项目管理的核心任务是项目的(A).
A.目标控制
B.成本控制
C.投资控制:
D.进度控制
103 (B)是单项工程的组成部分,可将其分为建筑工程和设备安装工程.
A、单项工程:
B、单位工程:
C、分部工程;
D、分项工程
104 某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应厲于(D)·
A.分部分项工程;
B.单项工程:
C.分项工程:
D.单位工程
105 某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应属于(D)·
A.分部分项工程;
B.单项工程
C.分项工程:
D.单位工程
106 某工厂的炼钢车间是(A)。
A.单项工程:
B.分部工程:
C.单位工程;
D.分项工程
第二章多选题
107下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中,正确的有(ABC),
A.在项目质暈管理方面强调以全面质量管理的观点控制目管理全过程质量:
B.在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式;
C.在项目管理理念方面应该强调目标的寿命周期管理:
D.项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制:
E.项目造价管理的目的是为了使项目建免一次性投资最省
108基本建设项目按其建设性质可以划分为(ABCE)。
A.新建项目
B.扩建项目
C.恢复项目
D.环境保护项目E迁建项目
109 项目成本控制的方法有(ABE)
A、项目成本分析表法
B、挣值分析法:
C、因素分析法
D、分部分项工程成本分析法:
E、工期-成本同步分析法
110建筑安装工程造价的税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的(ABD)。A.教育附加费 B.城市维护建设税 C.房产税 D.营业税 E.印花税
111项目管理体系包括9个知识领域,其中包括(ABDE)。
A范围管理B成本管理C造价管理D质量管理E风险管理
112建设项目成本控制通常釆用(BCE)
A定率估算法B成本分析表法C工期一成本同步分析法D因素分析法E净值分析法
113建设工程项目风险应对策略包括(ABCE)
A、风险回避;
B、风险转移
C、风险自留:
D、风险共担;
114 建设工程项目管理的任务(ABCDE)。
A、合同管理;
B、组织协调
C、目标控制
D、风险管理
E、信息管理
115 建设工程项目可分为(ABCD)。
A.单项工程
B.单位工程:
C.分部工程:
D.分项工程
116 单位工程具有独立施工条件和能形成独立使用功能,以下属于单位工程的有(ABC)。
A. 土建工程:
B.设备安装工程: C,工业管道工程; D.地基基础功能
117 分部工程是单位工程的组成部分,按专业性质、建筑部位确定,以下属于分部工程的有(ABCDE)。
A.主体结构工程;
B.装饰装修工程:
C.屋面工程:
D.电梯工程;
E.电气工程
118 项目成本管理内容包括(ABCD)。
A.资源规划
B.成本估算
C.成本预算
D.成本控制
119 项目成本计划的编制方法有(ABCD)
A.目标利润法B技术进步法: C.按实计算法; D.定律估算
120项目成本控制方法有(ABC)
A.项目成本分析表法:
B.工期-成本同步分析法:
C.挣值析法:
D.目标利润法:
E.按实计算法:
F.技术进步法
121项目风险管理程序包括(ABCDE)
A.风险识别:
B.风险分析与评估:
C.风险应对策略的决策
D.风险对策的实施:
E.风险对策实施的监控:
F.风险收益
122 建设工程项目风险的应对策略包括(ABCD)。
A,风险回避B,风险自留 C.风险控制 D.风险转移 E.风险监控
123单位工程竣工成本分析,应包括(ABC)
A.竣工成本分析;
B.主要资源节超对比分析;
C.主要技术约措施及经济效果分析:
D.综合成本分析
124 项目成本分析的基本方法(ABCD)
A.比较法
B.因素分析法
C.差额计算法
D.比较法; E竣工成本分析法: F. 会计核算法
125 项目成本分析的方法有(BCD)
A、会计核算法:
B、比较法;
C、因素分析法;
D、差额计算
126 下列风险中明些属于业主的风险(ABCE)
A、不可预见事件:
B、监理工程师失职:
C、投资回收期长:
D、报价失误风险:
E、恶劣的气候与环境
127建设工程分类有多种形式,按项目的投资效益可分为(ACE).
A.竞争性项目
B.自筹资金项目
C.基础性项目
D.中外合资项目
E.公益性项目
第三章单选题
128合同发生争议后,(C)具有法律约束力
A.双方和解
B.民间调解
C.仲裁裁决
D.法庭调解
129 在工程建设中,各类合同是维系参与单位之间关系的纽带·在建设工程项目合同体系中,两个最主要的节点是(A)
A.业主和承包商
B.业主和勘察设计单位;
C.承包商和设备材料供应商
D.业主和设备材料供应商
130按计价方式不同,建设工程合同可以划分为三大类.一下不属于三大合同类型的合同是(C)。
A.总价合同
B.单价合同
C.市场价合同
D.成本加酬合同
131《建设工程施工合同(示范文本)》由三部分组成,下列选项中不属于其组成内容的是(A)。
A.施工合同书
B.协议书
C.通用条款
D.专用条款
132 《逐设工桂施工合向(不范文本)》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式,以下不属于三种计价方式的是(D)。
A.固定价格合同
B.可调价格合同:
C.成本加酬金合同;
D.单价包干合同
133 EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式·签订工程总承包合同的当事人双方是(C)。
A.建设单位和设计单位:
B.设计单位和施工单位:
C.建设单位和总承包单位
D.施工单位和总承包单位
134 合同双方发生争议后,不妥的解决方式是(D ).
A.双方和解;
B.由第三人调解:
C.申请仲裁;
D.立即向人民法院起诉
135 建设项目工程造价是指(B) 。
A建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和
B.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和;
C.建设项目的建设投资、建设期贷款利息和流动资金的总和:
D.建设项目的建设投资、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和
136 设备购置费的组成为(D)。
A.设备原价+采购保管费;
B.设备原价+运费+装卸费;
C.设备原价+运费+采购保管费:
D.设备原价+设备运杂费
137 技术设计阶段选择的合同类塑为(C)
A、固定总价合同;
B、可调总价合同;
C、单价合同;
D、成本加酬金合同
138 工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前(B)天。
A、5:
B、7:
C、10: D, U
139 工程量清单表中项目编码的第四级为(C)
A、分类码:
B、章顺序码;
C、淸单项目码;
D、具体清单项目码
140 对承包单位来说,如果项目规模大、工期长,则项目的风险也大,这类项目不(A)A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D. FIDIC合同条件
141 当业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商时,签订的工程承包合同类别为(C)
A.施工总承包合同
B.单项工程承包合同
C. EPC承包合同
142 工程分包合同与(A)存在合同关系
A.承包商
B.业主
C.承包商和业主
143 不能作为合同文件的是(D)
A工程量淸单B付款计划表C材料价格D竣工备案书
144 劳务分包人施工完毕,由(B)共同进行验收
A工程师和劳务分包人B工程师和承包人:
C承包人和劳务分包人D承包人和质监部门及工程师
145 如单项工程的分类己详细而明确,但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时,应优先选择(B)
A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、以上合同类型均合适
146 对于实行工程预付款的建设项目,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人
预付工程款的时间和数额,其中预付时间应不迟于约定的幵工日期前(A)天。
A. 7
B. 14
C. 30
D. 20
147 施工合同文件正确的解释烦序是(C).
A.施工合同协议书一施工合同专用条款一施工合同通用款—工程量清单一工程报价单或预算书;
B.施工合同协议书一中标通知书一施工合同通用条款一工合同专用条款一工程量清单;
C.施工合同协议书一中标通知书一施工合同专用条款一工合同通用条款一工程量淸单;
D.施工合同协议书一中标通知书—投标书及其附件一施合同通用条款一施工合同专用条款
148劳动消耗定额的主要表现形式是(A)·
A.时间定额;
B.人工消耗定额;
C.预算定额;
D.施工定额
149 施工合同的示范文本由(D)三部分构成.
A.协议书、合同、附件:
B.合同、施工图、中标通知:
B.C.协议书、通用条款、附属条款: D.协议书、通用条款
150《建设工程施工合同(示范文本)》组成部分中,发包方和承包方不能进行修改的部分是(B)。
A协议书; B.通用条款; C.专用条款: D.附件
151 EPC总承包合同文件包括的内容及执行的先后次序(C)。
A合同通用条款—合同专用条款—合同协议书一业主要求—投标书
B.合同专用条款—合同协议书—合同通用条款一投标书—业主要求
C合同协议书—合同专用条款—合同通用条款—业主要求—投标书
152 在承发包双方确认计算结果后(B)天内,发包方应向承包方支付工程进度款,并按约定时间发包方扣回工程预付
A. 7 天:
B. 14 天:
C.21 天:
D. 28 天
153施工合同文件正确的解释顺序是(C)。
A.施工合同协议书一施工合同专用条款一施工合同通用款一工程量淸单一工程报价单或预算书;
B.施工合同协议书一中标通知书一施工合同通用条款一工合同专用条軟—工程量淸单:
C.施工合同协议书一中标通知书一施工合同专用条款一工合同通用条款—工程量清单:
D.施工合同协议书中标通知书一投标书及其附件一施合同通用条款一施工合同专用条款
154 对承包单位来说,如果项目规模大、工期长,则项目的风险也大,这类项目不宜釆用的合同是(A)
A、总价合同:
B、单价合同:
C、成本加酬金合同:
D、FID合同条件
155 合同工期较短且工程合同总价较低的工程,业主为降低投资风险,可以优选采用(B)合同方式.
A.固定单价:
B.固定总价:
C.可调价格;
D.成本加酬金
156 如单项工程的分类已详细而明确,但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时,应优先选择(B)
A、总价合同:
B、单价合同:
C、成本加酬金合同;
D、以合同类型均合适
157 工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程一般采用(A)。
A、单价合同;
B、总价合同;
C、成本加酬金合同;
D、固定总价合同
158 建设施工合同文件能够互相解释、互相说明,如当施工合同协议书与中标通知书出现不一致时,(B)具有优先解释权
A.中标能知书: B、施工合同协议书; D、施工合同通用姿款;D、施工合同专用用条款
159 除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先烦序是(A)。
A、合同协议书一中标通知书4标书及其附件一合同令用条款一合同通用条款一技术标准和要求一图纸一工程量清单一其他合同文件;
B、合同协议书一投标书及其附件一中标通知书一合同专用条款一合同通用条款一技术标准和要求一图纸一工程量淸单一其他合同文件:
C、合同协议书一中标通知书标书及其附件一合同通用条款一合同专用条款一技术标准和要求一图纸一工程量淸单一其他合同文件;
D、合同协议书一中标通知书一投标书及其附件一合同考用条款一合同通用条款一技术标准和要求一工程量淸单-图纸一其他合同文件
160 某企业拟建一幢宿舍楼,预计建设工期为半年,整体工程的合同价款总额已经确定,预计在施工过程中不会随物价变化而变化,最适合的合同价形式为(A)。
A.固定合同总价;
B.画定合同单价:
C.可调值总价;
D.纯合同单价
161施工合同文件正确的解释顺序是(C)
A.施工合同协议书一施工合同专用条款一施工合同通用条款一工程量清单一工程报价单或预算书;
B.施工合同协议书一中标通知书一施工合同通用条款—施工合同专用条款一工程量清单;
C.施工合同协议书一中标通知书一施工合同专用条款一施工合同通用条款一工程量清单;
D.施工合同协议书—中标通知书一投标书及其附件一施工合同通用条款一施工合同专用条款
162 承包人应在合同价款的调整因素发生后(B)内,将调整原因、金额以书面报告形式通知工程师,经工程师确认后调整合同价款.
A. 7天;
B. 14天:
C. 15天;
D. 28天
163 《建筑工程施工合同示范文本》有三个附件,下列(C)不是附件的组成部分.
A.承包人承揽工程项目一览表;
B.发包人供应材料设备一览表:
C.工程量清单;
D.工程质量保修书
164对承包单位来说,如果项目规模大、工期长,则项目的风险也大,这类项目不宜采用的合同是(A)·
A.总价合同;
B.单价合同:
C.成本加酬金合同:
D. FIDIC合同条件
第三章多选题
165下列关于建设工程施工专业分包合同订立的论述中,正确的有(BE)·
A.专业分包合同的当事人是发包人和分包人
B.专业分包合同的当事人是承包人和分包人:
C.专业分包合同与主合同的区别在于计价方式的不同;
D.专业分包合同与主合同文件约定的工期一致:
E.分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务
166投资估算指标的内容包括(ADE).
A.建设项目综合指标;
B.设备购置费用指标;
C.建筑安装工程费用指标;
D.单项工程指标;
E.单位工程指标
167通常签订的工程承包合同主要有(AD)
A, EPC承包合同; B、工程设计合同:
C、工程分包合同;
D、工程施工合同:
E、工程勘察合同
168EPC承包合同中承包商的主要责任有(BCDE)
A、地质勘察
B、设计责任;
C、工程协调;
D、施工文件:
E、承包商文件
169 工程量清单是指表现担建工程的(ACD)名称和相应数量的明细淸单.
A.其他项目;
B.零星项目:
C.分部分项工程项目:
D.措施项目;
E.规费项目
170 固定总价合同的适用条件一般为(ADE)
A招标是有完善的施工图设计:B工程规模较大,技术复杂:
C合同履行中出现变更的可能性较大:D工期要求较短:
E工程规模小,技术不太复杂
171 按计价方式划分合同形式,一般分为(ABE)
A.总价合同;
B.成本加酬金合同:
C.风险包干合同;
D.固定费率合同:
E.单价合同
172一般适用于固定总价合同的工程有:(BC)
A、设计图纸完整齐备;
B、工程规模小:
C、工期较短:
D、技术复杂;
E、工程最大
173 固定总价合同的适用条件一般为(AB)
A、工程规模较小,技术不太复杂的中小型工程:
B、工程合同期较短(一般为1年之内),双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影時响:
C、工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程:
D、边设计、边施工的紧急工程
174在ETC合同中,业主的主要权利和义务包括(ABD)
A、负责工程勘察
B、工程变更
C、设计责任
D、施工文件的审查
E、工程协调
175 建设项目按建设性质可分为(ABCE)
A、新建项目
B、扩建项目
C、改建项目
D、生产性项目
E、迁建项目
176建设工程项目风险按照风险来源可以划分为(BCDE )
A、人为风险
B、自然风险
C、社会风险
D、经济风险
E、法律风险
177建设工程旌工合同按计价方式不同可以划分为(ABE).
A、总价合同
B、单价合同
C、成本价合同
D、酬金合同
E、成本加酬金合同
第四章单选题
178 下列关于工程造价咨询企业设立分支机构的论述中,错误的有(B)
A.设立分支机构的,应得到分支机构工商注册所在省,自治区,直辖市人民政府建设主管部门备案;
B.分支机;可以自己的名义承接工程造价咨询业务:
C.分支机构应领取营业执照:
D.分支机构应该有固定的办公场所,租赁合同或产权证明
179下列哪一选项是正确的(B)
A.招标人提供的分部分项工程量淸单项目漏项,若合同没有类似项目综合单价,招标方提出适当的综合单价
B.招标人提供的分部分项工程量清单数量有误,调整的工程数量重新计算,作为结算依据.:
C.招标人提供的分部分项工程置数量有误,其增加部分工程量单价一律按行原有的综合价:
D.清单项目中项目特征或工程内容发生变更的新增项目,以原综合单价为基拙,仅就变更部分相应定额子目调整综合单价
180建筑工程发包分为(C)两类
A.招标发包和邀请发包
B.邀请招标和协议发包:
C.招标发包和直接发包
D.邀请招标和直接发包
181关于建设工程合同订立的下列表述中,正确的是(C )
A.建设工程合同可以采用书面形式或口头形式;
B.发包人可以将一个单位工程的主体肢解成若干部分发包:
C.《建筑法》提倡对建设工程实行总承包;
D.建设工程项目多能招标发包不能直接发包
182乙级工程造价咨询单位的主要业务范围是(B )
A、在全国范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务;
B、在全国范围内承担中小型建设项目的工程造价咨业务:
C、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担各类费设项目的工程造价咨询业务:
D、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务
183 工程设计一般分阶段进行,工程项目大多采用(B)设计.
A、一阶段
B、两阶段
C、三阶段
D、四阶段
184 由于影电工程造价的因素多,决定了(A)
A、计价依据的复杂性
B、计价方法的多样性
C、计价的组合性
D、计价的层次性
185控制工程造价关键在于(B)
A、投资决策
B、设计
C、招投标
D、施工
186 我国工程造价管理改革的目标是(C)·
A.可不执行国家计价定额
B.加强政府管理职能:
B.C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额
187某项目承包工程价款总额为4000万元,年度承包工程总值为1500万元,预付备料款额度为20%,主要材料比重为50%,则该工程预付备料款起扣点为(A)万元
A、900 B. 1000 C、2500 D、3400
188 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净髙的1/2者为(B).
A半地下室B地下室
189 根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定,下列费用中,不属于建筑安装工程直接费中人工费的是(D)
A.生产工人探亲期间的工资
B.生产工人调动工作期间的工资;
C.生产工人学习培训期间的工资
D.生产工人休病假8个月期间的工资
190 工程建设程序是工程建设项目从决策、设计、施工到(B)的整个过程所必须遵循的先后次序,反映了工程建设各个阶段的内在关联和客观规律()
A.开工
B.竣工验收
C.勘探
D.工程勘察设计
191 对于技术复杂而又缺乏设计经验的建设项目,可增加(A)阶段。
A.技术设计
B.勘察设计
C.图纸设计
D.初步设计
192 工程造价是指建设一项工程预期开支或(B)的全部固定投资费用
A.预计支出
B.实际开支
C.竣工验收
D.投入生产
193 建设工程投资费用管理属于(C)范畴
A.融资管理
B.造价管理
C.投资理
D.企业管理
194建设工程价格管理属于(A)范畴
A.价格管理
B.投资管理
C. 融资管理
D.项目管理
195 以下对工程造价含义的理解,正确的是(B)
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产:
B、工程造价的直意就是工程的建造价格:
C、投资者与承包商的管理目标总是一致的:
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
196工程造价(B)特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程
A、单件性计价
B、多次性计价
C、方法多样性
D、组合性计价
197 下列不属于工程建设其它费用的是:(D)。
A、工程监理费
B、土地使用权出让金
C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
198以下对工程造价含义的理解,正确的是(B)
A、工程造价意味着在活动中所支付的全如费用形成了固定资产:
B、工程造价的直意就是工程的建造价格:
C、投资者与承包商的管理目标总是一致的:
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
199 工程造价(B)特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程.
A,单件性计价B、多次性计价C、方法多样性D、组合性计价
200工程造价控制的重点阶段是(A)。
A.设计阶段
B.招投标阶段
C.施工阶段
D.结算审核阶段
201一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程,一个单项工程又由多个单位工程组成,这体现了工程造价(C)特点.
A.个别性
B.差异性
C.组合性
D.动态性.
202 有效控制工程造价应体现为以(A)为重点的建设全过程造价控制.
A.设计阶段
B.投资决策阶段
C.招投标阶段
D.施工阶段;
203在设计阶段对工程造价的管理是指(B)
A.编制标底
B.限额设计
C.设计变更
D.工程结算
第四章多选题
204 工程造价的特点主要有(ABDE)·
A.大额性
B.单个性
C.静态性
D.层次性
E.阶段性
205工程造价计价的特点是(ABCDE)
A.单件性计价
B.层次性计价:
C.组合性计价
D.计价方式的多样性:
E.计价依据的复杂性
206 根据《建筑法》规定,对于建筑工程承包,(ABE)
A.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程;
B.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位:
C.在特定的条件下,分包单位可以将其承包的工程再分包;
D.在特定的条件下承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人;
E.对于联合承包,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任
207工程建设其他费包括(BCDE)
A工程监理费B建设用地费;
C勘察设计费D环境影响评价费:
E联合试运转费
208 施工措施项目费是(ABD)
A砼模板及支架费B超高增加费:
C运距增加费D临时用地占用费;
E施工机械使用费
209 一般工程建设项目的建设程序分(ABCDE)步骤
A.提出拟建项目,编制项目建议书
B.可行性研究
C工程勘察设计 D.施工招投标;
E.施工准备和组织施工 F 竣工验收,投入生产
210 工程造价计价的特点包括(ABCDE)
A.单件性计价
B.层次性计价:
C.组合性计价
D.计价方法多样性;
E.计价依据的复杂性
211 工程全面造价管理包括(ABCD)
A.全寿命造价管理
B.全过程造价管理:
C.全面要素管理
D.全方位造价管理:
E.全投资造价管理
带计算过程-造价员 试题模拟(计算题)四川,共17页a4
计算题 一.某砖混结构二层房屋,室内地坪标高为±0.000,其屋顶标高为6m,实心砖墙墙厚均为240mm。已知,墙体外墙中心线长度为33.6m,内墙净长线为12.48m,墙体中的混凝土构造柱、过梁、圈梁体积为6.90m3,墙体中门窗面积21.78m2。 试依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)或四川2015定额计算其实心砖墙工程量为54.23m3(保留两位小数) 解析:((外墙中心线+内墙净长线)×墙体高度=墙体总面积 (墙体总面积-门窗洞口面积)×墙厚-墙体中混凝土构造柱、过梁、圈梁体积=实心砖墙工程量((33.60+12.48)*6.00-21.78)*0.24-6.90=54.23 m3 此图可供大家学习,大放脚基础标准做法:高为126*n,宽为62.5*n,思考,想想为什么? 二.已知混凝土构造柱如图所示尺寸为200mm×200mm,柱支模高度为3.0m,墙厚200mm,依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013工程量计算规则计算构造柱模板清单工程量.或依据2015四川定额计算定额工程量。解析:构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。构造柱与墙接触面不计算模板面积。带马牙槎构造柱的宽度按马牙槎处的宽度计算。(0.20*2+0.06*4)*3.00=1.92m2 (答案:C) A.1.56m2 B.1.20m2 C.1.92m2 D.1.38m2 三.已知某无梁板,四周为现浇QL1尺寸240mm*240mm,四周墙体厚度为240mm,现浇混凝土板厚为120mm,现浇混凝土柱及柱帽尺寸如图所示,试依据2015四川省建设工程工程量清单计价定额(房屋建筑与装饰工程),计算该无梁板混凝土定额工程量3.29 m3。
造价员考试基础知识模拟试题
模拟试题(一) 一、单项选择题(共60题,每题1分,共60分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意的) 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是( A )。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由( B )主持,在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是(A )。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是(A )。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是(D )。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应,各个建设阶段( B )。 A.次序可以颠倒,但不能交叉 B.次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒,也不能进行交叉 D.次序可以颠倒,同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是(B )。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中,S形曲线法的一般作用是( B )。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中,风险识别最主要的工作成果是(B )。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同,必须经过的程序是(C )。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定,下列情形中引起整个合同无效的是(C )。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
土建造价员考试试题(一)
模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! 土建造价员考试试题(一) 一、单选题(本大题30小题.每题1.0分,共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。) 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》,计算楼地面工程量时,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A .楼地面化纤地毯 B .塑料板楼地面 C .花岗岩楼地面 D .竹木地板 【正确答案】:C 【本题分数】:1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A .立方体抗压强度 B .混凝土强度等级 C .混凝土轴心抗压强度 D .混凝土抗拉强度 【正确答案】:B 【本题分数】:1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中,清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A .实体工程量 B .定额工程量 C .定额工程量与损耗工程量
模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! D .实体工程量与损耗工程量 【正确答案】:A 【本题分数】:1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》,在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时,下列说法不正确的是( )。 A .散水按设计图示尺寸以面积计算 B .坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C .构造柱应按矩形柱项目编码列项 D .现浇挑檐与屋面板连接时,以外墙中心线为分界线 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础,每阶高均为300mm ,下阶尺寸为1200mm ×1500mm ;上阶尺寸为800mm ×1100mm ,则支模板工程量应为( )m 2。 A .2.68 B .3.24 C .2.28 D .2.76 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第6题 在编制施工图预算时,先计算单位工程分部分项工程量,然后再乘以对应的定额基价,求出各分项工程直接工程费,再汇总成预算造价的方法是( )。 A .综合单价法 B .实物量法 C .工料单价法
造价员基础知识考题及答案
造价员基础知识考题及答案 2017年造价员基础知识考题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中,以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200天,合同履行过程中,因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天,因异常恶劣气候停工10天,因季节性大雨停工5天,因设计分包单位延期交图停工7天,上述 时间均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元,则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中,由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工 50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单 价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人工窝工补贴费为12 元/工日,含税的综合费率为17%,承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
带计算过程造价员试题模拟计算题四川 共 A
计算题一.某砖混结构二层房屋,室内地坪标高为±0.000,其屋顶标高为6m,实心砖墙墙厚均为240mm。已知,墙体外墙中心线长度为33.6m,内墙净长线为12.48m,墙体中的混凝土构造柱、过梁、圈梁体积为6.90m3,墙体中门窗面积21.78m2。 试依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)或四川2015 定额计算其实心砖墙工程量为54.23m3(保留两位小数) 解析:((外墙中心线+内墙净长线)×墙体高度=墙体总面积 (墙体总面积-门窗洞口面积)×墙厚-墙体中混凝土构造柱、过梁、圈梁体积=实心砖墙工程量 ((33.60+12.48)*6.00-21.78)*0.24-6.90=54.23m3 此图可供大家学习,大放脚基础标准做法:高为126*n,宽为62.5*n,思考,想想为什么? 二.已知混凝土构造柱如图所示尺寸为200mm×200mm,柱支模高度为3.0m,墙厚200mm,依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013工程量计算规则计算构造柱模板清单工程量.或依据2015四川定额计算定额工程量。
解析:构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。构造柱与墙接触面不计算模板面积。带马牙槎构造柱的宽度按马牙槎处的宽度计算。(0.20*2+0.06*4) *3.00=1.92m2 (答案:C) 三.已知某无梁板,四周为现浇QL1尺寸240mm*240mm,四周墙体厚度为240mm,现浇混凝土板厚为120mm,现浇混凝土柱及柱帽尺寸如图所示,试依据2015四川省建设工程工程量清单计价定额(房屋建筑与装饰工程),计算该无梁板混凝土定额工程量3.29m3。 解析:现浇混凝土无梁板按板和柱帽体积之和计算混凝土 柱帽是四棱台,四棱台体积计算公式=(1/3)H(S1+S2+(S1S2)^1/2 (6.00-0.24)*(4.50-0.24)*0.12=2.94m3 (1/3)*0.50*(1.20*1.00+0.60*0.50+(1.20*1.00*0.60*0.50)^1/2=0.35 合计:2.94+0.35=3.29m3 四.某工程建筑平面示意图如下,A区为18层,层高为3.6m,B区为7层,层高为3.6米,依据2013建筑面积计算规范,该工程建筑面积(保留两位小数)为()m2.35800
造价员考试试题及答案
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定,建筑安装工程费用的组成为()A.直接费、间接费、计划利润、税金 B.直接工程费、间接费、利润、税金 C.直接费、间接费、规费、税金 D.直接费、间接费、利润、税金 答案:D 2、在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费 C.劳动保障费 D.已完工程和设备保护费 答案:B 3、在下列费用中,不属于直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.夜间施工费 C.技术开发费 D.二次搬运费 答案:C 4、下列费用中,属于建筑安装工程直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.现场管理费 C.施工企业管理费 D.工程点交费 答案:A
5、下列不属于材料费用的是() A.材料原价 B.材料运杂费 C.材料采购保管费 D.材料二次搬运费 答案:D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是() A.施工此案场所有人的工资性费用 B.施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C.直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D.从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案:C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的() A.措施费 B.直接工程费 C.规费 D.企业管理费 答案:A 8、某工程项目,材料甲消耗量为200吨,材料供应价格为1000元/吨,运杂费为15元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为1%,材料的检验试验费为30元/吨,则该项目材料甲的材料费为()元 A.215130.6 B.200000 C.209130.6 D.202950.6 答案:A
造价员基础知识精选题
造价员基础知识精选题 单项选择题 1.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。其属于()。 A、施工机械使用费用 B、与工程无关的费 C、企业管理费 D、设备购置费 2. 根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是()。 A、违约方当事人客观上存在违约行为 B、违约方当事人主观上有过错 C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行约定 3. 大中型建设工程项目立项批准后,在工程开工前,应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。 A、建设单位 B、施工单位 C、总承包单位 D、监理单位 4. 工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义
的,按照该定义,工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 5. 在设立甲级工程造价咨询企业时,企业出资人中,注册造价工程师人数不低于出资人总人数的()%,且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。 A、30 B、40 C、20 D、60 6. 成本计划的编制基础是()。 A、成本控制 B、成本核算 C、成本分析 D、成本预测 7. 新设立的分支机构不备案的,县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可处以()的罚款。 A、1万元以上3万元以下 B、1万元以上2万元以下
C、5 000元以上1万元以下 D、5 000元以上2万元以下 8. 采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47 kg,损耗量为0.65 kg,则该材料的损耗率为()。 A、4.95% B、5.21% C、5.45% D、5.50% 9.某独立土方工程,招标文件中估计工程量为100万m3,合同中规定:土方工程单价为5元/m3,当按实际工程量超过估计工程量15%时,调整单价,单价调为4元/m3.工程结束时实际完成土方工程量为130万m3, 则土方工程款为多少万元? A:750 B:850 C:640 D:635 多项选择题 10. 以下属于建设准备阶段的工作有()。 A、通过招标选择施工单位 B、准备必要的施工图纸
造价员题库计算题..
计算题(共计34道) 土石方工程 一、按图所示,设定L=28m,B=18m。 1、计算人工平整场地工程量量。 2、计算人工平整场地直接工程费。 【解】1、S场=(L+4)×(B+4) =(28+4)×(18+4)=704(㎡) 或者S场=Sd+L外×2+16 =28×18+(28+18)×2×2+16 =704(㎡) 2、套用A1-1子目 704÷100×351.12=2471.88(元)
二、某建筑物基础平面及剖面如图示,已知设计室外地坪以下埋设物砖基础体积为 15.85 m3,砼垫层体积为2.86 m3,室内地面厚度180mm,工作面c=300mm,土质为二类土。场地平整采用机械平整,人工挖土,挖出的土堆于现场,回填后余下土采用双轮车外运(运距200m)。 问题: 1、基数(三线一面)计算:外墙中心线L中、外墙外边线L外、内墙净长线L内、建筑面积。 2、计算场地机械平整工程量及直接工程费。 3、计算挖土工程量及直接工程费。 4、计算人工回填土工程量及直接工程费。 5、计算余土(取土)工程量及直接工程费。 【解】本工程完成的与土石方工程相关的施工内容有:平整场地、挖土、原土夯实、回填土、运土。从图中可看出,挖土的槽底宽为0.8+2×0.3=1.4m<3m,槽长大于3倍槽宽,故挖土应执行挖地槽项目。本分部工程应列的土石方工程定额项目为:平整场地、挖地槽、基础回填土、房心回填土、运土。 1、基数计算 外墙中心线L中=(3.5×2+3.3×2)×2=27.2m 外墙外边线L外=27.2+8×0.12=28.16m 内墙净长线L内=3.5-0.24+3.3×2-0.24=9.62m 建筑面积S= (3.5×2+0.24)× (3.3×2+0.24)=49.52㎡ 2、①平整场地工程量:S=S1+2×L外+16=49.52+2×28.16+16=121.84㎡ ②直接工程费(套用A1-44):121.84÷1000×386.99=47.15元 3、①挖地槽工程量 挖槽深度H=1.95-0.45=1.5m>1.4m,故需放坡开挖,查表得放坡系数K=0.35,由垫层下表面放坡,则 外墙挖槽工程量 V1= L中(a+2C+KH)H =27.2×(0.8+2×0.3+0.35×1.5) ×1.5 =27.2×1.925×1.5=78.54 m3
2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为( C )。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填,要从取土点取天然密实土方 ( D )立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00,最高临水面标高64.50,则草袋围堰顶标高( B )。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是( D )。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时,养生面积按( A )。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是( A )。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm,高30cm,长250cm,双肢箍筋¢6@250,则箍筋重量( B )KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件,可按混凝土基价的( C )计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1% B.1.5% C.2% D.3% 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按( D )计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成(冲)孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料( C )的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸,按沉井外壁每侧加宽( D )计算,执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中( C )的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是( A )。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是( A )至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是( B )。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在( B )的构件。
2013年土建造价员试题
2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、(本题25分,初级做) 某工业厂房建筑,为三类工程,其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础,C10素砼垫层,设计室外地坪为-0.30m。基础底标高为-2.0米,柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告,土壤类别为三类土,无地下水。该工程采用人工挖土,人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡,放坡系数为1:0.33,工作面以垫层边至基坑边为300mm,本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2004)计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础(其余不予考虑)的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。
评分标准:人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分,计算公式使用正确及结果正确各2分,计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分(过程正确得1.5分) 定额号填写正确每项1分,定额名称及单价各0.5分,计8分(定额名称准确即可)合计25分 二、某一层接待室为三类工程,砖混结构,平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为-0.300m,设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3(含马牙槎),墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20,厚100mm,门窗洞口上方设置砼过梁,工程量为0.81 m3,-0.06m处设水泥砂浆防潮层,防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm,M5混合砂浆砌筑,防潮层以下为砼标准砖,门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价(管理费、利润费率等按计价表执行不调整,其他未说明的,按计价表执行。) 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量,并列出子目对应的定额编号。(注:计算脚手架时:内墙砌体高度、净高:自室内地面至屋面板底;外墙脚手架按双排外架子考虑。)
安徽省造价员考试真题_基础知识
《工程造价基础知识》试卷(2011年) 一、单项选择题(共60题,每题1分) 1、按《招标投标法》规定,依法必须进行招标的项目,自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()。 A、15日 B、20日 C、25日 D、30日 2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定,造价员被注销其造价员资格证书和专用章,且2年内不得参加造价员资格考试的情形是()。 A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的 C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D、近3年内有两起以上(含两起)不良信用行为记录的 3、根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)规定,工程造价咨询企业资质等级分为()。 A、甲级、乙级 B、甲级、乙级、丙级 C、甲级、乙级、暂乙级 D、一级、二级、暂定级 4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指()。 A、单项工程 B、单位工程 C、分项工程 D、分部工程 5、在项目实施中,激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性,这是工程项目目标控制的()之一。 A、组织措施 B、技术措施 C、经济措施 D、合同措施 6、下列哪项不属于承包商遇到的风险()。 A、责任风险 B、决策错误风险 C、缔约和履约风险 D、恶劣的自然条件风险 7、在法律上,工程施工合同的成立必须要经过要约和()两个阶段。 A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请 8、依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应()。. .A、按新价格执行B、按原价格执行 C、按原价和新价的平均价执行 D、按市场价执行 9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的,则()时,合同成立。 A、承诺生效 B、要约生效 C、双方当事人签字或者盖章 D、附生效期限的合同期限届至 10、对于可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 11、《中华人民共和国合同法》规定,建设工程合同应当采用()形式。 A、口头 B、书面 C、默示 D、其他 12、《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件,下列()不是附件的组成部分。 A、承包人承揽工程项目一览表 B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表 D、房屋建筑工程质量保修书 13、不应计入人工工资单价的费用是()。 A、劳动保险费 B、职工福利费
造价员闭卷考试之简答题与计算题
四、简答题: 1.基本建设工程项目执照它的组成内容不同,可以划分为哪几部分?答:划分为建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程 2.简述建筑、安装工程预算定额的作用。 答:(1)是编制地区单位估价表、编制施工图预算、确定工程造价的依据 (2)是编制施工组织设计、确定劳动力、材料机械需要量的依据 (3)是工程结算的依据 (4)是施工单位进行经济活动分析的依据 (5)是编制概算定额的依据 (6)是合理编制损毁标标底和投标报价的依据 3.项目管理的内容主要有哪几项? 答:(1)合同管理(2)组织协调(3)目标控制(4)风险管理(5)信息管理(6)环境保护4.简述工程管理所涉及的相关合同?答:(1)业主的主要合同:工程承包匐同、勘察合同、工程设计合同、设备材料采购合同、工程咨询或项目管理合同、贷款合同、其他合同 (2)承包商的主要合同:工程分包合同、设备材料采购合同、运输合同、加工合同、租赁合同、劳务分包合同、保险合同 5.简述建设项目招标程序。 答:(1)建设工程项目报建(2)提出招标申请(3)资格预审文件、招标文件的编制备案(4)刊登招标公告或发出投标邀请书(5)资格审查(6)招标文件发放(7)勘察现场(8)投标答疑会(9)接受投标书(10)开标、评标、定标(11)宣布中标单位(12 )签订合同 6.简述建设项目投标程序。 答:(1)报名参加投标(2)办理资格预审(3)获得招标文件(4)招标文件研究(5)招标环境调查(6)确定投标策略(7)制定施工方案(8)计算投标报价(9)标书编制(10)标书投送7.简述评标方法 答:(1)对投标人的技术方案评价,技术,经济分析(2)对投标人的技术力量设施条件评 价(3)对满足评标标准的投标人投标进行排序(4)需进一步协商的问题及协商应达到的要求 8.简述建设工程施工合同造价相关条款 答:(1)合同价款及调整(2)工程预付款(3)工程量的确认(4)工程款进度款支付(5)竣工结算(6)质量保证金 9.简述预算定额的编制步骤 答:(1)准备工作(2)编制预算定额初稿测算预算定额水平(3)修改定额,整理资料阶 段:印发征求意见,修改整理报批,撰写编制说明,立档成卷 10.简述单项工程与单位工程的主要区别。 答:单项工程是指在一个建设工程项目中,具有独立的设计文件,观音菩萨后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目 单位工程指具有单独设计和独立施工条件,但不能独立发挥生产能力或效益的工程两者的区别主要是看它竣工后能否独立发挥生产能力或效益 11.简述建设项目的成本管理内容。 答:(1)成本预测(2)成本计划(3)成本控制(4)成本核算(5)成本分析(6)成本考核12.工程建设其他费用的概念是什么?答:是指从工程筹建起到工程竣工验收交付生产或使用止的整个建设期间,除建筑安装工程费用和设备及工、器具购置费用以外的,为保证工程建设顺利完成和交付后能够政党发挥效益或效能而发生的各项费用。 13.2001 年预算定额的计价原则是定额量、市场价、指导价,简述有规定。答:定额量:在编制工程
造价员考试基础知识模拟试题及答案
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案(四) 一、单项选择题:1.在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是()。 二、A.业主和承包商 三、B.勘察单位和设计单位 四、C.承包商和设备材料供应商 五、D.设备和材料供应商 六、2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是()。 七、A.EPC承包合同 八、B.施工总承包合同 九、C.单项工程承包合同 十、D.特殊专业工程承包合同 十一、3.以下不属于业主主要合同关系的是()。 十二、A.工程承包合同 十三、B.工程勘察合同 十四、C.工程咨询或项目管理合同 十五、D.劳务分包合同 十六、4.以下不属于承包商主要合同关系的是()。 十七、A.工程承包合同 十八、B.设备、材料采购合同 十九、C.项目监理合同 二十、D.劳动分包合同 二十一、5.根据我国《合同法》,建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是()。 二十二、A.勘察合同 二十三、B.设计合同 二十四、C.施工合同 二十五、D.建设项目贷款合同 二十六、6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担()。 二十七、A.损害赔偿责任 二十八、B.连带责任 二十九、C.侵权责任 三十、D.违约责任 三十一、7.在设计合同的实施过程中,下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中,发包人不应该增付费用的情形是()。 三十二、A.发包人变更设计计划 三十三、B.发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C.发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D.承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8.在工程施工合同中,关于发包人权利和义务的论述中,错误的是()。 三十七、A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B.承包人施工质量不合格,发包人有权要求其修理或者返工
造价基础知识题库与模拟试卷
全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写 中国建材工业出版社
工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度; (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度; (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编 一、单项选择题 1.依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定,造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2.工程造价咨询业的首要功能是( A )。 A.服务功能B.引导功能C.联系功能D.审核功能 3.我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A.加强政府对工程造价的管理B.企业自主报价,国家定额只作参考C.实行工程量清单计价D.建立以市场形成价格为主的价格机制4.依据《中华人民共和国招标投标法》规定,中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。 A.中标人报价最低B.经评审的合理低价 C.能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外 D.经评审的合理低价且不低于成本 5.工程造价的控制职能表现在( A )。 A.对投资的控制B.对工程质量的控制C.对安全的控制D.对进度的控制 6.以下行为符合我国法律规定的是( D )。 A.总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B.以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C.建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D.总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 7.从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。A.审批B.注册C.登记D.备案 8.根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,乙级工程造价咨询单位的资质标
2019年造价员考试习题-20页文档资料
09年造价员考试试题二 1不可竞争费用有(A、C、D、E、)。A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费 C、工程定额测定费 D、安全生产监督费 E、劳动保险费 2.工程量清单应采用统一格式。由封面、[A]、[B]、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、[D]组成。 A.填表须知 B.总说明 C.分部分项工程量清单综合单价分析表 D.甲供材料表、E、综合费用计算表 3.综合单价应包括人工费、材料费、机械费、[ BD ],并考虑风险因素。 A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 E、其他项目费 4.工程造价管理是 [ ABC ] 的保障。 A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益 D、建筑安装费用 E、工程建设其他费用 5.当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时,其措施项目费用中相应的[B D ]工程量应调整。 A、机械 B.模板 C.人工 D.脚手架E、材料 6.我国的法律形式具体包括:[BCDE] A、主管部门的文件 B、行政法规 C、宪法、法律 D、地方性法规 E、行政规章 7.合同法规定:当事人订立合同有[E]种形式,其书面形式包括:[BCD] 第 1 页
A、五 B、合同书 C、信件 D、数据电文等 E、三 8.《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有:[ACD] A、保证 B、书面 C、抵押和质押 D、留置和定金 E、口头 9.施工中发现地下障碍物影响施工时,承包人应于几小时内什么形式通知发包人[CD]。 A、4 B、电文 C、8 D、书面 E、随便什么形式 10.施工合同中的索赔及其争议的处理方法有[ACD] A、协商谈判 B、中间人谈判 C、邀请中间人调解 D、向仲裁机构申请仲裁 E、行政机关裁决 11.目前工程造价管理工作所需的意识[ A B ] 。 A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识 D、管理意识 E、指导意识009年造价员考试模拟试题6 1.建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括:[ ACD ] A建设项目的预备、筹建、设备购置、 B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、竣工投产 2. 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ ABDE ]: 11)工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经(B)确认后作为结算依据。 A、造价咨询机构 B、发包人 C、造价管理部门 D、投标人 3.实行工程量清单报价宜采用[A]合同,承发包双方必须在合同专用条款
土建造价员考试试题 含答案
土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题(每题1分,选对得分,选错不得分,共30分) 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和(D)组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是(C)。 A、施工机械修理费B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指(B)的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有(D)。 A、企业管理费B、财务费用 C、其它费用D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为(A)。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为(D)。 A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决
C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键(B)A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13.人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米,超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14.机械挖土方工程量,按机械挖土方(c)%,人工挖土方(d)%计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15.砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16.人工挖土方,当挖土深度超过(b)米时,需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17.挖沟槽长度,外墙按图示(c)长计算,内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线
造价员考试基础知识试题
造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的,按照该定义,工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t,供应价为320元/t,运输费为20元/t,运输损耗费为3元/t,采购及保管费率为3%,运输包装费共为300元,包装品回收值共为l00元,则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程,以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程,应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同
C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的,债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后,该债权由原债权人转移给受让人,受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新
土建造价员案例计算题练习2014年
【案例一】 如图所示某工程基础平面图和基础断面图,请计算图示±0.00标高以下工作内容的清单与定额工程量并列入分部分项工程量清单项目表且完善表中相关内容。 已知:基槽为人工挖三类土,工作面300MM,坡度系数为0.3,开挖土方堆在基槽两侧,基础完成后将土方回填,余土用人工将其运至20M处人工上车,汽车外运1KM弃渣。 解:
【案例二】 某单层建筑物,框架结构,如图2所示。外墙墙身采用M5.0混合砂浆砌筑加气混凝土砌块,女儿墙采用M5.0混合砂浆砌筑煤矸石空心砖;混凝土压顶断面240mm×60 mm,墙厚均为240mm;内墙为石膏空心条板墙80 mm。框架柱断面240mm×240 mm到女儿墙顶,框架梁断面240mm×400 mm,砌体墙上门窗洞口均采用现浇混凝土过梁,支座长度250 mm,断面240mm×180 mm。M1:1560 mm×2700 mm ,M2:1000 mm×2700 mm ,C1(6樘):1800 mm×1800 mm ,C2:1560 mm×1800 mm。 根据清单计价规范:空心砖墙、砌块墙的项目编码为010304001; 请计算砌体墙体清单工程量。并完成下表所示分部分项工程量清单项目表中内容。 工程量清单计算表 序号项目编码项目名称及特征单位数量计算式
【案例三】 请计算图所示梁KJL2的钢筋工程量。 已知:图1所示从左至右分别为1、2、3、4跨,3跨梁底部钢筋与2跨配筋相同,C25混凝土,梁纵向钢筋端部支座锚固长度为支座长度加15d,中支座梁顶部负筋直接跨越支座,中支座梁底部钢筋按照38 d(lae)锚固,Gφ10每跨端部锚固15d,并设拉筋φ6@400。钢筋连接采用绑扎,绑扎长度1.4 lae,钢筋定尺长8M。保护层25 mm, 箍筋加密长度为Max (2*梁高,500),箍筋弯勾一个按11.9 d计算。 【案例四】 请计算图所示KZ1柱的钢筋工程量。 已知:该建筑为四层,一层和二层层高4.5米,三层和四层层高3.6米,室内地坪设计标高为±0.00米,柱基与柱的分界线为设计标高-0.60米。全部框架梁的梁高均为700mm,基础板厚1.2米,基础插筋弯折长度300mm,柱混凝土强度等级C30,基础保护层40 mm,柱保护层30 mm,梁保护层25 mm,钢筋连接方式为绑扎搭接,绑扎搭接40d。箍筋弯钩11.9d,计算时按箍筋外围周长,箍筋加密区长按照板上梁下取max(柱长边尺寸,≥Hn/6,≥500)。
造价员考试基础知识模拟试题六
造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月,2004年5月1日开工,5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨,计划单价为5000元/吨;实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨,5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为()万元,实际投资比计划投资()。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析:投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =(400+1600)×4000-(400+1600)×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中,具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是()。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析:此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中,表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算,因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时,固定要素通常的取值范围为(),承包商采用的固定要素取值要尽可能()。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析:固定要素对调价的结果影响很大,通常取值在0.15~0.35之间,它与调价余额成反比例关系,因而对于承包商来说,这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F,其中B-E为关键线路,TFA=TFD=2 天,TFC=TFF=4天,承发包双方已签订施工合同,合同履行过程中,因业主原因使B工作延误4天,因施工方案原因使D工作延误8天,因不可抗力使D、E、F工作延误10天,则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为()。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析:此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断:只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现,关键路线依然是B-E,一共延误了14天,所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同(示范文本)》条件下的工程变更的论述正确的是()。